车库买卖合同

时间:2022-03-04 10:00:03 买卖合同 我要投稿

车库买卖合同集合15篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家收集的车库买卖合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

车库买卖合同集合15篇

车库买卖合同1

  卖方:身份证号码:

  联系电话:

  卖方共有人:身份证号码:

  联系电话:

  买方:身份证号码:

  联系电话:

  (卖方及卖方共有人以下统称甲方,买方以下统称乙方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方的______汽车库事宜,订立本合同。双方共同遵守,并作为汽车库归属的凭证。

  第一条、甲方的汽车库位于成去路205弄______号下的______号汽车库,记建筑面积______平方米。

  第二条、乙方购买汽车库根据建筑面积,合计价格为人民币______元,(大写______)______拾______万______千______佰______拾______元。签本合同时,乙方支付全部转让款计人民币______元,(大写)______。

  第三条、甲方须提供有效凭证,包括初次购汽车库原始发票或收据和合同书。甲方承担在汽车库交付前一切有可能产生的或与其有关的费用,甲方对汽车库设施完整及保证无任何债务纠份,如有任何未尽纠纷均与乙方无关,由甲方负全责。甲方承担汽车库买卖合同签定日期前的所有与汽车库有关的水电费、物业费以及采暖费等费用。汽车库在买卖之前的所有破损,维修费用应由甲方承担。

  第四条、汽车库于本合同签订之日由甲方交付给乙方;汽车库及汽车库钥匙由甲方交付乙方。甲方的原合同书及甲方购买汽车库的交款凭证及相关票据由甲方交付给乙方。

  第五条、甲方应保证对出卖的汽车库有权处置该汽车库,甲方及第三人没有在该汽车库上设定抵押,法院等机关没有对该汽车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给乙方造成损失,甲方对乙方的应当以汽车库购买价格的20%予以赔偿。

  第六条、因该汽车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本汽车库与开发商有产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该汽车库产权及使用权。

  第七条、1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,应向甲方偿付购汽车库款的5%的违约金。2.甲方必须按期将汽车库交付乙方使用,如逾期,应向乙方偿付购汽车库款的5%的违约金。

  第八条、合同生效后,汽车库所有权归乙方所有,乙方拥有完全使用权、租赁权和转让权。使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关。甲方在出卖汽车库后不得以任何理由要求出售后的汽车库相关受益。

  第九条、本合同未尽事宜,由甲、乙双方再行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力(附件四)。

  第十条、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该汽车库所在地人民法院起诉。

  第十一条、本合同共__页。本合同一式两份,买卖双方各执一份,自双方签字后生效。

  甲方(签字):乙方(签字):

  甲方(签字):乙方(签字):

  ______年______月______日

车库买卖合同2

  甲方:中化地质矿山总局福建地质勘查院

  乙方:杨瑞玲

  甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区现有部分地面架空层车位和部分地下室车位,经双方协商一致,甲方同意将所有车位转让给乙方,双方就此订立如下协议事项:

  一、地点、数量:甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区拥有的所有车位53个,其中4号楼地面架空层车位19个;6号楼地面架空层车位9个;5号楼地下室车位25个。

  二、转让价格:每个车位均价6.5万元,总计53个车位共计价款344.5万元。车位的转让税费,由乙方承担。

  三、付款办法:本协议签订后三日内,乙方支付给甲方50万元预付款,余款在双方至房产交易中心办理产权过户收件时全部付清。

  四、产权的过户手续由乙方负责办理,甲方应于配合车库转让协议书。如因国家政策等原因至产权无法办理过户,甲方退还已收取乙方的款项,双方免责。

  五、本协议一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力,协议自签订日起生效,履行完毕自动失效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  代表:

  代表:

  ___年___月__日___年___月__日

车库买卖合同3

  卖方:_______________________________(以下简称甲方)

  买方:_______________________________(以下简称乙方)

  根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:

  一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币_____________________元整。

  二、付款方式:

  合同签定时,乙方已付甲方___________万元整(人民币)为预付款;余款________万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清;

  三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失,支付相当于购款_____%的违约金。

  四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。

  五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续,若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还购款,并支付相当于购款_____%的违约金。

  六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份.

