委托合同

时间：2021-09-29 08:12:07 委托合同我要投稿

【精华】委托合同10篇

　　随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的委托合同10篇，希望能够帮助到大家。

【精华】委托合同10篇

委托合同篇1

　　合同编号：

　　甲方(委托人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20xx-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心

委托合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了拓展市场，因甲方生产规模不能满足市场需求，甲方委托乙方为甲方加工生产白酒产品，协议如下：

　　一、由甲、乙方提供具有法律效力的相关手续，签订委托生产加工合同，在当地主管部门备案。

　　二、由甲方提供主要原材料及包装物，乙方采购的材料质量必须符合国家及企业相应标准要求。价格双方协定。费用由甲方按数量价格同时结算。

　　三、乙方未经甲方同意，不得生产与甲方近似产品。

　　四、产品品种数量根据市场情况以销定产。生产计划按甲方派驻的人员确定生产。为减少运费、降低成本，经甲方电话或书面委托，在甲方人员监督下，乙方按甲方指定地域帮助销售。货款由甲方回收。

　　五、乙方必须按甲方需要生产合格产品，按时交货。如不能按量按时交货，由此造成的损失，由乙方负责。

　　六、产品成本因市场价格的动态变化较大，区域跨度大，因此委托加工产品的单位费用计算采用动态计算方式。即：甲、乙方随时根据主要原料价格和市场情况确定。

　　七、乙方必须按国家有关标准和企业标准进行加工生产，不合格产品不准出厂。因乙方生产造成的不合格产品，由乙方负责。乙方生产加工产品，由乙质检部门按标准代验代检。

　　八、产品标识、标准根据国家技术监督局颁发的《产品标识标注规定》第九条四款的规定。厂名厂址采用营业执照名称。

　　九、乙方不得销售甲方委托加工的产品，全部委托加工的产品由甲方进行销售。

十、在委托加工过程中生产采购的辅料费用，由乙方先期负责，然后生产一批，甲方给乙方结算一批。

十一、乙方向甲方提供良好的生产条件、卫生条件及成品、半成品库房。免费提供甲方驻厂人员的住房、水电，并帮助解决生活琐事。并负责协调有关职能部门的关系。

　　十二、委托加工数量、委托加工品种、委托加工产品执行标准另行书面通知，以书面通知双方签字为准，未有书面通知，乙方投入生产，甲方可按侵权行为投诉。

　　十三、本合同有效期限为20xx年8月1日至20xx年7月31日。如需续签，双方另行协商，到期自然终止。

　　十四、在乙方保证甲方数量前提下，甲方不在河南境内委托第二方加工生产。

　　十五、未尽事宜协商解决。

　　十六、本合同一式四份，在工商局合同仲裁部门备案，双方各一份。如合同期间发生异议，由甲方所在地解决。

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　年月日

委托合同篇3

　　兹委托同志（基本情况）在下列规定的期间和权限范围内，代理我公司办理 ********公司与*********合作协议(合同号为：********) 签订事宜，并由我公司承担相应的法律责任。超过代理期间或超越代理权限的民事行为，非经追认，我公司不承担任何法律责任。

　　委托期间：自日起至止。委托权限：授权其按照公司审批的合同文本在金额) 元以内签订本合同。

　　授权人：

　　20xx年06月02日

委托合同篇4

　　合同编号：____________

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲、乙双方通过友好协商，就有关乙方对甲方的______产品的质量检验事宜达成如下协议：

　　一．检验情况

　　1．抽样/送样方式：抽样[ ]送样[ ]

　　2．检验类别：委托检验[ ]委托型式检验[ ]摸底试验[ ]合格证检验[ ]

　　进网检验[ ]生产许可证检验[ ]动模试验[ ]

　　二、检验项目及方法

　　按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。

　　三、检验时间及地点

　　检测时间由双方另定，检验地点在乙方所在地。

　　四、检验费用

　　检测费用共计：______________（大写：______）。甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。若因工作需要，乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。

