委托合同

时间：2021-06-18 08:11:20 委托合同我要投稿

精选委托合同合集九篇

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的委托合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

精选委托合同合集九篇

委托合同篇1

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签定以下协议书：

　　一、双方商定，乙方委托甲方的业务为：________________________。

　　二、双方确定，费用为_________元，以本协议为准。

　　三、甲方的责任与义务

　　1.如果乙方是为公司或商标起名，甲方将协助乙方通过工商局名称查询或商标局名称检索这一关，如有重名现象，甲方将为乙方在三天后提供新的名称方案。

　　2.甲方每次向乙方提供_________个名称方案，标识每次______个方案。取名设计师定出方案后，乙方如有其他考虑、要求及希望，可双方商议，另取新的名称方案。

　　3.如乙方自行提出新的名称方案，则不限个数与次数，由取名设计师负责判断或推荐理想的名称。

　　4.个别客户如有其它特殊目的，经五次反复后仍举棋不定，建议客户另请高明，费用不退。

　　5.如乙方收到名称方案后一周内无反馈，甲方即视为已经满意且已通过名称查询或名称标识检索，甲方对乙方业务承诺履行完毕。

　　6.如果乙方业务为个人起名或改名，则甲方每次向乙方提供_________个名称方案，如果乙方不满意，C类还可以给付一套方案，B类和A类直至乙方满意为止。

　　7.甲方采取一次性预先收费方式。

　　四、乙方的权利和义务

　　1.乙方经过对甲方公司业务整体了解后，填写相应登记表格，办理交费手续。取名设计师开始正式工作后，中途不退费。

　　2.为达到最佳效果，建议具有决定权人能够亲自前来，并清楚表达希望和要求，以便双方有效沟通。

　　3.如时间允许，建议乙方留出足够时间，以便甲方能够更好地构思与创作。领取方案时，请带来全额交费收据证明。

　　4.乙方收到方案后如有问题，应于一周内及时反馈信息，过期甲方则按新业务对待。

　　5.凡老客户，如再与本公司有业务接触时，本公司将优先予以安排。

　　五、本协议一式两份，待双方签字、盖章后即可生效。

　　甲方：____________________

　　________年______月______日

　　乙方：____________________

　　________年______月______日

委托合同篇2

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫

　　（1）______室，计______平方米；

　　（2）______厅，计______平方米；

　　（3）______厨房，计______平方米；

　　（4）______卫生间，计______平方米；

　　（5）______阳台，计______平方米；

　　（6）________过道，计______平方米；

　　（7）其他（注明部位）____________，计________平方米。

　　总计：施工面积____________平方米。

　　3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程开工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条工程价款

　　工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。

　　（1）材料款__________元；

　　（2）人工费__________元；

　　（3）设计费__________元；

　　（4）施工清运费__________元；

　　（5）搬卸费__________元；

　　（6）管理费__________元；

　　（7）税金（3.41%）___________元；

　　（8）其他费用（注明内容）______________元。

　　第三条质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30－1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10％作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付100％工程材料款和施工工费的50％；当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费的40％。剩余10％尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）

　　付款百分比

　　按付款方式表进行（略）

　　甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件（五）《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1％支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。

　　第六条工程工期

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1％作为误工费支付给乙方元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条工程验收

　　1.工程质量验收，详见本合同附件（六）《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条其他事项

　　1. 甲方

　　（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方

　　（1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　（2）指派（姓名）__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　（4）严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　（5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条争议解决

　　（1）本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　（2）当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向－-仲裁委员会申请仲裁；－-人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条合同生效

　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

　　甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）

　　住所地址：企业地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　工作单位：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　签约地址：签约日期：

委托合同篇3

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：

　　第一条：

　　工程概况

　　1.工程地址：

　　2.居室规格：

　　房型__单__层（式）__室___厅__厨__卫阳台

　　3.施工内容：

　　1）所有房间墙面和顶面乳胶漆；

　　2）所有的卫生间、玄关、走廊吊顶处理；

　　3）所有门（不含客卫内门）按要求包门套和刷漆以及门锁和门的安装；

　　4）安装踢脚线；

　　5）根据甲方图纸，制作壁柜和门厅柜各一个；

　　6）需要装修配合的灯具、电源安装；

　　7）需要装修配合的洁具安装；

　　4.委托方式：包清工，甲方供应全部主材、辅材、一次性消耗材料，所有施工工具乙方自备。

　　5.工程开工日期：

　　6.工程竣工日期：

　　工程总天数：天

　　第二条：工程价款

　　工程价款:（金额大写）_元整。

　　第三条：质量要求

　　1.工程验收标准，双方同意参照地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3.质量检查监督部门：行业协会家庭装潢专业委员会。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　5.为保证质量，甲方有权选择乙方的施工人员。被甲方否决的乙方施工人员不得继续进行甲方的工程项目，乙方必须保证工程照常进行，不得以此为原因拖延工期。

