三方简单协议

时间:2024-08-23 16:17:25 合同范本 我要投稿

三方简单协议

  在现实社会中,很多场合都离不了协议,签订协议是解决纠纷的保障。大家知道协议的格式吗?下面是小编收集整理的三方简单协议,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

三方简单协议

三方简单协议1

  甲方:_________

  乙方:_________

  为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作,经双方充分协商签订本协议。

  第一条:甲方安全责任

  进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

  第二条:乙方安全责任

  (一)乙方负责人为安全生产责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全施工作业。

  (二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的.安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。

  (三)需使用业主的机械、电器等设备、设施,必须经得业主或甲方同意,并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

  (四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。

  (五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

  (六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

  (七)乙方负责此项目的全部安全责任,如果在生产中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

  第三条:甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好文明施工作业。

  第四条:本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方各执一份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

三方简单协议2

  甲方(实际用工单位):___________

  地址:___________

  联系电话:___________

  乙方(实际用工单位):___________

  地址:___________

  联系电话:___________

  甲方根据乙方的生产(工作)需要,为乙方提供劳务派遣人员和劳务派遣相关服务,根据《中华人民共和国劳动法》和《江苏省劳动合同条例》等有关法律法规,为明确双方的权利义务,经甲乙双方协商一致同意,订立如下协议:

  一、劳务派遣期限:

  本协议期限自________年________月________日起至________年________月________日止。

  二、劳务派遣内容:

  1、甲方为乙方提供符合乙方用人需求的相关劳务派遣人员和劳务派遣服务。(乙方具体需求劳务人员条件详见乙方〈岗位人才需求表〉);

  2、甲方输出派遣给乙方的劳务人员,为甲方员工,由甲方与劳务派遣人员签订劳动合同,发放工资,并办理各项有关保险福利待遇等其他相关事宜。

  三、劳务费用结算与支付:

  1、劳务费用的构成:

  (1)劳务人员的工资报酬(基本劳务费、考核劳务费)(标准不低于苏州市规定的最低工资标准);

  (2)乙方每月支付给甲方的.劳务管理费:每人每月________元;

  (3)乙方每月支付给甲方的商业保险费:每人每月________元;

  (4)乙方每月支付给甲方的社保费:每人每月________元(按社保局每年的实际缴费基数调整);

  (5)乙方每月支付给甲方的农保费:每人每月________元(按社保局每年的实际缴费基数调整)

  2、结算时间和方式:乙方应在每月日前将实际产生应付的劳务费用等一并转入甲方指定的银行账户,并提供各项劳务费用结算明细清单。劳务人员工资应由甲方在每月日前支付。

  3、乙方支付给甲方的相关劳务费用,甲方必须开具正式劳务费发票给乙方。

  甲方:_________________乙方:_________________

  ______年______月______日______年______月______日

三方简单协议3

  甲方:

  乙方:

  为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的'协商,特订立本协议。

  一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。

  二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

  三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

  四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。

  五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。

  六、本协议自签订之日起生效。

  七、本协议书一式两份,双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  甲方地址:

  乙方地址:

  邮政编码:

  邮政编码:

  电话兼传真:

  电话兼传真:

  银行账号:

  银行账号:

  联系人:

  联系人:

  日期:

三方简单协议4

  转让方(甲方):_____________身份证号码:_____________

  顶让方(乙方):_____________身份证号码:_____________

  租赁方(丙方):_____________身份证号码:_____________

  甲乙丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议:

  一、甲方同意将自己位于店铺转让给乙方使用,并保证乙方享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

  二、转让后店铺现有的装修。装饰及其他所有设备和房屋装修等;营业设备全部归乙方。

  三、丙方同意乙方在交齐房租后可使用除门面外的楼梯间及楼梯间旁的.厨卫,并同意乙方在不经营时可进行门面转让。

  四、乙方在 年 月 日向甲方支付转让费共计 人民币 元整,(大写:人民币 元整)

