有关买卖合同模板汇总7篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编精心整理的买卖合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
买卖合同 篇1
甲方：
乙方：
为了维护消费者、经营者合法权益根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方订立本合同，共同遵守。
第一条：品牌：商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额
第二条：甲方在本公司购买卷材、地板，原则上由乙方负责安装。甲
第三条：甲方是否选择乙方安装：1、□是2、□否
第四条：付款方式：
1、合同签订后，甲方支付乙方按总货款支付定金，元
2、材料到现场，甲方支付乙方工程总货款的，元
3、施工验收合格后，甲方支付乙方工程总款的%，元
4、甲乙双方协议总货款%为此工程质量保证金，如工
5、甲方如付支票须提前支付，等支票到乙方账户后方可提货。
6、其他约定事项：
第五条：提货方式：1、□甲方自提2、□乙方送货至
第六条：甲方应提供正常，合格的施工条件和场地。地面要符合国家标准平整、干燥(3%-5%的含水量)、清洁无起沙现象方可施工。如未满足施工中的任何一项要求，造成乙方未按时施工即不
为乙方违约。
第七条：交货期限年月日，材料到施工现场，从具备独立施工条件开始天内，施工完毕年月日
第八条：1、乙方对产品质量保修个月
2、免费维修
3、产品非正常使用以及人为因素损坏、特价产品、定做低廉产品不属保修范围。
第九条：乙方违约责任：乙方无法按照合同规定时间供货，甲方有权终止合同，乙方拖延工期没有按时完工，应向甲方支付违约金，违约金每日按合同中息货款的%。
甲方违约责任：甲方在交货期内对乙方的交付的合格货物拒收或因甲
方原因需要整批退货订金一律不退。退货费用一律由甲方承担。其中订制品一律不退不换。如甲方未能按照合同的规定付款，逾期每日按照合同总金额的%计算支付乙方违约金。
第十条：标的物所有权：自交货时起转移，但甲方未按合同规定履行支付货款义务，标的物仍属于乙方所有;标的物损毁、灭失的风险自交付起，由甲方提供保管物品的场所，物品由甲方保管。
第十一条：合同解除和违约免责：出现法律规定的需要解除合同的情况时，双方依法承担相应的责任后，本合同解除;因不可抗拒原因，不能履行合同时，并根据情况部分或全部免除违约责任，合同解除。第十二条：合同争议的解决方式：本合同规定的内容发生争议，由双方协商解决或相关主管部门调解。协商或调解不成的，依法向乙方所在地的法院起诉。本合同为规定的事宜，双方另行协商补充规定，补充规定及条款效力同等。
第十三条：本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效，履行完毕后自动生效，合同一式两份，买卖双方各持一份。
甲方签章：乙方签章：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：联系电话：联系电话：月日月
买卖合同 篇2
卖方（甲方）： 买方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：
第一条：数量、价格 数量：自行车总数（含双人车）总数为 辆。 价格：合计总额为元（大写： 万仟佰拾元整）。
第二条： 交货方式及期限 选择下列方式执行： 合同签订后，甲方于XXX____月____日在某某地点交车（包括现车、车锁、维修工具） 乙方于_XXX____月____日某地。
第三条 ：付款方式及期限 选择下列方式执行： 合同签订后，乙方支付甲方定金____元；甲方交货后，乙方于XXX____月____日支付价款，定金抵作价款。乙方付款后，甲方应当开具收款凭证。
第四条 ：违约责任 1.一方迟延交（提）货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的__2__%向对方支付违约金。
第五条： 争议解决 发生的争议，由双方协商解决；也可以请求调解；或选择以下几种方式解决：
1．提交仲裁委员会仲裁。
2．依法向人民法院提起诉讼。
第六条： 本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式___两__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。
卖方（甲方）__________ __________ 地 址（住址）_______ 联系电话________________
买方（乙方）______ _____ 地址（住址） ： ______________ 联系电话____________ 签订地点_________________ 签订时间________年____月____日
买卖合同 篇3
发包人(甲方)： (以下简称甲方) 承包人(乙方) (以下简称乙方) 根据有关法律法规和标准规范，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实的信用原则，经双方友好协商达成如下协议：
一： 甲方委托乙方装饰 工程。
二： 工程地点：
三： 工程项目：详见工程预算表，共 页。