　　乙方账号：____________税号：____________开户行：____________。

　　五、其它事项

　　1．在检验过程中，若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延，乙方可考虑酌情另外收费。

　　2．检验过程中，甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。

　　3．在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

　　申诉电话：___________________________。

　　4．附件：“检验委托书”作为本合同的参考文件。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　5．本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　代表（签字）：________代表（签字）：________

　　单位盖章______________单位盖章______________

　　________年____月____日 ________年____月____日

委托合同篇5

　　发包方（甲方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　承包方（乙方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程。

　　以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1、开工日期：本项目工程从______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后______天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的______%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程80%后，甲方于______天内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　七、工程质量

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

　　2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后______天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

　　1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。

　　2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

　　十三、合同份数

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方（签章）：

　　签订日期：______年______月______日

　　签约地点：

　　乙方（签章）：

　　签订日期：______年______月______日

　　签约地点：

委托合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方加工生产“敦正”牌复混肥料事宜达成如下协议，并保证严格遵守。甲方委托乙方加工的产品的名称、数量、价款：

　　1. 硬件要求：

　　1.1质量要求：各项指标须符合GB15063-20xx国家标准的要求。

　　1.2乙方必须有自己的化验室和化验人员。

　　1.3乙方化验室必须具有检验甲方产品质量要求项目的能力：检验方法依国标。

　　1.4产品标注式样：

　　委托方：

　　委托方地址：

　　被委托方：

　　被委托方地址：

　　被委托方生产许可证编号：

　　1.青岛敦正生物工程有限公司和青岛起家肥料有限公司为同一字号。

　　2.生产工艺：

　　2.1甲方提供的生产工艺、配方，乙方须严格遵守。

　　2.2如需改变工艺，须经甲方研发技术部书面签字同意。

　　3.成品：

　　3.1每班的成品由甲方的驻厂质检人员取样封存，不定期送检。

　　3.2乙方质检人员、生产人员需配合甲方工作人员的取样检测工作。

　　3.3成品的检测标准由甲方提供。

　　3.4不合格品由甲方质检人员做单独封存，由乙方按甲方提供的工艺配方回用处理，报废包装袋退还甲方，损失由乙方承担。

　　4.乙方按甲方提供的生产技术管理规范要求自行组织生产，期间发生的一切费用由乙方自己承担。

　　5.乙方每个季度最后一天(3月31日、6月30日、9月30日、12月31日)向甲方提供成品40吨，存放在乙方位于马店工业园的仓库。否则，甲方可随时终止与乙方的合作，期间给甲方造成的损失由乙方承担。

　　6.乙方生产人员应服从甲方委派人员的质量监督管理，甲方人员随时对乙方的生产加工过程进行功能监督检查与指导，并有权制止不符合甲方生产工艺规范的生产行为。

　　7..甲方负责提供有关原料和包装袋，不计入乙方成本。

　　8.甲方将货款汇入乙方指定账户后方可提货，货物由甲方到乙方处自提。

　　9.货物接受和验收：提货时，甲方应当场清点数量、查看外包装后验收。其他事项如有异议，应在三日内以书面形式向乙方提出，甲方未向乙方提出书面异议视为验收合格。

　　10.甲方人员有权无偿使用乙方的或乙方提供的质量检测设施，对乙方生产的产品进行检测。

　　11.甲方负责全部产品销售，乙方不得私自销售甲方委托产品，否则，甲方将保留通过法律途径请求甲方利益的权利。

　　12.乙方不得与甲方的客户就该委托加工产品直接交易、结算货款。否则甲方将追究乙方的责任，主张赔偿甲方损失。

　　13..乙方员工要做好对外保密工作，甲方生产的产品及其他内容不对任何人透露，除甲方和甲方允许的人员以外，其他任何人不得进入工作场区和仓库。

　　14.未尽事宜双方协商解决，如有违约行为按《合同法》有关规定协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同篇7

