窗帘买卖安装合同

时间:2024-07-22 23:39:20 买卖合同 我要投稿
  • 相关推荐

窗帘买卖安装合同4篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编帮大家整理的窗帘买卖安装合同,欢迎阅读与收藏。

窗帘买卖安装合同4篇

窗帘买卖安装合同1

  甲方:马鞍山

  公司乙方:____市红苹果窗帘布艺销售中心

  根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方海外海大楼的.公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见,具体事项如下:

  一:名称、价格、数量、金额:注:以上合同总价根据现场实际结算,包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

  二:产品要求:具体规格、尺寸、款式详见清单明细,颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准,如发生所供产品与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

  三:交货及安装地点:____省马____市海外海大楼伟星办公楼。

  四:结算方式:货送到地安装时间为2天,经验收合格后无质量问题付款,付款时乙方提供正式发票。

  五:交货及安装时间:在________年____月____日前交货及安装完毕。六:验收标准:产品验收要根据上面第二条产品要求验收。

  七:安全责任:产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。

  八:解决合同纠纷的方式:执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

  九:本合同一式六份,双方各执三份。合同签字盖章后生效,货款结清时终止。

  甲方(章): 乙方(章):

  法人代表: 法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  经办人: 经办人:

  签订合同日期:

窗帘买卖安装合同2

  卖方: (乙方)

  买方: (甲方)

  根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

  一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整(小写元)。(不含税收,如需开发票另加6%税收)注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

  二、付款日期及结算方式

  安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整(小写元),以下两种方式由甲方自愿选择:

  (1)当面交付现金;

  (2)通过银行转帐。

  三、交货方式、期限

  1.乙方自行送货安装。

  2.交货工期为____日。

  3.交货、安装地点:________________________________________

  四、违约责任

  (1)违约责任

  1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

  2.乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的.违约金。

  3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

  4.甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

  五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

  六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

  七、本合同于________年____月____日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

  八、其他约定本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。

  补充条款

  甲方: 乙方:

  传真: 传真:

  电话: 电话:

  _____年____月____日

  _____年____月____日

窗帘买卖安装合同3

  卖方:

  买方:

  根据《民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

  一、增加项目总价:

  合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

  二、付款日期及结算方式

  安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整,以下两种方式由甲方自愿选择:当面交付现金;通过银行转帐。

  三、交货方式、期限

  1.乙方自行送货安装。

  2.交货工期为10日。

  3.交货、安装地点:________________________________________

  四、违约责任

  违约责任

  1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

  2.乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

  3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的`运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

  4.甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

  五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

  六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

  七、本合同于____年__月__日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

  八、其他约定

  本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。

  补充条款

  甲方:乙方:

  传真:传真:

  电话:电话:

窗帘买卖安装合同4

  卖方:____________

  买方:____________

  根据《民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

  一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

  二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整,以下两种方式由甲方自愿选择:当面交付现金;通过银行转帐。

  三、交货方式、期限

  1.乙方自行送货安装。

  2.交货工期为10日。

  3.交货、安装地点:________________________________________

  四、违约责任违约责任

  1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

  2.乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

  3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

  4.甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的'违约金。

  五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

  六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

  七、本合同于____年__月__日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

  八、其他约定本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。补充条款

  甲方:____________

  乙方:____________

  传真:____________

  传真:____________

  电话:____________

  电话:____________

【窗帘买卖安装合同】相关文章:

窗帘安装合同03-09

安装窗帘合同03-22

窗帘制作安装合同10-19

窗帘制作安装合同12-28

窗帘制作安装合同12-28

窗帘安装合同范本06-13

窗帘买卖合同12-18

窗帘买卖合同10-14

北京窗帘安装合同范本12-10