四： 承包方式：详见工程预算表。□包工包料□包工和部分包料□包工不包料
五： 工程总造价(人民币) 。
六： 施工日期：________年____月____日至________年____月____日，共 天。
七： 双方权利及义务：
1. 乙方在施工过程中，应自觉接受甲方监督，严格按照装修设计方案施工，装饰材料应严格按照合同中规定的材质及价格采购，保质保量，如发现装修期间乙方所用材料与合同规定的材料不相符，甲方有权要求拆除，由此造成的材料及人工损耗均由乙方自行承担。
2. 对于设计方案，甲方始终保持修改权，但时间必须控制在被修改项目未施工和材料未采购前：且甲方必须通知工程设计师及现场施工负责或工程监理，并到乙方办理工程设计变更手续，填写《增加工程现场签证单》，该单进入工程结算。
3. 若甲方在乙方已施工或材料已采购时，提出更改设计方案或图纸，由此所发生的所有工程增加费用及返工费用均有甲方全部承担。
4. 施工期间甲方可随时扩大施工范围，追加工程项目，其手续同签订合同一样，即：设计施工图确认———价格协商———办理追加工程签证——开始施工。追加工程签证手续详见《增加工程签证单》，追加工程量直接进入工程结算。
5. 甲方在施工过程中不得与乙方派驻的施工队伍私自商定减少原施工项目或追加施工项目。否则所造成的质量问题及其它一切后果均由甲方负责。
6. 乙方在开工7天内出齐所有施工图，由甲方签订认可并经公司盖章生效后方可施工。
7. 施工中，因甲方要求更改设计或因甲方未及时配合好乙方而影响工期，工期顺延;因非乙方原因造成停电、停水及其它不可抗拒因素而影响工期，工期顺延。
八：付款方式：
1. 乙方完成打墙、水电改造项目的完工，且水电改造验收合格后，甲方支付工程总造价(含水电改造工程项目款)的 。即人民币 __ 元，作为乙方材料继续采购和工人工资费用的支持。
2. 乙方完成瓷砖铺贴工程,甲方支付工程总造价与与增加项目的 ，即人民币_ 元，作为乙方材料再次采购和工人工资发放，及第二次项目增加款。
3. 乙方木工制作工程完工后,甲方支付工程总造价与增加项目的 ，即人民币_ 元。
4. 工程竣工验收合格三天后结算，乙方押工程总造价的10%尾款给甲方，人民币_ 元。六个月后,甲方把所有押金返还给乙方.
5. 施工过程中，甲方拖欠预付工程款，乙方有权责令工人停工直至甲方付清约定应付的工程款项为止(由此所造成的工期拖延等后果均由甲方负责)：甲方未能按期付款，每拖延一天，则工期顺延一天(已收款收据日期为准)。
九：工程验收：
1. 单项工程和隐蔽工程验收： A.隐蔽工程完工隐蔽前，乙方通知甲方验收签字，验收的项目、数量、金额直接计入下期工程款中，并必须在下一期工程款中付清。
2.竣工验收： 工程完工后的____日内乙方通知甲方参加竣工验收。验收合格乙方向甲方出具竣工验收报告，竣工验收报告经甲乙双方签字后生效：竣工报告一式两份，甲乙双方各执一份：竣工报告签字完毕即为竣工验收完毕。甲方必须在竣工验收完毕并付清所约定的工程款项后方可乔迁入住：若自行入住则视为自动验收合格。竣工验收完毕前，装修现场由乙方负责监管。
十：工程保修： 工程自竣工验收合格之日起保修________年(人为损坏或不可抗力因素除外)，期间发生的返修施工费用由乙方自行承担：保修期后乙方跟踪维修________年，乙方承担施工，所需的材料及人工费用则由甲方负责。
一：物业管理费： 管理处所收取的一切管理费用，均由甲方支付，乙方概不负责。 十
二：安全与防火： 在施工过程中所出现的施工安全(非甲方原因除外)由乙方自行负责，甲方不须承担任何责任。 十
三：施工图、工程预算书、装修须知作为附件，为本合同的组成部分。实际施工量未达到工程预算书的工程数量的，则按实际施工量计结工程款。增加工程必须征得甲方同意，否则增加部分的工程甲方概不负责。 十
四：本合同由甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商后可形成协议作为附件。合同履行完成后自动终止。 十
五：补充条款： 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
买卖合同 篇4
出卖人（甲方）
身份证号码：
买受人（甲方）
身份证号码：
根据《中户人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的.基础上，就甲方向乙方出售房屋签订本协议，以资共同遵守。
第一条、因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁安置的位于或位于的房屋转让给乙方，面积约平方，房价每平方元。
总房价万元。乙方在取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
第二条、由于上述的房屋尚未施工，甲方同意协助乙方进行挑选房屋楼层及位置。该房屋交房期两年时间，在交房时如因面积减少或增大，均按协议所定放假多退少补。
第三条、本协议签字生效后，乙方即时付购房定金万元，第二次付款在乙方取得该房钥匙的同时，一次性付房款万元，尾款万元。在乙方取得房产证当天一次性付清。
第四条、本协议签订后，双方应共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房主张任何的权利。更不得再将该房出售或赠与第三人，否则甲方承担违约责任。
