(必备)汽车买卖合同15篇
现今社会公众的法律意识不断增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的汽车买卖合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
汽车买卖合同1
合同编号：_____________
出卖人：___________签订地点：_____________
买受人：___________签订日期：____年___月___日
一、汽车型号及金额：
汽车品牌型
号发动
机号合格证号车架号海关单号商检单号颜色价格备注
二、交车地点、方式：
交车地点：____________交车时间：____________
付款方式：____________付款时间：____________
三、质量、维修：
１．出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
２．出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的'产品或经过交通管理部门认可的汽车。
３．出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
４．出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
（１）销售发票；
（２）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单：
（３）保修卡或保修手册；
（４）说明书；
（５）随车工具及备胎。（以下３、４、５项如没有，售前应说明）
５．买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
６．买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
７．汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题可由出卖人协助买受人与生产厂家的维护站联系、解决。
８．如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
９．如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任田（双方协商）：________________________________________________________
五、合同争议的解决方式：
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
１．提交___________仲裁委员会仲裁；
２．依法向人民法院起诉。
六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份（市场留存期一年）。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买受人：______________
出卖人：
买受人姓名（章）__________
出卖人名称（章）_____
地址：_______________
地址：__________
电话：_______________
电话：__________
汽车买卖合同2
卖方（甲方）：
代表人：
买方（乙方）：
身份证号：
为明确双方的权利义务，甲乙双方就乙方购买甲方汽车的事宜进行协商，现达成如下协议，供双方遵守。
一、汽车概况
1、车号：
2、颜色：
3、产地：
4、型号：
5、数量：
6、发动机号：
7、底盘号码：
二、合同价款与支付
1、甲乙双方确定，本款车的单价为：____________元，总价为：____________。
2、付款方式和期限：本合同生效当日付定金：____________元，____________日内再支付第一笔车款现金____________元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
3、乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及相关文件，并协助乙方在__________个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税费负担方式为：__________。瑕疵保证期为自车辆交付之日起____________个月。并且保证第三人对该车无任何权利要求。
三、质量要求
1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是经过交通管理部门认可的汽车。
四、风险负担
1、汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。
2、车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责，但质量问题还是由甲方负责。
五、甲方权利义务
1、甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2、甲方保证向乙方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3、甲方在乙方购买车辆时必须向乙方提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单。
（3）保修卡或保修手册。
（4）说明书。
（5）随车工具及备胎。
4、甲方收取车款后，应开具合法、规范的收款凭证。
六、乙方权利义务
1、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
2、乙方在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
3、乙方应按照约定的时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4、乙方应持有效证件与甲方共同办理车辆过户、转籍手续。
5、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。
七、违约责任
1、第三人对车辆主张权利并有确实证据的，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
2、甲方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款_________%的标准支付违约金。
3、因甲方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，乙方有权要求甲方返还车款并承担一切损失；因乙方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的.，甲方有权要求乙方返还车辆并承担一切损失。
4、乙方未按照约定支付剩余车款的，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。
5、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，甲方未向乙方明示的，乙方可选择解除合同，甲方应依法承担责任。
八、保证
甲方须保证汽车无瑕疵。质量问题终生保修，其他瑕疵在购买后________个月无偿保修。
九、担保
担保人须对甲方保证，乙方能按合同的规定按期支付购车款，若乙方不能及时履行合同，或者在给付期限内怠于履行合同义务，担保人应负连带赔偿责任。
十、声明及保证
1、乙方：
（1）乙方有权签署并有能力履行本合同。
（2）乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
2、甲方：
（1）甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
（2）甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
十一、通知
1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十二、争议的处理
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，双方可向合同签订地、合同履行地的仲裁委员会申请仲裁，对仲裁结果不服的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
十三、附则
