有关买卖合同范文集锦7篇
随着时间的推移,越来越多事情需要用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的买卖合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
买卖合同 篇1
甲方:(浙江)×××化工有限公司 法定代表人:
住所地: 传真: 邮编:
乙方: 有限公司 法定代表人:
住所地: 传真: 邮编:
甲乙双方经过协商,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致:
一、 买卖标的和数量:
甲方将下列货物卖与乙方:
名 称 规格或型号 品 牌 生产商 数 量
二、 单价和货款总额:
双方约定的价格条款是:
本合同总价款为人民币 万元
三、交货时间和交货数量:
交货时间为;
美批次交货数量的限制是:
四、交货地点、运输方式和运输费用的承担:
双方确定的交货地点为上海市 路 号;
运输方式为:
运费由乙方承担,但是已经合并计算入本合同的货物单价中
五、质量标准和验收条款:
双方约定的质量标准是:
封样的方式和保存:
乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收,验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。
六、包装和标签:
双方确定的包装材料和方式是:
货物标签商定为:
七、损失风险:
货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担
八、货物所有权:
在乙方如数、及时地支付完毕本合同约定的货款前,甲方拥有对出卖货物的所有权,乙方有义务保证不因乙方的原因而导致甲方的上述权利受到限制或者剥夺。
九、货款结算和支付:
结算和支付期限为:
支付方式为:
十、知识产权:
甲方保证对所出卖的货物拥有合法、完整的知识产权,否则因此而造成乙方损失的,甲方予以充分赔偿。
十一、保密条款:
有关本合同的协商、签订和本合同的所有内容,以及为履行本合同而知悉的对方的商业秘密,包括但不限于产品型号、规格、工艺、技术资料、双方客户、文件、图纸、价格等,双方都负有保密义务。非经对方或者法定权利机构的许可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用许可或者进行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的变更、解除和终止:
双方协商一致并达成新的条款时,可以变更本合同;
任何一方违约,对方在追究违约方的违约责任的同时,有权决定是否解除本合同;
在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时,本合同得以终止
十三、违约责任:
交货迟延的违约责任
验收迟延的违约责任:甲方交货日期得以顺延并由乙方承担损失风险,同时按日支付违约金 元;
货款支付迟延的违约责任;
交货不合格时的违约责任:
违反保密条款的违约责任:支付违约金 万元,但是如果违约方因违约而获得的利益或者守约方遭受的损失大于 万元时,上述款项应当如数赔偿给守约方
十四、合同的生效:本合同经双方签章后生效。
十五、争议的解决:
因履行本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成时,提交原告住所地的人民法院裁决。
十六、合同文本:
本合同一式二份,双方各执一份。
十七、文书和意见的送达地址:
双方明确本合同注明的联络方式是合适的,任何因履行本合同的所需的与对方的联系和文书都以上述方式进行,除非经对方的书面确认才得以变更。
甲方:(浙江)×××化工有限公司 法定代表人:
乙方: 有限公司 法定代表人:
年 月 日
买卖合同 篇2
上诉人:某某建设集团有限公司,住所地某某省某某市某某镇。法定代表人:某某,职务:董事长
被上诉人:王某某,男,19 年2月19日出生,汉族,住某某市某某县某某镇中心村,系某革某县某某建筑模板厂业主。
上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案,不服某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书,现提出上诉。
上诉请求:
1、请求依法撤销某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书。
2、请求依法将本案移送有管辖权的`某某市某某区人民法院审理。
3、裁令被上诉人承担上诉费用。
事实和理由:
被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案,某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议,认为某某县人民法院对本案没有管辖权,本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的(20 ) 民初字第666号民事裁定书,认为该院具有管辖权,驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为,一审法院认定事实不清,适用法律错误。
首先,根据法律规定,管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理,属于程序审查,不进行实体审理,未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权,显然对未经上诉人质证的证据进行了审理,违反了程序审查的规定,认定的事实依据不足。