第五条、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓，乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该尽快办理产权登记，甲方办理完产权登记后，在其产权证下来五日内，应立即协助乙方办理产权过户手续，过户所有费用有乙方承担。在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而乙方遭受损失的，由甲方承担赔偿责任。
第六条、乙方如不能及时按合同约定支付房款，甲方有权没收定金，并按房款总额的日千分之三向乙方收取拖欠天数的违约金。因甲方原因，致使该协议无法履行的，甲方承担定金双倍返还责任，并同时承担房款总额的日千分之三违约金，自本协议签订之日起计算。（原则上不超过总房价的两倍）
第七条、甲方应出具拆迁安置协议，确保对该买卖协议中的房屋有处置权。甲方是共人，乙方暂定
代理人，在办理产权登记时，乙方可以为其本人或其他亲属等。
第八条、本协议双方应共同遵守，双方发生分歧应协商解决，协商不成，任何一方均可向瑶海区人民法院提起诉讼，违约方承担所有诉讼费、保全费、律师费等所有费用。
第九条、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。
补充：
甲方：乙方：
1、
2、
3、
4、
年月日
买卖合同 篇5
需方（简称甲方）： 供方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关政策规定，双方在“平等、自愿、公平及诚信的原则”的基础上，经协商一致订立本合同，以便共同遵守、履行。
一、合同标的：
编号、产品名称、规格、单位、数量、单格（元）等
说明：以上报价含运输、卸车及普通销售发票等费用。
二、包装标准：简单包装。
三、产品质量：按照双方确认的产品样式及图纸（附件x），本产品质量要求说明：
四、交（提）货时间、地点：
1、交货期限：经甲乙双方约定，乙方收到甲方全额货款后 天内送至甲方指定交货地点。
2、交货地点： 交（提）货双方联系人：
五、结算方式：款到发货（凭乙方提供的产品销售发票的扫描件一次付清），乙方收到货款后，按照合同约定期限将产品运送至甲方交货地点。
六、违约责任：任何一方未按照合同约定付款、交货的 ，违约方需向守约方支付______年______月______日送货到指定地点____________，运费由______方承担。
3、乙方于______年______月______日到指定地点______________提货。
4、其他交货方式及期限__________________________________ 。
第五条 包装与运输
1、包装要求________________________________________ 。
2、运输方式________________________________________ 。
3、运输费用由________方承担。
第六条 付款方式及期限
选择下列第________种方式执行：
1、合同签订后，乙方支付甲方定金_______元；甲方交货后，乙方于_______年_____月_____日支付价款，定金抵作价款或者返还。乙方付款后，甲方应当开具销售凭证。
2、合同签订后，乙方在签约地点当场支付价款，甲方应当开具销售凭证。
3、其他付款方式及期限___________________________ 。
第七条 验收
1、乙方应对种子进行验收，如发现种子数量、质量（发芽率、净度、含水量）不符合合同约定，应在______日内提出异议；如发现种子纯度不符合合同约定，应在_______日内提出异议，甲方应在______日内处理。
2、双方对种子同时取样、各自封存，样品保存至生产收获。
第八条 违约责任
1、一方迟延交（提）货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的________%向对方支付违约金。
2、因种子质量问题给乙方造成损失，乙方向甲方要求赔偿的，甲方应当予以赔偿。
3、其他违约责任 ____________________________ 。
第九条 其他约定 。
第十条 争议解决
发生的争议，由双方协商解决；也可以请求调解；或选择以下第_________种方式解决：
1、提交上海仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_________份，甲方______份，乙方______份，具有同等法律效力。
卖方（甲方）______________________ 买方（乙方）______________________
营业执照注册号____________________ 营业执照注册号____________________
法定代表人________________________ 法定代表人________________________
委托代理人________________________ 委托代理人________________________
地 址________________________ 地址（住址）______________________
开户银行__________________________ 开户银行 _________________________