　　第四条：材料供应

　　1.甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方；乙方如果故意浪费、抛弃、倾倒甲方的主辅材料，应按浪费材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.施工前，乙方需要提供完整和详细的所有主材、辅材清单，以便于甲方购买。如果在施工过程中需要临时购买相关材料，乙方需要提前一天通知甲方。如果经甲方同意乙方代为采购部分材料，则必须在北环新家园建材超市购买，并且凭电脑小票，经甲方验收后报销。若乙方没有经过甲方许可或没有在甲方制定的地点购买，甲方有权拒绝支付相关费用。

　　如果乙方在施工过程中乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　甲方提供的所有主材、辅材等，在验收时需要进行清点核对，超过正常损耗量的部分，要从乙方工程款中扣除。

　　第五条付款方式

　　1.合同一经签订，乙方进场后，甲方支付总工程款的20%；当完成全部木工工作、油漆的50%工作后，甲方第二次付总施工工费的20％；当油漆工作全完，甲方第三次支付总施工费用的30%。甲方对工程竣工验收后支付完剩余工款。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同。

　　3.甲方未按本合同规定期限支付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1％支付给乙方。

　　4.乙方每次收款时均须出具收款收据。

　　第六条：工程工期和质量要求

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，由乙方承担其返工费用和由此带来的甲方材料损失，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　5.如果因为乙方施工过程造成甲方原有的室内设备、装修、结构、防水、电路、水路等损坏，乙方负责赔偿全部损失。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，详见本合同附件《家庭装潢工程质量验收要求》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.隐蔽工程的分步验收：

　　1.乙方在完成隐蔽工程的4小时前，应通知甲方前来验收，甲方应在接到通知后8小时内到达现场进行验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　4.在施工和验收过程中发现的问题，乙方必须在甲方要求的期限内解决，否则甲方有权扣除相应工程款项。

　　第八条：其他事项

　　1.甲方

　　1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方

　　1.负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　2.严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　3.在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同向工商部门，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同双方签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（业主）：

　　乙方：

　　住所地址：

　　身份证号码：

　　电话：电签约地址：

　　签约日期：年月日

委托合同篇4

　　甲方(托运方):

　　乙方(承运方)

　　为了严格执行药品GPS管理，确保药品运输途中安全并在约定的运输时限内将药品送到制定地点，经过对乙方运输资质的认定和质量保证能力及运输条件的审查，对运输过程中质量保证能力的审计，甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方向客户运送药品(不包括冷藏、冷冻药品)事宜，双方达成以下一致意见，签署本合同以资共同遵守：

　　一、乙方根据甲方有关药品运输管理制度的要求，配合甲方对乙方经营资质、质量保证能力、运输车辆的的审核、检查，为甲方提供有关质量保证能力的一切证明资料，如上门提货，乙方应提供上门提货人员的法人委托书及身份证复印件。

　　二、甲方根据自己发运药品的质量特性提出药品发运过程中的注意事项和要求，乙方应根据甲方的要求严格执行，确保药品运输过程中的质量安全。

　　三、乙方应及时将货物发往甲方指定地点，根据发货地区路途差异，乙方应在附件2填上约定天数(此天数以工作日计，国定假日不计)内送达货物。逾期未送达货物的，乙方应及时与甲方沟通，说明情况，双方积极寻求解决方案;避免扩大损失。送达货物的日期以收货人签收日为准，每超过一天扣除1/5的运输费用，以次类推。逾期5日以上仍无法送达的，甲方有权扣除全部运费并取消乙方全部或部分省份的承运资格。甲方将定期或不定期征询客户关于运输质量问题的意见，并根据反馈意见(包括客户投诉)，甲方有权取消乙方全部或部分省份的承运资格。