其次,上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收:货到现场,由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题,请在三天内通知乙方,以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据,且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利,并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”的承认。
再次,一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权,而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”,此款内容显然限制了上诉人的自由,排除了上诉人的主要权利,且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定,该格式条款无效。
第四,在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同
中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决,协商不成,交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。
综上所述,上诉人请求贵院依法审查,将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。
此致
某某市中级人民法院
上诉人:某某建设集团有限公司
年 月 日
买卖合同 篇3
出卖人: (简称:甲方)
合同编号:
买受人: (简称:乙方)
甲、乙双方以诚实信用、共同发展为原则,建立长期的合作关系,双方结合自身需求,订立铜杆(丝)买卖合同,具体条款如下:
一、乙方所使用铜杆(丝)月用量不低于 吨,年总用量不少于 吨。每月基本均衡提货。如特殊情况下需减少月用量,须征得甲方的书面同意。 每次交货前乙方用传真或电话告知甲方数量、规格或订立分合同,分合同是总合同的组成部分。在供货过程中,若因甲方生产设备检修等原因,电话通知乙方,可以延期交货。
二、在上述供货数量范围内,以双方确认的分合同为依据,用下列方式订货:①现货铜:按订货当日上海现货平水电解铜到厂价+加工费。②按期货订货,订货价格按订货当日所订月份成交价+加工费(因订货涉及时间差,所以加工费应双方协商确定),并视点价时间长短支付相应的定金,该定金在最后一批提货时可以作为货款抵偿。双方所接受的时间、价格等条款在甲方的《买卖合同暨结算单》上予以标明,作为结算和履行依据。φ3mm铜丝在φ8mm铜杆单价上加100元/吨。
三、 货物在甲方仓库交付,由乙方自提或甲方代办运输至乙方指定地点,运输费用已包括在价格内,无需乙方另行支付。
四、甲方提供的产品符合国家标准,乙方在收货之日起三日内书面提出异议,逾期视为验收合格。如有不合格产品,甲方负责调换。乙方未经验收不得投入使用和销售。如乙方因产品需要调换也可以到甲方处进行调换,未标明质量问题的,双方调换的产品不视为有质量问题。
五、乙方未付清约定的全部货款,甲方可停止供货;乙方如需恢复供货应书面通知甲方,双方重新达成新的协议或甲方认可原合同后继续供货。若乙方拖欠甲方已到期资金并经催讨无果的情况下,甲方有权单方面解除合同。在乙方未付清货款的货物,甲方仍保留所有权。遇价格上涨按新价格执行,遇价格下跌按原价执行。造成甲方诉讼的,还应承担实际支付的催款费用及律师代理费用。
六、付款方式:
1、货到乙方按《买卖合同暨结算单》约定的时间内付清货款,如未付清货款,乙方承担逾期付款的利息(按农村商业银行当月贷款利率计算)。如乙方仍未付清货款,逾期超过十八天,乙方应在原有利息上递增50%,期货超过30天的,按双倍利息计算。
2、未经甲方财务开出的现金收据或特别书面授权,乙方在任何情况都不得支付现金及承兑汇票,否则甲方将不认可。
七、其他约定:
1、如年总用量减少,则乙方应承担减少部分货款总额5%的违约金。
2、《买卖合同暨结算单》条款为双方认可,签收或接收发票即视为收到货物。
八、到20xx年12月31日止时,乙方应付清所有款项。
九、未尽事宜,双方协商解决,协商不成在甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,经签订后生效,有效期自签订日起至20 年月 日止 。
出卖人:
日期:20年 月 日
代表(签字):
买受人:
代表(签字):
日期:20年 月 日
买卖合同 篇4
甲方(转让方):
法定代表人:
乙方(受让方):
甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上就幼儿园转让事宜达成如下协议:
一、甲方自愿将位于 的幼儿园转让给乙方使用,建筑面积为 平方米。
二、办园所有权证件的变更、园舍承租权的变更
1.办园证件的变更:该幼儿园的所有权证号码为( ),产权人为 。
2.该幼儿园园舍承租权的变更:(房东)与甲方签订了租赁合同,租期到 年 月 日止,租期为 年,年租金为 元人民币,现甲方已缴纳 年房租,本协议生效后3日内,甲方应当协助乙方与房主达成校舍租赁协议。
