商品房买卖合同

时间：2022-01-23 19:04:53 买卖合同我要投稿

实用的商品房买卖合同4篇

　　随着人们法律意识的建立，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的商品房买卖合同4篇，欢迎大家分享。

实用的商品房买卖合同4篇

商品房买卖合同篇1

　　售房人(以下简称甲方)：

　　购房人(以下简称乙方)：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方于____年____月____日在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，达成如下协议：

　　一、乙方所购商品房位于

　　二、该商品房的具体幢号、建筑结、设计用途、建筑面积如下：该商品交付时如有面积差异，以房屋产权监理机关实测面积为准。

　　三、甲方应向同示所售房屋的下列证件：

　　1、国有土地使用证，编号：

　　2、房屋所有权证，编号：

　　3、商品房预售许可证，编号：

　　四、该商品房销售价格为：实得建筑面积(即套内面积)____元/平方米(公摊面积按建造成本折算计入实利面积单价)，房款共计____元，大写人民币：____。

　　五、付款方式及付款时间甲、乙双方按下列第____种约定办理。

　　1、乙方在合同签订之日起____日内一次性付清全部房款，甲方给予乙方________%优惠，即实付房款总额____元。

　　2、乙方在合同签订之日起____日内首付房款____元，余款在____付清。

　　3、甲、乙双方约定其他方式付款或乙方属贷款(按揭)购房，甲、乙双方就此项内容另订补充合同。

　　六、乙方如未按合同第五条约定给付房款，属乙方违约。甲方按下列第____种约定追究乙方违约责任。

　　1、终止合同，乙方按应付房款的____%向甲方支付违约金，甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

　　2、合同继续履行，乙方按____向甲方支付违约金。

　　七、甲方须于____年____月____日前将竣工验收(包括建筑工程质量验收和规定必须的综合验收)合格的商品房交付乙方，如因除甲、乙协商同意解除或变更合同外，甲方可据实延期。

　　八、除本合同第七条约定的特殊情况外，甲方如果未能按合同约定期限，将该商品房交付乙方，属甲方违约。乙方按下列第____种约定追究甲方违约责任。

　　1、终止合同，甲方按乙方应付房款的____%向乙方支付违约金，乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额____部分由甲方据实赔偿。

　　2、合同继续履行，甲方按____向乙方支付违约金。

　　九、甲方所售商品房面积与产权监理机关实测面积差异在±____%(含本数)至±____%以内，按实测面积结算房款;差异超过±____%(含本数)，乙方按下列第____种约定办理。

　　1、终止合同，甲方在乙方提出终止合同要求之日起____日内，将乙方已付房款退还乙方，并按____利率给付利息。

　　2、合同继续履行，双方约定。

　　十、预售商品房在开发建设过程中，甲方对原设计方案进行调整和修改，必须在调整和修改的方案批准后____日内书面通知乙方，乙方应在收到该通知之日起日提出退房或与甲方协商一致签订补充协议。乙方要求退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起内将乙方已付房款退还乙方，并按____利率给付利息。

　　十一、甲方所售商品房在交付给乙方时，该商品房的配套环境和配套设施，必须符合甲方售房时所作的承诺和双方约定。该商品房的装假、装修、配套设施、设备的标准、保修责任和质量要求，必须符合附件《商品房使用说明书》和《商品房质量保证书》中所作的说明、规定和承诺。

　　十二、甲方将该商品房交付乙方后，应协助乙方在____日内到房地产管理部门办理权属登记手续，如因甲方过失造成乙方不能在规定期限内办理权属登记的，乙方按下列第____种约定办理。

