【优秀】车位买卖协议
在当今社会生活中,男女老少都可能需要用到协议,签订了协议就有了法律依靠。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的车位买卖协议,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
车位买卖协议1
出卖人与买受人经友好协商一致,本着平等互利的原则,就买受人购买的由出卖人开发的__________车库,达成如下协议:
一、项目建设依据:
出卖人以方式取得位于编号为_______的地块的土地使用权为__________。
该地块土地面积为____________,规划用途为__________,土地使用年限自___年__月__日至__年__月__日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,建设工程规划许可证号为____,施工许可证号为____。
二、买受人所购车库基本情况:
买受人购买的车库为本合同第一条规定的项目中的第,编号为
(具体位置附图),属结构,层高为。该建筑位于地上底层。
该车库建筑面积共___平方米,其中,套内建筑面积____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___平方米。
三、计价方式与价款:
该车库按建筑面积计算,单价为人民币____元/㎡,总金额人民币___________元整。
四、面积确认及面积差异处理:
该车库按建筑面积进行面积确认及面积差异处理。交房后,如果该车库实际建筑面积与合同约定面积有差异,双方按实际建筑面积与本合同约定的单价互补差价,不追究双方的.违约责任。
五、付款方式及期限:
在签定本合同时,买受人需一次性付清该车库的全部总价款。
六、买受人逾期付款违约责任:
自本合同签定之日起,买受人按日向出卖人支付逾期应付款的万分之三作为违约金。
七、关于产权情况的约定:
由于该车库层高不足2.2米,根据国家有关规定,该车库仅有使用权,没有产权。
八、本合同壹式肆份,双方各执贰份,皆具同等法律效力。
出卖人(签章):___________
买受人(签章):___________
___年___月___日
车位买卖协议2
编号:___________
甲方(卖方):___________
乙方(买方):___________
楼盘名称:___________
身份证号:___________
电话:___________
联系电话:___________
出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就车位
买卖事宜达成如下协议:
一、买受人购买的为为__________________,______号车位,面积约为______m,用途为车位;
二、车位按照个计算,该车位售价为人民币________________________元/个,(人民币大写:______万____________元整)。
三、该车位均未设定抵押。
四、买受人在签定本合同后______日内采取付款方式向出卖人支付车位的全部价款。
五、买受人未按照约定的时间付款的,按照下列方式处理:按照逾期时间,分别处理:
(1)逾期在15日之内,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之______的违约金,合同继续履行。
(2)逾期超过15日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知送达之日起10日内按照累计的逾期应付款的______%向出卖人支付违约金。扣除违约金后,出卖人无息退还买受人的已付款。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意后,合同继续履行,自约定的.应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金。地址:____________联系地址:____________六、出卖人应当乙方支付清全部车位价款五个工作日内向买受人交付该车位。
七、买受人同意委托出卖人代交下列第1、2、3、项税费,并在接收该车位的同时将上述税费交给出卖人。
(1)专项维修资金;
(2)契税;
(3)按照国家规定应缴纳的相关其他税收和费用。
八、买受人使用该车位期间,不得擅自改变该车位的建筑主体结构、承重结构和用途,否则甲方要求解除本合同,收回车位,乙方所交的车位款不予退还,给甲方及其他人造成损失的,乙方还应当赔偿所有直接、间接损失。
买受人在使用该车位期间有权与其他权利人共同使用与该车位有关的共用部位和设施,并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。
九、该车位甲方不办理权属证。
十、乙方所交车位款不包括物业费等在使用时应当交纳的费用,使用该车位应当交纳物业费等费用时,乙方必须交纳,与甲方无关。十一、买受人购买的本合同所述车位不得更换。
十二、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向车位所在地人民法院起诉。
十三、本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本合同共一式叁份,具有同等法律效力,其中出卖人贰份,买受人壹份。
出卖人(签章):____________买受人(签章):____________法定代表人:____________法定代理人:____________委托代理人:____________
签订时间:______年______月______日签订时间:______年______月______日
签订地点:____________签订地点:____________
车位买卖协议3
车位车库买卖合同
甲方(车库出卖人):xx省xxxx房地产公司
电话:
乙方(车库买受人):
电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:
一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区 幢 号车库,属 结构。
二、乙方按规定付清成交款 (大写:
),拍卖佣金 (大写:
)。
三、甲方统一办理《产权证》,车库面积以产权部门登记为准,办理费用由乙方支付。
四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。
六、乙方在使用车库时,须遵守以下规定:
1、不准将车库以经营用途使用;
2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用;
3、乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;
4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;
5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不对小区住户产生不良影响;
6、文明驾驶,安全行车。在小区内应缓行,并注意行人车辆,如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号,以免影响小区住户;
7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定,自觉服从管理人
员的'管理。
乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为,甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
七、本合同一式贰份,双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。
甲方:xx省房地产公司 乙方:
代表:
日期:
日期:
车位买卖协议4
甲方(出卖方):
注 册 地 址:
联 系 电 话:
乙方(买 方 )
身 份 证 号:
地 址:
联 系 电 话:
为了方便乙方在小区停放车辆,甲方向乙方有偿提供地下停车位。根据有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖地下车位达成如下协议:
一、乙方向甲方购买 编号为 号地下车位。
二、甲、乙双方同意将第一条商定的地下车位一次性定价为人民币 元(大写: ;)(注: 此价格中不包含地下车位的物业管理服务费)。
三、乙方签定本协议,首付地下车位款共计人民币 元(大写: ),其余价款在一周内交清或向中国工商银行薛城支行进行银行卡分期贷款支付,甲方作为该笔贷款保证人。在银行贷款还款过程中若乙方连续逾期3期或者累计逾期5期,工商银行将终止办理乙方地下车位分期贷款并有权从甲方保证金账户中扣除乙方所欠贷款金额及利息和相关罚息,如造成此后果,甲方有权无条件把该地下车位收回,而乙方已交地下车位使用费甲方不予退还,甲方并有权要求乙方支付协议金额 × %的违约金,并承担甲方所造成的经济损失。
四、乙方所购的上述地下车位作为车辆停泊专用,不得另作他用,不得任意改变该地下车位的性质、外观、结构和各类设施,若有他人的.损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及地下车位管理制度,且交纳相应管费用。
五、乙方使用地下车位停放车辆时不得占用公共通道。
六、乙方所受让的地下车位按有关规定,无法办理产权证、土地证手续,但享有与所购房屋土地同等年限的使用权(不享有土地使用权);若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定,乙方所享有的地下车位使用年限按国家法律政策的规定处理。
七、甲方检修、维护管道需借用乙方地下车位时,乙方必须无 条件配合。
八、甲方有权先期委托物业管理公司对地下车位进行管理服务, 乙方在签订本协议的同时,视为认可甲方之委托地下车位的管理方 式。
九、在国家政策的允许下,乙方享有转让、继承的权利,涉及相关手续的变更,乙方须书面告知甲方,经甲方同意后,重新签订变 更协议,并且乙方须向甲方支付相关的手续费,手续费按原地下车位 转让价款的千分之二收取。
十、乙方应按国家法律政策规定,自行向相关单位缴纳相应费 用。
十一、本协议经双方签字盖章后立即生效。
十二、本协议壹式叁份,甲方壹份,乙方壹份,银行壹份。
十三、本协议更改无效。
甲方(公章): _________ 乙方(公章): _________
法定代表人(签字): _________ 法定代表人(签字): _________
_________年____月____日 _________年____月____日
车位买卖协议5
卖 方:
买 方:
经买卖双方平等协商,在真实意愿的基础上,就车库买卖事宜达成一致,特签订本合同,双方共同遵守,并作为所有权归属的凭证。
一、双方买卖的车库位于 ,面积 平方米,卖方获得时间 ,所有权证明资料名称 ,资料编码 。
二、车库的买卖价格为人民币 元整,于本合同签订之日由买方交付卖方;车库及车库钥匙由卖方交付买方。
三、卖方应保证对出卖的车库拥有所有权,有权处置该车库,卖方及第三人没有在该车库上设定抵押,法院等机关没有对该车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失,卖方对买方的`损失应当予以赔偿。
四、合同生效后,车库所有权归买方所有,买方拥有完全使用权、租赁权和转让权,使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关,但在同等条件下,卖方可以享有优先权。
五、目前,潍坊市房管部门不对车库确权登记;若潍坊市房管部门能够对车库买卖进行登记时,卖方应当配合买方(或者第三方)办理车库过户登记手续。