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充协议。补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：
社会信用代码：
地址：
授权代表：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：_______年_______月_______日
乙方：
地址：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：_______年_______月_______日
汽车买卖合同3
出卖人（甲方）：________________________________
买受人（乙方）：________________________________
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车买卖的有关事宜协商订立本合同。
第一条汽车名称、数量及价款
汽车品牌
型号
生产厂商
产地
发动机号
合格证号
车架号
海关单号
商检单号
配置（标准配置/
选用配置）
数量
车身颜色
首选：次选：
单价（人民币）
内饰颜色
首选：次选：
总价（人民币）
大写
备注
第二条质量
1．甲方出售的车辆，质量应符合国家关于汽车产品的强制性标准，没有强制性标准的，应符合保障人身财产安全的要求，并达到产品说明书载明的技术指标，符合车辆落籍地有关部门关于尾气排放的标准。
2．甲方出售的车辆，应是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶。
3．双方对车辆是否存在质量问题有争议的，依据法律规定或者直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判定问题的依据；需要进行鉴定的，以具有法定资质的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为准。鉴定费由主张方垫付，由责任方承担；经鉴定无法明确责任的，由双方分担。
第三条定金（可选填）
乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全车款的_____%（此比例不得超过全车款的20%）作为定金；甲方交货后，定金抵作车款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求返还定金；因甲方违约导致合同解除的，甲方应双倍返还定金。
第四条付款方式
乙方于本合同签订之前或签订时向甲方支付的订金，视为预付款。
乙方选择按第_____种方式，如期足额将车款支付给甲方。
1．一次性付款方式：□签订本合同时/□_____年_____月_____日前，支付全部车价款。
2．分期付款方式：
□签订本合同时/□_____年____月_____日前，支付全部车价款的_____%，计人民币__________元，大写______________元。
__________前支付全部车价款的_____%，计人民币__________元，大写____________________元。
__________前支付余款，计人民币__________元，大写____________________元。
3．贷款方式：见《贷款合同》。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1．交车时间：_____年_____月_____日前。
2．交车方式：乙方自提□；甲方送车上门□；货交承运人□。
3．交车地点：________________________________________。
4．甲方交付车辆时应同时提供：
（1）销售发票；
（2）（国产）车辆合格证或（进口）海关进口证明及商品检验单；
（3）质量服务卡或保修手册；
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）；
（5）随车工具及备件清单；
（6）____________________________________。
5．甲方应在交车时当场演示、检查车辆的基本使用功能，如实回答乙方的提问，配合乙方对车辆进行验收。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，由双方进行确认。对于确属质量问题的，乙方有权要求更换车辆；对于车辆的配置等与广告宣传有出入的，乙方有权解除合同。更换车辆与解除合同的费用由甲方承担。
6．甲方将车辆交由乙方实际支配下并向乙方交付随车文件时，双方应签订车辆交接书（见附件），即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。
第六条售后服务
1．车辆售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。
2．甲方应提供由生产厂商认定的两家以上的维修保养网点供乙方选择。
在保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3．乙方使用车辆前应仔细阅读车辆说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在保修期内车辆由于乙方或第三方的.人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当，或到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，甲方不承担责任。
4．生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。
5．本合同签订后，国家出台有关汽车产品修理更换退货或车内空气质量等方面的规定的，双方按国家规定执行。
6．生产厂商的正式承诺比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的承诺执行。
第七条违约责任
1．甲方未按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方支付违约金。延期交付车辆超过_____日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于已交车款的_____%支付违约金或适用定金条款。
2．乙方在使用后发现车辆不符合说明书中表明的质量标准，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。
3．经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。乙方要求甲方赔偿的，如生产厂商有过错的，甲方在承担赔偿责任后有权向生产厂商追偿；乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。
4．甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。
5．乙方未按约定支付车价款的，应依照银行迟延付款的规定向乙方支付违约金，超过_____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于未交车款的_____%支付违约金或适用定金条款。
6．一方无正当理由单方解除合同的，应按_______________的标准向对方支付违约金或适用定金条款。
第八条不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条其他约定
未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。专用车买卖可另附附件。补充条款、补充协议、附件及甲方的宣传材料、广告、公开承诺等均为本合同的组成部分。
其他约定：____________________________________________________________。
第十条解决争议的方法
本合同项下发生的争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：
（一）向_______________人民法院提起诉讼；
（二）提交_______________仲裁委员会仲裁。
甲方：（盖章）________________乙方：（签章）________________
地址：________________________地址：________________________
证照名称：____________________证件名称：____________________
证照号码：____________________证件号码：____________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
委托代理人：__________________委托代理人：__________________
联系电话：____________________联系电话：____________________
传真：________________________传真：________________________
邮政编码：____________________邮政编码：____________________
签订时间：____________________签订时间：____________________
签订地点：____________________签订地点：____________________
附件一
合同编号：__________
车辆交接书
出卖人（甲方）：_________________________
买受人（乙方）：_________________________
_____年_____月_____日_____时，甲、乙双方在_______________对_______________牌汽车进行验收与交接，双方确认：
1．甲方交付给乙方的车辆品牌及型号规格为：_________________________。
乙方经过验收，认为该车辆符合双方于__________年_____月_____日签订的汽车买卖合同（编号为_______________）的约定（发动机号：__________车架号：_______________），同意接受。
2．随车文件清单如下（打√）：
（1）发票□
（2）合格证□
（3）说明书□
（4）保修卡□
（5）海关证□
（6）商检证□
（7）进口车关单□
（8）进口车商检单□
（9）其他：_____________
3．下列车辆项目完好无损、运转正常打“√”，不正常的打“×”，空格内可自行添加项目。（略）
4．里程表显示数：____________________公里
5．其他交接事项：_________________________________________________。
本交接书自甲、乙双方签字或盖章之时起生效，视为车辆正式交付，车辆的风险责任由乙方承担。
甲方签章：_______________________________
时间：_____年_____月_____日_____时_____分
乙方签章：_______________________________
时间：_____年_____月_____日_____时_____分
附件二
合同编号：______________
委托服务协议书
委托人（乙方）：____________________________
受托人（甲方）：____________________________
双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：
一、委托事项
乙方授权甲方代为办理下列事项（打√）：
（1）代办选牌□
（2）代办按揭□
（3）代办保险□
（4）代办上牌□
（5）代办装潢□
（6）代办其他项目：______________
二、委托报酬
为甲方顺利完成委托事宜，乙方应在签订本协议时支付______________元，大写____________________________。
甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性付清剩余代办劳务报酬（以下简称代办费）,合计________元，大写______________。
三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定
1．代办选牌，代办费：______________元。
2．代办按揭，代办费：______________元。
3．代办保险：
（1）保险公司所在地及名称：__________________________
（2）保险期限：一年□二年□三年□
（3）第三者责任险，费用：______________元。
（4）交通事故责任强制险，费用：______________元。
（5）车辆损失险，费用：______________元。
（6）其他险种名称及费用：____________________________。
（7）以上保险费用合计：______________元。
（8）双方特别约定：乙方委托甲方代办车辆上牌服务的，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于交通事故责任强制险和车辆损失险。保险合同应书面约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
4．代办上牌，费用概算如下：
养路费_____________元，车船税_____________元，购置税_____________元，注册费：_____________元，其他_____________元，合计约______________元。
5．代办装潢，装潢项目____________________________，费用______________元。
6．代办其他项目____________________________，费用______________元。
7．所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担。甲方应凭发票、收据向乙方结账。
四、上述费用采取下列第_______种方式支付
1．乙方预付。2．甲方暂先垫付。
五、上牌服务完成期限：________年________月________日前。
六、完成委托上牌服务，应随车移交如下材料
（1）购置税凭证（2）养路费凭证（3）机动车保险单（4）行驶证（5）车船税凭证（6）车辆牌照号码：________________
七、违约责任
1．甲方在办理委托事项过程中车辆发生毁损、灭失的，乙方应先向保险公司索赔；保险赔付不足的部分，属于甲方责任的，由甲方承担，属于第三方责任的，甲方应协助乙方索赔。非因甲方过错导致车辆未上相关保险或保险公司以车辆未取得牌证为由拒绝赔付的，甲方不承担赔偿责任。
2．乙方中途撤回委托解除合同的，应承担由此给甲方造成的实际损失。
3．除不可抗力或政府有关部门的原因外，甲方未能在约定期限内完成委托事项的，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限次日起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30日，甲方应按全部车价款________%向乙方支付违约金，协议继续履行。
4．因乙方未能及时提供有关材料而影响委托事项完成的，本协议履行期限相应顺延，甲方不承担违约责任。
八、解决争议的方法：同《北京市汽车买卖合同》
九、其他约定：________________________________________________。
甲方签章：________________乙方签章：________________
日期：____________________日期：____________________
汽车买卖合同4
合同编号：__________________
甲方（出卖人）：________________
住所：__________________________
邮编：__________________________
营业执照号码：__________________
法定代表人：____________________
乙方（买受人）：________________
国籍：__________________________
性别：__________________________
住所（址）：____________________
邮编：__________________________
联系电话：______________________
委托代理人：____________________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条 标的汽车
品牌及型号规格：_________
生产国别或生产地：_________
生产厂名称：_________
首选颜色：_________
次选颜色：_________
第二条 数量与价款
车辆单价：_________元，大写_________
数量：_________台
车辆总价：_________元，大写_________
运费_________元，由_________方承担
