有关委托合同范文合集七篇
随着时间的推移,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家收集的委托合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
委托合同 篇1
委托人(下称甲方): (身份证号码 )
地址:
电话: 传真:
受托人(下称乙方): 律师事务所
地址: 邮编:
电话: 传真:
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或检察院)羁押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案,委托乙方律师作为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人,提供法律服务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条 委托事项
1. 人民法院一审审判阶段:
① 查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料;
② 会见被告人和与被告人通讯,听取其对案情的陈述和对指控犯罪的意见;
③ 收集或申请收集、调取证据,申请证人出庭作证;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审,为被告人进行辩护,维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对一审判决意见,提供相应法律咨询意见。
2.人民法院二审审判阶段:
① 代书上诉状,代为提起上诉;
② 查阅、摘抄、复制本案材料,收集或申请收集调取证据,申请证人出庭作证;
③ 会见被告人和与被告人通讯,听取其对案情的陈述和对一审判决的意见;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审,为被告人进行辩护,维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对二审判决意见,提供相应法律咨询意见。
3.申诉阶段:
① 会见申诉人和与申诉人通讯,听取其对案情的陈述和对原审判决的意见;
② 查阅、摘抄、复制本案材料,收集或申请收集、调取证据,申请证人出庭作证;
③ 代书申诉状,代为提起申诉;
④ 担任申诉人辩护人出庭参加庭审,为申诉人进行辩护,维护申诉人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
甲方委托乙代上述 项代理工作,乙方接受委托。
第二条 聘请律师
甲方聘请乙方 (律师姓名) 律师为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人,乙方同意指派 。
第三条 甲方义务
1. 甲方应当真实、客观、全面地向乙方律师介绍情况,为乙方律师办理案件提供帮助。
2. 甲方应当按照本合同约定按期、足额向乙方支付代理费用。
第四条 乙方义务
1. 乙方律师应当严格按照律师职业道德和执业规范履行职务,勤勉尽责,认真了解案情,提供法律咨询意见和法律帮助。
2. 乙方律师应当严格保守办案过程中所知悉的商业秘密和个人隐私。
3. 乙方律师应当与甲方保持密切联系,及时通报工作进展情况,及时会见犯罪嫌疑人。
第五条 律师费用
甲、乙双方经协商同意按以下标准结算律师费用(选择项):
1. 计时收费
乙方律师每人每一标准工作小时计收人民币 元。
乙方律师每月三十日向甲方提交《律师标准工作小时计费单》,填报完成工作内容、计费时数和付费金额,甲方确认无误,应当在次月五日前将律师费汇寄乙方账户,甲方对《律师标准工作小时计费单》如有异议应及时通知乙方,予以确认。
2. 计件收费
本案律师费为人民币 元,一次性支付, 甲方应于本合同签订之日起日内全额支付乙方。
本案律师费为人民币 元, 分期支付, 甲方应于本合同签订之日起
日内支付第一笔律师费计 元;于 (双方约定的支付条件)时,支付第二笔律师费,计 元;于(双方约定的支付条件)时,支付第三笔律师费计 元。
3. 关于费用的其他约定
乙方律师办理委托事项在北京市区以外的差旅费用由甲方凭票据另行支付,实报实销。
4.甲方支付的律师费用在乙方没有其他书面指令的情况下,应当汇入乙方下述银行账号:
开户行:
开户单位:
帐号:
乙方收到后,应当向甲方开具专用发票。
第六条 工作联系
在本协议履行过程中,甲方、乙方指定的工作联系人分别为:
甲方联系人: 联系电话:
乙方联系人: 联系电话:
第七条 合同变更
本合同如果需要补充、变更或终止,双方应当另行协商,签订新的合同。
第八条 合同解除