账 号________________________ 账 号________________________
联系电话__________________________ 联系电话__________________________
签订地点__________________________ 签订地点__________________________
签订时间________年_______月_____日 签订时间_________年______月_____日
买卖合同 篇6
上诉人（原审原告）：xxx
住所：xxx
法定代表人：xxx
被上诉人（原审被告）：xxx
住所：xxx
法定代表人：xxx
被上诉人（原审被告）：xxx
上诉人因买卖合同纠纷一案，不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305号民事判决书，现提起上诉。
上诉请求：
1、请求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼请求。
2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由：
一、一审判决认定事实错误
1、一审法院对xxx有限公司通过银行给xxx股份有限公司的60000元汇款的认定有错误。
首先，上诉人与被上诉人并未在协议书中约定由第三人xxx有限公司代为偿还货款，也没有签订第三人代为偿还的补充协议，所以一审法院断定此60000元乃被上诉人给上诉人的部分货款毫无事实根据与法律依据。
其次，根据《合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同”与第八十四条“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意”的规定，而被上诉人并没有已经履行清偿货款义务的证据，也没有上述义务已转移给第三人承担的相关证据，法官仅根据推论就认定60000元为被上诉人给上诉人的部分货款，明显违背了“以事实为根据”的法律基本原则。
2、一审法院对货款59820元的性质认定有错误。
首先，被上诉人所提供的四份对账单的另一方为xxx集团湖南分公司，与xxx股份有限公司是两个不
同的公司，不符合证据的关联性标准。
其次，被上诉人所提供的四份对账单均是复印件，来源不明，真实性值得考虑；而且，仅凭对账单并不能就此认定59820元为xxx集团湖南分公司擅自扣除的税金，事实上，这59820元应为被上诉人向xxx集团湖南分公司所支付的货款，属于货款的一部分，只不过分开写出来罢了。而被上诉人所在账单上的签字页恰恰证明了被上诉人对59820元为被上诉人所欠上诉人的货款的一种认可。
再次，被上诉人所提供的四份对账单，最晚日期为20xx年12月份，而被上诉人的一审答辩状日期则为20xx年6月29日，即使被上诉人所提供的四份对账单是真实的，那么以此来要求抵销双方在20xx年4月30日对欠款149581.2的对账确认函，也已经过了诉讼时效。
二、一审判决适用法律错误
1、一审法院根据《民法通则》第一百一十二条第二款和第一百三十四条第（八）项规定，认定上诉人要求被上诉人支付逾期付款利息于法无据属适用法律错误。
根据特别法优于一般法的法律原则，如果《合同法》与《民法通则》就同一个问题都有规定的，应优先适用《合同法》。而本案属于典型的买卖合同纠纷，根据《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”与第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”的规定，被上诉人应当支付上诉人货款112816.8的逾期利息。
2、一审法院对证据的审核认定适用法律错误。
首先，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条“在合同纠纷案件中，主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任；主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任”。被上诉人应当对合同的履行承担举证责任。在本案中，被上诉人并不能就已经清偿了上诉人的货款提供充分有效的证据证明，所以应该承担不能证明的后果。
其次，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条“当事人向人民法院提供证据?应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的?可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品”，第六十九条第四项“无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的依据”，第七十三条“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据但都没有足够的依据否定对方证据的人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认”。在本案一审质证中，被上诉人已对我方提供的证据4、证据5的真实性没有异议，而两证据足以证明被上诉人欠上诉人112816.8元货款事实的存在。而我方对对方所提供的证据3即四份对账单的真实性存在异议，而对方也没有足够证据证明其真实性，所以根据证据盖然性优势原则，应对我方证据进行确认并以此为依据进行判决。