出库费_________元，由_________方承担
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务协议（见附件二），乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
第三条 付款方式
乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1．一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________。
2．汽车消费贷款方式：签署本合同时，首付全部车价款的_______％，计人民币_______元，大写_______。余款计人民币______元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
（1）乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）。
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
3．分期付款方式：
（1）签署本合同时，支付全部车价款的_________％，计人民币_________元，大写_________。
（2）_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________％，计人民币_________元，大写_________。
（3）_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________。
第四条 质量
1．甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2．甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3．双方对车辆质量的认定有争议的，以国家汽车质量监督检验中心（上海）的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第五条 交车时间与地点、交付及验收方式
1．交车时间：_________年_________月_________日前。
2．提车方式：乙方自提□ 甲方送车上门□
3．交车地点：_________
4．交车时里程表记录小于：
（1）100公里□
（2）_________公里□
以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5．甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
6．车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7．甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（见附件一），即为该车辆正式交付。
8．车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条 不可抗力
1．任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2．遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第七条 关于修理、更换、退货的约定
1．关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。
2．在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3．在车辆使用1年或行驶2万公里内（以先到为准，下同），同一严重安全性能故障累计修理2次（以修理单据和发票为准，下同）仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，乙方有权退车。
4．在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用；或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）；或累计修理5次以上（不含5次）仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
5．按照本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。
6．非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。
7．由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
8．本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的`规定，双方按国家规定执行。
9．生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。
第八条 违约责任
1．乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的_________％支付违约金。
2．甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的_________％支付违约金。
3．甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
4．因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5．经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第九条 双方特别约定：_________。
第十条 解决争议的方法
1．甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求上海市汽车销售行业协会或上海市消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面_________种方式解决（不选定的划除）：A、申请仲裁。B、依法起诉。
2．双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：A、上海仲裁委员会□B、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会□C、仲裁委员会□
3．双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：A、车辆交接地人民法院□B、甲方住所地人民法院□C、乙方住所地人民法院□D、人民法院□
第十一条 其他
1．双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2．本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3．在缔结本合同时，甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。
4．本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
5．本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。
甲方（盖章）：__________________
代理人（签字）：________________
___________年_______月________日
乙方（盖章）：__________________
代理人（签字）：________________
___________年_______月________日
附件
附件一 车辆交接书（略）
附件二 委托服务协议书（略）
说明
1．本合同文本为示范文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容。
2．本合同所称汽车是指由汽车销售企业出售的新车。
3．为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款中有空白行，供双方自行约定或补充约定。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4．本公司文本中涉及到的选择、填写内容，双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