1. 甲乙双方经协商同意,可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒绝乙方律师继续为其进行辩护,提供法律服务,本合同解除,依约所收费用不予返还。
3. 如果乙方律师发现犯罪嫌疑人故意隐瞒事实,或者要求乙方律师帮助其隐匿、毁灭、伪造证据或者串供、要求乙方律师帮助其威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及其他干扰司法机关诉讼活动和违反律师执业规范和职业道德的行为 ,乙方有权解除本合同,所收律师费用不予返还。
4.乙方在履行本合同过程中,发现与乙方正在办理的案件已经或可能存在客户利益冲突的情况,乙方有权通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙双方签订
解除本合同的协议或自乙方通知甲方时解除。
第九条 违约责任
甲方未按本合同向乙方支付律师费用,乙方有权终止代理工作,已收律师费用不予退还。如果乙方已经完成辩护阶段的全部工作,乙方有权要求甲方如约缴清律师费用。
乙方无故终止本合同,所收律师费用应全部退还甲方。
第十条 争议解决
在履行本合同过程中,甲、乙双方发生争议,应当协商解决。协商不成,可向人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效
本合同自甲、乙双方签订之日起生效,至委托事项办理终结时终止。
第十二条 合同文本
本合同正本一式二份,由甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
第十三条 本合同于 年 月 日在 签订。
甲方(盖章或签字): 乙方(盖章):
代表人签字:
委托合同 篇2
甲方:
委托代理人:
联系地址:
联系电话:
开户行:
账号:
乙方:
委托代理人:
联系地址:
联系电话:
开户行:
账号:
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方平等友好协商,达成如下协议,以供双方共同遵守。
一、产品规格型号及价格
品名
单价
规格
数量
总价
总额(大写)
总额(小写)
二、产品要求
乙方必须保证产品符合甲方要求,且无任何质量问题,否则要承担相应的违约费用即合同金额的___%,并赔偿甲方因此受到的其他损失。
三、交货期限
乙方保证于本合同签署之日起,在_______天内,将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延,否则乙方应从最迟交货日的次日起,每日向甲方支付延迟交货部分货款的___%的违约金,并赔偿因此给甲方造成的其他损失,此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的___%为限度。
四、交货及付款方式
甲乙双方签订合同后,甲方向乙方交付总价款的__%即_______________元作为定金,乙方交货经甲方验收合格后,一次性付清尾款。
五、其他事项
本合同未尽事宜,双方友好协商。本合同一式二份,经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份,具同等法律效力。
甲方:
委托代理人签字:
________年____月____日
乙方:
委托代理人签字:
________年____月____日
委托合同 篇3
委托方(甲方):___________________
承接方(乙方):___________________
甲、乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行墙体绘画服务有关事宜达成一致,签订本合同,合同主要服务内容如下:
一、工程概况
1. 绘制地址:___________________________________________________________________
2. 总绘制面积____________平方米。
4. 开工日期:______年______月______日,结束日期:______年______月______日。
5. 绘制图案以双方签定认可的样图为准。
二、工程价款
工程价款由甲方按每平方米__________元支付给乙方,合计金额________________元,金额大写:________________________________________元。
三、工程质量
1、绘制使用(丙烯颜料、油漆、涂料等),图样经双方认可。
2、工程项目及施工方式如需要变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
3、采购颜料、人工、施工质量全由乙方全权负责。
四、工程验收