综上所述，一审判决认定事实错误，适用法律错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，请求贵院撤销xxx人民法院（20xx）大民初字第305号判决，并请求法院判决被上诉人支付上诉人货款112816.8元及预期利息以及承担本案一、二审全部诉讼费用。
此致
xxx中级人民法院
上诉人：xxx
买卖合同 篇7
卖 方（以下简称甲方）：房主（产权证上的房屋所有权人及共有人）
买 方（以下简称乙方）：与最终产权证上的一致
见证方（以下简称丙方）：XXXX房产
甲、乙双方依据国家法律、法规之相关规定，在自愿、平等和诚实信用的原则下，经甲、乙双方协商一致，共同委托丙方见证甲、乙双方之间的房屋买卖行为，并订立本合同，以兹各方共同遵守：
一、房产状况：甲方自愿出售位于乐山市________区（严格按照房本或商品房合同填写）的房产给乙方，房屋所有权证书号：___字第______号（共有权证号:_______________）；房屋所有权人为产权证上的房屋所有权人_；（共有权人;_____________）；产别：（私产、公产、商品房合同、企业产、宗教产、军产、还迁协议、房改购房、合作建房，不要写“其他”等模糊词语）；房屋建筑面积为房产证体现的面积平方米；地下室/小房面积___________平方米；（以上内容以《房屋所有权证》登记为准，产生的面积误差不影响成交价格），附属设施包含：（只要甲乙双方协商一致就详细列明）；房屋抵押租赁情况：09年之前的房产证对于抵押可体现，09年之后的房产证则无法体现，需调档；
(关于该房屋的基本情况特别是：面积、所有权人、房屋性质一定要和房本核实一遍，以免以后产生纠纷。房产证上若体现地下室面积，则填写清楚，若不体现，则在本合同第十一条（补充条款）写明地下室的面积以及产权情况，以免产生纠纷。)
甲方承诺和保证此房产无任何权属等纠纷，并如实陈述房产权属状况、设备、装饰情况及相关关系；乙方对甲方上述转让的房产具体状况已做充分了解，自愿购买甲方上述房产；
二、成交价格：甲、乙双方经协商一致，同意本合同项下房产及其配套设施的总价款为：人民币（大写）_______佰_______拾______万_______仟______佰______拾______元整（小写￥____________元整）；1-10的数字必须大写（壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾）
三、定金：乙方在买卖合同签订时向甲方支付定金：人民币（大写）__________佰_______拾______万_______仟______佰______拾______元整（小写￥____________元整）；甲方自本合同签订时将《房屋所有权证》交由丙方，用于办理房产交易的后续手续，并作为对房产交易安全性的担保；
四、付款方式：甲乙双方同意使用本条的第______种付款方式：
（一）、现金付款：乙方于___X____年__X____月____X____日前将人民币（大写）________________________(小写￥)，存入剩余房款于___X____年__X___月_X___日前将人民币（大写）_______X_________（小写￥*****元整）存入甲方指定银行账户或丙方账户待该房屋权属过户手续办理完毕及物业交割后___X___日内，乙方向甲方结清全部房款；
（二）按揭贷款：乙方于__X___年___X___月__X____日前，将首付房款人民币（大写）_____小写￥元整)存入剩余房款人民币（大写）______X____________（小写￥），在银行发放贷款之日由银行向甲方直接支付，以上款项具体金额以贷款银行确定的金额为准,如果按揭贷款不能办理或贷款银行确定的贷款金额少于本合同约定的贷款金额，乙方应一次性补足；待该房屋权属过户手续办理完毕及物业交割后_X__日内，乙方向甲方结清全部房款；
关于贷款，先前一定要落实清楚买卖双方的情况，特别是贷款的时间，贷款的金额不清楚的可以事先咨询金融部，不允许擅自对买卖双方承诺。
五、甲、乙双方办理过户等手续所产生的相关费用：甲方承担：_______________________，乙方承担：_____________________________________；
关于税费，需甲乙双方协商一致后再进行填写，要写详细，如：营业税、个税、契税、测绘费、调档费、无房证明、工本费、抵押登记费、交易手续费等过户过程中所产生的一切费用。如遇到有营业税、个税的不允许乱承诺可以放低价格缴税，更不允许落到合同里。
六、甲、乙双方应于本合同签订当日按照《看房确认单》的约定向丙方支付佣金； 若因特情况无法支付丙方佣金，需从定金中扣除丙方佣金。
【买卖合同】相关文章：
买卖合同-买卖合同02-10
买卖合同11-12
买卖合同04-02
买卖合同06-04
买卖合同06-02
蔬菜买卖合同范本-买卖合同12-31
珠宝买卖合同范本-买卖合同01-04
家禽买卖合同 苗禽买卖合同08-01
买卖合同模板通用(买卖合同拟定模板)01-18
买卖合同的范本01-16