　　甲方：天津XX物业管理有限公司

　　地址：X市X区X路X号电话：

　　乙方：

　　地址：电话：

　　根据国家有关法律、法规，经双方在平等、自愿的基础上共同协商，就甲方委托乙方进行维修服务事宜，达成合意，订立本合同。

　　一、维修物名称、型号价格、数量、金额、维修标准等

　　维修物名称品牌型号单价单位数量金额维修标准备注

　　二、合同期限

　　合同有效期：年月日始至年月日止，如需续约，合同期满前一个月双方签订续约合同。

　　三、维修期限

　　免费保修期年，自乙方维修完毕经甲方验收合格之日起计算。

　　四、付款时间与方式

　　自合同签订之日起，每个月10日与乙方结算上个月发生的`费用。乙方应向甲方提供当月实际发生维修款的发票，具体结算数额以送货单为准。甲乙双方根据结算数额安排每三个月进行一次付款。

　　五、双方的权利与义务

　　1、甲方在发现问题以后及时通知乙方，乙方在接到通知后12小时内，派人赶到维修现场，如果维修物不需要提走的，乙方应在第一时间内修复完毕，如果维修物需要提走的，自提走当日起48小时日内维修完毕并返还甲方，由此发生的一切费用已含在本协议的价款中；

　　2、乙方应当每2个月对维修完毕的维修物，免费检修一次，对发现的隐患应当及时排除；

　　3、乙方应当出具《授权委托书》指派维修人员到甲方指定地点进行维修，如需要提走的，需填写提收单；

　　4、甲方应当按照合同的约定履行向乙方支付款项的义务；

　　5、甲方不得在合同期内将维修设备交给第三方进行维修；

　　6、乙方维修甲方的维修物应当严格按照双方约定的标准，没有约定按国家标准，确保维修质量和安全。

　　六、违约责任

　　1、乙方未能按照合同的约定修缮设备或者在质保期间维修物不能正常使用或有安全隐患的，乙方应该按照每次结算额的 %作为对甲方的违约金，因为维修物不能正常使用或者安全事故造成甲方经济损失的，乙方承担赔偿责任；

　　2、乙方在维修期间发生维修器材丢失的，应当照价赔偿；

　　3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承担违约责任。

　　七、争议的解决

　　双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地（天津市南开区卫津南路76号）人民法院诉讼解决。

　　八、双方约定的其他事项：

　　九、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：天津XX物业管理有限公司乙方（盖章）：

　　甲方授权代表：乙方授权代表：

　　签约日期：签约日期：

委托合同篇8

　　甲方： (代表签字)

　　乙方： (代表签字)

　　甲方委托乙方开发制作网站，为明确双方责任，根据国家法律法规经双方协商，签订此合同。

　　本合同书内容除包括合同正文外，还包括：

　　附件一：《网站建设步骤》

　　附件二：《网站建设需求说明书》

　　附件三：《网站设计报告》

　　附件四：《网站建设客户确认单》

　　附件是本合同的重要组成部分。

　　一、甲方的权利和义务

　　1. 甲方委托乙方进行网站开发设计。

　　2. 甲方根据自身的需要，应提出对网站的总体设计风格及功能要求。

　　3. 甲方有对网站整体设计方案(其内容包括：页面设计的构图、色调、排版、网站结构、栏目设置、动态效果等)提出修改要求的权利，并有义务对修改后的最终设计方案予以确认。

　　4. 在整体设计方案确定后，有提出局部修改完善意见的权利，但每次提出的修改意见应尽可能不违背已经确立的整体设计方案。

　　5. 乙方按照甲方的要求，完成网站设计制作全部工作后，甲方应在双方约定的时间和地点，并在规定的时限内进行验收(3个工作日内)。

　　6. 甲方应对其网站所登载内容的真实性、准确性、合法性负全面责任，并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法权利，一切由此所引起的纠纷、争议及所涉及的法律责任均由甲方承担;甲方有义务保证乙方不会因此而受到任何损害。