1. 甲乙双方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接验收通知后应办理验收,移交手续。如甲方不能及时验收,应通知乙方,并承认竣工日期。
3. 面积计算方式:画面的最长处乘以最宽处来计算。
4. 在绘制墙体1年内如颜料出现脱落或起裂现象,由乙方负责免费修补绘制(备注:墙体由于人为破坏,或自身质量或环境等问题引起的变色或脱落、起裂等情况乙方不负责)。
五、付款方式
1. 确定图样后,落实工期,合同一经签订,甲方应付30%的总款价,开始墙绘施工。
2. 绘制完成后,付款尾款。
六、违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
七、争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
2. 在施工过程中,甲方与乙方代表协商私自要求工作人员更改施工内容,所引起的工期问题由甲方承担责任。
4. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
5.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
八、合同生效
⑴.本合同需双方盖章或签字后生效。
⑵.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
⑶.本合同(包括合同附件、补充合同)一式2份。
甲方(签章):__________________________乙方:______________________________
联络电话:_____________________________联络电话:__________________________
委托合同 篇4
委托人:_________________(以下简称甲方)
法定代表人:_____________________________
联系电话:_______________________________
地址:___________________________________
营业执照号:_____________________________
资质证号:_______________________________
受托人:_________________(以下简称乙方)
法定代表人:_____________________________
联系电话:_______________________________
地址:___________________________________
营业执照号:_____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产中介服务管理规定》之规定,甲方特委托乙方代理销售甲方的房地产开发项目,经甲、乙双方平等协商,达成如下协议:
第一条 委托销售项目名称及地址
项目名称:_____________________________________________ 项目地址:_____________________________________________
第二条 委托销售房屋为________[预售商品房][现房],商品房预售许可证号:_______(商品房屋注册登记证号:_________)
第三条 受托销售范围
(二)乙方受托销售房屋计_________套,销售总建筑面积为平方米。
(三)销售面积计价方式按下列第_________项计价:
1.按套(单元)计价;
2.按套内建筑面积计价;
3.按建筑面积计价。
第四条 委托销售代理方式
甲、乙双方选择下列第_________项代理方式:
(一)整体包销:乙方在一定期限内以甲方名义销售,向甲方支付包销价款,获取销售差价利益,并保证在包销期限届满时完成甲方应售商品房。
(二)风险代理:甲方在未支付代理费用的情况下,乙方作为甲方的代理
人对房屋进行销售,产生的权利义务由甲方承担,乙方按销售业绩及约定获取报酬。
(三)一般代理:乙方作为甲方的代理人对房屋进行销售,产生的权利义务由甲方承担。
(四)其他方式:
____________________________________________________________。 代理方式的具体内容、事项等由甲、乙双方另行订立补充协议。
第五条 销售价格
(一)本合同约定的销售范围内的房屋价格按下列第_________项执行:
1.起价_________元/平方米,最高价_________元/平方米,均价_________元/平方米;
2.售价_________元/平方米,可上、下浮动_________%至_________%;
3.按楼层、户型定价销售(见附件)
(二)在实际销售中,每套房屋售价如需折扣优惠,须经甲方同意。
(三)房屋售价经甲方同意折扣销售的,代理服务费应按下列第________项计算:
1.房屋原售价;
2.房屋折扣后售价。
(四)其他方式:
第六条 销售计划及进度
完成售房套数(套) 完成售房面积(平方米) 完成售房金额 (元)
第七条 销售收款
甲方_________[同意][不同意]由乙方代收购房定金及预付款;如甲方同意代收的,乙方应在收到购房定金及预付款后________日内将代收款项交付给甲方。
第八条 合同履行期限
本合同履行期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
第九条 代理服务费的计算方式及结算方式、支付期限
(一)计算方式:
(二)结算方式:
(三)支付期限:
第十条 甲方的义务
(一)甲方应保证项目的工程质量、工程进度及商品房交付期限。
(二)甲方提供营业执照、资质证书、土地使用证复印件、商品房销售委托书、商品房合同范本及物管合同;现房委托销售的,还应提供《商品房使用说明书》、《商品房质量保证书》。
(三)提供项目的商品房预售许可证或商品房屋注册登记证、房屋分层平面图、户型图等销售资料。
(四)做好本合同的保密工作,防止对销售造成不利影响。
(五)未经乙方同意,不得将本合同约定的代售房屋自行销售或另行委托他人销售。
第十一条 乙方的义务
(一)乙方应当在本合同签订之日起_________日内开展销售工作。
(二)按照合同规定的销售价格、销售计划进行销售代理。
(三)向买受人出示商品房的有关证明文件和商品房销售委托书。
(四)如实向买受人介绍所代理销售商品房的有关情况,不得超出甲方认可的宣传范围进行宣传。
(五)不得将代收的定金、房款等款项挪作他用。
第十二条 违约责任
甲、乙一方或双方有违反本合同条款的行为,应向对方支付本合同总代理销售金额______%的违约金;因此给对方或者第三人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第十三条 合同解除
如乙方在本合同签订之后_____月内,所销售的房屋少于应销售房屋套数_____%的,甲方有权在_____月届满之时,解除本合同
第十四条 未售出房屋的处理
如乙方在本合同规定的期限内未完成受托销售义务,未售出的房屋,甲、乙双方同意按下述方式处理:
(一)由乙方按照_________价格购买;
(二)乙方将未售出房屋退还给甲方,但乙方应向甲方支付未售出房屋总售价_____%的违约金;
(三)其他方式:
第十五条 争议解决方式
本合同履行过程中发生争议的,由当事人协商解决,协商不成,双方约定:
第十六条 本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
第十七条 本合同一式_______份,甲、乙方各执_______份。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
[法定代表人]:_________ [法定代表人]:_________
[委托代理人]:_________ [委托代理人]:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:_____________
委托合同 篇5
委托方:(以下简称甲方)
住所:
电话:
受托方:(以下简称乙方)
住所:
电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿,协商一致的基础上,就相关货物委托销售事宜,达成如下协议:
第一条 委托内容
甲方授权乙方按照本合同的约定,为甲方销售__________,同时甲方向乙方出具《授权销售委托书》一份。
第二条 委托销售货物的基本状况
货物名称:
货物种类:
货物数量:
第三条 产品质量
由甲方按照国家有关规定和标准生产____(产品名称),产品质量问题由甲方负责。
第四条 委托销售价及付款时间、方式
1、委托销售保留价(________元)大写金额:____________。
销售价格是(否)可上、下浮动:____________,浮动率为:____________。
2、付款时间:
3、付款方式(现金、支票):
第五条 委托期限
委托销售时间为________年____月____日至________年____月____日。
若在委托期限内乙方未完成委托事项,应在合同到期前____天通知对方。双方认为有必要延长委托期限的,应另行签订《委托续期合同》。
第六条 货物交接方式和手续
甲乙双方同时到现场验货,并共同协助购买方办理货物交易手续。
第七条 委托销售之佣金支付方式
双方约定乙方可按下列第____种方式提取销售佣金:
1、由乙方先行向甲方全额支付委托销售保留价,以售出价高出委托保留价的部分作为乙方的佣金,为保留价销售方式。
2、约定具体佣金数额,并按实际售出货款超过保留价的部分,按一定的比例作为增加支付乙方佣金的.销售方式。
