【热】汽车买卖合同
随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的汽车买卖合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
汽车买卖合同1
卖方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX号（以下简称甲方）。
买方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX组（以下简称乙方）。
甲、乙双方通过平等协商，甲方同意将东风金霸货车出售给乙方，双方协定条款如下：
一、出售车辆车型：所售车辆车型：东风金霸货车，发动机号 。
二、所售车辆作价及付款方式：所售车辆作价 元整，里程为 公里。合同签订之日一次性付清。
三、根据《中华人民共和国道路安全实施细则》有关条款之规定，车辆所有权发生变化，需办理过户登记。如办理车辆过户手续，一切费用由乙方承担。自XXXX年XX月XX日以前的相关税费由甲方承担，自XXXX年XX月XX日以后的相关税费由乙方承担。自XXXX年XX月XX日起车辆如发生事故，一切责任由乙方承担赔偿。
四、甲、乙双方签订合同时在见证人面前将车辆一切手续交乙方，乙方自签订合同表示履行完毕。
五、合同双方自愿签订，不得反悔。
六、合同一式三份，双方各执一份，见证单位一份。
甲方： 乙方：
见证单位：XXXXXXX法律事务所
XXXX年XX月XX日
汽车买卖合同2
甲方(销售方)： 乙方(买受方)：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，就汽车买卖事宜，订立本合同。
第一条 交易汽车基本信息及配置
第二条 质量标准 甲方出售的车辆，质量应当符合出厂时的国家标准，且不低于生产者出厂检验标准，是国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品。
第三条 价款
车辆价格每台 元(人民币)，大写 。 数量 台，总计 元(人民币)，大写 。
第四条 支付方式 双方同意按照以下第 种方式支付车辆价款：
1.签署本合同时，支付全部车价款 元(人民币)，大写 。
2.签署本合同时，首付全部车价款的 %，即 元，大写 ;余款 元(人民币)，大写 ，于 年 月 日前付清。
3.分期付款 。
4.其他 。 乙方应当将车价款付至甲方的财务部门或甲方指定的账号(收款人 ： 开户行： 银行账号： )，不得将车价款付给甲方销售人员。
第五条 交付与验收
1.交车方式：□甲方送车上门 □乙方自提
其他 。
2.交车地点： 。
3.交车日期： 年 月 日前。
4.交车时里程表显示数应符合国家标准，不大于 公里。
5.甲方交付车辆时应提供：(1)销售发票;(2)车辆使用说明书或用户使用手册;(3)质量服务卡或三包凭证、维修保养手册等随车文件。交付车辆后 日内，提供(国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明及商品检验单。
6.车辆交付时应当场验收。甲方应配合乙方对所购车辆型号规格、外观、轮胎、内饰、配置、备件、基本使用功能等进行确认，双方应签署《车辆验收交接书》(详见本合同附件)。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，并在《车辆验收交接书》上作详细记录;对确属质量问题且符合相关规定的，乙方有权要求更换车辆，更换车辆的费用由甲方承担。
7.甲方向乙方交付车辆且双方签署《车辆验收交接书》，即为车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。
第六条 双方的义务
1.甲方应当按照国家、地方的相关法律法规及相关技术标准，对其所出售的车辆承担质量保证责任和“三包”责任。
2.甲方出售车辆属于事故车、有维修记录车、处理品车、改装车、“三包”退换车，应当事先向乙方作出书面说明。
3.乙方应当按照合同约定的时间、方式付款和提取所购车辆。
4.乙方应为《机动车行驶证》登记的车辆所有人。
第七条 违约责任与合同解除
1.甲方逾期交付车辆的，应每天按乙方已交付车款的万分之 向乙方支付违约金;逾期交付车辆超过 天的，乙方有权解除本合同，要求甲方退还已交车款并按车辆价款的万分之 支付违约金。
2.乙方逾期支付车辆价款的，应每天按逾期支付部分价款的万分之 向甲方支付违约金;逾期付款超过 天的，甲方有权解除本合同，要求乙方按车辆价款的万分之 支付违约金。
3.一方无正当理由单方解除合同的，应按 的标准向对方支付违约金。给对方造成损失的，依法承担赔偿责任。
第八条 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条 争议解决方式
本合同在履行中如发生争议，可以协商解决或向消费者协会申请调解或向有关行政部门投诉;协商、调解解决不成或不愿意协商、调解的，双方可选择以下第 种方式处理：
1.提交 仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
第十条 其他 第十一条 未尽事宜
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。车辆验收交接书、补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式二份，甲、乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章)： 乙方(签字或盖章)： 住 所： 住 所(址)： 邮 编： 邮 编： 营业执照号码： 身份证号
法定代表人： 组织机构代码： 电 话： 联系电话： 联 系 人： 委托代理人： 电 话： 电 话：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
汽车买卖合同3
甲方（销售方）___________
乙方（买受方）_________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就汽车买卖事宜，订立本合同。
第一条车辆基本情况
国产/进口：_______自排/手排：_________
车辆类型：________品牌型号：_________
产地：___________生产者名称：__________
车身颜色：_________内饰颜色：__________
出厂时间：_____________排量：________
尾气排放标准：__________外廓尺寸：__________
核定载客：___________核定载重：________
其他：_________.