　　四、合同鉴定后甲方委托乙方运输时，甲乙双方应共同检查药品外观质量及包装质量，确保甲方托运的药品外观包装完整，无破损、受潮等问题。

　　五、乙方应严格按照药品外包装箱上图示方法进行存储、装卸和运输，轻拿轻放，不得野蛮装卸，确保药品安全送达。如因运输不当导致客户拒收药品，或药品损坏、丢失等情况，乙方应按照该批药品发票含税金额向甲方支付损害赔偿金;如因运输不当导致行政部门对甲方进行处罚，或甲方因此丧失各种经营资质、代理资格，甲方有权解除合同，取消乙方承运资格，并向乙方追偿所受到的全部损失。

　　六、乙方应配合甲方的售后服务部门及质管部有关药品运输质量查询情况，乙方在药品运输途中遇到事故等影响药品质量的情况下要及时和甲方取得联系，避免事故的扩大。

　　七、本协议一式两份，自甲乙双方签字盖章后生效，本协议有效期年。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同篇5

　　一、终止原因

　　委托合同终止的原因包括一般原因和特殊原因。一般原因是指一般合同所通存的终止原因。如委托事务处理完毕、委托合同履行已经不可能、委托合同的存续期间届满等;特殊原因是指导致委托合同终止特有的原因，主要有以下两种原因：

　　1. 当事人一方解除委托合同。在委托合同中，合同的当事人双方均享有任意终止权，可以任意终止合同。无论是有偿委托合同还是无偿委托合同，也无论是定有期限的委托合同还是未确定期限的委托合同，也无论委托事务的处理进行到何种程度，当事人均有权终止委托合同。这是因为，委托合同是以当事人的相互信任为基础的。而信任关系属于主观信念的范畴，具有主观任意性，并无一定的规格和限制。如果当事人在信念上对对方当事人的信任有所动摇，就应不问有无确凿可信的理由，均允许其随时终止委托合同。否则，即使勉强维持双方之间的合同关系，也会影响委托合同订立目的的实现。《合同法》第四百一十条中规定：“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。”

　　2.当事人一方死亡、丧失民事行为能力或破产。在发生当事人一方死亡、丧失民事行为能力或破产时，除当事人另有约定或根据委托事务的性质不宜终止的以外，委托合同终止。

　　委托合同因当事人一方死亡、丧失民事行为能力或破产而终止，这是一般原则。在特殊情况下，委托合同也可以不终止。这些特殊情况包括两种情况：一是合同另有约定。当事人可以在合同中约定即使当事人一方有死亡、丧失民事行为能力或破产的情形时，委托合同仍不终止。例如，委托律师进行诉讼，委托合同可以约定，不因委托人的死亡而终止代理诉讼。二是委托事务的性质不宜终止。《合同法》明确规定了因委托事务的性质不宜终止的委托合同不因当事人一方的死亡、丧失民事行为能力或破产而终止。

　　二、终止后果

　　1.当事人任意解除委托合同的后果。委托合同的任何一方当事人都有权随时解除委托合同。但是，如果因解除委托合同而给对方造成损失的，除不可归责于自己的事由外，解除合同的一方应当赔偿损失。例如，正当委托人昏迷不醒，无法另行安排委托事务的处理，而委托事务的处理又正处于关键阶段时，受托人终止合同，势必会给委托人带来损害，对此损害，受托人就应负责赔偿。当然，如果当事人一方系因不可归责于自己的事由而解除合同时，则可不负赔偿责任。但在这种情况下，解除合同的当事人一方须负举证责任，证明不可归责于自己的事由的存在。关于解除委托合同的赔偿责任，《合同法》第四百一十条中规定：“因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。

　　2.因当事人一方的原因而终止委托合同的后果。因委托人的死亡、丧失民事行为能力或破产，致使委托合同终止将损害委托人利益时，在委托人的继承人、法定代理人或清算组织承受委托事务之前，受托人应继续处理委托事务。

　　因受托人的死亡、丧失民事行为能力或破产，致使委托合同终止的，受托人的继承人、法定代理人或清算组织应当及时通知委托人。因委托合同终止将损害委托人利益的`，在委托人作出善后处理之前，受托人的继承人、法定代理人或清算组织应当采取必要的措施。

　　三、终止情形

　　1.委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的，委托合同终止，但当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。

　　2.因委托人死亡、丧失民事行为能力或者破产，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的继承人、法定代理人或者清算组织承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。

　　3.因受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产，致使委托合同终止的，受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当及时通知委托人。因委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人作出善后处理之前，受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当采取必要措施。