六、为使服务于本小区的 物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明,物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登
记备案资料。
七、本合同一式两份,买卖双方各执一份,自双方签字后生效。
卖方(手印):
买方(手印):
身份证号:
身份证号:
卖方(手印):
身份证号:
年 月 日
物业公司(盖章):
年 月 日
本合同买方持有件需附加下列附件:
1、卖方(夫妻双方)的身份证复印件;
2、车库款项收到条;
3、卖方购买车库时取得的交款凭证;
4、物业公司相关登记表。
车位买卖协议6
转让方(以下简称“甲方”):_______________身份证号:_______________受让方(以下简称“乙方”):_______________身份证号:_______________见证方:
甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就___________停车位使用权转让事项,达成如下合同:
一、产权约定本合同所指停车位(停车设施),系具有独立使用功能的独立建筑空间,并不属于必要附属设施,也未随该建筑地上部分的'房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
二、标的本合同所指停车位,位于_____________地下负层号,具体停车位置,以平面图确定为准。
三、使用期限甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方,转让期限自本合同签订生效之日起,至___________________所属土地使用权期限届满时止。
四、转让价款1、本合同所指车位使用权转让,总价款为人民币(大写)________元整,乙方付款方式为第________种:(1)一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。(2)分期支付款项。乙方于签订本合同当日,向甲方支付定金人民币(大写)________元整,剩余款项在本合同签订后日内全部付清。2、乙方迟延付款,经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的,甲方有权解除本合同,没收定金,并将上述车位使用权另行转让给其他业主。
五、本协议生效后,甲、乙双方分别向公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担)。
六、生效条件甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。
七、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、契约收存本合同正本一式三份,甲、乙、见证方三方执一份。
甲方:_______________乙方:_______________
见证方:_______________
电话:_______________电话:_______________
_____________年__________月__________日
车位买卖协议7
转让方(以下简称“甲方”):
受让方(以下简称“乙方”):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方转让 某小区 地下停车位相关事项,达成如下协议:
一、标的
本次转让的车位位于某小区 幢与 幢之间的地下停车库,编号为 号的停车位,具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准,车位大小不小于2.5米*5米。该车位为划线分隔,无隔断墙、无封闭,并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权,甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
二、使用期限
甲方同意将上述车位所有权转让给乙方,乙方享有与“ 小区” 商品房土地同等年限的'所有权;转让期限自本协议生效之日起至“小区”商品房土地使用权期限届满时止,若国家法律政策对地下车库使用权年限作出具体规定,乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。
三、付款方式及责任
1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币(大写) 元整(即 元)(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。
2、甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。
3、转让后,甲乙双方须到 小区所在的物业公司备案,就车位物业管理费缴存办理移交手续。
四、使用管理
1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。
2、乙方使用该停车位,须服从和遵守 小区所在物业公司的统一管理,并交纳相应的车位物业管理服务费用。
五、生效条件
甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决,发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效,合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、契约收存
本协议正本一式三份,甲乙双方各执一份,物业小区执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
身份证号: 身份证号:
委托代理人:委托代理人:
住所:住所:
签约时间: 年月日 签约时间 年月日
车位买卖协议8
甲方(出卖人):________________
地址:________________
身份证号:________________