第二条关于车辆配置的约定
_____________.
第三条质量标准
车辆的质量要求应当符合出厂时的国家标准且不低于生产者出厂检验标准，并能依法通过公安交通管理部门的机动车注册登记。
第四条价款
车辆价格每台_____元，大写_____.
数量______台，总计_____元，大写_____.
乙方如委托甲方代为拍牌、代办保险、代付购置税及车船税、代为验车与办理上牌手续等服务，双方应在补充协议中予以约定。
第五条支付方式
双方同意按照以下第______种方式支付车辆价款：
1、签署本合同时，支付全部车价款_____元，大写_____.
2、签署本合同时，首付全部车价款的______%，即____元，大写____；余款_____元，大写____，于____年___月___日前付清。
3、其他_______.
乙方应当将价款付至甲方的财务部门或甲方指定的账号，不得将价款直接付给甲方的销售人员。
第六条交付与验收
1、□甲方送车；□乙方自提；□其他。
2、交车地点：_______.
3、交车日期：_____年____月____日前。
4、交车时里程表显示数应当小于_____公里。
5、车辆交付时应当场查验，乙方应对所购车辆型号规格、外观、轮胎、内饰、配置、备件、基本使用功能等进行确认，双方应签署《车辆验收交接书》（详见本合同附件）如发现表面瑕疵，乙方应当场向甲方提出，并在《车辆验收交接书》上作详细记录。
6、甲方向乙方交付车辆且双方签署《车辆验收交接书》，即为车辆正式交付。
第七条双方的权利义务
1、甲方应当按照国家、地方的相关法律法规及其实施细则和配套规定对其所出售的车辆承担质量保证责任或“三包”责任。
2、甲方出售车辆属于事故车、有维修记录车、处理品车、改装车、“三包”退换车及生产日期超过____年以上的库存车，应当事先向乙方作出书面说明。
3、甲方不得承诺能够直接办理汽车消费贷款业务。
4、甲方的盖章名称与本合同、发票上的名称应当保持一致；不一致的，甲方应当在订立本合同前书面告知乙方。
5、乙方签订合同，应当使用有效身份证件，并对提交材料的真实性负责。
6、双方应当遵守合同约定，自觉履行合同义务。非经对方同意，不得单方变更、解除合同，但法律另有规定的除外。
第八条违约责任与合同解除
1、甲方逾期交付车辆的，应每天按车辆价款的_____%向乙方支付违约金；逾期交付车辆超过______天的，乙方有权解除本合同。
2、乙方逾期支付车辆价款的，应每天按逾期支付部分价款的_____%向甲方支付违约金；逾期付款超过____天的，甲方有权解除本合同。
3、因乙方原因未通过银行贷款审核并导致本合同不能继续履行的，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。因不可归责于甲、乙双方的原因，银行无法办理贷款并导致本合同不能继续履行的，乙方有权解除合同，甲方应当在合同解除之日起____日内全额退还乙方已付款项，如不按时退还，应当以乙方已付款项为基数按每天_____%向乙方支付违约金。
4、甲方交付汽车的质量不符合国家标准或低于生产者出厂检验标准的，双方约定按以下方式处理：______.
第九条争议解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向上海市消费者权益保护委员会或上海市汽车销售行业协会申请调解，也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁，而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）
第十条附则
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。车辆验收交接书、补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲、乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
附件：车辆验收交接书
补充协议
（此页为签署页）
甲方（盖章）_______
住所：______邮编：_________
企业法人营业执照号码：___________
法定代表人：_______电话：_______
委托代理人：_______电话：_________
开户银行：________账号：______
乙方（签字或盖章）______
住所（址）____邮编：_____
联系电话：_______
身份证号/组织机构代码：______
委托代理人：_____电话：______
签约日期：___年___月___日
签约地点：_____
汽车买卖合同4
买受人(甲方)：_______合同编号：_______
出卖人(乙方)：_______签订地点：_______市_______区_______路_______号
鉴于甲方生产用车,经___招投标程序确定乙方中标该项目，为保证车辆按时按质供货以及安全使用，经协商一致，双方对车辆买卖有关事宜约定如下：
第一条车辆情况
备注：_______
(一)乙方每辆车附赠/附带：
(二)甲方除支付合同项下总计金额外，不再承担任何其他任何费用。
第二条质量要求、技术标准
(一)本合同项下车辆，其质量必须符合国家车辆产品安全标准(GB__)，并符合生产厂家出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求(乙方应在上述材料上盖章确认); (二)本合同项下车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的车辆产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的车辆;
(三)双方对车辆质量的认定有争议的，以经国家授权的车辆检验机构(车辆登记的辖区内)出具的书面鉴定意见为处理争议的依据;
(四)乙方必须保证车辆为新车，保证车辆的外观没有任何损坏，不得出现掉漆、磨损等现象; (五)乙方保证向甲方出售的车辆，在交给甲方使用前已作必要的检验和清洁。
第三条结算方式
乙方先行开具车辆销售增值税专用发票，甲方于通知接车前以银行转账方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同项下总计金额__万__仟__佰__拾__圆整(￥_______))，打入乙方预先指定的账户。款到提车。
第四条交车时间、地点及提车方式
(一)交车时间：_______年_______月_______日前;
(二)交车地点：_______;
(三)提车方式：_______;
(四)交车时，车辆里程表数不得超过_______公里;
(五)乙方在向甲方交付车辆时须同时提供(包括但不限于)：
1、车辆合格证。
2、质量服务卡或保修手册(含附赠品)。
3、车辆使用说明书或用户使用手册(含附赠品)。
4、随车工具、备件、附赠品清单。
第五条车辆交付及验收方式
(一)车辆交接时当场验收，甲方应对合同项下车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向乙方提出。
(二)甲方验收车辆无误后，乙方向甲方交付车辆及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
(三)自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由乙方转移至甲方。
第六条售后服务
乙方承诺，为甲方提供以下售后服务
(一)当车辆生产厂家不履行售后服务义务时，甲方可选择要求乙方履行相应义务。
(二)当车辆出现故障时，如乙方、生产厂家或二者委托的承担维修义务的第三方的维修点距发生故障地点超过_______公里时，甲方有权就近选择其他具有资质的维修方修理，事后，甲方可凭发票要求乙方报销。
第七条无效条款
乙方或生产厂家提供给甲方的相关车辆买卖说明书及其他材料中，排除或限制甲方主要权利、免除或减轻乙方主要责任的条款无效，无论该条款是否通知甲方。
第八条关于修理、退货或更换的特别约定
(一)关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定;
(二)在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，甲方应在生产厂公布的或双方约定的维修站进行修理和保养。但发生第六条第(二)项时除外;
(三)在车辆使用1年或行驶2万公里内(以先到为准，下同)，同一严重安全性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准，下同)仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，甲方有权退车;