　　二、乙方的权利和义务

　　1. 乙方为甲方提供网站开发设计的服务。

　　2. 乙方在履行本合同时经甲方授权，在此项网站设计开发范围内可以使用甲方的名称、商标、域名、标识等，但不得损害甲方的利益。否则，由此产生的一切法律责任由乙方承担。

　　3. 乙方根据甲方提出的总体设计风格及功能要求，为甲方提供设计方案。

　　4. 在最终设计方案确认后，乙方应严格按照设计方案进行网站开发及制作。

　　5. 乙方在完成网站设计开发后的3个工作日内，严格按照甲方的要求，将全部网页上传至甲方指定空间，或安装在指定服务器并调试运行成功，经甲方确认后，按照本合同第五项要求，予以支付款项。

　　6. 乙方在取得甲方另行书面同意后，经甲方许可有权在甲方的主页中注明该主页由乙方制作或技术支持等字样或标识。否则不得在网页中进行标示。

　　三、网页制作

　　1. 甲方应对网站总体风格设计、栏目设置及功能要求等提出书面需求材料，如甲方无法提供书面材料，乙方设计人员可以到甲方进行调研(合同签订后3个工作日内)，在充分了解甲方的设计需求后，提交书面的设计方案。乙方在收到需求材料或到甲方进行调研后，完成网站初稿设计方案并交甲方签字认可，针对甲方提出的修改意见，乙方在2个工作日内完成修改，并和甲方磨合以确定最终方案。

　　2. 甲方应对修改后的最终设计方案和前台风格予以签字确认。

　　3. 乙方应严格按照甲方签字确认后的网站设计方案进行网站设计开发。

　　4. 甲方签字确认后，在不违背已经确立的整体设计方案的情况下，可以提出修改意见，乙方应无条件满足甲方的修改要求。

　　5. 甲方确认最终设计方案和首页样稿后，乙方在____个工作日内完成所有子页面制作。

　　6. 在网站制作过程中，对甲方陆续提出的修改要求，在不违反总体设计方案的情况下，乙方应积极配合予以实现，并交甲方验收通过。对有可能影响双方约定的完成时间的要求，乙方有权提出延期请求，由双方协商确定具体时间。

　　7. 对于在乙方设计过程中，甲方后续提出的功能升级或者其他造成工作量大幅度增加的情形，乙方有权提出增加合同金额，由双方协商确定。对于协商未果等情形，则乙方有权坚持原有方案，并完成合同。

　　四、验收确认：

　　1. 甲方须在乙方交付网站制作成品后5个工作日内进行验收。

　　2. 验收合格后，甲方应以书面方式签收《网站建设客户确认单》。

　　3. 在验收中发现问题，甲方应及时提出，有乙方负责解决，如乙方未按要求解决，甲方有权拒签《网站建设客户确认单》。若超过验收期，甲方既不签收、又不提出书面异议，应视为甲方默认。

　　4. 甲方可通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览合同规定的网页，以进行验收。

　　5. 验收时，以甲方提供的材料为标准核对，包括页面无文字或图片错误，以及实际制作页数及功能和其它效果的确认。

　　6.验收合格后，网页设计与制作阶段工作结束，系统进入售后服务期，免费服务期限自验收合格日起，时间为1年。

　　五、费用及付款

　　本项目的网站项目开发制作费用为____元，人民币大写：____。

　　乙方提供设计方案，双方签订合同后的3个工作日内，甲方支付乙方总款额的50%，计____元，人民币大写：____;网站验收合格后的3个工作日内，甲方支付乙方总款额的50%，计____元, 人民币大写：____。