汽车买卖合同5
附件一车辆交接书 年 月 日，甲、乙双方在 对进行验收与交接，双方确认：
1、甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为：乙方经过验收，认为符合双方 年 月 日签订的汽车买卖合同约定（发动机号： 车架号： ），同意接受。
2、乙方已付清全部车价款计人民币 元，大写 。
甲方已开具发票给乙方。发票号为：。
3、随车文件清单如下（打√）：
（1）发票
（2）合格证 （3）说明书
（4）保修卡 （5）海关证
（6）商检证 （7）其他：
4、下列车辆项目完好无损、运转正常打"√"，反之打"×"。
5、里程表显示数： 公里
6、其他交接事项：本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方签字或盖章： 乙方签字或盖章：
日期： 日期：
汽车买卖合同6
合同编号：
说明
1、本合同文本为示范文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容。
2、本合同所称汽车是指由汽车销售企业出售的新车。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款中有空白行，供双方自行约定或补充约定。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本公司文本中涉及到的选择、填写内容，双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
甲方（出卖人）：
住所： 邮编：
营业执照号码：
法定代表人： 电话：
委托代理人： 电话：
乙方（买受人）： 国籍：
性别：
出生年月日：
住所（址）： 邮编：
联系电话：
证件类型：身份证 居住证 护照 永久居留证 营业执照
证件号码：
委托代理人：
身份证号码：
住所（址）：
联系电话：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条 标的
汽车品牌及型号
规格： 生产国别或生产地： 生产厂名称： 首选颜色：
次选颜色：
第二条 数量与价款
车辆单价： 元，大写 。数量： 台。车辆总价： 元，大写 。
运费 元，由 方承担。出库费 元，由 方承担。
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务协议（见附件二），乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
第三条 付款方式
乙方选择下述第 种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币 元，大写 。
2、汽车消费贷款方式：
2.1签署本合同时，首付全部车价款的%，计人民币 元，大写 。
2.2 余款计人民币 元，大写，于 年 月 日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
（1）乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）。
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
3、分期付款方式：
3.1 签署本合同时，支付全部车价款的%，计人民币 元，大写。
3.2 年 月 日前支付全部车价款的，计人民币 元，大写。
3.3 年 月 日前支付最后一期车价款，计人民币 元，大写。
第四条 质量
1、甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3、双方对车辆质量的认定有争议的，以国家汽车质量监督检验中心（上海）的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第五条 交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间： 年 月 日前。
2、提车方式：乙方自提 甲方送车上门
3、交车地点：
4、交车时里程表记录小于：（1）100公里（2）公里以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5、甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
6、车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（见附件一），即为该车辆正式交付。
8、车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条 不可抗力
1、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第七条 关于修理、更换、退货的约定
1、关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。
2、在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3、在车辆使用1年或行驶2万公里内（以先到为准，下同），同一严重安全性能故障累计修理2次（以修理单据和发票为准，下同）仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，乙方有权退车。
4、在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用；或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）；或累计修理5次以上（不含5次）仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
5、按照本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。
6、非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。
7、由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
8、本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
9、生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。
第八条 违约责任
1、乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的支付违约金。
2、甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的支付违约金。
3、甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
4、因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5、经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的.义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第九条 双方特别约定：
第十条 解决争议的方法
1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求上海市汽车销售行业协会或上海市消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面 种方式解决（不选定的划除）：a、申请仲裁。b、依法起诉。
2、双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：
a、上海仲裁委员会
b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会
c、仲裁委员会
3、双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：a、车辆交接地人民法院 b、甲方住所地人民法院 c、乙方住所地人民法院 d、 人民法院
第十一条 其他
1、双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3、在缔结本合同时，甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。