(四)在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用;或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶，乙方应负责为甲方换车或退车;
(五)按照本条上述约定退车的，乙方应当负责为甲方按发票价格一次退清车款，但应减去甲方使用该车产生的合理折旧;
(六)本合同签订后，国家如出台有关车辆产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行;
(七)生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于甲方的，双方按生产厂的规定执行。
第九条违约责任
(一)一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日按照迟延部分车款万分之十/日的标准向对方支付违约金。迟延超过十五日的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿本合同价款的万分之十/日作为违约金。
(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的车辆不符合说明书中表明的质量标准或本合同约定的标准，甲方有权要求乙方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。甲方也可以选择解除本合同，乙方应向甲方支付违约金___万元。甲方行使上述约定权利时，所发生的一切费用也由乙方承担。
(三)经国家授权的车辆检验机构鉴定，甲方所购车辆确实存在设计、制造缺陷，乙方可依据国家关于召回的法律法规协助车辆制造商主动召回有问题的车辆;由车辆缺陷所造成的人身和他人财产损害，甲方可向车辆制造商要求赔偿，也可向乙方要求赔偿。如甲方选择向车辆制造商赔偿，乙方有积极协助的义务。若该车有特殊的使用要求时，乙方应该明示告知，否则应承担相应赔偿责任。
(四)乙方不履行售后服务义务时，甲方有权要求乙方赔偿甲方为维修车辆而花费的一切合理费用，包括但不限于维修费、购买车辆配件费、交通费等。
(五)因车身超重、尾气不合格等情况导致甲方无法上牌照，甲方有权退车并要求乙方承担合同总计金额_元，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。
第十条不可抗力
(一)任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。
(二)遇有不可抗力的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式(含传真、电子邮件、手机短信等形式)通知另一方，并在事件发生后10日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第十一条解决争议的方式
合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，依法向法院起诉。第十二条双方特别约定经双方协商，乙方为甲方：
(一)代办保险□ (二)代办按揭□ (三)代办上牌服务□第十三条其他
(一)如有未尽事宜，由双方共同协商作出补充或变更协议解决;
(二)一方向对方送达的文件、通知、回复等，受送达方应即时签收，如由于受送达方的原因不能送达或拒绝签收的，送达方可采用挂号、快递方式送达。
第十四条本合同一式份，乙方份，甲方份，自双方签字盖章之日起生效，双方权利义务履行完毕，合同终止。
甲方：_______(盖章)乙方：_______(盖章)
法定代表人或负责人(签字)_______：法定代表人或负责人(签字)：_______
委托代理人(签字)：_______委托代理人(签字)：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
汽车买卖合同5
甲方（买受人）：______________________________________
国籍：________________________________________________
性别：________________________________________________
出生：________________________________________________
住所（址）：__________________________________________
邮编：________________________________________________
联系电话：____________________________________________
传真：________________________________________________
证件类型：身份证□暂住证□护照□永久居留证□营业执照□
证件号码：____________________________________________
委托代理人：__________________________________________
身份证号码：__________________________________________
住所（址）：__________________________________________
联系电话：____________________________________________
传真：________________________________________________
乙方（出卖人）：______________________________________
住所：________________________________________________
邮编：________________________________________________
法定代表人：__________________________________________
电话：________________________________________________
传真：________________________________________________
委托代理人：__________________________________________
电话：________________________________________________
传真：________________________________________________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条标的物
经双方协商，乙方售出如下商品车辆给甲方：
汽车品牌及型号规格：_________
生产国别或生产地：_________
生产厂名称：_________
排气量：_________
首选颜色：_________
次选颜色：_________
第二条数量与价款
1．车辆成交单价：_________元，大写_________。（含乙方所在地的交货价及正式完税发票）。数量：_________台。
2．其他费用：_________，由_________方承担。运费_________元，由_________方承担。出库费_________元，由_________方承担。
3．车辆交付后，如甲方需委托乙方代办上牌等服务的，双方应另签委托书（附件二），有关费用及付款方式由双方另行协商。
第三条付款方式
甲方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给乙方。
1．一次性付款方式：
签署本合同时，支付全部车价款，合计人民币_________元，大写_________。
2．车辆抵押贷款方式：
（1）签署本合同时，支付全部车价款的_________%，合计人民币_________元，大写_________。
（2）_________年_________月_________日前，支付余款，合计人民币_________元，大写_________。
甲方可向银行申请抵押贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为甲方未按合同约定时间付款，应当向乙方承担违约责任。
1．甲方未能在以上规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜（以银行实际发放贷款为准）。
2．甲方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
属乙方原因导致甲方未能办理贷款手续的，甲方不承担违约责任。
3．分期付款：
（1）签订本合同时，甲方支付乙方人民币_________元（大写：_________）作为定金。定金可以抵作车价款。定金的数额不得超过主合同标的额的20%。
（2）在乙方把甲方订购的商品车交给甲方，并经甲方办理交车手续时，支付人民币_________元（大写：_________）。
（3）如甲方委托乙方办理上牌手续，则经双方协商有关合同车价的余额人民币_________元（大写：_________）在乙方办妥有关委托事项后甲方一次性支付给乙方。
（4）其他约定：_________。
4．其他付款方式：_________。
第四条质量及相关要求：
1．乙方向甲方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。
2．乙方向甲方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3．乙方提供汽车办理牌证的随车资料，附有中文使用说明书及提供必要的使用维修指引。
4．乙方保证售卖给甲方的车辆，在交给甲方使用前已作必要的检验和清洁。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1．交车时间：_________年_________月_________日前。
2．提车方式（在□中打“√”选择）：□甲方自提；□乙方送车上门；□其他约定：_________。
3．交车地点：在乙方的经营场所内，或_________。
4．交车时里程表记录小于（在选取栏打“√”）：
（1）100公里□，
（2）_________公里□。
（注：以上里程表记录均不包含委托上牌发生的公里数。）
5．乙方在向甲方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）车辆合格证（国产车）或海关进口证明及商品检验单（进口车）。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册。
（5）随车工具、备配件及清单。
6．车辆交接时当场验收，甲方应对所购车辆外观、基本使用功能和随车工具（备配件）等进行认真检查、确认。如对外观、内饰、随车物件及功能等有异议的，应当场向乙方提出，经乙方确认后负责调换、处理。
7．乙方向甲方交付汽车及随车物件，双方签署《商品车辆交接书》（附件一），即视为该车辆正式交付。
8．乙方应提前3天以上通知甲方接收车辆，如甲方因故不能按时接收车辆的，双方应协商延期。如协商不成或甲方延期提车超过7天的，视为甲方放弃，乙方有权处理有关车辆，不退还定金。
9．从车辆正式交付之时起，该车辆的所有权和风险责任由乙方转移至甲方。
第六条关于定金
甲方未按约支付车款，或不能按时提车的，无权要求返还定金。乙方未按约交付车辆的，应当在合同解除后十日内双倍返还定金。
第七条双方特别约定：_________
第八条违约金
1．甲方未按合同约定的时间付款，乙方有权按逾期应付款依银行迟延付款的规定，要求甲方支付滞纳金。逾期超过15天后，乙方有权单方面通知甲方解除本合同，甲方应在接到通知之日起十日内，按相当于全部车价款的_________%向乙方支付违约金。乙方亦有权将此款项在甲方已付车价款中直接扣除，余款在乙方收到甲方的合同解除通知书后十日内退还甲方。
2．乙方未按本合同约定交付约定的车辆，甲方有权按已支付的车价款依银行迟延付款的规定，要求乙方支付滞纳金。逾期超过15天后，甲方有权单方面通知乙方解除本合同，乙方应在接到解除合同通知书之日起十日内，按相当于全部车价款的_________%向甲方支付违约金，并同时退还甲方已支付给乙方的车价款。
第九条有关维修、保养
1．生产厂家（或乙方）指定以下的特约维修店向甲方所购买的本合同所述的车辆提供维修、保养等售后服务，其他售后服务网点可向乙方查询。
维修站名称：_________
地址：_________
联系电话：_________
2．乙方售卖给甲方的车辆，按照生产厂家规定的保养、保修手册进行维修、保养。
（1）乙方售卖给甲方的车辆的保修期，为_________年或者_________万公里，以先到达者为准。如果车辆用于出租或营运则保修期为_________年或_________万公里，以先到达者为准。保修期的起始日期以购车发票上的日期或商品车辆交接日期为起算日期，以最后到达者为准。
（2）新车的易损件保修期按生产厂家公布规定执行或参照保养和保修手册。
3．乙方有责任督促车辆维修站按照保养、保修手册和用户手册的内容对所售车辆进行保养。
4．甲方使用汽车前应仔细阅读说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。如属甲方使用不当、保养不当或擅自改装、装潢造成而引起的相关联的质量问题，由甲方自行承担相关责任。
5．甲方所购汽车如在保修期内出现质量问题，应凭保修凭证到乙方或生产厂指定的特约维修站进行维修、保养。在保修期内因严重安全性能故障或主要部件总成质量问题经2次以上（含2次）修理，车辆的安全性仍达不到出厂检验标准或不能正常使用的，乙方应当负责向生产厂家申请换车或退车还款（扣除折旧），具体执行按生产厂家的保修手册。
6．保修期内，如因自身故障致车辆停用时间累计超过_________天，则保修期在状态恢复正常时重新起计，具体执行按生产厂家颁布的保修手册。
7．保修期中，甲方所购车辆出现质量故障并经厂家特约维修站确认的，在_________日内（按厂家规定时限内）未能修复影响甲方正常使用的，乙方有责任协助甲方向生产厂家主张按有关规定给予一定的赔偿。
8．经国家授权的汽车检验机构认定或生产厂自认，甲方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，甲方有权向乙方或生产厂家主张索赔，乙方有积极协助的义务。若乙方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
9．甲方所购车辆如属生产厂公布的汽车召回范围，甲方应当按照生产厂公布的具体要求办理交涉。
第十条甲方的其他责任和义务
1．甲方是乙方所购车辆的最终用户，在办理上牌入户前不得为任何商业目的转售所购车辆。不得将所购车辆用于有损乙方及该车辆品牌标志形象的活动。
2．甲方不得故意移卸、添加或以其他方式来掩盖、替代所购车辆上的商标、徽章等标志。
3．甲方在购车前，已事先获得政府有关部门的批准、许可或符合当地相关的规定所要求的资格，并且已了解甲方入户所在地对入户车辆的一些限制性法规，保证能够在购车后的规定时间内办理一切相关的牌证手续，否则因此造成对乙方的任何损失、索赔、纠纷等由甲方承担。
第十一条违约责任
1．对于违约事项，双方有定金约定条款和违约金约定条款的，一方违约时，对方既可以选择适用违约金条款，也可以选择适用定金条款，但只能在二者之中选择其一。
2．因车身超重、尾气不合格等质量问题或证件不全导致甲方无法上牌，甲方有权解除合同和退车，因此而造成甲方的实际损失，甲方有权要求乙方赔偿。
3．甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，同时采取各种合理手段减少不可抗力给双方造成的影响，并应在10日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
4．不可抗力事件是指在任何一方在订立本合同时不能预见、对其发生和后果不能避免、不能克服并且非属该方的过错或过失致使其迟延或未能履行本合同项下义务的事件，包括但不限于天灾、火灾、洪水、地震、、爆炸、战争、自然灾害、政府行为、运输工具或其它公用事业的中断或停顿或在乙方供应商的工厂内发生的罢工或停工。
5．乙方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，甲方有权拒绝接收车辆，或要求乙方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
6．滞纳金应如期支付，不按期支付的，按银行迟延付款的规定支付逾期利息。
第十二条解决争议的方法