　　4.双方的任意解除权，委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。

委托合同篇6

　　甲方（委托方）：

　　乙方（受托方）：

　　甲方拟取得XXXXX项目（下称该项目）现委托乙方作为该项目的中介顾问。为此，双方订立以下合同条款共同遵守：

　　1、乙方确保提供该项目信息的真实性，以及该项目可进行合法销售和办理产权登记。

　　2、在该项目原土地使用权人同意的情况下，乙方应向甲方提供能证明该项目的土地使用权及用途的具有法律效力的相关文件或复印件，并且应向甲方提供能证明该项目的债权债务的信息或有关文件或复印件。

　　3、乙方应协助甲方了解该项目的一切信息，不能提供虚假信息或故意隐瞒情况以欺骗甲方认购该项目，否则，甲方有权向乙方追究一切法律责任，并要求乙方赔偿损失。

　　4、双方履行本合同期间，在甲方未征得乙方同意的情况下，甲方不能主动或被动地与该项目的原土地使用权人联系，也不能和其它单位进行与该项目有关的一切事项。

　　5、乙方协助甲方取得该项目的产权（以完成项目过户为准），完成之日起的五个工作日内，甲方应按实际成交价的1%向乙方支付中介费。

　　6、甲方承诺在取得该项目的产权后，将该项目全权交由乙方作独家销售代理，销售佣金按实际成交价的2%计算。

　　7、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，提交广州仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。

　　8、本协议自双方盖章和代表人签字之日起生效，有效期为3个月，或因该项目不可解决的问题而不能进行收购时而终止。本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份，

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

委托合同篇7

　　合同编号：

　　甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云

　　南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1。1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1。2工程地点：丘北县舍得乡

　　1。3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1。4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1。5开工日期：20xx—4—1

　　1。6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测□压实度检测□弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心

委托合同篇8

　　委托人(下称甲方)： (身份证号码 )

　　地址：

　　电话：传真：

　　受托人(下称乙方)：律师事务所

　　地址：邮编：

　　电话：传真：

　　甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被公安局(或检察院)羁押在看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委托乙方律师作为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，提供法律服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条委托事项

　　1. 人民法院一审审判阶段：

　　① 查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料;

　　② 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对指控犯罪的意见;

　　③ 收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;

　　④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;

　　⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;

　　⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;

　　⑦ 征询被告人对一审判决意见，提供相应法律咨询意见。

　　2.人民法院二审审判阶段：

　　① 代书上诉状，代为提起上诉;

　　② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集调取证据，申请证人出庭作证;

　　③ 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对一审判决的意见;

　　④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;

　　⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;

　　⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;

　　⑦ 征询被告人对二审判决意见，提供相应法律咨询意见。

　　3.申诉阶段：

　　① 会见申诉人和与申诉人通讯，听取其对案情的陈述和对原审判决的意见;

　　② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;

　　③ 代书申诉状，代为提起申诉;

　　④ 担任申诉人辩护人出庭参加庭审，为申诉人进行辩护，维护申诉人的合法权益;

　　⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;

　　甲方委托乙代上述项代理工作，乙方接受委托。

　　第二条聘请律师

　　甲方聘请乙方 (律师姓名) 律师为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，乙方同意指派。

　　第三条甲方义务

　　1. 甲方应当真实、客观、全面地向乙方律师介绍情况，为乙方律师办理案件提供帮助。

　　2. 甲方应当按照本合同约定按期、足额向乙方支付代理费用。

　　第四条乙方义务

　　1. 乙方律师应当严格按照律师职业道德和执业规范履行职务，勤勉尽责，认真了解案情，提供法律咨询意见和法律帮助。

　　2. 乙方律师应当严格保守办案过程中所知悉的商业秘密和个人隐私。

　　3. 乙方律师应当与甲方保持密切联系，及时通报工作进展情况，及时会见犯罪嫌疑人。

　　第五条律师费用

　　甲、乙双方经协商同意按以下标准结算律师费用(选择项)：

　　1. 计时收费

　　乙方律师每人每一标准工作小时计收人民币元。

　　乙方律师每月三十日向甲方提交《律师标准工作小时计费单》，填报完成工作内容、计费时数和付费金额，甲方确认无误，应当在次月五日前将律师费汇寄乙方账户，甲方对《律师标准工作小时计费单》如有异议应及时通知乙方，予以确认。