　　1、终止合同，甲方须在乙方提出终止合同要求之日起____日内将乙方已付房款退还乙方，并按乙方已付款房款的____%支付违约金。

　　2、合同继续履行，甲方按____向乙方支付违约金。

　　十三、甲乙双方在签订本合同时，应当依照政府相关规定，同时签订前期物业管理服务协议。

　　十四、本合同未尽事项，由甲乙双方另行议定，并签订补充协议。

　　十五、本合同边同附件及补充协议共____页，一式三份，经甲乙双方签字后生效，双方各执一份，新都区房地产交易管理所备案一份，均具有同等法律效力。

　　十六、本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，甲乙双方同意按下列第____种约定办理。

　　1、由仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　十七、其他约定：

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　____年____月____日

商品房买卖合同篇2

　　合同编号：_________

　　出卖人：_________

　　住所：_________

　　邮编：_________

　　营业执照号码：_________

　　资格证书号码：_________

　　法定代表人：_________

　　联系电话：_________

　　委托代理人：_________

　　联系电话：_________

　　买受人：_________

　　国籍：_________

　　性别：_________

　　出生年月日：_________

　　住所（址）：_________

　　邮编：_________

　　证件名称：_________

　　号码：_________

　　联系电话：_________

　　委托／法定代理人：_________

　　住所（址）：_________

　　联系电话：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条项目建设依据

　　1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。

　　2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________。

　　第二条商品房情况

　　该商品房销售许可证号：_________。

　　商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。

　　设计用途_________；建筑结构_________；建筑层数为_________层。

　　建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。

　　商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。

　　第三条计价方式与价款

　　出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：

　　1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元。

　　2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元整。

　　3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_________币）_________元整。

　　4、_________。

　　第四条付款方式及期限

　　买受人采取下列第_________种方式付款。

　　1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。（小写：_________万元）

　　2、分期付款。

　　（1）第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________％；_________币_________元。（小写：_________元）

　　（2）第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________％；_________币_________元。（小写：_________元）

　　（3）其余部分在移交房屋前一天付清_________％；_________币_________元。（小写：_________元）

　　3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________％，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。

　　4、其他方式_________。

　　第五条房产交付

　　1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。

　　2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_________。

商品房买卖合同篇3

　　(合同编号: )

　　合同双方当事人:

　　出卖人:____________________________________________________________________________

　　注册地址:__________________________________________________________________________

　　营业执照注册号:___________________________________________________________________

　　企业资质证书号:____________________________________________________________________

　　法定代表人:____________________联系电话:___________________________________________

　　邮政编码:__________________________________________________________________________

　　委托代理人:____________________地址:_______________________________________________

　　邮政编码:______________________联系电话:___________________________________________

　　委托代理机构:______________________________________________________________________

　　注册地址:__________________________________________________________________________

　　营业执照注册号:____________________________________________________________________

　　法定代表人:____________________联系电话:___________________________________________

　　邮政编码:__________________________________________________________________________

　　买受人:____________________________________________________________________________

　　【本人】【法定代表人】姓名:___________________________国籍____________________________

　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】_________________________________________________

　　地址:______________________________________________________________________________

　　邮政编码:______________________联系电话:___________________________________________

　　【委托代理人】【】姓名:___________________________国籍:_____________________________

　　地址:______________________________________________________________________________

　　邮政编码:______________________电话:_______________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律,法规之规定,买受人和出卖人在平等,自愿,协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

　　第一条项目建设依据.

　　出卖人以__________________________方式取得位于_________________________,编号为___________________的地块的土地使用权.【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_____________________________________________________.

　　该地块土地面积为_________________,规划用途为____________________________________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日.

　　出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】________________________________________.建设工程规划许可证号为____________________________,施工许可证号为____________________________________.

　　____________________________________________________________________________________.

　　第二条商品房销售依据.

　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】.预售商品房批准机关为_______________________,商品房预售许可证号为____________________________________.

　　____________________________________________________________________________________.

　　第三条买受人所购商品房的基本情况.

　　买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:

　　第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房.

　　该商品房的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下___________层.

　　该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】.

　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________________________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二).

　　____________________________________________________________________________________.

　　_____________________________________________________________________________________.

　　第四条计价方式与价款.

　　出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:

　　1,按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米__________________元,

　　总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整.

　　2,按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米________________元,总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整.

　　3,按套(单元)计算,该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整.

　　4,_________________________________________________________________________________ .

　　第五条面积确认及面积差异处理.

　　根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理.

　　当事人选择按套计价的,不适用本条约定.

　　合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准.

　　商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第______________________种方式进行处理:

　　1,双方自行约定:

　　(1)_________________________________________________________________________________;

　　(2)_________________________________________________________________________________;

　　(3)_________________________________________________________________________________;

　　(4)_________________________________________________________________________________.

　　2,双方同意按以下原则处理:

　　(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

　　(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房.

　　买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息.

　　买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人.产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人.

　　产权登记面积-合同约定面积

　　面积误差比=————————————————×100%

　　合同约定面积

　　因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议.

　　第六条付款方式及期限.

　　买受人按下列第___________________种方式按期付款:

　　1,一次性付款

　　_____________________________________________________________________________________.

　　2,分期付款

　　_____________________________________________________________________________________.

　　3,其他方式

　　_____________________________________________________________________________________.

　　第七条买受人逾期付款的违约责任.

　　买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第_____________________种方式处理:

　　1.按逾期时间,分别处理(不作累加)

　　(1)逾期在________________日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之________________的违约金,合同继续履行;

　　(2)逾期超过________________日后,出卖人有权解除合同.出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金.买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之________________(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金.

　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定.

　　2.___________________________________________________________________________________.

　　第八条交付期限.

　　出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第___________种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:

　　1.该商品房经验收合格.

　　2.该商品房经综合验收合格.

　　3.该商品房经分期综合验收合格.

　　4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件.

　　5.__________________________________________________________________________________.

　　但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

　　1,遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;

　　2,___________________________________________________________________________________;

　　3,___________________________________________________________________________________.

　　第九条出卖人逾期交房的违约责任.

　　除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第______种方式处理:

　　1,按逾期时间,分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过___________日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之__________的违约金,合同继续履行;

　　(2)逾期超过_____日后,买受人有权解除合同.买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金.买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金.

　　2. __________________________________________________________________________________.

　　第十条规划,设计变更的约定.

　　经规划部门批准的规划变更,设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:

　　(1)该商品房结构形式,户型,空间尺寸,朝向;

　　(2)_________________________________________________________________________________;

　　(3)_________________________________________________________________________________;

　　(4)_________________________________________________________________________________;

　　(5)_________________________________________________________________________________;

　　(6)_________________________________________________________________________________;

　　(7)_________________________________________________________________________________.

　　买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复.买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更.出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房.

　　买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按 __________利率付给利息.买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议.

　　____________________________________________________________________________________.

　　第十一条交接.

　　商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续.双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的.证明文件,并签署房屋交接单.所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》.出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担.

　　由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:

　　____________________________________________________________________________________.

　　第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷.因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任.

　　____________________________________________________________________________________.

　　第十三条出卖人关于装饰,设备标准承诺的违约责任.

　　出卖人交付使用的商品房的装饰,设备标准应符合双方约定(附件三)的标准.达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理:

　　1.出卖人赔偿双倍的装饰,设备差价.

　　2. __________________________________________________________________________________.

　　3. __________________________________________________________________________________.

　　第十四条出卖人关于基础设施,公共配套建筑正常运行的承诺.

　　出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施,公共配套建筑按以下日期达到使用条件:

　　1.___________________________________________________________________________________;

　　2.___________________________________________________________________________________;

　　3.___________________________________________________________________________________;

　　4.___________________________________________________________________________________;

　　5.___________________________________________________________________________________.

　　如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:

　　1.___________________________________________________________________________________;

　　2.___________________________________________________________________________________;

　　3.___________________________________________________________________________________.

　　第十五条关于产权登记的约定.

　　出卖人应当在商品房交付使用后____________日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案.如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_______________项处理:

　　1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起___________日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的________________%赔偿买受人损失.

　　2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的____________%向买受人支付违约金.

　　3.__________________________________________________________________________________.

　　第十六条保修责任.

　　买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件.出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任.

　　买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围,保修期限和保修责任等内容.

　　在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务.因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担.

　　_____________________________________________________________________________________.

　　第十七条双方可以就下列事项约定:

　　1,该商品房所在楼宇的屋面使用权_______________________________________________________;

　　2,该商品房所在楼宇的外墙面使用权_____________________________________________________;

　　3,该商品房所在楼宇的命名权___________________________________________________________;

　　4,该商品房所在小区的命名权___________________________________________________________;

　　5,___________________________________________________________________________________;

　　6,___________________________________________________________________________________.

　　第十八条买受人的房屋仅作________________________________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构,承重结构和用途.除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务.

　　出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质.

　　_____________________________________________________________________________________.

　　第十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决:

　　1.提交__________________________仲裁委员会仲裁.

　　2.依法向人民法院起诉.

　　第二十条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四).

　　第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力.本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力.

　　第二十二条本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:

　　出卖人______份,买受人______份,______份,____________份.

　　第二十三条本合同自双方签订之日起生效.

　　第二十四条商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向___________________________申请登记备案.

　　出卖人(签章): 买受人(签章):

　　【法定代表人】: 【法定代表人】:

　　【委托代理人】: 【委托代理人】:

　　(签章) 【】:

　　(签章)

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　签于签于

　　附件一: 房屋平面图

　　附件二: 公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明

　　附件三: 装饰,设备标准

　　1.外墙:

　　2.内墙:

　　3.顶棚:

　　4.地面:

　　5.门窗:

　　6.厨房:

　　7.卫生间:

　　8.阳台:

　　9.电梯:

　　10.其他:

　　附件四:合同补充协议

商品房买卖合同篇4

　　原告：天津市xxx房地产开发有限公司

　　住所：天津xxxxxxxxxxx

　　负责人：xxxxxxxxxxxx 职务：董事长

　　被告：天津市yyyyyyyyyy置业有限公司

　　住所：天津xxxxxx，邮编xxxx

　　负责人：xxxx 电话：xxxxxx

　　被告：zzzzzzzzz公司

　　住所：天津市xxxxxxxx

　　负责人：xxxxxxx 电话：xxxxxxxxxxxxxxx

　　诉讼请求：

　　1、被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司立即为原告办理商品房买卖合同登记备案手续、房屋产权登记手续;

　　2、被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司向原告支付从20xx年x月xx日至房屋产权登记手续办理完毕之日的违约金，支付标准为总房款的10%/年(按约定)，二被告承担连带责任;

　　3、诉讼费用由二被告承担;

　　事实和理由：

　　20xx年x月x日，原告和被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司(下称“yyyyyyyyyy置业”)签署四份《天津市商品房买卖合同》，购买天津市xxxxx楼底商四套，合同编号分别为xxxxxxxxxxxxxx(以下统称“购房合同”)，同日，原告和二被告共同签署《商品房买卖合同补充协议》，约定买卖双方违约责任，并由被告zzzzzzzzz公司为被告yyyyyyyyyy置业提供连带保证责任。

　　20xx年x月x日，原告按照约定将总房款xxx万元支付被告，但被告yyyyyyyyyy置业至今没有给原告办理合同登记备案手续、房屋产权登记手续。20xx年x月xx日，原告和被告yyyyyyyyyy置业签订《补充协议》进一步明确被告yyyyyyyyyy置业的违约事实和违约责任，被告yyyyyyyyyy置业应当赔偿原告因此遭受的经济损失和权益，直至房屋所有权登记手续办理完毕。

　　以上事实，有购房合同、《商品房买卖合同补充协议》、《预售款专用收据》、《补充协议》等证据予以证明。根据我国《民法通则》及《合同法》等相关法律规定，原告依法被告履行合同义务，并承担违约责任。请求贵院查明事实，判如所请。

　　此致

　　天津市xxxx人民法院

　　具状人：

　　年月日

【实用的商品房买卖合同4篇】相关文章：