1．甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求佛山市及各区工商行政管理部门或佛山市各级消费者委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面第_________种方式解决：
（1）向佛山或_________仲裁委员会申请仲裁。
（2）依法向人民法院起诉。
2．双方对车辆质量有异议的，可以通过协商确定由双方认可的检测机构进行鉴定。如双方不能共同确定检测机构的，则由佛山市具有法定资质的专业检测机构进行终局鉴定。鉴定结果符合该产品手册的技术质量的，鉴定费由对质量提出异议的一方承担，否则鉴定费由另一方承担。
第十三条双方的联系方式及资料
1．甲方联系资料
详细通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
联系电话：（日间）_________（夜间）_________
传真号码：_________
手机号码：_________
电子邮箱：_________
2．乙方联系资料：经双方协商，确认任一方采用以下任一种方式进行联系都有效。
详细地址：_________
邮政编码：_________
联系部门：_________
联系电话：（日间）_________（夜间）_________
传真号码：_________
工作手机号码：_________
电子邮箱：_________
3．双方以上的通讯方式若有改变，必须及时书面（只包括信件、电子邮件、传真）通知对方，否则如因此造成的损失及相关责任由变更方负责。手机或其他移动通讯工具的短信仅作为普通讯息传递之用，建议不作重要事项的通知。
4．由于甲方改变通讯方式，令乙方无法及时通知甲方提车的，乙方有权保留甲方订购的车辆7天，超过7天乙方可以不为甲方保留车辆，不退还定金。
第十四条其他
1．本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
2．本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时，以手写文字为准。如阿拉伯数字与大写数字有矛盾时，以大写数字为准。
第十五条生效
本合同自双方签字、盖章（或盖印）之日生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
第十六条本合同履行完毕后，自动失效。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
法定代表人/代理人：____法定代表人/代理人：____
经办人：_______________经办人：_______________
_________年____月____日_________年____月____日
合同签订地点：_________合同签订地点：_________
汽车买卖合同6
合同编号：
出卖人：签定地点：
买受人：签定时间： 年 月 日
一、汽车型号及金额：
汽车
品牌型号发动
机号合格
证号车架号海关
单号商检
单号颜色价格备注
二、交车地点、方式：
交车地点： 交车时间：
付款方式： 付款时间：
三、质量、维修：
1．出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的车质量标准。
2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。
3．出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆基本情况。
4．出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
（1）销售票；
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；
（3）保修卡或保修手册；
（4）说明书；
（5）随车工具及备胎。（以上3、4、5项如没有，售前应说明）
5．买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6．买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
7．汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。
8．如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
9．如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任（双方协商）：
五、合同争议的解决方式：
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：
1．提交 仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存 份（市场留存期一年）。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买受人： 出卖人：
买受人姓名（章） 出卖人名称（章）：
地址： 地址：
电话： 电话：
汽车买卖合同7
随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。
一、买卖合同的法律依据、特征
对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”
买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。
二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据
《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、
购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的诉讼请求。
原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十
八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。
二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。
案例二：
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠
纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7
日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人
汽车买卖合同8
卖方：
买方：
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车
车主名称：
号牌号码：
厂牌型号：
初次登记日期：
发动机号：
车架号：
养路费缴付有效期自20xx年4月27日至20xx年9月30日。
最近一次年检时间：20xx年8月。
行驶公里数：25万公里。
车辆使用性质：(/)客运、(/)货运、(是)出租、(/)租赁、(/)非营运、(/)其它。
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费)11万元;大写十一万元整。
买方应于20xx年9月1日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。
卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：全部由买方负担。
相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款2%的标准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
卖方(章) 买方(章)：
地址：
汽车买卖合同9
买方：____________(以下简称甲方)
卖方：____________(以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：____________
第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号：____________
颜色：____________
产地：____________
型号：____________