  七、本合同经双方签章后生效,对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

  八、双方约定的其它事项:

  甲方(签名或盖章):___________ 乙方(签名或盖章):___________

  ______年____月____日 ______年____月____日

车库买卖合同4

  甲方(出卖人):身份证号码:

  乙方(买受人):身份证号码:

  经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库一事达成如下协议:

  一、甲方自愿将其名下位于 小区 楼 号车库(建筑面积 平方米),出售给乙方。

  二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 元整,乙方于本协议签订之日一次性付清全款。

  三、甲方于签订协议之日,将该车库交付乙方使用。

  四、乙方在购得车库后,对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项,仍由甲方负责,与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项,由乙方负责,与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责,与乙方无关。

  五、因车库没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

  六、甲、乙双方均应信守本协议,不得违约,若有违约,违约方向守约方赔偿一切经济损失。

  七、本协议一式两份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方签字

  乙方签字

  证明人签字

  年 月 日

车库买卖合同5

  甲方(出售方):____身份证号:____

  乙方(购买方):____身份证号:____

  甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:

  一、甲方自愿将其名下位于____库(具体位置:____)出售给乙方。

  二、总价款:人民币____(¥____元)。

  三、乙方于____年____月____日前一次性付清全部价款,同时甲方向乙方交付该车库及相关产权票据。由于甲方车库购买原始票据丢失,由甲方向乙方出具相关产权转移证明手续。

  四、因车库没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时提供相关协助。

  五、甲方应保证该车库产权真实有效,如出现产权纠纷,一切经济后果由甲方承担。

  六、本合同一式两份,自签字之日起生效,甲乙双方各一份,均具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

车库买卖合同6

  甲方(出售方):

  地址:

  电话:传真:

  乙方(购买方):

  地址:

  电话:

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

  一、买受人所购的基本情况:

  乙方所购车位(库)位于“名流时代广场”第号单位。该车库套内面积约为平方米。

  二、计价方式与价款

  双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

  三、付款方式

  买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币拾仟佰_____元整。

  四、交付期限

  出卖人应当在月日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

  1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震、水灾等;

  2、遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

  3、遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

  4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

  五、出卖人延期交房的违约责任

  除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理;

  1、逾期时间,分别处理(不作累加)

  (1)逾期不超过三十日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行;

  (2)逾期超过三十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

  六、交接

  车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。

  七、其他

  买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

  八、争议

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决:

  1、提交西安市仲裁委员会仲裁。

  2、向人民法院起诉。

  九、

  本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  十、

  本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。

  十一、

  本合同自双方签订之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

车库买卖合同7

  出卖方: (甲方)身份证:

  买受方:(乙方)身份证:

  甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守:

  1、甲方将位于_____小区_____号的车库卖于乙方。

  2、车库的具体情况:位置:_____,面积:_____,产权方式为:_____。

  3、车库的交易总价为:人民币_____元整(大写:_________)。乙方已向甲方支付的定金转为房款,乙方还应向甲方共支付房款人民币___________元整(大写:_________)。

  4、乙方先付给甲方定金:_____元。其余款项于____周内支付。

  5、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由___方承担。

  6、自付清车库全款之日起,该车库的所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。

  7、甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律责任。

  8、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。

  9、甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,交付定金后如甲方反悔将五倍返还乙方定金。

  10、未尽事宜甲乙方协商解决。

  11、本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。

  甲方: (签字盖章)

  乙方: (签字盖章)

  年 月 日

车库买卖合同8

  出卖人(以下简称甲方)姓名:

  身份证号:

  姓名:

  身份证号:

  买受人(以下简称乙方)姓名:

  身份证号:

  姓名:身份证号:

  经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景XX的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。

  一、甲方出售房屋情况

  1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。

  2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。

  二、房屋价格及付款形式、交房方式

  1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整,签本合同时,乙方付给甲方定金元,余款于____日之内交房时付清。

  2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

  3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

  4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。

  三、违约责任

  1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的'债权债务由乙方负责。

  2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。

  3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。

  四、本合同一式份,各方各执份。

  五、未尽事宜,协商解决。

  甲方签字:电话:

  甲方配偶签字:电话:

  乙方签字:电话:

  乙方配偶签字:电话:

  附:甲方身份证、结婚证的复印件1份。

  ________年____月____日

车库买卖合同9

  卖方(以下简称甲方):

  身份证号:

  买方(以下简称乙方):

  身份证号:

  根据国家有关房产的规定,甲、乙双方经协商一致,以此共同信守执行。

  一、房屋的基本情况:甲方房屋坐落于车库;

  二、价格:车库售价元整,大写:。

  三、付款方式:乙方于本合同签订之日一次性以现金形式向甲方支付价款。

  四、车库交付期限:甲方应于本合同签订之日将该车库交付乙方,交付后该车库风险转由乙方承担。

  五、车库相关票据(原件)及合同(原件)在本合同签订之日交付。

  六、关于产权过户登记的约定:现由于开发商方问题,甲方在签订本合同之时尚未能在房产登记部门办理该车库的产权手续,但甲方保证在可以办理房产手续后为该车库办理房产手续,该车库产权证书取得后甲方协助乙方在产权登记机关办理权属过户登记手续。因本车库所有权转移,过户所发生所有的税、费均由乙方承担。

  七、特别约定乙方保证在甲方未从开发商处退回装修保证金人民币1000元之前不得对车库进行装修,如因为乙方装修导致甲方该装修保证金不能退回,甲方应向乙方给付人民币1000元作为赔偿。

  八、甲方保证在交易时该车库没有产权纠纷,符合房屋出售的法定条件。车库交付使用之前的有关费用包括水、气、物业费用由甲方承担。由此引发的纠纷由甲方自行处理,于乙方无关。车库交付后所有费用由乙方自行承担,甲方不再承担任何责任。

  九、如甲、乙双方任意一方违反合同约定,自愿承担违约金人民币10,000.00元

  十、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  十一、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由该车库所在地人民法院管辖。

  十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。对甲、乙双方具有同等效力。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

车库买卖合同10

  车库出卖人:

  住址:

  身份证号码:

  (以下简称甲方)

  车库受卖人:

  住址:

  身份证号码:

  (以下简称乙方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议:

  买方所购车库的基本情况:

  车库位置:

  车库编号:

  建筑面积:平方米,

  总价:元车库买卖协议书车库买卖协议书。

  有关事项:

  一、经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于车库壹间出售给乙方。

  二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

  三、付款方式:一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后,由乙方支付相应款项,甲方出具收据后交付车库所有权。乙方在购得车库后,乙方对本车库享有所有权。

  四、车库交付期限:甲方应于本合同签订之日将该车库交付乙方,交付后该车库风险转由乙方承担。

  五、甲方保证在交易时该车库没有产权纠纷,符合房屋出售的法定条件。车库交付使用之前的有关费用包括水、气、物业费用由甲方承担。由此引发的纠纷由甲方自行处理,于乙方无关。车库交付后所有费用由乙方自行承担,甲方不再承担任何责任

  六、如甲、乙双方任意一方违反合同约定,自愿承担违约金人民币10,000.00元

  七、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  八、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由该车库所在地人民法院管辖。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。对甲、乙双方具有同等效力

  甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

  年月日年月日

车库买卖合同11

  甲方(出卖人):______________

  乙方(买受人):______________

  经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库

  一事达成如下协议:

  一、 甲方自愿将其名下位于 号车库(建筑面积 平方米),出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

  二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。乙方在年 月 日前一次性付款。

  三、 甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。

  四、 因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。

  五、 甲方在乙方付款后,将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。

  六、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。

  七、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。

  甲方(出卖人):_______________________

  乙方(买受人):_______________________

  _____年 _____月_____日

车库买卖合同12

  卖方:甲,女,汉族,19xx年x月x日出生,然后住四川省成都市xx区x路x单元。身份证号 (乙的妻子)。电话:

  乙,男,汉族19xx年x月x日出生,住四川省大竹县xx镇xx街xx号。身份证号(系甲丈夫)电话: (以下简称甲方)

  买方:丙,男,19xx年x月xx日出生,住四川省大竹县竹阳东区xx路xx号身份证号。电话: (以下简称乙方)