　　2. 计件收费

　　本案律师费为人民币元，一次性支付，甲方应于本合同签订之日起日内全额支付乙方。

　　本案律师费为人民币元，分期支付，甲方应于本合同签订之日起

　　日内支付第一笔律师费计元;于 (双方约定的支付条件)时，支付第二笔律师费，计元;于(双方约定的支付条件)时，支付第三笔律师费计元。

　　3. 关于费用的其他约定

　　乙方律师办理委托事项在北京市区以外的差旅费用由甲方凭票据另行支付，实报实销。

　　4.甲方支付的律师费用在乙方没有其他书面指令的情况下，应当汇入乙方下述银行账号：

　　开户行：

　　开户单位：

　　帐号：

　　乙方收到后，应当向甲方开具专用发票。

　　第六条工作联系

　　在本协议履行过程中，甲方、乙方指定的工作联系人分别为：

　　甲方联系人：联系电话：

　　乙方联系人：联系电话：

　　第七条合同变更

　　本合同如果需要补充、变更或终止，双方应当另行协商，签订新的合同。

　　第八条合同解除

　　1. 甲乙双方经协商同意，可以解除本合同。

　　2. 如果犯罪嫌疑人拒绝乙方律师继续为其进行辩护，提供法律服务，本合同解除，依约所收费用不予返还。

　　3. 如果乙方律师发现犯罪嫌疑人故意隐瞒事实，或者要求乙方律师帮助其隐匿、毁灭、伪造证据或者串供、要求乙方律师帮助其威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及其他干扰司法机关诉讼活动和违反律师执业规范和职业道德的行为，乙方有权解除本合同，所收律师费用不予返还。

　　4.乙方在履行本合同过程中，发现与乙方正在办理的案件已经或可能存在客户利益冲突的情况，乙方有权通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙双方签订

　　解除本合同的协议或自乙方通知甲方时解除。

　　第九条违约责任

　　甲方未按本合同向乙方支付律师费用，乙方有权终止代理工作，已收律师费用不予退还。如果乙方已经完成辩护阶段的全部工作，乙方有权要求甲方如约缴清律师费用。

　　乙方无故终止本合同，所收律师费用应全部退还甲方。

　　第十条争议解决

　　在履行本合同过程中，甲、乙双方发生争议，应当协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效

　　本合同自甲、乙双方签订之日起生效，至委托事项办理终结时终止。

　　第十二条合同文本

　　本合同正本一式二份，由甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　第十三条本合同于年月日在签订。

　　甲方(盖章或签字)：乙方(盖章)：

　　代表人签字：

委托合同篇9

　　甲方：______________物业管理有限公司

　　乙方(业主)：

　　丙方(施工单位)：

　　兹就乙方委托丙方在甲方管理的_______花园社区内进行乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，具体条文如下，系叁方共同遵守：

　　1.应注意之事项 ______________花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使_______花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成下列目的：

　　(1)促使物业价值日增;

　　(2)减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之安全及卫生问题;

　　(3)避免扰及邻居;

　　(4)减少日后物业保养难题;

　　(5)确保遵守_______市政府及房管机关有关法规。

　　业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进行工程。若有任何疑问，应向_______市政府及有关房管机关查询。

　　2. 装修及施工工程守则单元的业主如需在该单元内进行装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进行装修工程，不得损及社区房屋的建筑结构。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：

　　(1) 在对该单元进行装修前，业主必须向管理公司提出书面申请(申请表如附件)，并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸(包括但不限于平面配置图、水电施工图)和资料。在不影响社区房屋结构、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进行审批，审批工作自资料完整的申请表提交後叁个工作天完成，若有资料欠缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批;

　　(2) 施工单位或装修公司在进行装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的"安装工程一切险"和"安装工程第三者责任险"(安装工程期间)。投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准动工。

　　(3) 施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证后方可施工;施工单位人员进入社区必须遵守管理公司对于门卫保安要求的作业规登记等手续。

　　(4) 业主经管理公司同意对该单元进行装修后，业主须与管理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施;

　　(5) 进行装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定当心保管及使用，不可抽烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时清除和运走;

　　(6) 管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发现有违章施工情况，管理公司可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。

　　(7) 因装修施工或其他任何行为引致他人受伤或财物损失均由业主负责。

　　(8)其他禁止项目

　　业主不得

　　(1)改变任何渠道、管井及其他公共装置;

　　(2)悬挂或装设任何物件于窗外(绿化植栽除外但须注意安全);

　　(3)更改楼宇主要结构(如支柱横梁、结构墙、楼面及天花);

　　(4)装置神位或任何物体于单位外;