发动机号码：____________(拓印粘贴)
底盘号码：____________(拓印粘贴)
第二条：甲方向乙方支付车款人民币________元。包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金________元，三日内再支付第一笔车款现金万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证将该车全部所有权交付甲方，不得设置抵押，质押等，他人对该车无任何权利要求。如有瑕疵，依照第九条执行。
第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。
第九条：乙方违反本合同，应向甲方双倍返还定金。
第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(授权签字人)：____________
乙方(授权签字人)：____________
住址：____________
住址：____________
证件号码：____________
证件号码：____________
日期：____________
日期：____________
汽车买卖合同10
合同编号：_________
买方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
电话：___________________________
卖方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
电话：___________________________
买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就买卖汽车的有关事项，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、买卖标的
汽车品牌及型号规格：___________________________
生产国别或生产地：___________________________
生产厂名称：________________________________
排气量：___________________________
车牌号码：___________________________
出厂日期：___________________________
已行驶公里数：___________________________
车辆类型：___________________________
厂牌型号：___________________________
（初次）登记日期：：___________________________
颜色___________________________
发动机号：___________________________
车架号：___________________________
车辆购置附加费凭证编号：_______________________
养路费缴付凭证编号：___________________________
有效期从_________至__________________
最后一次年检时间：__________________
二、质量要求
1．卖方向买方出售的车辆，质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。买卖车辆本身不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，具备应当具备的使用性能，但对其存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；
2．卖方向买方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3．卖方保证其所出售的车辆不是国家禁止的XXX、拼装车或明令淘汰的汽车产品，也不是违反交通安全、环保等法规要求的汽车产品。
三、数量与价款
车辆单价：人民币_________元，大写_________
数量：_________台
车辆总价：人民币_________元，大写_________
运费：_________元，由_________方承担
出库费：_________元，由_________方承担
四、履约保证金
1．买方应在签订本合同之日，向卖方提交履约保证金_________元。
2．履约保证金的有效期为买卖双方签署验收单后的_________天。
3．如买方未能履行合同规定的义务，卖方有权从履约保证金中取得补偿。
4．履约保证金扣除卖方应得的补偿后的余额在有效期满后_________天内退还买方。
五、付款方式
买方在本合同签订后，按照第_________种方式，如期足额将车款支付给卖方。
1．一次性付款方式：本合同签订之日起_________日内，支付全部车价款，合计人民币_________元，大写_______，履约保证金可抵作车价款。
2．车辆抵押贷款方式：本合同签订之日起_________日内，支付全部车价款的_________%，合计人民币______元，大写_______；余款自_________年_________月_________日起_________日内支付，合计人民币_________元，大写_________。
3．分期付款：
（1）本合同签订之日起_________日内，买方支付卖方人民币_________元（大写：_________）作为保证金。保证金可以抵作车价款。保证金的数额不得超过主合同标的额的20％。
（2）卖方将车辆交付买方，并经买方办理交车手续后，支付车价款的_________％，合计人民币______元（大写：_________）。
（3）买方委托卖方办理上牌手续，待相关事项办妥后，支付剩余_________％的车价款，合计人民币_____元（大写：_______）。
（4）其他约定：_________。
4．双方约定的其他付款方式：_________。
以上合同价款均以□现金□汇票□支票□_________方式结算。
六、交付
1．交付时间：_________年_________月_________日
2．交付地点：买卖车辆的成交经营场所或_________。
3．交付方式：
（1）实行送货上门的，卖方应按合同规定的时间送往_________（接收地点），交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（2）实行代运的，卖方应按买方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续，并派人押运（如果需要）。交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（3）实行自行提货的，卖方应在交付日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将提货时间通知买方，以发出通知之日作为通知提货时间。
4．卖方在交付车辆的同时，还应向卖方提交下列文件：（以下3、4、5项如没有，售前应说明）
（1）购车发票；
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；
（3）保修卡或保修手册；
（4）说明书；
（5）随车工具及备胎。
七、验收
1．买方应在车辆交接的当场对所购车辆的外观、基本使用功能和随车工具（备配件）、卖方提供的卖车相关文件和手续等进行认真检查、确认。如对外观、内饰、随车物件功能及相关文件等有异议的，应当场提出或_________日内提出书面异议，经卖方确认后负责调换、处理。
2．车辆验收合格后，双方办理车辆交接，并签署《商品车辆交接书》，视为该车辆正式交付。卖方还应在协助买方办理完车辆过户、转籍手续，车辆过户、转籍过程中发生的税、费由_________方承担。
3．从车辆正式交付验收合格之时起，该车辆的所有权和风险责任由卖方转移至买方。
八、风险负担
1．汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由卖方负担。
2．车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
3．因卖方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付的，卖方应当自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。
4．车辆由卖方交承运人运输的，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的'风险自合同成立时起由买方承担。
5．卖方按照约定未交付有关车辆的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
九、维护维修
1．买卖车辆在保修期内出现质量问题或需要保养，卖方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
2．卖方售卖给买方的车辆的保修期，为_________年或者_________万公里，以先到达者为准。
3．在保修期内卖方对产品质量实行三包，在保修期内因严重安全性能故障或主要部件总成质量问题经______次以上（含______次）修理，车辆的安全性仍达不到出厂检验标准或不能正常使用的，卖方应当负责向生产厂家申请换车或退车还款（扣除折旧）。
4．在保修期内，如买方使用、保管或保养不当造成的问题，由买方自行负责。
5．买方所购汽车存在设计、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和财产损害的，买方有权向卖方或生产厂家主张索赔，卖方应积极协助。
6．保修期后的产品维护由双方协商再定。
十、违约责任
1．卖方应保证其对出卖车辆享有所有权或处分权，若第三人对车辆提出主张，造成买方与第三方发生争议，卖方应承担因此而产生的法律责任和经济损失。
2．卖方应如实向买方陈述车辆的状况，并保证车辆状况陈述的真实性，若卖方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应明示告知而未明示告知的，应承担相应赔偿责任。
3．买方未能按时支付车款的，每逾期1日，应支付卖方全部车价款_________％的违约金。
4．卖方未能按时交付车辆的，每逾期1日，应支付买方全部车价款_________％的违约金。
5．因卖方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失；因买方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
6．因车身超重、尾气不合格等质量问题或证件不全导致买方无法上牌，买方有权解除合同和退车，因此而造成买方的实际损失，卖方应当予以赔偿。
7．卖方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，买方有权拒绝接收车辆，或要求卖方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
8．买方选择以抵押贷款的方式付款的，如买方未能在规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜（以银行实际发放贷款为准），视为买方未按合同约定时间付款，应当向卖方承担违约责任。
十一、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1．合同期限届满，买卖双方不再续签本合同；
2．买卖双方通过书面协议解除本合同；
3．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
4．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
5．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
6．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
7．_________。
十二、保密
买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
十三、通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：_________。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
十七、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
十八、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十九、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
买方：_______________（盖章）
卖方：_______________（盖章）
授权代表：___________（签字）
委托代理人：_________（签字）
_________年_______月_______日
签约地点：___________________卖方：_______________（盖章）
授权代表：___________（签字）
委托代理人：_________（签字）
_________年_______月_______日
签约地点：___________________
汽车买卖合同11
附件一车辆交接书年月日，甲、乙双方在对进行验收与交接，双方确认：
1、甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为：乙方经过验收，认为符合双方年月日签订的汽车买卖合同约定（发动机号：车架号：），同意接受。
2、乙方已付清全部车价款计人民币元，大写。
甲方已开具发票给乙方。发票号为：。
3、随车文件清单如下（打√）：
（1）发票
（2）合格证（3）说明书
（4）保修卡（5）海关证
（6）商检证（7）其他：
4、下列车辆项目完好无损、运转正常打”√”，反之打”×”。
5、里程表显示数：公里
6、其他交接事项：本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方签字或盖章：乙方签字或盖章：
日期：日期：
汽车买卖合同12
卖方：
身份证号码： 电话号码：
买方：
身份证号码： 电话号码：
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称： 号牌号码及车型：
行驶公里数： 公里(车辆路码表显示数)
车辆使用性质：家庭自用非营运
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费) 元;大写 元整 。
双方于 年 月 日共同当面验收车辆及审验相关文件，自验收、审验无误后买方应以现金的方式当即向卖方支付全部车款。
买方应在收到车后 日内办理完毕该车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负全部由买方负担。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.买方应在收车后 日内持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
5.车辆交付后，交付车的时间为： 年 月 日 时 分 因车辆使用过程中发生的一切问题由使用者负责(其中包括因交通事故发生的费用、相关罚款等全部所有费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
卖方： 买方：
年 月 日
汽车买卖合同13
分配单号：__________共_____页第____页合同号：（）字____________号签订地点：___________________________
买受人
出卖人
买受人
收货人
付款人
单位名称
法定代表人
联系人
法定代表
联系人
联系人
联系人
邮政编码
电挂
邮政编码
电挂
电挂
电挂
通讯地址
通讯地址
开户行
电话
帐号
电话
开户行
银行帐号
付款方式
付款期限
中转、联运(港)
序号
型号
产品名称及规格
代码
数量(辆)
单价(元)
总金额(元)
交货进度
交货方式
代运到站
验交货地点
一季
二季
三季
四季
