检验合同

时间:2024-07-07 09:47:12 合同范本 我要投稿

检验合同

  随着人们法律观念的日益增强,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编收集整理的检验合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

检验合同

检验合同1

  答辩人:

  地址:

  被答辩人:

  地址:

  法定代表人:

  风险提示: 一份严谨的民事诉讼答辩状,首先需要分清是否属于法院主管,是否有需要写民事诉讼答辩状;

  其次是弄清楚受理法院的管辖;

  再有就是检查诉讼主体是否遗漏,是否有误;

  此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。

  在明显存在上述问题时,不要急于答辩,答辩时在答辩中明确提出异议,往往能事半功倍,即可令对方“败诉”。

  现就甲公司诉被告乙有限公司买卖合同纠纷一案,答辩如下:

  一、原告作为生产者应当保证自己的产品质量,并对自己的产品质量负责。

  依据《中华人民共和国产品质量法》“第二十六条、生产者应当对其生产的产品质量负责。

  产品质量应当符合下列要求:(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;

  (二)具备产品应当具备的使用性能,但是,对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外;

  (三)符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准,符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。

  ”所以本案中原告应当首先证明自己的产品具备了应当具备的使用性能,其所出售的是合格产品。

  二、关于民事诉讼证据法律规定,因产品质量责任纠纷,实行举证责任倒置,即用户只须证明其损害是由于产品有缺陷所致就可以要求赔偿,而生产者是否有过错,由生产者自己举证。

  本案中被告只需证明自己因此受到的损害后果,即对产品提出的质量问题,存在的许多不良后果。

  在使用过程中,发现软件存在的许多缺陷。

  三、原告存在迟延交货的违约问题。

  根据原被告______年______月______日签订的合同编号为______买卖合同约定:卖方交货时间为______年______月______,而实际上原告在______年______月______日才全部履行合同义务,原告实际履行合同义务时间与合同约定不一致,原告的行为已经构成迟延交货,其应当承担相应的违约责任。

  根据双方签订合同约定,“由于卖方原因延误了交货期,每延误七天,买方按合同总价的______%对卖方处以罚款,不足七天的,按七天计。

  此款项从货款中直接扣除。

  罚款最高不超过合同总价的______%,超过一个月未交货的',买方有权解除合同,卖方承担由此给买方造成的损失。

  ”因此被告有权依据合同约定直接从货款中扣除______元。

  四、被告已经付出的货款金额。

  ______年______月______日原被告双方签订合同之后,被告分别于______年______月______日向原告支付______元,于______年______月______日向原告支付______元,于______年______月______日向原告支付______元,于______年______月向原告支付______元,共计向原告支付______元。

  五、被告还未到合同约定付款时间,原告诉讼请求不能成立。

  在第七条款中约定“货到买方三个月内付总货款的______%,余款______%壹年内无质量问题付清余款,”而原告完成全部交货时间为______年______月______日,所以在原告______年______月______日提起本次诉讼时,还未达到货到一年的时间,所以本案中______%的货款______元的付款条件还未成就,另外还存在质量问题。

  综上所述,请求法院依法驳回原告不合理的诉讼请求。

此致

  ______________人民法院

  答辩人:________________

  ______年_____月_____日

检验合同2

  本推荐委托方:

  受委托方:

  委托方与受委托方经协商,就产品质量检验事宜签订如下协议:

  一、委托事项:为加强质量管理,提高产品质量,委托方委托受委托方负责对委托方生产的产品依据相应《食品生产许可审查细则》或相关的标准的规定,对出厂检验项目委托部分进行检验。

  二、委托检验产品:双方协商确定委托检验的产品及品种为,委托方生产的每个批次的产品送到受委托方检验合格后出厂。

  三、检验费用及交付方式:

  协议签定后,委托方以现金或支票方式向受委托方支付检验费。本协议期限为年,检验费为元/(半)年,委托方按一年或半年支付检验费用。

  四、权利和义务

  (一)委托方:

  1、如实向受委托方介绍本协议所涉及产品的生产工艺和产品质量情况;

  2、按约定的检验频次,将样品及时送受委托方检验,并保证样品的真实性、代表性;

  3、依法使用检验合格标识,不得在未经检验或检验不合格的产品上使用合格标识;4、按约定的.期限和方式交纳检验费用;

  5、及时改进受委托方检验报告明示的质量问题,并将改进结果告知受委托方。

  (二)受委托方:

  1、按照协议约定收取检验费用;

  2、保守委托方生产经营和技术秘密;

  3、按约定对委托方生产的产品进行检验,并在法律规定的时间内向委托方提交书面检验报告,并保证检验报告的真实性、准确性;

  4、根据检验结果,帮助、指导委托方改进和提高产品质量;

  本协议一式两份,委托方一份、受委托方一份,自双方负责人签字之日起生效。

  委托方:(公章)受委托方:(公章)

  委托方负责人:受委托方负责人:

  ______年____月____日______年____月____日

  委托检验合同

  甲方:_________乙方:__________________生产_________产品,经甲乙双方商定达成如下协议:

  一、甲方将下列样品委托乙方,由乙方根据甲方要求或国家、地方、行业、企业标准对样品进行检验检测,并及时出具检验报告书交与甲方,乙方仅对甲方送样样品负责。

  二、样品名称、数量、送样、检验项目、费用及周期样品:_________;送样量:_________;检测项目:_________;检验费:_________元/件;合计:_________。

  三、收费标准_________。

  四、协议期限:本协议自签订之日起至_________年_________月_________日内有效。

  五、收费方式:甲方送检前付委托检验费,乙方待甲方费用付清后再作检验。

  六、违约责任:乙方必须向甲方提供优质的服务,检验质量符合计量认证有关要求,检验报告书及时通知并交给乙方签收。

  七、本协议一式_________份,双方签字盖章后生效,甲,乙双方各_________份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________经办人(签字):_________经办人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________

检验合同3

  甲方:烟台国冶冶金水冷设备有限公司

  乙方:山东省特种设备检验研究院烟台分院

  为贯彻《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》,做好烟台国冶冶金水冷设备有限公司锅炉产品安全性能监督检验工作,确保锅炉产品制造质量,本着密切合作、风险共担、为顺利开展检验工作,按照《质检总局关于调整特种设备产品监检工作的通知(国质检特函{20xx}505号经双方协商,现达成协议如下:

  检验依据:

  1、《特种设备安全监察条例》;

  2、《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》;

  3、有关规程、标准;

  4、山东省特种设备检验研究院烟台分院《质量手册》;

  二、检验内容

  锅炉产品监督检验项目和方法按《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》的规定进行。

  三、检验方式

  由乙方牵头联合成立监督检验小组进行驻厂检验,监督检验小组由乙方人员组成。监督检验小组人员应符合国家有关规定要求,并持有锅炉检验师资格证,业务熟练,工作认真负责。

  四、检验报告

  监督检验工作按照分院的质量体系进行质量控制,检验方案、原始记录执行分院质量手册的.规定,监督检验综合检验报告按照国家统一格式由乙方出具。为不断提高工作质量,双方在合作的过程中可共同对技术质量的内容提出建议、协商修改、不断完善。检验人员应严格按照国家有关规定要求开展工作,并对各自承担的检验工作质量负责。

  五、检验收费

  检验费用按《山东省物价局山东省财政厅鲁价费发[20xx]61号》的规定,共收取监检费6700元,由甲方向乙方交付。。

  六、本协议一式两份,甲乙双方各一份,未尽事宜由双方协商解决。

  甲方:烟台国冶冶金水冷设备有限公司 代表签字:

  乙方:山东省特种设备检验研究院烟台分院 代表签字:

  20xx年 1月10日

检验合同4

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方通过友好协商,就有关乙方对甲方的产品的质量检验事宜达成如下协议:

  一.检验情况

  1.抽样/送样方式:抽样0送样0

  2.检验类别:

  二.检验项目及方法

  按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。

  三.检验时间及地点

  检测时间由双方另定,检验地点在乙方所在地。

  四.检验费用

  检测费用共计:(大写:)。甲方在检验之前将检测

  费用汇至乙方账号。若因工作需要,乙方人员到甲方所在地的'出差费用由甲方承担。

  乙方账号:税号:开户行:

  五.其它事项

  1.在检验过程中,若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延,乙方可考虑酌情另外收费。

  2.检验过程中,甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。

  3.在检验过程中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见,可向乙方提出申诉。

  申诉电话:025-83092102。

  4.附件:“检验委托书”作为本合同的参考文件。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  5.本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:乙方:

  代表(签字):代表(签字):

  单位盖章单位盖章

  日期:年月日日期:年月日

检验合同5

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  为贯彻《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》,做好_________锅炉产品安全性能监督检验工作,确保锅炉产品制造质量,本着密切合作、风险共担、为顺利开展检验工作,按照《质检总局关于调整特种设备产品监检工作的通知(国质检特函{20xx}505号经双方协商,现达成协议如下:

  检验依据:

  1.《特种设备安全监察条例》;

  2.《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》;

  3.有关规程、标准;

  4.__________________《质量手册》;

  二、检验内容

  锅炉产品监督检验项目和方法按《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》的规定进行。

  三、检验方式

  由乙方牵头联合成立监督检验小组进行驻厂检验,监督检验小组由乙方人员组成。监督检验小组人员应符合国家有关规定要求,并持有锅炉检验师资格证,业务熟练,工作认真负责。

  四、检验报告

  监督检验工作按照分院的`质量体系进行质量控制,检验方案、原始记录执行分院质量手册的规定,监督检验综合检验报告按照国家统一格式由乙方出具。为不断提高工作质量,双方在合作的过程中可共同对技术质量的内容提出建议、协商修改、不断完善。检验人员应严格按照国家有关规定要求开展工作,并对各自承担的检验工作质量负责。

  五、检验收费

  检验费用按有关的规定,共收取监检费___元,由甲方向乙方交付。。

  六、本协议一式两份,甲乙双方各一份,未尽事宜由双方协商解决。

  甲方:____________ 代表签字:_____________

  乙方:____________ 代表签字:_____________

  ____年____月____日

检验合同6

  工 程 名 称:

  委托单位(甲方):

  检测单位(乙方):

  检 测 许 可 号:

  工程概况(由甲方填写)

  1、工程性质:

  2、工程所在地:

  3、工程合同总额:

  4、其他情况:

  一、双方权利及义务

  (一)甲方权利及义务:

  1、甲方在工程需要进行相关质量检测时,按乙方要求填写并提交检测委托书。

  2、甲方须提供检测工程的技术参数和检测准备工作。

  3、如甲方需要到现场进行取样或检验操作,应该提前通知及安排,并负责组织人员配合乙方开展工作。

  4、对送检样品中包含的任何已知的或潜在危险,如放射性、有毒、有害或爆炸性的存在,应事先通知乙方,否则后果由甲方负责。

  5、甲方对检验结果如有异议,请于《检验报告》完成之日起十五日内向乙方书面提出,复检时附上《检验报告》原件及预先支付复检费。如果复检结果与异议内容不符,甲方的复检费用照常交纳;反之,乙方将退还甲方所交的异议内容检验费和复检费。不可重复性试验不进行复检;

  6、甲方需按本协议支付方式向乙方支付相应的检测费用。

  7、对在建工程的各类检测数据有知情权,协议执行过程中可查询。

  8、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

  (二)乙方权利及义务:

  1、乙方在甲方的合同期内提供规范要求的质量检测服务;符合中华人民共和国有关行业标准及技术监督部门的质量要求。

  2、乙方必须在收到甲方提交检测委托书后按承诺的期限向甲方提供相应的.检验报告。

  3、乙方仅对来样负责,检验结果仅反映对该样品的评价,检测结果的使用及所产生的直接或间接损失,与检验单位无关。

  4、对发现的重大质量问题(如实际检测结果不足设计要求等),及时向甲方通报。

  5、做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目),分包前应将分包单位通报甲方,在征得甲方同意后方能进行分包。

  6、提供检测咨询服务,指导甲方抽样送检工作。

  二、检测费用及支付方式

  实体检测收费按元/平方米(壹元每平方米)计,检测建筑面积按实际检测平方米计;每月按实际检测面积计价结算,甲方次月10日前支付相应检测费用。

  三、检测标准

  1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下,按甲方指定标准进行检测。

  2、甲方未明确检测标准,按工程施工验收规定的标准执行。

  3、各类标准执行优先等级:国家标准>行业标准>企业标准。

  四、其他条款

  检测项目为实体检测(包括混凝土超声回弹,楼板厚度,钢筋保护层),其他检测项目双方另行协商确认。

  五、违约责任

  本协议签字盖章后生效,甲、乙方必须共同遵守,若有争议,应通过友好协商的方式解决。

  委托书(协议)一式二份,甲乙双方各执壹份,经授权人签字或盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  法人(委托代理人):

  法人(委托代理人):

  经办人:

  经办人:

  传真:

  传真:

  电话:

  电话:

  单位地址:

  单位地址:

  合同签订日期: 年 月 日

检验合同7

  受委托单位:______________

  签订时间:______________

  签订地点:______________

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:______________国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

  2、工程地点:_______

  3、建筑面积:_______

  4、结构类型:_______

  5、层数:_______

  6、结构完成日期:_______

  7、工程竣工日期:_______

  二、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。

  3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的_______%支付乙方试验检测费用。

  单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  四、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  五、乙方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的`赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  六、违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  七、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  八、其它约定事项

  收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  九、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  十、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称:_________法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  传真:_________

  电话:_________

  单位地址:_________

  签订日期:_____年____月____日

  受委托单位名称:________法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  传真:_________电话:_________

  单位地址:_________

  签订日期:_____年____月____日

检验合同8

  施工升降机安全技术委托检验协议书

  委托单位填写

  工程名称

  工程报监编号

  200—

  第二联

  委托单位存

  工程地址

  升降机在工地的编号

  制造厂家

  生产许可证号

  型号规格

  出厂合格证号

  最大允许安装高度

  m

  安装资质证号

  计划安装高度

  m

  发证机关名称

  己安装高度

  m

  安装单位名称

  最大额定起重量

  人/t

  安装负责人及电话

  升降机使用单位名称

  使用单位联系人及电话

  本机已安装完毕并通过自检合格,现委托佛山市禅城区建设工程质量安全检测站到现场进行安全技术检验。办理委托检验时向检验单位提交资料(原件或有效复印件)情况:

  ①施工升降机基础图及其隐弊验收资料□

  ②施工升降机附墙预埋件设计图及其隐弊验收资料□

  ③施工升降机安装位置平面图□

  ④施工升降机附墙立面图□

  ⑤施工升降机安装自检合格报告□

  并保证对所提供的一切资料的真实性负责。

  相关约定

  1.检验依据:①《施工升降机检验规则》(GB/T10054-20xx年)

  ②《施工升降机安全规程》(GB10055-20xx年)

  ③《施工升降机监督检验规程》(国质检锅[20xx年]121号)

  2.为配合检验单位检验工作,委托单位应提供必要的人员协助和安全环境条件。

  3.为配合检验单位检验工作,委托单位在检验时应提供施工升降机的最大额定荷载的`1.25倍的砝码和坠落试验装置,用于施工升降机试验。

  4.检验单位按检验标准负责对委托单位的施工升降机进行安全技术检验,检验应确保客观、公正、准确。

  5.检验单位在检测(存在不合格项时由委托方落实整改,并填写整改报告交检测站)完毕或复检合格后三个工作日内出具检验报告,检验报告正本由委托方凭本委托协议书到检测站领取。

  6.每台施工升降机需填报本委托协议书一式二份,委托单位、检验单位各存一份。

  检验单位填写

  1.费依据:佛山市禅城区物价局佛禅价[20xx年]80号文。

  2.费:检验费:¥元,大写:仟佰拾元(初检□,复检□)。

  3.检验时间:初步约定200年月日(上午/下午),若有特殊情况需要变更检验时间时,由双方另行商定。

  双方签字

  其它约定:

  委托单位:检验单位:佛山市禅城区建设工程质量安全检测站

  经办人签名:

  经办人签名:

  电话:

  电话:

  签约日期:年月日

  注:有“□”选项,选用打“勾”表示,不选用打“╳”表示。

检验合同9

  甲方:_________

  乙方:_________

  _________生产_________产品,经甲乙双方商定达成如下协议:

  一、甲方将下列样品委托乙方,由乙方根据甲方要求或国家、地方、行业、企业标准对样品进行检验检测,并及时出具检验报告书交与甲方,乙方仅对甲方送样样品负责。

  二、样品名称、数量、送样、检验项目、费用及周期

  样品:_________;

  送样量:_________;

  检测项目:_________;

  检验费:_________元/件;

  合计:_________。

  三、收费标准

  _________。

  四、协议期限:本协议自签订之日起至_________年_________月_________日内有效。

  五、收费方式:

  甲方送检前付委托检验费,乙方待甲方费用付清后再作检验。

  六、违约责任:

  乙方必须向甲方提供优质的服务,检验质量符合计量认证有关要求,检验报告书及时通知并交给乙方签收。

  七、本协议一式_________份,双方签字盖章后生效,甲,乙双方各_________份。

  甲方(盖章):_________经办人(签字):_________

  乙方(盖章):_________经办人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

检验合同10

  编号:_________

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲、乙双方通过友好协商,就有关乙方对甲方的_________产品的质量检验事宜达成如下协议:

  一、检验情况

  1.抽样/送样方式,选择如下第_________种:

  (1)抽样;(2)送样。

  2.检验类别:

  (1)委托检验;(2)委托型式检验;(3)摸底试验;(4)合格证检验;(5)进网检验;(6)生产许可证检验;(7)动模试验。

  二、检验项目及方法

  按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。

  三、检验时间及地点

  检测时间由双方另定,检验地点在乙方所在地。

  四、检验费用

  检测费用共计:_________(大写:_________)。甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。若因工作需要,乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。

  五、其它事项

  1.在检验过程当中,若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延,乙方可考虑酌情另外收费。

  2.检验过程当中,甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。

  3.在检验过程当中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见,可向乙方提出申诉。

  4.附件“检验委托书”作为本合同的参考文件(附件略)。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  5.本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  _________(简称甲方),向_________(简称乙方),定作下列木器家具,经双方协商订立本合同,共同信守。

  1.木料:甲方供应,乙方完成定作的家具后,如有余料应退还给甲方。

  2.规格标准:按图纸式样规格制作。

  ┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐

  │图号│家具名称│单位(个)│数量│单价│总价│油漆颜色│ 交货日期 │

  ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  └──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┘

  ┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐

  │图号│家具名称│单位(个)│数量│单价│总价│油漆颜色│ 交货日期 │

  ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  ├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  ├──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┤

  │以上共计加工费人民币(大写)│

  └──────────────────────────────────┘

  3.技术标准:按统一规定的.企业标准执行。

  4.交货地点和付款办法:在乙方厂内交货,由甲方自提;在交货日期前,乙方可陆续交货,甲方可陆续验收付款。

  5.任何一方不履行本合同致使对方受到损失时,应由违约者负赔偿责任。

  6.本合同一式四份,双方各执两份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  经手人(签字):_________经手人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  签订日期:________

  甲

  经--双方协商,签订本合同,共同信守。

  乙

  ┌─────┬─────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────┐

  │品(材料)│规格、型号│单位│数量│单价│金额│交货日期│超欠幅度%│

  │名││││││││

  ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  ├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤

  │││││││││

  └─────┴─────┴──┴──┴──┴──┴────┴─────┘

  货款共计人民币(大写)

  1.质量标准:___________

  2.交货(运输)办法及地点:________

  3.质量检验及验收办法:_________

  4.包装要求及费用负担:__________

  5.结算办法及期限:_____________

  6.原材料供应办法:____________

  7.其他:_______________

  违约责任:

  第一点:甲方承担

  (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____

  (2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。

  (3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。

  (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

  (5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

  (6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

  (7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

  (8)其他___________

  第二点:乙方承担

  (1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

  (2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值____的违约金。

  (3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

  (4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

  (5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

  (6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

检验合同11

  委托方:_______(填写企业名称全称)

  企业代码(身份证号码):__________________电话:_________

  地址:__________________邮编:_________

  法人代表(负责人):__________________职务:_________

  受委托方:(填写单位名称全称)

  地址:__________________电话:_________

  法人代表(负责人):__________________职务:__________________

  委托方与受委托方相距_______公里。

  委托人与受委托人经协商,就产品质量检验事宜签订如下协议:

  一、委托事项:委托方应积极配合受委托方抽送样品,受委托方负责对委托方生产的产品依据《生产许可审查细则》的规定,对出厂检验项目委托部分进行检验。

  二、委托检验产品及频次:双方协商确定委托检验的产品及品种为_______,委托方生产的每个批次的产品送到受托方检验合格后出厂,受委托方一年约需检验委托方的批次的产品(产品批次的确定:根据委托方的产品生产工艺特点,按照同一次投料或同一班次生产为一个批次的原则,由委托方与受委托方共同研究、合理确定产品的生产批次。批次的确定依据及有关理由要以书面文字材料的形式构成此协议的附件,并确保产品批批抽送样受检,受委托方必须为委托方批批出具检验报告)。

  三、委托方委托受委托方检验产品的范围及内容:_______

  四、检验费用及交付方式:

  受委托方检验一个批次委托方产品的'成本约_______元,一年预计检验委托方_______批次产品,总成本预计为_______元。协议签定后,委托方以现金或支票方式向受委托方支付检验费。本协议期限为_______年,检验费为_______元/(半)年,委托方可一次或按季度支付检验费用。

  五、权利和义务

  (一)委托方:

  1、如实向受委托方介绍本协议所涉及产品的生产工艺和产品质量情况;

  2、按约定的检验频次,配合乙方抽(送)样工作,并保证样品的真实性、代表性;

  3、依法使用检验合格标识,不得在未经检验或检验不合格的产品上使用合格标识;

  4、按约定的期限和方式交纳检验费用;

  5、及时改进受委托方检验报告明示的质量问题,并将改进结果告知受委托方。

  6、协议期间若改变生产工艺、产品配方时,应及时告知受委托方,以便及时跟踪检验,确定改变的有效性。

  (二)受委托方:

  1、按照协议约定收取检验费用;

  2、保守委托方生产经营和技术秘密;

  3、按约定对委托方生产的产品进行检验,并在(送)样后__日内向委托方提交书面检验报告,并保证检验报告的真实性、准确性;

  4、根据检验结果,帮助、指导委托方改进和提高产品质量;

  5、未经委托方许可,不得以任何方式使用委托方委托其检验产品的产品检验结果。

  六、违约责任:

  1、委托方、受委托方双方中的一方未履行本协议内容,另一方有权终止本协议,违约方应向对方支付检验费用%的违约金。

  2、委托方、受委托方在履行协议期间发生违法行为的,自行承担法律责任。

  七、争议解决方式:

  1、委托人、受委托人在履行本协议期间,就本协议约定内容或履行方式等发生争议的,可以提请质量技术监督部门调解解决,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

  2、委托人、受委托人有违法行为的,可以向其上级主管部门投诉,也可以直接向省质量技术监督局投诉。

  本协议一式三份,委托方两份(一份由委托方送省质量技术监督局食品处备案)、受委托方一份,自双方负责人签字之日起生效。

  委托方:(公章)__________________受委托方:(公章)__________________

  委托方负责人:__________________受委托方负责人:__________________

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

检验合同12

  甲方:

  乙方:

  乙方负责测试甲方的项目,特订立本合同。

  第一个项目概述

  第二次测试内容

  1.测试项目:按照国家相关规范对所需项目进行测试。水泥、碎石、砂、钢筋、焊件、型钢、摇砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、混凝土空心砌块、石灰、陶瓷砖、含水率、混凝土配合比、砂浆配合比、混凝土试块、砂浆试块、防水混凝土试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓图纸、主体结构等

  第三条测试程序

  一、原材料检测,由乙方每周一、四、六到甲方的'施工现场将被检测样品收回;

  2.现场检查,甲方应提前两天通知乙方;

  3.乙方每次取样或现场取样,甲方应填写测试委托书,明确样品的相关信息和测试要求;

  四.乙方应在规定时间内出具测试报告,甲方应收到乙方的测试报告..

  第四条测试时间及双方责任

  1.甲方:

  (1)取样和试验应严格按照国家标准和规范进行。

  (2)提供必要的测试条件(如水、电、场地等)。)在现场测试期间。为了保证测试人员在测试过程中的安全,必须领取测试人员的证书。

  2.乙方:

  (1)严格按照国家标准,整齐、科学、准确地完成检验工作。

  (2)现场检查过程中必须有可靠的安全措施,事故责任自负。测试过程中如有争议,双方应协商解决。

  第五条检测收费标准如下

  1.检验费用是2。60元∕米(砖混、框架);

  2.重复检测费用另计(收费标准零件附表);

  3.检验费收取方式:签约时5万元/栋;主体工程完成后,追加3万元和00元;完成项目完工和测试报告,并结算所有测试费用。

  第六条其他

  合同纠纷解决方式:双方协商解决,诉讼管辖法院为项目所在地法院。

  1.本合同经双方签字盖章后生效。

  2.本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  法定代表人(签名):

检验合同13

  甲方:_________

  乙方:_________

  _________生产_________产品,经甲乙双方商定达成如下协议:

  一、甲方将下列样品委托乙方,由乙方根据甲方要求或国家、地方、行业、()企业标准对样品进行检验检测,并及时出具检验报告书交与甲方,乙方仅对甲方送样样品负责。

  二、样品名称、数量、送样、检验项目、费用及周期

  样品:_________;送样量:_________;检测项目:_________;检验费:_________元/件;合计:_________。

  三、收费标准________。

  四、协议期限:本协议自签订之日起至_________年_________月_________日内有效。

  五、收费方式: 甲方送检前付委托检验费,乙方待甲方费用付清后再作检验。

  六、违约责任: 乙方必须向甲方提供优质的服务,检验质量符合计量认证有关要求,检验报告书及时通知并交给乙方签收。

  七、本协议一式_________份,双方签字盖章后生效,甲,乙双方各_________份。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  经办人(签字):_________ 经办人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

检验合同14

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  项目取样时间 早班/中班/夜班

碱液碱含量、半纤维素含量、浸液浓度碱纤维素碱含量、纤维素含量、铜铵粘度后溶解胶碱含量、粘度纤维素含量、熟成度硫含量、网值排号胶纺丝胶粘度、熟成度粘度、熟成度酸溶全分析硫酸含量、比重硫酸锌含量、硫酸钠含量、纺丝机台酸硫酸含量、二溶酸硫酸含量、脱硫溶碱含量、溶油含量。合同要求及奖惩办法

  1、质量检查科代表厂部按照厂定的'操作规程对短纤维车间生产、工艺过程中原材料和半成品进行化验;按照部颁标准对产品质量的物理指标进行检验。因此乙方对甲方既要监督制约又要搞好服务。乙方保证按合同规定完成化验、检验的各项任务。

  2、乙方保证按工艺要求供应甲方各化验点的化验药液。

  3、乙方按部颁标准和化验规程进行检验和化验甲方无权干涉或修正。

  4、乙方如发现甲方有弄虚作假行为时有权重新取样并报厂部处理。

  5、甲方需要增加化验项目和次数时应报厂部批准修订合同一切经费由甲方负担。

  6、成品每批终了两小时内乙方需把卷曲、异纤化验结果通知车间以便指导生产。

  7、凡化验数据不超过平行误差一律不再复试。

  8、乙方负责每天抽检上一班的包重如发现量差时有权通知甲方反包做到计量准确。

  9、有关回潮率应双方共同负责。

  10、凡因乙方不执行合同影响甲方生产造成损失时要计算直接费由乙方负责赔偿厂部可扣发或取消乙方奖金以补偿甲方损失。

  甲方代表签章

  乙方代表签章

  xx年xx月xx日

检验合同15

  甲方:

  乙方:

  依据国家《建设工程质量管理条例》和河北省相关规定,甲方委托河北世纪建筑材料设备检验有限公司为其建设的金马商业综合大厦工程项目所使用的建筑材料实施产品质量性能检验。双方协议如下:

  一、甲方所建金马商业综合大厦工程项目为框剪结构,总建筑面积约为

  二、本工程材料检验费按实际建筑面积每平方米0、9元收费。(该单价一次性包干)暂定人民币37827元,大写:叁万柒仟捌佰贰拾柒元整。由甲方向乙方分期支付:工程施工十层封顶付11000元,主体封顶付15000元,工程竣工资料齐全备案后支付11827元。如果甲方不按约定支付,乙方有权推迟签发实验报告。如遇变更,按实际建筑面积结算。

  三、委托检验的工程材料范围是指应由建设方或建筑承包商负责送检部分,主要包括:地基回填土、水泥、砂浆、砼试块及其试配;钢筋、钢筋连接件;砖、加气砼砌块、砂、石陶瓷墙地砖、防水材料、保温材料、植筋、脚手架钢管、扣件等材料常规项目的物理性能检验。

  四、由建材供应商提供的用于本项目部检验材料,如门窗、玻璃幕墙、采暖、管材、电器设施等按单项价的.50%另行收取。

  五、按照相关规定,建设方应在省市建筑工程质量监督部门接收监督检测部分以及应该办理的相关检测备案手续等,费用已含单价内由乙方负责办理。

  甲方给予必要协助。

  六、施工单位应按照要求填写《检验委托单》一式两份,连同试样准备齐全,然后通知乙方现场接样,上门服务。在乙方接样不方便时,甲方可自行送样到乙方实验室。

  七、甲方填写的检验委托单的样品名称、规格、产地、代表数量、原检编号、检验项目等子项如实填写,并对其真实性负责。送(接)样人、见证人、经办人必须签字确认,使其具有可追溯性。

  八、乙方依据上级相关规定、规范、标准和专业要求对送检试样(件)实施检验,出具合法有效的检验报告。确保检验结果及时、准确、公正、有效。

  九、乙方定期向甲方汇报阶段检验情况,并结合工程进度和季节气候变化等因素,向甲方提供参考意见及注意事项。在检验中遇到有特殊情况,及时反映沟通,妥善解决。

  十、如果不可抗拒力使本协议无法履行时,双方互相谅解,协商解决争议,确保双方的合法权益。

  十一、本协议一式三份,法效同等。遇有争议,双方协商解决。协商不成时再提出法律诉讼。

  甲方:

  乙方:

  法人或经办人:

  法人或经办人:

  ___年___月__日

【检验合同】相关文章:

检验的合同03-10

委托检验合同12-05

经典的委托检验合同03-26

委托检验合同06-13

委托检验合同12-05

委托检验合同02-10

质量检验合同04-02

质量检验合同04-02

委托检验合同模板01-18

检验委托合同03-18