3、其它方式:
4、乙方在委托期间内未售出委托货物时,但有证据证明已有具体销售行为的,甲方支付乙方佣金______元。
5、支付佣金的时间:
6、支付佣金的方式(现金、支票):
第八条 甲方的权利和义务
1、提供有效的营业执照(只作销售产品使用)复印件、授权委托书、产品说明书、产品合格证明。
2、提供产品购销合同书范本。
3、可以派出专人配合销售,负责审定产品购销合同书、收款。
4、可以定期检查、督导乙方工作。
5、并指派专人负责产品购销合同书的签章。
6、作好本合同的保密工作,防止对销售造成不利影响。
7、有权在本合同约定的区域内委托其他人代理销售同一产品。
8、负责按时支付乙方报酬。
第九条 乙方权利与义务
1、乙方必须提供身份证复印件。
2、本合同签署后____天内向甲方提交第一份市场调查报告、营销策划方案及营销实施计划给甲方审定,经甲方同意,在____天内展开销售实际运作。
3、乙方应该每月____日前向甲方提交市场调查报告、营销策划方案、营销实施计划,确保甲方能及时掌握市场动向,调整经营思路,开发新产品。
4、切实完成向甲方承诺的销售计划,严格执行销售价格,特殊情况须经甲方书面同意。
5、不得以甲方的名义进行本合同约定之外的业务。
6、不得超出甲方认可的宣传资料范围进行宣传和推广。
7、应当以甲方提供的产品购销合同书范本协助甲方与第三方订立产品购销合同书,否则甲方不予以认可,造成甲方所有的损失均由乙方全额赔偿。
8、乙方应该谨慎代理委托事项,充分了解合同第三方(客户)的市场信誉及履行合同的能力等,如果甲方在____个月内不能回收应收货款,视为乙方对该委托事项存在过错,乙方应当赔偿相同的应收货款额及甲方因追索该赔偿所产生的包括律师代理费在内的所有费用,甲方协助乙方向第三方追偿上述货款。
9、未经甲方书面同意,不得代收任何销售款项,如遇特殊情况乙方代收客户货款,需在24小时内交付甲方。
10、根据销售需要及市场需求,在双方确定的销售底价基础上,溢价或涨价的幅度应报甲方书面批准后方可执行。
11、乙方应当为甲方保守相关商业机密。
12、乙方在经营活动中,应当自觉维护和提升甲方企业形象。
13、合同期限届满,乙方应当在____日内将甲方材料交还给甲方。
第十条 合同的变更和解除
任何一方如需变更或解除合同时应取得对方认可,征得对方的同意后也可另行签订补充合同。
第十一条 违约责任
1、乙方不得以甲方的名义从事本合同规定的销售活动之外的任何商业活动,也不得以虚假夸大之词欺骗第三人,只能在甲方编制的书面宣传资料和允许的范围内对第三人进行宣传,否则造成的社会不良影响及甲方、第三方的损失由乙方承担。
2、乙方不得私收货款、定金,乙方有任何未经甲方同意私收货款、定金以及其它挪用行为,视为违约,甲方有权立即终止乙方代理权,乙方除退还私收款、挪用款外并承担人民币____万元违约金。
3、乙方如不能按约履行确定义务,视乙方违约,违约金为人民币____万元。甲方有权解除合同。
4、乙方若无故终止合同给甲方造成经济损失,则乙方需向甲方赔偿损失人民币____万元。
第十二条 解决合同纠纷的方式
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成的,向____________人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同自签字或盖章后生效。
委托人(签章):
日期:________年____月____日
受托人(签章):
日期:________年____月____日
委托合同 篇6
为了使甲方生产的******(产品名称)扩大销路,增加销量,提高企业经济效益,本着互惠互利、共谋发展的原则,经甲乙双方友好协商,签订合同如下:
一、市场开发:为了尽快使甲方的******(产品名称)占领泸州市场,充分利用乙方在泸州市完善的营销网络和卓越的销售团队,甲方委托乙方负责泸州市场的开发和营销,由乙方独家代理甲方所生产的系列******(产品名称)在泸州市城区市场的销售工作,城区市场包括江阳区、龙马潭区和纳溪区。
二、市场策划和营销策略:乙方负责提供市场营销策划书,经甲方认可同意后,由乙方按照市场营销策划书中的营销策略,实施市场开发和营销工作。费用按本合同的约定解决。
三、铺货:由乙方按照市场营销策划书负责向KA卖场、中小超市、渠道网络铺货。铺货总量控制在 吨以内。
四、价格:对KA卖场、中小超市、渠道网络的批发价格,由乙方确定。甲乙双方的结算价格由双方商定。市场价格发生变化,由乙方及时向甲方反馈信息。根据市场价格变化,双方协商调整批发价格和结算价格。
五、数量:甲方提供稳定的粮源以满足乙方市场销售的需求。乙方需要******(产品名称)时,应提前三天通知甲方,甲方及时组织加工以保证市场需要。