三、办园证件附属设施的归属
甲乙双方协商好,签订协议(甲乙双方转让协议,乙方与房东租赁协议)后,乙方首次支付甲方转让金 元。幼儿园现有装修、装饰、设备、办园所需证件等在甲方收到乙方第一次转让金后全部无偿归乙方使用。在乙方付清全部转让金后,甲方负责办妥法人变更手续。
四、转让金
转让金分期付清,双方签本订协议后,乙方向甲方支付转让费共计人 元(大写) ,乙方付清全部转让款后,甲方负责协助办理法人变更手续。
五、相关证照的转让手续办理及债权债务的承担
该幼儿园已由甲方办理相应许可证,办园证件齐全,甲方保证向乙方提供的幼儿园的一切信息的真实性。甲方要办好幼儿园所有证件转让给乙方的手续,乙方要积极配合。转让手续办好后,以后幼儿园发生的相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手办园前该幼儿园及法人所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。
六、幼儿园校车约定:
由于国家政策的缘由由甲方所有的幼儿园校车,(车牌号为: )暂时无法过户给乙方,自本协议生效之日起幼儿园校车由乙方使用,校车使用过程中发生的事故、产生的费用由乙方负责。待国家政策允许时甲方应当协助乙方办理过户事宜。
七、事故责任约定:
自本协议生效,乙方开始接收幼儿园之日起发生的一切事故由乙方承担责任,甲方不承担任何民事、行政、刑事责任。
八、保密责任
任何一方对因幼儿园转让而获知的另一方的商业机密负有保密义务,如使用教材、教学方法、招生规定及价格等不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
九、违约责任
本协议签订后任何一方不按照合同约定履行,须向非违约方承担违约责任,违约金为 元。
十、本协议一式 份,甲、乙双方各执一份。自本协议签字、按指印之日起生效。
买卖合同 篇5
卖方(以下称甲方):
买方(以下称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲、乙双方友好协商,订立购买合同如下:
1、 乙方购买甲方如下的玉器:
购买金额(大写): ***** 。
2、购买条款:
(1)、付款方式
合同签订后乙方需缴纳定金 *** 元 ,余款 **** 元在月 日前付清并打入甲方指定账户。
(2)、发货时间
乙方付清全款后 3 日内,甲方负责将货物运送至乙方指定地址:
3、 甲方条款:
(1)、玉器如有质量问题,甲方无条件全额退款。
(2)、乙方购买甲方的玉器,经检定为假玉器(非A货),甲方按照合同金额的二倍支付乙方赔偿金。
4、 乙方条款:
甲方出售的玉器为真玉器(A货),乙方恶意制造甲方出售的玉器为假玉器(非A货)并向甲方索取赔偿时,甲方有权提交有关仲裁机构(法院)仲裁,如乙方败诉必须赔偿甲方各项损失。
5、 合同生效及解决争议的约定:
本合同经甲、乙双方签章后生效。本合同一式贰份,双方各执壹份。
本合同发生纠纷时,由双方协商解决或提交有关仲裁机构(法院)解决。
甲方负责人(签字):
乙方(签字):
签订日期: 年 月 日
买卖合同 篇6
甲方(卖方): 身份证号:
乙方(买方): 身份证号:
根据平等互利、协商一致的原则,甲、乙双方订立本协议,共同遵照执行。
一、甲方自愿将位于售给乙方,乙方对甲方所出售房屋做了充分了解,自愿购买该房。
二、该房成交价为人民币 (小写: 元整),一次性付清。
三、乙方付清购房款后,甲方正式将房屋交付乙方。
四、建筑面积: 平方米。
五、乙方购买甲方房屋,由甲方提供过户的相关证件并无条件帮助乙方将土地使用证、房产证过户到乙方名上,一切费用均由甲方承担。
六、甲方应保证房屋在协议签订之前不拖欠任何费用,并且房屋不得有损坏,否则甲方须负责修复。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。自签定之日起生效。
甲方:(签名)
乙方:(签名)
年月日
买卖合同 篇7
出售方: (简称甲方) 购买方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿的原则,经双方协商达成如下协议:
一、合同签订地:
二、塔吊说明:
本塔吊由山东省文登市建筑机械厂生产,型号为QTZ400,制造许可证编号:TS2410393-20xx,出厂编号20060362,塔身高度为28米,标准节数12节及其他零配件。
三、出售价格:
甲乙双方确认出售价格为人民币:113000元(大写:壹拾壹万叁仟元整)
四、产权说明:
甲乙双方签字确认本合同并在甲方收到全部价款后,塔吊产权归乙方所有。
五、甲乙双方责任:
甲方保证塔吊设备在出售前能正常使用,并提供塔吊出厂说明书及相关资料给乙方。塔吊装运及运输过程中发生的一切费用和责任由乙方承担。
六、塔吊出售后的责任:
1
本合同签字生效后,塔吊在日后的使用过程中,发生的一切安全及质量问题,甲方不承担任何责任。特此声明!
本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。经双方签字盖章之日生效。
甲方:
年 月
乙方: 2 年 月日 日
【有关买卖合同范文集锦7篇】相关文章:
有关买卖合同范文集锦五篇11-22
有关买卖合同范文集锦八篇11-10
有关买卖合同范文集锦8篇11-05
有关汽车买卖合同范文集锦8篇12-23
有关买卖合同范文9篇11-11
有关买卖合同模板集锦9篇12-24
有关买卖合同模板集锦九篇12-01
有关买卖合同模板集锦五篇11-23
有关买卖合同模板集锦八篇11-21
有关买卖合同模板集锦6篇11-06