  五、甲方在 年 月 日收到乙方元人民币时交房。

  六、乙方接手前该店铺所有债务均与乙方无关,接手后一切经营行为及产生的债权。债务由乙方负责。

  七、合同签订后店铺出现的问题又乙方负责,并如乙方在转让与丙方发生矛盾,甲方无需负责。

  八、合同签订后,丙方同意乙方继续租赁,并乙方可进行门面转让。

  九、合同签订后本店经营权由乙方所有,甲方无权干预并不承担任何责任。

  十、本合同一式三份,三方各执一份,自三方签字之日生效。

  甲方(盖章):_____日期:_____

  乙方(盖章):_____日期:_____

  丙方(盖章):_____日期:_____

三方简单协议5

  合伙人甲:______________________________

  合伙人乙:______________________________

  合伙人丙:______________________________

  一、合作方式

  1.甲方出资金,占股6%,乙方出技术,占股4%

  2.合伙经营_____店铺,店铺名称为:_______

  3. _____店铺网址为:

  4. _____店铺采用合伙经营方式,合营各方对于合伙_____店铺以份额分享利润;

  二、合作时间

  暂定____年____月____日-____年____月____日,自本合同签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础修订签新协议。

  三、合作分工

  a.甲方负责_____店铺的'工作:上新铺货、客服服务、日常发货、所有客诉处理,联系货源,

  b.乙方负责_____店铺的工作:运营,推广,客流引进,展现量,设置,

  四、收益分配

  1.该店铺所得利润按合作方所占的不同股权比例按股分成其中甲方分成6%,乙方分成4%。保证店铺正常运作的情况下,可进行半年度分红一次(每半年对上一年度红利进行分成)。

  2.利润核算:销售总金额- (进货成本+快递费用+水电费+ 网络推广费+ )=利润

  五、其它事宜

  未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同样具有本民法典律效力。本合同一式二份,甲乙双方各一份。

  合伙人:________________(签字或盖章)

  合伙人:________________(签字或盖章)

  合伙人:________________(签字或盖章)

  ____________年__________月__________日

三方简单协议6

  建设方:xxx

  总包方:xxx

  分包方:xxx

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

  二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。

  三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。

  四、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  五、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  六、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的.清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,()并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  七、工程质量

  1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  八、违约责任

  1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

  九、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) : xxx 法人代表(或授权委托人)签署:xxx 年 xxx月xxx 日

  总包方(签章) : xxx 法人代表(或授权委托人)签署:xxx 年xxx 月xxx 日

  分包方(签章) : xxx 法人代表(或授权委托人)签署:xxx 年xxx 月xxx日

三方简单协议7

  转让方(甲方):_________身份证号码:_________

  顶让方(乙方_________身份证号码_________

  房东(丙方_________身份证号码:_________

  甲、乙、丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议

  一、丙方同意甲方将自己位于____市(路)号的店铺(原为:____)转让给乙方使用建筑面积为____平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。店铺交付日期为收到甲方向乙方指定账户完成转让费转账3个工作日之后。乙方需在收到转让费后三日内向甲方提供收到转让费收据。

  二、丙方与甲方已签订了租赁合同,租期到____________日止,年租金为____元人民币(写:____)租金为每年交付一次并于每年___________日交至丙方合同附属银行帐(见第十二条付款帐号店铺转让给乙方后,乙方同意代替甲方向丙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并于本合同签订后三日内换立租约,并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用

  三、如若合同签订后至甲方交付店铺至乙方前政府下令拆迁店铺,或者市政建设(如修路、扩路、建天桥、修地铁等)导致乙方难以经营,乙方有权解除合同并要求甲方退还全额转让金。

  四、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行.店铺交付时甲方需向乙方转交的不动产设备清单参见附件一,归属丙方的不动产设备清单参见附件二。如甲方未能及时向乙方转交清单中所列设备,需按照设备市场估价价值的10倍向乙方支付赔偿金。

  五、乙方在日前一次性向甲方指定付款帐号支付转让费共计人民币____(大写:____,上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关所有费用,除此以外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

  六、甲方需协助乙方办理该店铺的'工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责,但如因甲方未能提供相关材料导致乙方未能及时办理工商营业执照、卫生许可证等相关证件过户手续,视为甲方违约,并按照本合同第七条规定进行处罚

  七、乙方接手之日前该店铺一切经营行为及产生的所有的水费、电费以及其他一切债权、债务均由甲方负接手之日后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

  八、如乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期超过30日历日的(含30日),甲方有权解除合同,并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如甲方逾期交付店铺,由甲方承担违约责任,并且甲方每日向乙方支付转让费的千分之一作为违约金。如果由于甲方逾期30日历日(含30未能交付店铺,或因其他任何原因(可抗及不可抗力原因)导致转让中止,甲方同样承担违约责任,除需退还全部转让费外,还需向乙方支付转让费的10%作为违约金。如甲方未能及时协助乙方完成办理工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续(相关证件有效期前30日未能完成过户手续视为甲方未能及时协助乙方办成办理过户手续甲方同样承担违约责任,除需退还全部转让费外,还需向乙方支付转让费的10%作为违约金。

  九、如转让完成后因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。

  十、争议的解决:本合同履行过程中发生的一切争议,由双方协商解决协商不成通过诉讼解决,并由诉讼方所在地法院管辖,使用法律为中华人民共和国境内相关法律。

  十一、本合同一式三份三方各执一份自三方签字之日起生效。

  十二、收款帐号

  甲方转让费收款帐号为

  银行:

  帐号:

  丙方房租收款帐号为:

  银行:

  帐号:

  甲方签字:

  乙方签字:

  丙方签字:

  日期

  日期:

三方简单协议8

  联系人:

  邮政编码:

  丙方:

  法定代表人:(如为个人时,将此改为身份证号)

  地址:

  公司电话:

  联系人:

  邮政编码:

  依据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲、乙、丙三方在遵循自愿、平等原则的基础上,经三方友好协商,现就甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了合同编号为____________的《______X合同》中甲(乙)方的权利、义务全部转移给丙方达成如下补充协议:

  1、甲、乙、丙三方确认,自_________年_________月_________日起甲(乙)方将《_________合同》中的权利义务全部转移给丙方。丙方完全了解上述合同的内容及其所享有的权利和承担的.义务,并同意上述权利义务转移。

  2、甲、乙、丙三方确认,本补充协议为甲(乙)方将其合同中的权利、义务全部转移给丙方承受,甲(乙)方退出原合同关系,由丙方概括承受甲(乙)方在原合同中的地位。

  3、乙(甲)方同意在本补充协议生效之日起甲(乙)方退出《______合同》关系,由丙方承受甲方在《_________合同》中的地位,并由丙方享受合同权利、承担合同义务。

  4、乙(甲)、丙双方之间不再另行签订新合同,双方仍须按照原甲、乙双方签订的《_________合同》享受权利、履行义务。

  5、本补充协议未约定事项,按照原甲、乙之间签订的《_________合同》中的内容执行。

  6、本补充协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。

  7、本补充协议自甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人签字:

  法定代表人签字:

  职务:

  职务:

  签署日期:______年___月___日

  签署日期:______年___月___日

  丙方:

  甲乙任何一方若需解除本协议,应提前60日通知对方进行协商。协议期满前60日,双方均无提出终止合同的意向,则本协议自行延续一个周期。否则,期限届满,协议即行终止。

  法定代表人签字:

  实习期间,学生根据工作岗位选择毕业设计(论文)课题,在甲方技术人员和丙方教师的共同指导下进行毕业设计(论文),最后必须通过毕业答辩。甲方需为乙方回校参加考试、毕业答辩等提供必要的时间和方便。

  职务:

  签署日期:______年___月___日

三方简单协议9

  甲方:___________(身份证号码:___________)

  乙方:___________(身份证号码:___________)

  20______年8月26日,甲方骑摩托车不小心撞到骑电动车的乙方后,甲方及时将乙方送医院检查,住院观察,并支付了乙方就医费用,甲乙双方在平等、自愿协商及充分了解相关法律法规的基础上,达成如下协议:

  一、甲乙双方依据交通事故处理的一般原则达成一次性赔偿协议,除了甲方先期支付的医疗费用外,甲方一次性支付乙方人民币20______.00元(大写:贰仟元整)。

  二、在甲方支付人民币20______.00元后,乙方保证今后绝不以任何理由和任何形式就此事再向甲方要求各种名义补助、补偿等费用,后续事宜及费用均由乙方自行处理和承担。

  三、在乙方收到甲方支付的人民币20______.00元后,此事处理即告终结,甲乙双方之间不再存在任何权利义务,乙方承诺不再提起任何与此事相关的诉讼和仲裁,也放弃向司法机关提起针对本协议的任何诉讼权利。以后因此事衍生结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。

  四、本协议的.所有条款均是双方共同协商议定,甲乙双方已全文阅读并理解无误,甲乙双方完全明白本协议内容所

  涉及后果,甲乙双方均对此表示理解并尊重本协议所达成目的,甲乙双方对此处理结果完全同意。

  五、本协议为一次性终结处理协议,本协议为双方平等、自愿协商的结果,并且是双方真实意思表示,本协议自双方签字按手印后立即成立生效。

  六、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交管部门存档一份,具有同等的法律效力。

  甲方:___________

  乙方:___________

  签字时间:___________年___________月___________日

三方简单协议10

  原告方:______________________

  被告方:______县______汽车运输有限责任公司

  原告___________诉被告______县______汽车运输有限责任公司交通事故损害赔偿一案,经双方协商,已同意和解,现达成和解协议如下:

  一、经原、被告双方协商确认,本案交通事故各项损害赔偿项目和费用为:死亡赔偿金67796.20元、原告___________生活费10545.68元、丧葬费8015.52元、误工费387元、交通费8372元、住宿费1440元和货物运费损失20______元。上述费用共计为人民币壹拾叁万伍仟壹佰肆拾壹元肆角捌分整(小写:135141.48元)。

  现本着互谅互让的原则,综合考虑双方实际情况,原告方同意在上述所列损害赔偿费用的基础上进行适当核减,双方最终确定本案实际赔偿金额为人民币壹拾贰万贰仟整(小写:122000元)。

  二、上述损害赔偿费人民币壹拾贰万贰仟整(小写:122000元)由乙方于本协议签订的'同时一次性向甲方支付清结。

  如被告方未能按照本条约定及时足额支付损害赔偿费,则原定核减部分将不予核减,仍须按人民币壹拾叁万伍仟壹佰肆拾壹元肆角捌分整(小写:135141.48元)支付原告方赔偿费用。

  三、本案法院诉讼费由原、被告双方各承担50%。因诉讼费已由原告方在本案起诉时即已预交,被告方同意于本协议签订的同时将所需承担的诉讼费支付给原告方。

  四、本协议经双方或其代理人签署后生效。一式三份,甲、乙双方各执一份,提交受诉人民法院备案一份。

  甲方(签字):___________乙方(盖章):______县______汽车运输有限责任公司

  代理人(签字):___________代理人(签字):___________

  签约日期:___________签约日期:___________

【三方简单协议】相关文章:

三方合作简单的协议书范本01-27

简单三方协议书(通用15篇)09-27

简单的三方债权转让的协议书范例04-01

就业三方协议是哪三方04-01

三方的协议02-25

三方协议05-24

三方协议05-24

三方合作投资简单协议书(通用7篇)11-09

三方合作工程简单协议书(精选14篇)03-21

三方项目合作简单协议书范本(精选13篇)05-21