4、本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
5、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式 份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执 份。
附件一、车辆交接书
附件二、委托服务协议书
甲方（盖章） 乙方（盖章）
法定代表人/代理人签字： 法定代表人/代理人签字：
日期：年月日 日期：年月日
汽车买卖合同7
出卖方：______________，身份证号：______________
（以下简称甲方）
买受方：______________，身份证号：______________
（以下简称乙方）
经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的______________牌______________重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为______________，发动机号为______________，车辆识别代号为______________。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。
一、标的
甲方出售给乙方的标的车辆为______________牌______________重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整（￥215000元）。
二、付款方式
车款由乙方于______________年______________月______________日付款壹拾捌万元整（￥180000元），其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。
三、证照手续的.过户与办理
车辆行驶证的车主姓名为王某某。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。
四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担
车辆及其手续（行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等）的交付期限为______________年______________月______________日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用（包括交通违章罚款和扣分）由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。
五、违约责任
1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失；
2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失（包括车辆停运损失和驾驶员的误工费）。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。
七、合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签名）：______________乙方（签名）：______________
签约日期：______________年______________月______________日
汽车买卖合同8
买方：____________(以下简称甲方)
卖方：____________(以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：____________
第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号：____________
颜色：____________
产地：____________
型号：____________
发动机号码：____________(拓印粘贴)
底盘号码：____________(拓印粘贴)
第二条：甲方向乙方支付车款人民币________元。包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金________元，三日内再支付第一笔车款现金万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证将该车全部所有权交付甲方，不得设置抵押，质押等，他人对该车无任何权利要求。如有瑕疵，依照第九条执行。
第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的`义务。
第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。
第九条：乙方违反本合同，应向甲方双倍返还定金。
第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(授权签字人)：____________
乙方(授权签字人)：____________
住址：____________
住址：____________
证件号码：____________
证件号码：____________
日期：____________
日期：____________
汽车买卖合同9
合同编号：合同双方当事人：
甲方（出卖人）： 联系电话： 住所（址）：
乙方（买受人）： 联系电话： 住所（址）：
委托代理人： 联系电话： 住所（址）：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的 规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条 车辆基本情况：（国产车 口 进口车 口）
品牌型号：
发动机号：车架号： 颜色：
第二条 价款与数量：（本合同计价单位：人民币）
车辆单价： 元，数 量： 台。
车辆总价： 元， 千 百 拾 万 千 百 拾元整。 车价为车身单价不包含车辆购置税、车辆保险费、挂牌杂费等其他费用。
乙方如需委托甲方代理上牌、委托运输等服务的，双方应另行签订委托服务协议书。
第三条 付款方式及期限：
乙方选择下述第 种方式付款:
1．定金支付方式：
乙方在签定合同时即付定金： 元，并在 日内付清车价款。（定金在结算时冲抵车款。）
2. 一次性付款方式：
签署本合同之日起 日内，支付全部车价款，计人民币元。
3. 分期付款方式：
（1）签署本合同之日起 日内，首付全部车价款的%,计人民币元。余款计人民币元，于 年 月 日前支付。
（2）乙方若通过金融机构办理汽车消费贷款支付余款。签署本合同之日起 日内，首付全部车价款的%,计人民币元。（首付款以银行批准函为准），余款计人民币元，于 年 月 日前支付。
（3）乙方未能在3.2条款规定时间内足额获得贷款，应在 日内自行补足余额。
第四条 车辆交付及验收：
1．交车时间：年 月日前。
2．交车地点：
3．交车方式： 乙方自提 口 甲方送车上门 口
4. 交车时里程表记录小于（1）50 公里口 （2） 公里口
以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5．甲方向乙方交付汽车及随车文件时应当场验收。乙方应对所购车辆进行认真检查、确认。如有异议，应当场提出。验收完毕，双方需签署车辆交接书（附件），即为该车辆正式交付。
6．车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第五条 质量、维修、更换、退车
1．甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合汽车产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。必须是经国家有关部门公布、备案的.汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测。不能通过公安交通管理部门的检测的,甲方应当负责换车或退车。
2．双方对车辆质量的认定有争议的，可共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构鉴定，其出具的书面鉴定结论作为处理争议的依据。
3．关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退车，按《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定及乙方随车保修手册的约定执行。