六、市场开发及费用:市场开发是一项长期的工作,乙方应负责根据市场变化提供市场开发调整方案,经甲方同意后,组织实施。广告费、促销品、宣传品、必要的销售用具和KA卖场费用由甲方负责。渠道促销员的工资、补贴、差旅费,以及******(产品名称)在泸州市场销售过程中产生的保管费、仓租费、运费、上下车费、办公费和给商家的联络费由乙方负责。
七、产品质量:由甲方按照国家有关规定和标准生产******(产品名称),产品质量问题由甲方负责。
九、营销手续:甲方负责提供******(产品名称)销售手续。
十、货物交接手续及资金结算:甲方商品启运时开出商品调拨运单,乙方收到货后在调运单上签字。乙方凭调运单和铺货单建库存表。乙方在每月的20日结帐后,将销售表、库存表报给甲方。甲乙双方每月结算一次货款,已销售******(产品名称)的货款结算后,乙方应在三日内支付给甲方。销售量大的时期,也可以七天或半个月结算一次。
十一、本合同一式四份,双方各执二份。合同执行中发现新的问题,经双方协商可以不断完善合同。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇7
甲方:
法定代表人:
联系方式:
乙方:
法定代表人:
联系方式:
依《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就__________产品画册设计事宜,双方经协商一致,签订本合同,并信守执行:
一、委托事项
甲方委托中____________________广告策划有限公司为其公司设计___________产品画册及产品拍摄。
二、设计、拍摄要求
画册规格:______________________________________________。
拍摄要求:______________________________________________。
三、设计、拍摄费用(以下报价不含税):
1、设计、拍摄费用合计为人民币_________元(大写:_________)。
2、其他:摄影以_______个工作日为限,超时酌情加收费用。
3、合同费用为人民币_______元(大写:______________)。
四、设计、拍摄周期
1、乙方需在甲方提供资料之日起______个工作日内设计出甲方公司的画册初稿。
2、设计完毕乙方提供电子稿给甲方,供甲方对稿、修改时间看双方沟通。
3、拍摄时间由甲方具体定,但时间控制在一天内。
五、付款方式
1、在本合同签订当日,甲方即向乙方支付合同总金额______%的定金,即人民币____________元(大写:____________)。
2、在设计样稿通过后,须向乙方支付完全部余款,即总金额______%,即人民币____________元(大写:____________)。
六、权利义务
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵和具体使用要求。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
3、甲方在付清所有设计、拍摄费用后,享有设计拍摄作品的所有权利。
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用。
2、甲方有义务提供有关单位资料或其他有关资料给乙方。
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关单位资料、图片、文字供乙方设计参考。
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。为保证甲方统一形象,乙方应保证内容的正确排版及文字的正确无误,乙方以甲方最终签字确认稿为准。
2、乙方需按照合同约定的时间交付给甲方。
七、违约责任
1、甲方应在双方约定的时间内及时支付给乙方设计、拍摄费用,不得拖延付款时间,不得变更双方约定的合同金额和款项,如甲方无故推迟付款时间,按每天______%付给乙方违约金。
2、乙方应按照本合同条款及双方约定的要求设计宣传画册,并按约定的时间将画册稿交付甲方。乙方推迟交货时间,按每天______%付给甲方违约金。如果资料不齐而延误,造成延误时间顺延,乙方不负责所拖延时间损失。
八、合同生效
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式______份,甲方、乙方各持______份,均具有同等法律效力。
3、双方如有争议,协商解决,协商解决不了的,则任何一方可向____________人民法院起诉,由败诉方承担胜诉方的律师费和诉讼费。
甲方(签章):
签订日期:______年______月______日
签订地点:
乙方(签章):
签订日期:______年______月______日
签订地点:
【有关委托合同范文合集七篇】相关文章: