施工劳务合同
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的施工劳务合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工劳务合同1
甲方（发包方）：____
乙方（承包方）：_____
甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润地国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称：海南润城国际公寓；
2、工程地点：海南省澄迈县金江镇；
3、结构形式：框架结构；
4、最高层数：十七层；
5、建筑面积：22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20__年__月__日开工，五个月竣工，公寓部分20__年__月__日开工，六个月竣工。（非施工方原因影响情况除外）
四、承包方式
此工程承包形式为包工，即乙方负责所有签合同前设计图纸中的土建、水（两米以内的给水、排水、消防水）、电（两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电，每1
户到进户总开关箱、水门，即不含精装修部分的户内开关、面板等安装及穿线）建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料（模板、支撑、施工脚手等）及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架（钢管、工字钢、平网、立网等）}；土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、大理石、干挂石材施工，由甲方负责，乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款，391元/m2(按建筑面积)，按报价单除现有图纸中的楼梯栏杆、消防、弱电、地面砖、内墙涂料没列的项目包括在承包范围之内；其它如在今后图纸中增加的项目及变更单价双方另议。
此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰贰拾捌万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算；甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。（因本协议没有计入栏杆、地面砖、内墙涂料、及弱电等承包单价，如甲方另外委托消防、弱电等其它单位施工，将不另扣除消防及弱电等费用。）
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法（乙方签字确认的补
充协议）的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的`进度款中扣除；
2、甲方及时按照合同约定的形象进度支付乙方进度款；
3、甲方提供施工工人住宿、水电
4、保证原材料的正常供应，包括防雨设备，工地所有水管，水电必须到位，工地所用材料必须在施工现场50米以内。
5、乙方在施工过程中如地下光缆、电缆、煤气管道、自来水管，如有损坏乙方不负任何责任。
6、乙方在开挖基础和土方过程中，如遇有地下水，由乙方安排人员处理,费用由甲方承担，如因费用问题,处理不当不及时，造成塌方，一切责任由甲方负责。
在施工现场甲方应提供警告牌和标志物，乙方负责保管。
7、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责验收，甲方对提供的材料质量负责；
4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区；
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合；
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙
方应进行友好地配合，收取配合费及施工机械使用费用；
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划；
2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责；
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，甲方可以根据此事故大小程度对乙方进行罚款；
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方
1、地下室顶板完成甲方按200万付款；
2、四层顶板完成甲方按120万付款；
3、九层顶板完成甲方按120万付款；
4、十四层顶板完成甲方按120万付款；5酒店砌砖抹灰完付120万；
6、公寓楼、酒店完成约定项目，付完剩余工程款126万；
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方伍仟元人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方伍万元；
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责；
3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，所有损失由乙方负责；
4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地仲裁机构或人民法院提起诉讼。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。
（附施工报价单一份）
甲方代表：_____________日期：20__年__月__日
乙方代表：_____________日期：20__年__月__日
施工劳务合同2
发包人：(以下简称甲方)_____
分包人：(以下简称乙方)_____
根据建设需要，依照国家民法典及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工使用劳务与多项内容协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
项目名称：
项目地点：
二、承包方式：
包工不包料
三、劳务承包范围及内容：
工程项目中涉及的等劳务施工作业。
四、甲乙双方的责任和义务：
1、甲乙的责任和义务
(1)乙方工人进施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全文明施工、消防知识教育、施工企业内部管理制度方面的交底，并负责进行“三级安全”教育。
(2)甲方应及时向乙方工地负责人做好施工的图纸、技术、安全、进度、文明施工及降低能耗措施等交底，随时掌握乙方在施工过程中的人员、进度及质量等方面的情况。
(3)甲方应将现场各配合工种协调好，尽量避免乙方因机械、材料、技术问题处理等因素造成的窝工。
(4)甲方有权对施工作业队组进行调整，有权辞退不合格的队组，以保证工程按期完成。
(5)甲方有权对工人队组全过程(施工生活等住宿)检查、督促和发布各项指令和停工令，对于违反项目部相关规定(包括质量安全、文明施工、安全生产、施工进度、材料节约等)，可以按约定要求进行处罚。
(6)甲方有序地组织机械、材料进场，合理安排施工进度。
(7)甲方对项目施工工期、工程质量、施工安全及事故处理、工程竣工结算等承担全部责任。
2、乙方的责任和义务
(1)乙方派出的劳务工人必须是在册，经过认真审查，身体健康以及一定操作技术水平的人员。
(2)乙方保证进场人员相对稳定，服从甲方统一安排与调度。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方完成生产任务情况下，与甲方协商后可将队组进行临时调整。
(3)乙方人员必须按项目组的技术交底进行施工，在施工应注意做好产品保护，爱护项目提供的机械设备及工具，如发生人为的损坏或丢失应论价赔偿。
(4)乙方必须配合甲方工长的工作，协助甲方做好工人的“三级安全”教育工作。
(5)施工队组的`生活必须执行甲方临时住宿管理条例，并按要求进行男女分居，不能混居和带小孩居住，搞好生活区的文明卫生。
(6)施工队组人员不能在工地生活区酗酒闹事，不能发生有殴斗和盗窃行为，违反者，轻者警告、罚款，重者按甲方管理条例进行辞退、罚款，对违反国家法规严重者送公安机关处理。
(7)乙方有责任维护甲方的正当权益和声誉。
五、工程质量
按国家规定标准执行，达到合格标准等级。
六、安全生产要求：严格按国家规定标准进行施工和安全防护。如发生工伤事故，按国家及上级部门有关规定处理。属已参加建筑工程意外保险人员按保险公司赔付规定执行，如发生保险公司赔付以外费用由甲方负责。
七、劳务分包金额：暂定￥元(大写：)_______
八、结算方式和人工费用支付办法
甲方视乙方完成的施工进度进行不定期结算，按相应完成量结算金额90%支付，剩余金额10%工程完工后一次付清。
九、争议
1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第1种方式解决争议：
(1)双方达成仲裁协议，向当地主管部门仲裁机构申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
十、合同生效
1，合同订立时间：20__年__月__日
2，本合同双方约定当日签章后生效。
3，施工过程中，双方所签定的补充合同(协议)与本合同具有同等法律效力，如与本合同相抵触以补充合同(协议)为准。
4，本合同一式叁份，承包人持贰份、发包人持壹份。
十一、合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
甲方：_____ 乙方：_________
法定代表人：_______ 法定代表人：__________
或委托代理人：_____ 或委托代理人：_______
电话：______ 电话：_________
传真：___________ 传真：__________
地址：___________ 地址：___________
日期：20___年__月__日日期：20___年__月__日
【施工劳务合同】相关文章：
施工劳务合同钢筋班组施工劳务合同05-19
施工劳务合同02-04
施工劳务合同03-09
劳务施工合同03-30
劳务施工合同02-25
外墙施工劳务合同01-12
【热门】施工劳务合同04-23
建筑施工劳务合同01-16
防水施工劳务合同05-15
劳务分包施工合同01-06