其??他??条??款一、结算方式：1．买受人自提车及公路代运，按交货期款到后发车。2．出卖人代运，以出卖人委托铁路起运日为交货期、货款及运杂费等发车后买受人方办理托收承付。二、出卖人为买卖人代运和代押运的汽车，出卖人除向需方核收运费和运输保险费外，每辆另收厂内吊装费和押运费______元/辆。三、产品质量：按出卖人规定的出厂检验标准，如发生质量问题，按出卖人有关规定实行“三包”。四、单价内不含车辆购置附加费。五、违约责任：出卖人逾期交货（铁路运输等不可抗拒原因除外）应向买受人付违约金____元/辆。买受人方逾期提货，按到期合同货款的_____%向出卖人方付违约金元/辆，并付____%利息（月息）。合同签订后双方必须全面履行，如需要改或终止，应经双方协商一致签具修订或撤消的协议书。因故要求合同变更，应在交货期前45天以函（电）向对方协商。本合同未尽事宜，由双方协商解决，不能达成一致意见时按《中华人民共和国合同法》有关条款规定执行。
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，其余为副本（副本三份）。
七、其他约定事项：____________________
买受人签字：______________________出卖人签字：______________________签订日期：_______年______月_____日
汽车买卖合同14
(按揭版)
甲方(卖方)：_______
乙方(买方)：_______
甲、乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭，或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。
一、汽车型号及金额
汽车品牌_________;
型号__________;
发动机号________;
车架号__________;
车价：__________。
二、购车方式
1、乙方向甲方购买车辆;( )
2、乙方向______汽车销售商购买车辆，再委托甲方办理汽车按揭手续。
三、交车时间、地点及方式
1、乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。
2、乙方向_______汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。
四、付款方式及期限
乙方按下列第______种方式及期限付款。
1、一次性付款：乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款____元。
2、分期付款：乙方于本合同生效之当日首付_____元，其余车款乙方委托甲方向____银行____分行申请汽车消费贷款，年限___年，按揭____%，金额(大写)_______元。
五、权利与义务
1、汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。
3、汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的基本情况。
4、乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。
5、乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
6、如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家的维修站联系、解决。
六、有关汽车按揭的约定
乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务：
1、乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。
2、乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。
3、按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人;如私自转让乙方承担由此引发的全部法律责任。
4、乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等原因而影响还款义务的履行。
5、乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。
6、乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方承担全部责任。
7、甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用(含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等)，由乙方承担。乙方贷款期内必须履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最后一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方承担。
8、乙方若变更住址及联系电话，必须在变更后三日内通知甲方及贷款银行，否则应承担由此而产生的法律责任。
七、违约责任
1、本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。
2、乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失，包括但不限于利息、罚息、调查费、律师代理费等。
八、送达地址
本合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址。若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。
双方确认的送达地址如下：
甲方地址：
邮政编码： 收件人：
手机号码： 电子邮箱:
乙方地址：
邮政编码： 收件人：
手机号码： 电子邮箱:
九、附则
1、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。
2、本合同一式叁份，签字盖章之日起生效。甲、乙双方各执一份，借款银行备案一份。
3、本合同及其附属合同履行过程中若有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，提交肇庆仲裁委员会仲裁解决。
甲方(签章)：___
联系电话：______
____年____月___日
乙方(签章)：___
联系电话：______
____年____月___日
汽车买卖合同15
买方(以下简称甲方)：
卖方(以下简称乙方)：
保证人(以下简称丙方)：
上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：
第一条甲方就其约定，将其所有的轿车售予乙方，乙方买受。
第二条后记轿车的买卖总金额为人民币元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
(1)本日(订约日)先交付定金元。
(2)余款元(中期款)于某过户的同时支付。
(3)余款元，可分十次支付，自 年 月 日至月止，每 月 日前支付 元，乙方应于某时，将相当于某期满金额的支票汇出交付。
第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：前条第(3)项的支票于某的同一日支付。
第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。
第五条乙方若无法履行第二条第(3)款项中任何一期的分期付款，则必须将余款一次付清。
第六条甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，则只限于某日后三个月以内，往后即不负一切责任。
第七条后记轿车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。
第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本契约按期支付价金，并负连带赔偿责任。
本契约一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。
卖方(甲方)：
住址：
身份证统一号码：
买方(乙方)：
住址：
身份证统一号码：
见证人(丙方)：
住址：
身份证统一号码：
附：轿车的标示
牌照号码：
颜色：
型式：
引擎号码：
【【热】汽车买卖合同】相关文章：
汽车买卖合同05-18
【推荐】汽车买卖合同05-21
【精】汽车买卖合同05-02
汽车买卖合同【精】04-24
大型汽车买卖合同04-22
轮胎买卖合同(汽车)04-22
品牌汽车买卖合同04-22
跑车汽车买卖合同04-22
汽车买卖合同15篇05-21
【热】产品买卖合同05-20