　　六、服务与支持

　　双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。

　　1. 乙方免费为甲方提供网站系统使用培训和解说。

　　2. 乙方为甲方免费提供一年技术支持(QQ、电话及Email等)。

　　3. 乙方负责对甲方网站管理系统在一年内可以免费进行简单维护和修复BUG，但如果涉及功能升级和模块增加，则根据双方约定增收相应费用。

　　4. 其他服务甲乙两方协商解决，最后由甲方填写《网站建设客户确认单》，进行确认。

　　七、违约责任

　　1、甲方违约或拒不付款时，乙方除有权不开通或关闭已开通的网站。另由此造成的损失，由甲方负责。

　　甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定，现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作，达成如下协议，以便共同遵守。

　　2、乙方因不可抗拒原因造成不能为甲方提供以上某项服务，乙方向甲方返还该项费用。

　　3、任何一方违反本合同中任一条款，违约方必须向另一方支付违约金。(违约金为本合同总金额的33%)。

　　八、不可抗力

　　在合同有效期内，因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务，不视为违约。不可抗力系指：战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。

　　九、争议解决

　　本合同在其履行过程中如有未尽事宜，双方应本着友好精神协商解决，协商不成的，双方均可诉请法院裁决。

　　十、其他

　　1. 本合同书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　3. 本合同未尽事宜，双方可进一步协商，并签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。

　　4. 《网站建设步骤》、《网站建设需求说明书》、《网站设计报告》、《网站建设客户确认单》作为本合同附件，是本合同不可分割的一部分。

　　甲方：

　　签字盖章：

　　年月

　　乙方：

　　签字盖章：

　　年月日日

委托合同篇9

　　委托人（甲方）：

　　证件类型及编号：

　　租赁代理机构（乙方）：

　　备案证明编号：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋出租委托代理的有关事宜达成协议如下：

　　第一条房屋基本情况

　　（一）房屋坐落于北京市区（县）街道办事处（乡镇），建筑面积平方米。

　　（二）房屋权属状况：甲方持有（□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件），房屋所有权证书编号：或房屋来源证明名称：，房屋所有权人（公有住房承租人、购房人）姓名或名称：，房屋（□是 / □否）已设定抵押（出租房屋信息登记表见附件一）。

　　第二条房屋租赁用途

　　租赁用途：；如租赁用途为居住的，居住人数不得多于人。

　　第三条出租代理权限及期限

　　（一）乙方出租代理权限为：□ 代甲方出租房屋并办理与承租人之间的洽商、联络、签约事宜；□代甲方办理与房屋租赁有关的备案、登记手续；□代甲方向承租人收取租金；□代甲方向税务部门缴纳税费；□监督承租人按照房屋租赁合同的约定履行义务；。

　　（二）出租代理期自年月日至年月日，共计年

　　个月。

　　（三）甲方应于年月日前将房屋交付给乙方，《房屋交割清单》见附件二。

　　（四）出租委托代理期限届满或本合同终止后，乙方应将房屋交回。

　　第四条租金

　　（一）租金标准：元/（□月/ □季/ □半年/ □年），租金总计：人民币元整（?：）。

　　（二）租金收取方式：甲方在银行开设账户，账号为；乙方在银行开设房屋租赁代理租金专用账户（该账户信息可通过xx房地产中介行业协会网站（xxx）和x建设网（xx）查询），账号为：，乙方通过该账户收取租金并按约定划入甲方账户。

　　（三）乙方将各期租金划入甲方账户的日期: ，，。

　　第五条佣金及相关服务费用

　　甲方向乙方支付的费用标准、计算方式及关于装修、家具电器等有关费用约定见附件三。

　　第六条押金

　　甲方交付房屋时，乙方（□是 / □否）向甲方垫付押金，金额为：元（大写：元）。出租委托代理期限届满或合同终止后，押金除抵扣应由乙方或承租方承担的费用、租金及违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还乙方。