乙方(买受人):________________
地址:________________
身份证号:________________
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车位一事达成如下协议:
一:甲方自愿将其名下位于号车位出售给乙方。乙方所买上述车位仅作停车使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二:甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币________万元整(元),乙方在________年________月________日之前一次性付清。
三:甲方在________年________月________日前将上述车位交付乙方使用。
四、因该车位甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车位与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购车位款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车位产权及使用权。
五、本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。
六、本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方(盖章):__________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
_________年________月_______日
车位买卖协议9
车位买卖协议
卖方(以下简称“甲方”) :
买方(以下简称“乙方”):
中介方(以下简称“丙方”):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲、乙、丙方在真实、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方出售地下停车位的相关事项,达成如下协议:
一、标的
本次转让的车位位于*******,停车位编号为2-093号地下停车位,车位面积以现有的面积为准。该车位为划线分隔,无隔断墙、无封闭,并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权,甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
二、使用期限
甲方同意将上述车位所有权转让给乙方,乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止,若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定,乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。
三、付款方式及责任
1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币******元(大写:******元整),乙方付款方式为一次性付清全款,乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。
(此价格中不包含汽车车位的'物业管理服务费,转让后的物管费由乙方承担,该笔费用以该小区物管确认金额为准)
2、甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。
3、转让后,甲方须到小区所在的物业公司缴清买卖之前的物业管理费用。
4、乙方使用该停车位,须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理,并交纳相应的车位物业管理服务费用。
四、违约责任
1、自本协议签订之日起,甲、乙双方必须遵守本协议所规定的内容,如甲方违约(即价格变动或收回车位),则按违约时该车位的市场价双倍赔偿乙方,如乙方违约(即不购买上述车位),甲方无条件收回车位,乙方所交款项不予退还。
五、中介费用
1、本协议签订当日,乙方需方丙方支付3%的中介服务费用即:为人民币*****元(大写:******元整)。
六、生效条件
本合同一式叁份,甲、乙、丙叁方各执壹份,均具有同等效力,合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决,发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字
后生效,合同附件与本协议具有同等法律效力。
附:一、双方的有效身份证复印件;
二、车库明细图的有效复印件;
三、原车位相关资料(合同或协议,票据,物业手续等)原件
甲方签字:
身份证号码:
联系电话:
丙方签章:
签约日期:
乙方签字: 身份证号码: 联系电话:
车位买卖协议10
甲方(出卖人): __________ 电话:_____________________通讯地址:_________________ 邮编:_____________________营业执照注册号:___________企业资质证书号:___________ 法定代表人:_______________
乙方(买受人):___________ 身份证/护照号码:__________通讯地址:_________________ 邮编:_____________________ 联系电话:_________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,乙方已对甲方的__________的地下停车位作了充分了解,现决定购买该地下停车位,并经双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上达成如下协议:
一、甲方开发建设的_______________项目,土地使用权以出让方式取得,土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
乙方购买甲方开发的_______________地下停车位_____号,面积_____平方米,设计用途为停车位 。该车位的`使用权年限原则以土地使用权年限为准,如遇国家及省、市政策调整,按新调整政策执行。该车位平面图见附件。
二、计价方式和价款 甲方与乙方约定按照“个”计算该车位价款,该车位总价款为人民币__________元(大写:_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)。
三、付款方式及期限 乙方采取一次性付款方式付款。
四、甲方承诺应当在_____年_____月_____日前,将地下停车位交乙方使用。
五、乙方自行承担该停车位物业管理的有关费用。
六、本协议所列买受方通讯地址、联系电话均为准确的,若有变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,否则造成的延误,责任均由乙方承担。
七、本协议一式_____份,甲方_____份,乙方_____份,自双方签字后生效。
甲方:_______________乙方:____________________年_____月_____日
车位买卖协议11
编号:_________
出卖人:_______________
买受人:_______________
楼盘名称:______________
身份证号:______________
电话:______________
联系电话:______________
出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就车位买卖事宜达成如下协议:
一、买受人购买的为______期______区______号车位,面积约为______平方米,用途为______;
二、车位按照个计算,该车位售价为人民币______元/个,(人民币大写:______元整)。
三、该车位均未设定抵押。
四、买受人在签定本合同后______日内采取付款方式向出卖人支付车位的全部价款。
五、买受人未按照约定的时间付款的,按照下列方式处理:按照逾期时间,分别处理:
(1)逾期在______日之内,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之______的违约金,合同继续履行。
(2)逾期超过______日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知送达之日起______日内按照累计的逾期应付款的______%向出卖人支付违约金。扣除违约金后,出卖人无息退还买受人的已付款。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意后,合同继续履行,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之______的违约金。地址:____________,联系地址:______。
六、出卖人应当乙方支付清全部车位价款______个工作日内向买受人交付该车位。
七、买受人同意委托出卖人代交下列第______项税费,并在接收该车位的同时将上述税费交给出卖人。
(1)专项维修资金;
(2)契税;
(3)按照国家规定应缴纳的相关其他税收和费用。
八、买受人使用该车位期间,不得擅自改变该车位的建筑主体结构、承重结构和用途,否则甲方要求解除本合同,收回车位,乙方所交的`车位款不予退还,给甲方及其他人造成损失的,乙方还应当赔偿所有直接、间接损失。
买受人在使用该车位期间有权与其他权利人共同使用与该车位有关的共用部位和设施,并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。
九、该车位甲方不办理权属证。
十、乙方所交车位款不包括物业费等在使用时应当交纳的费用,使用该车位应当交纳物业费等费用时,乙方必须交纳,与甲方无关。
十一、买受人购买的本合同所述车位不得更换。
十二、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向车位所在地人民法院起诉。
十三、本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本合同共一式叁份,具有同等法律效力,其中出卖人贰份,买受人壹份。
出卖人(签章):_______________
法定代表人:_______________
买受人(签章):_______________
法定代理人:_______________
签订时间:_________年______月___日
签订地点:_______________
车位买卖协议12
甲方(出卖方):____________身份证号码:____________乙方(购买方):____________身份证号码:____________
根据《民法典》等相关法律规定,甲乙双、方在平等、自愿、协商一致的基础上,就转让车位相关事宜达成如下协议:
一、甲方自愿将其购买的西安市车位所有权转让给乙方,甲方保证对该车位享有合法所有权,该车位不存在任何权利纠纷,产权明晰。
二、该车位的转让总价款为人民币,在签订本协议当日乙方向甲方支付总价款的',即人民币____________元,剩余在甲方协助乙方办理完车位过户手续后,即车位产权登记在乙方名下,乙方支付剩余的。
三、甲方应积极配合开发商办理车位产权登记手续,并提交办理车位产权所需的相关资料,在车位产权登记在甲方名下后七个工作日内,甲方应将产权过户到乙方名下,期间所需的相关费用由乙方自行负担,如甲方未提供相关资料或不积极履行过户义务,视为甲方违约,应承担相应的违约责任。
四、在签订本协议当日,甲方应配合乙方在小区物业处或开发商处办理变更登记手续,并于让日交付车位(包含但不限于:甲方与开发商签订的车位等其他手续)。
五、甲、乙任何一方违反本协议的约定,违约方将向守约方承担车位总价款30%的违约责任,并承担包括但不限于:诉讼费、律师费、保全费等。
六、本协议项下发生的争议,由甲乙双方友好协商解决,协商不成的,依法向车位所在地人民法院起诉。
七、本协议经甲乙双方签字或盖章后生效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________联系方式:____________联系方式:____________ ____________年______月______日
车位买卖协议13
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
乙方目前居住在国际公寓小区楼号为该小区常住业主。甲方在国际公寓小区拥有地下二层000号车位年使用权(20 年购买,20 年到期)。现乙方有意购买甲方拥有使用权的该车位,甲方同意之。因此,甲乙双方经友好协商,就乙方自愿购买地下车位使用权一事,达成如下协议。
第一条 乙方自愿按现状向甲方购买位于光彩国际公寓地下二层000号车位使用权。
第二条 该车位仅限于停放乙方驾驶的小型汽车,车位的使用期限为自该车位交付使用之日起至20xx年5月24日。
第三条 该车位的使用权转让总价款为人民币万元整(小写:¥)。
第四条 乙方应于双方签订本协议的.同时,一次性将本协议第三条所列款项支付给甲方。
第五条 甲方应于年月日之前,将该车位交付乙方。除遭遇不可抗力及因法律、法规、政策的调整而导致的延误外,如甲方未能按本协议规定的期限,将该车位交由乙方使用,每延期1日,甲方按日向乙方支付已交付车位款万分之二的违约金。
第六条 甲乙双方应在约定的车位交接当日共同到国际公寓小区的物业管理公司处办理该车位的交接及备案手续,如乙方逾期不办理前述手续的,甲方不承担逾期交付的违约责任。
第七条 乙方在办理该车位交接手续时,应按照国际公寓小区物业管理公司的规
定与物业管理公司就车位管理事宜签订管理公约,并按该公约的约定交纳有关管理费用和其他费用。
第八条 本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
第九条 本协议一式三份,甲乙双方各执一份。物业管理公司备案一份。
甲方:
(签章)
乙方:
(签章)
年月年月 日 日
车位买卖协议14
出卖方:_________________(甲方)
买受方:_________________(乙方)甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守:
一、甲方将位于_________________小区_________________号的车库卖于乙方。
二、车库的具体情况:位置:__________________,四邻:_________________,面积:_________________,产权方式为:_________________。
三、甲方出卖车库的价格为:_________________元,乙方于本合同签订后一次性支付甲方。
四、自本合同签订之日起,该车库的所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。
五、甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的'法律责任。
六、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。
七、甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。
八、未尽事宜甲乙方协商解决。
九、本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。
甲方:_________________(签字盖章)
乙方:_________________(签字盖章)
_____年_____月_____日
车位买卖协议15
甲方:乙方:甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就鱼台县城区翠湖龙庭小区玖号楼东单元壹楼西户车库使用权转让事项,签订合同如下:
一、转让车库使用权内容
乙方有偿购买甲方出让的鱼台县城区翠湖龙庭小区玖号楼东单元壹楼西户车库一个,本宗车库面积为贰拾陆平方米,具体编号为_________。
二、付款方式
1、本合同所指本宗车库转让金总价款为人民币柒万捌仟元整。乙方于本合同签订后日内向甲方付清全部车库转让金。甲方收到乙方该款项同时提供签字并按手印的收据。
2、甲方收到乙方车库转让金后,原小区开发商向甲方转让该车库而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。
三、双方权利义务
1、该宗车库在移交乙方之前,甲方购买该宗车库产生的'有关费用及由此引发的一切纠纷均由甲方承担,与乙方无关。
2、该合同签订后日内,甲方负责腾空车库交于乙方,并将车库有关手续变更到乙方名下。
3、自甲方向乙方移交该宗车库之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)乙方自行承担。移交之前的车库管理费用等相关费用由甲方负责结清。
四、违约责任
任何一方违反本合同约定义务的,均应向另一方支付全部车库转让金30%的违约金。
五、本合同一式份,甲方份,乙方份,经双方签字并按手印后生效,甲方车库共有人同意上述车库转让给乙方,并在甲方处签字按手印。
甲方:_________乙方:_________
签约日期:_________签约日期:_________
【车位买卖协议】相关文章:
车位买卖协议02-21
买卖车位的合同01-13
买卖车位合同11-03
买卖车位合同11-02
车位买卖的合同11-17
车位买卖合同范本买卖车位合同模板11-26
车位买卖协议15篇03-28
车位买卖居间协议范本10-15
车位买卖协议书03-12