  甲方所有的四川省大竹县xx镇建设路xx花园xx苑xx、然后期工程(一楼)xx号车库一间,建筑面积为 20平方米。现甲方决定卖给乙方,乙方明确表示愿意购买。为了明确双方的权利义务关系,甲乙双方根据《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定,订立以下合同条款:

  一、车库的基本状况

  1、室内地面为沙浆找平,室内墙面为搓沙,室外正立面为瓷砖贴面。

  2、电动卷闸门已安装,费用已包含在价款中。

  3、电已经接通,费用已包含在价款中。

  二、甲乙双方约定车库总价款(包括定金在内),然后人民币壹拾贰万元整(小写RMB120000元)。买卖双方的税收由甲乙双方各自承担。

  三、乙方于20xx年2月23日支付给甲方人民币伍仟元整作为定金。在20xx年3月25日前甲方将车库的房屋产权和国有土地使用证两证用以及用电户头过户到乙方户头上。乙方一次性付清全部价款。

  四、甲方务必保证所卖的车库没有转让给其他单位和个人和没有设定抵押、保证不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失,由卖方赔偿给买方,并且甲方同时承担违约职责。

  五、任何一方不得毁约,如有违约,然后违约方支付守约方违约金人民币两万元整。

  六、本协议一式贰份,自双方签字之日起并到大竹县公证处公证后生效。甲乙双方各执一份,贰份具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

  在场人:

车库买卖合同13

  卖方:_______________________________(以下简称甲方) 买方:_______________________________(以下简称乙方)

  根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:

  一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____ 号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币壹拾万元整。

  二、 付款方式:

  合同签定时,乙方已付甲方1。5万元整(人民币)为预付款;余款8。5万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清;

  三、 甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失,支付相当于购款20%的违约金。

  四、 上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。

  五、 甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续,若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还购款,并支付相当于购款20%的违约金。

  六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份。

  七、本合同经双方签章后生效,对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

  八、双方约定的其它事项:

  甲方(签名或盖章) _________________________

  乙方(签名或盖章)_________________________

  签订日期:___________年____月____日

车库买卖合同14

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  甲乙双方就车库买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

  乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时,支付甲方定金人民币贰万元整,余款将定于20xx年4月1日前支付,在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。

  本合同签订后,如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。

  一、 本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。

  甲方(卖方): 身份证号:

  电话: 年 月 日

  乙方(买方): 身份证号:

  电话: 年 月 日

  证明人: 年 月 日

车库买卖合同15

  出卖人:_________________________

  法定代表人:______________________

  注册地址:________________________

  营业执照注册号:__________________

  联系电话:________________________

  买受人:__________________________

  身份证号码:______________________

  住 所 地:________________________

  联 系 电 话:_____________________

  风险告知:出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。 法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

  一、买受人所购的基本情况:

  乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。

  二、计价方式与价款

  双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。

  风险告知:很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用,其实,这是一个误区。即使我们买下了车位,还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同,大概在几十至上百元不等。因此,在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式,以免日后发生纠纷。

  三、付款方式

  买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币____________________元整。

  四、交付期限

  出卖人应当在______年____月____日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。

  如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

  1、 遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震、水灾等;

  2、 遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

  3、 遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

  4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

  五、出卖人延期交库的违约责任

  除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理;

  1、逾期时间,分别处理(不作累加)

  (1) 逾期不超过三十日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行;

  (2) 逾期超过三十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

  六、 车库交接

  车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。

  买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。

  七 、其他规定

  买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。

  八、争议解决

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:

  1、 提交______仲裁委员会仲裁。

  2、 向人民法院起诉。

  风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。

  九、合同生效

  本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。

  附件:车库平面图

  出卖方(盖章):___________________ 买受方(盖章):___________________

  法定代表人(签字):_____________ 法定代表人(签字):_____________

  _______年_____月_____日 _______年_____月_____日

【车库买卖合同集合15篇】相关文章:

小区车库买卖合同02-10

车库买卖合同汇编15篇02-17

车位车库买卖合同5篇02-16

标准车库买卖合同范本02-15

车库买卖合同最新整理版02-10

车库买卖合同(合集15篇)01-21

地下车库买卖合同范本02-19

地下车库买卖合同5篇01-25

地下车库买卖合同范本标准02-16

地下车库买卖合同协议书01-26