　　第七条其他费用

　　出租委托代理期限内，甲方不承担与房屋有关的下列费用：

　　(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费/煤气费(7)物业管理费(8)房屋租赁税费(9)清洁费(10)上网费(11)车位费(12)室内设施维修费（13）其他费用。本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方或承租人垫付了应由甲方支付的费用，甲方应根据相关缴费凭据返还相应费用。

　　第八条房屋及附属设施的维护

　　（一）出租委托代理期限内房屋及其附属物品、设备设施的维修责任：甲方负责；乙方负责。

　　（二）甲方（□是 / □否）允许乙方或承租方对房屋进行装修、装饰或添置新物。对房屋进行装修、装饰或添置新物的具体事宜见附件三。

　　第九条转委托

　　出租代理期限内，未经甲方书面许可，乙方不得将代理事宜全部或部分转委托给他人。

　　第十条个人简历合同的解除

　　（一）经甲乙双方协商一致，可以终止本合同。

　　（二）出现任何不可抗力的情形导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

　　（三）甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

　　1、迟延交付房屋达日的。

　　2、交付的房屋严重不符合合同约定或影响承租人安全、健康的。

　　3、不承担约定的维修义务致使乙方无法出租房屋的。

　　（四）乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

　　1、未按约定划付租金达日以上的。

　　2、擅自改变房屋用途的。

　　3、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。

　　4、保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。

　　5、利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

　　6、放任承租方的上述行为的。

　　（五）其他法定的合同解除情形。

　　第十一条违约责任

　　（一）出租代理期内甲方或乙方需提前终止合同的，应提前日通知对方，并按月租金的 %支付违约金。

　　（二）甲方有第十条第三款情形之一的，应按月租金的 %向乙方支付违约金。

　　（三）乙方有第十条第四款情形之一的，应按月租金的 %向甲方支付违约金，甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。因乙方前述行为导致甲方被有关行政机关处罚的，甲方可向乙方追偿。

　　第十二条合同争议的解决办法

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十三条其他约定事项

　　第十四条合同生效

　　本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式份，其中甲方执份，乙方执份

　　本合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　委托人（甲方）签章：

　　租赁代理机构（乙方）签章：

　　联系电话：

　　委托代理人：

　　备案证明编号：

　　经纪人签字：

　　资格注册证书编号：

　　年月日

委托合同篇10

　　合同编号：

　　单项委托服务合同

　　甲方（委托方）：

　　乙方（受托方）：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就以下委托服务事项达成一致。为保证服务质量，明确双方的权利义务,根据中华人民共和国《合同法》和《旅行社管理条例》规定，签订以下协议：

　　一、委托内容与标准

　　二、特别注意事项约定

　　1、乙方应在甲方委托服务范围内为甲方提供服务，委托服务事项之外甲方所发生的问题，乙方概不承担任何责任。

　　2、为避免甲方的人身财产损失，乙方推荐甲方自愿购买人身意外保险。 3、乙方郑重提醒甲方应安排好自己的活动项目，包括但不限于谨慎购物，谨慎参加赛车、骑马、攀岩、滑翔、探险、漂流、潜水、游泳、滑雪、滑冰、滑板、跳伞、热气球、蹦极、冲浪等高风险活动，妥善保管好个人物品，若由此造成的人身伤亡或财产损失，乙方不负责赔偿。

　　三、其他约定:

　　1、 2、 3、

　　四、违约责任

　　1、因乙方的过错给甲方造成损失的，甲方可以要求乙方赔偿损失。

　　2、乙方在处理甲方委托服务事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向甲方要求赔偿损失。

　　3、乙方可以委托第三人处理委托事务。但若因此给甲方造成损失的，甲方可以向乙方要求赔偿损失。

　　五、争议的解决方式

　　履行本合同如发生争议，双方协商解决；协商不成，双方可向朝阳法院提起诉讼。

　　六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效，具有同等效力，确认以本协议为准，之前协议作废。传真件拥有法律效力。

　　甲方（委托方）签字（盖章）：乙方（旅行社）盖章：

　　住所：电话：身份证号码：

　　住所：