4．本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
第六条 不可抗力
任何一方因不可抗力的原因，致使车辆不能交接或逾期交接的，可免除违约责任。遇有不可抗力的一方，应负有及时通知并在10 日内提供不能履行合同的书面证明。
第七条 违约责任
除本合同第六条规定的特殊情况外，
1.若甲方逾期交车，自逾期之日起至实际交付之日，甲方按日向乙方支付车价款万分之 违约金，合同继续履行，逾期超过 天，乙方有权解除合同。合同解除后，甲方应当自乙方解除合同到达之日起 日内退还已付款。
2.若乙方逾期付款，自逾期之日起至实际支付之日，乙方按日向甲方支付车价款万分之 违约金，合同继续履行，逾期超过 天，甲方有权解除合同。
3．经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，按《中华人民共和国产品质量法》的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特别注意事项应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第八条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成，可提请厦门市工商行政管理部门组织调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第九条 其他
1．乙方保证在合同中填写的姓名、地址、电话等内容真实有效，在此期间如有变更，应以书面形式通知甲方，否则由此引起的无法及时通知的责任由乙方自行承担。
2．本合同的未尽事宜可由双方约定后签订补充条款或补充协议，合同的补充条款、补充协议及附件与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份,具有同等效力。其中甲、乙双方各执份。 附件：车辆交接书
甲方代表人(签章)：____ 乙方代表人(签章)：____
身份证号：____ 身份证号：____
住址：____ 住址：____
电话：电话：
____年____月____日____年____月____日
汽车买卖合同10
出卖人(甲方)：付汝强、男、汉族、
身份证号：6523251
现住新疆奇台县步行街天山旅馆，电话
受买人(乙方)：殷建峰，男、汉族、
身份证号：6523253
现住奇台县阳光裕景，电话
上例协议人自愿协商，甲方将自己所有的新疆远方公司奇台至老奇台班线车，车牌号：新BB4383，
一、甲方于20x年3月27日将该车交付乙方，即买卖成立。双方交接车时当场对车检查，对车质量都无异议，自交付乙方后再出现车质量问题甲方不承担责任。
二、该车自本日交付乙方以前发生的交通事故或自伤等原因造成第三人、自己的'人身、财产损害或电子违章等事故记录，全部由甲方承担，自本车交付乙方后(即：20x年3月27日)发生交通事故，造成第三人或自己人身、财产损失或电子违章记录等事故记录全部由乙方承担。
三、本车辆双方约定总价款240000元(贰拾肆万元)，本合同签字时当场付110000元(壹拾壹万元)，剩余130000(壹拾叁万元)于公司过户完成后当场付清。
四、在公司的过户费用5000元(伍仟元)以下由乙方承担，如超过5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承担。
五、关于国家对客运车即本车燃油补贴20x年1月1日以前归甲方所有，20x年1月1日以后归乙方所有。
六、如有一方违约必须向另一方交付违约金20x0元(贰万元)。
七、本合同经双方签字后生效，一式两份甲乙双方各执一份。 甲方： 电话：
乙方： 电话：
20x年3月27日
汽车买卖合同11
随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。
一、买卖合同的法律依据、特征
对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”
买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。
二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据
《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、
购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的'双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的诉讼请求。
原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十
八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。
二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。
案例二：
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠
纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7
日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费2000元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人
汽车买卖合同12
甲方：乙方： 身份证号码：_____________ 联系电话： _____________
乙方采取分期付款的形式向甲方购车，为此，甲、乙双方遵循法律、法规，订立本合同。
一、甲方根据乙方的指定，提供牌， 车型，发动机号为：，底盘号为： 的汽车壹辆。
二、汽车总价为人民币（大写）元，（小写）￥： 元。
1.首期付款：乙方提车之前，一次性向甲方支付汽车总价的%，即人民币（大写） 元整，（小写）￥： 元。
2.后续付款：余款自20 年 月 日至20 年 月 日止，分 个月分期支付，即于每月28日前交 元至甲方。
3.由于乙方所占资金，系借贷而来，按照等价有偿的原则，余款乙方应向甲方支付银行利息。
三、车辆的保险
分期付款期间，为减少意外所造成的损失，车辆必须按照国家规定投保机动车强制险，50万元第三者商业险，其他险种由乙方根据需要决定。投保手续由甲方在办理车辆保险入户时统一办理，保险费用由乙方承担。保险单由甲方统一保管。
四、车辆营运手续
分期付款期间所购车辆必须登记在甲方名下，由于现行的车辆管理体制和车辆营运体制，各种营运手续只能以甲方的名义办理，在此期间车辆的营运、保险、年检等手续，均由乙方委托甲方办理。
五、甲方的权利和义务
乙方有下列情况之一的，甲方有权无须通知乙方，直接有权终止本合同，收回汽车及有关证件，并要求乙方结清所有欠款，赔偿损失。在收回车辆满十五 1
天后乙方还不能支付所欠车款和各种税费时，甲方有权按评估价出售或向法院起诉要求法院依法拍卖汽车，所得价款用于偿付乙方所欠甲方车款、各种税费（含收回车辆后发生的税费）和由此支出的所有费用（含律师代理费）。如有剩余，退还给乙方，不足部分，仍由乙方承担。
（1）利用车辆从事违法活动；
（2）拖欠款项（含车款和其他应付税费）累计达二万元或累计达二个月应付车款金额的；
（3）未按本合同约定投保第三者强制险和50万元第三者商业险的；
（4）败坏甲方声誉，情节严重的；
（5）未经甲方许可，擅自拆除或以任何形式改变、破坏GPS装置的；
（6）未经甲方许可，变更手机卡号或停止使用手机卡号，致使甲方无法正常联系的；
（7）未经甲方同意，擅自将车辆转让、转租、抵押等损害或可能损害甲方利益的行为；
（8）乙方发生重大变故，致使合同难以履行的或其他严重影响甲方权益的行为。
（9）车辆被运输管理部门取消营运资格或乙方被车辆管理部门取消驾驶资格；
六、乙方的权利和义务
1、乙方享有汽车的占有、使用、收益的权利。
2、乙方依法及按本合同规定经营、使用汽车、不受甲方的干预。
4、汽车营运的各种税费由乙方承担。乙方在使用汽车期间，车辆的保养、维修费用和营运中应交的税金、规费等所有税费均由乙方承担。
5、在分期付款使用汽车期间，因乙方使用汽车发生意外事故致使车辆对第三人造成人身伤亡和财产损失的，由乙方承担法律和经济的责任，与甲方无关。但乙方应及时报告保险公司和甲方，甲方可以给予必要的协助。如乙方交通事故 2
确需甲方派员处理，甲方可以予必要的配合，所需费用（含差旅费、律师代理费等）由乙方承担。
6、乙方使用汽车在营运中出现的纠纷、损失等问题，由乙方承担有关法律和经济的'责任，与甲方无关。
7、车辆交付乙方后，车辆的灭失、毀损或等风险责任由乙方承担。
七、违约责任
1、乙方委托甲方代办的各种手续及甲方应当提供的服务，甲方应当派员积极办理，如因甲方延迟代办，而给乙方造成的损失，由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任：
乙方在分期付款期间，未按合同约定支付车款的，除应及时补交外，还应向甲方偿付延期付款违约金，同时还须承担甲方因追索债务而支出的费用，如差旅费、诉讼费、律师代理费、评估费、拍卖费等。
八、争议的解决
甲、乙双方在执行本合同时发生争议时，应本着平等、友好、诚信的原则协商解决，协商不成，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。
九、其它
1、本同壹式二份，甲、乙双方各执壹份。
2、本合同自各方签字盖章后生效。
甲方： 乙 方：
法定代表人： 身份证号：
委托代理人： 住 所：
电话： 手 机：
签订时间：二○ 年 月 日
汽车买卖合同13
立合同单位 供方：上海某柴油机厂
需方：济南某汽车厂
经过双方充分协商，签订本合同，以资共同信守。
（一）品名、规格、数量、金额及交货日期。
（二）产品质量标准：按部颁质量标准。
（三）产品原材料来源：由供方解决。
（四）产品验收方法：由需方按质量标准验收。
（五）产品包装要求：用木箱包装。
（六）交（提）货方法、地点及运费：由供方用火车托运到需方所在地，运费由需方负责。
（七）货款结算方法：每批货到全后十日内付款，通过工商银行办理托收。
（八）经济责任：按《合同法》规定的原则执行。如供方因产品规格、质量不符合合同规定，应负责包修、包换、包退，并承担由此而支付的.费用；因产品数量短少，不符合合同规定，供方应偿付需方不能交货的货款总值5％的罚金；因包装不符合要求造成的货物损失，应由供方负责赔偿；因交货日期不符合合同规定，比照工商银行延期付款的规定，每延期一天，按延交货款总值0. 03％由供方偿付需方延期交货罚金。如需方中途退货，由需方偿付供方退货总值5％的罚金；需方未按合同规定日期付款，应比照工商银行延期付款规定偿付供方罚金。
（九）供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商和合同鉴证机关查实证明，可免于承担经济责任。
（十）本合同自签订日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。如确有需要修改或终止，应经双方协商同意，签具修订或撤销合同的协议书。并报合同双方业务主管部门和鉴证机关备案。
（十一）本合同正本两份，供、需双方各执一份。副本四份，送供、需双方业务主管部门各一份，鉴证机关、工商银行各一份。
供方：上海某柴油机厂 负责人：（盖章）需方：济南某汽车厂
代表人：电话：负责人：（盖章）
图文传真（FAX):代表人：电话：
开户银行： 图文传真（FAX):
账号： 开户银行二账号：
地址： 地址：
鉴证机关：
汽车买卖合同14
合同编号：___________
出卖人(甲方)：__________
签订地点：__________
买卖人(一方)：__________
签订日期：______年__月__日
双方经协商，签订本合同，其条款如下：
一、 甲方同意将______车出售给乙方，该车相关参数如下：
品牌型号 号牌号码车辆类型发动机号车架号累计行使里程 公里年审有效期 养路费有效期保险有效期 路桥费有效期 车辆使用性质 其他状况 □营运 □非营
□其他
二、 车辆交易约定事项
1、 交易车辆价款：(人民币)__________元;大写：__________。
2、 付款方式：乙方于_____年__月__日向甲方预付车款的__%，计______元;待交易车辆过户、转籍手续办理完成，且车辆及其证件交付完毕时，即时支付交易车辆的所有余款______元。
3、 甲方应提供及其证件，以便办理车辆过户、转籍手续;并于______年__月__日交付交易车辆，交付地点__________，应随车移交的相关证件如下：
□机动车行驶证 □机动车登记证书 □车辆购置附加税本 □车船使用税票
□养路费凭证 □路桥费凭证 □机动车辆保险单 □营运车辆专用票、证 □其它证件 __________。证件总计______件
4、 甲乙双方同意委托____________________(交易公司全称)依法办理交易车辆过户、转籍手续。双方约定，交易手续费、证照费由___方承担。
三、 权利义务
1、 甲方应保证其对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够办理过户、转籍手续。
2、 甲方必须真实、准确介绍所售车辆的基本情况，并提供合法、有效的卖车相关证件;乙方应提供合法有效的买车相关凭证。
3、 乙方应按照本合同约定时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关政见，并支付相关款项：甲方在收取车款后，应开具收款凭证。
4、 在办理交易车辆过户、转籍之前，因交易车辆所发生的任何经济及法律责任风险由甲方承担，在办理交易车辆过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题及法律责任风险均由使用者负责和承担;交易车辆过户转籍完成及其证件交付之后，因乙方原因所发生的任何经济及法律责任风险由乙方承担。
四、违约责任
1、 第三人对交易车辆主张权利并有确实证据的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
2、 因甲方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍的，乙方有权中止合同、甲方应向乙方返还已付车款并承担由此造成的损失;因乙方原因致使车辆约定期限内不能办理过户、转籍的，甲方有权中止合同、退还已付车款并由乙方承担由此造成的损失;因交易公司的原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍的，由交易公司承担由此造成的损失。
3、 甲方未按照约定交付车辆或相关证件的，逾期每日按车款总价__%的`标准支付违约金。
4、 乙方未按照约定交付车辆的，逾期每日按车款总价__%的标准支付违约金。
五、 合同争议解决方式
因本合同引起的争议，由当事人协商解决;也可向有关部门申请调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
1、 提交__________仲裁委员会仲裁;
2、 依法想人民法院起诉。
六、甲、乙双方已阅读本合同条款，并充分理解合同各条款之内容;本合同一式四份，经甲乙双方签字盖章后生效;未尽事宜由双方另行签订补充协议;补充协议与本合同具同等法律效力。
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
出卖人姓名(签章)__________
买受人名称(签章)__________
地址：__________
地址：__________
汽车买卖合同15
卖方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX号（以下简称甲方）。
买方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX组（以下简称乙方）。
甲、乙双方通过平等协商，甲方同意将东风金霸货车出售给乙方，双方协定条款如下：
一、出售车辆车型：所售车辆车型：东风金霸货车，发动机号 。
二、所售车辆作价及付款方式：所售车辆作价 元整，里程为 公里。合同签订之日一次性付清。
三、根据《中华人民共和国道路安全实施细则》有关条款之规定，车辆所有权发生变化，需办理过户登记。如办理车辆过户手续，一切费用由乙方承担。自XXXX年XX月XX日以前的相关税费由甲方承担，自XXXX年XX月XX日以后的相关税费由乙方承担。自XXXX年XX月XX日起车辆如发生事故，一切责任由乙方承担赔偿。
四、甲、乙双方签订合同时在见证人面前将车辆一切手续交乙方，乙方自签订合同表示履行完毕。
五、合同双方自愿签订，不得反悔。
六、合同一式三份，双方各执一份，见证单位一份。
甲方： 乙方：
见证单位：XXXXXXX法律事务所
XXXX年XX月XX日
【汽车买卖合同】相关文章：
汽车的买卖合同12-15
汽车买卖合同10-13
汽车的买卖合同12-18
汽车买卖合同05-18
汽车买卖合同07-12
汽车买卖合同06-13
汽车买卖合同【精选】07-28
有关汽车买卖合同11-19
车辆汽车买卖合同02-13
汽车个人买卖合同03-27