工程委托施工合同汇编15篇
随着法律观念的日渐普及，很多场合都离不了合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的工程委托施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程委托施工合同1
发包方：____（以下简称甲方）
承包方：____（以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：教授新村箱变工程
工程地点：科技学院教授新村
工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）
第二条工程总价
合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；
2、设备进厂甲方应支付工程款50%（币）50,0000元整(大写伍拾万元整)
3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的`如期支付；
3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；
4、自柜体到厂日起履行保固条款；
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；
第九条解约
1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
第十条
合同编号：
2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地____管辖。
本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
费用计算表
建设单位：
其他项目费用
措施项目费用
甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____
法定代表人（签章）：____法定代表人（签章）：____
委托代理人（签章）：____委托代理人（签章）：____
单位地址：____单位地址：____
账号：____账号：____
合同签订时间：____合同签订时间：____
工程委托施工合同2
电力工程委托施工合同兹有（以下简称甲方）（以下简称乙方）施工事宜，经双方协商，一致达成以下协议：
一、工程项目名称：
二、工程项目内容：
该工程具体内容详见工程预算、图纸。
三、施工地点：
甲方联系人：联系电话：
乙方联系人：联系电话：
四、工程承包形式：
五、工程预算方式：
1、工程采用总承包形式的结算方式：
工程总承包造价计人民币元，此价为最终价，开工前付清总额的'，计人民币元；工程竣工后一次性付清余款。
六、工程竣工日期：
该工程暂定为工程款到后且现场具备进场条件的情况下工作日内竣工(具体竣工时间以供电公司的停电计划为准)。如因工程款没到位或遇特殊等不可预测情况，工期顺延。
七、工程质量要求：
工程质量严格按有关工程施工规程内容标准要求施工。因施工质量所造成的材料损失及返工责任由乙方自负。该工程施工质保期为壹年。
八、双方应尽责任和义务
1、甲方应协助乙方做好工程施工中的有关应协助工作；
2、凡施工中涉及政策理赔等事宜，由甲方负责处理；
3、乙方应确保协议内的工程竣工期，如遇特殊情况应提前通知甲方。
4、工程竣工后如甲方设备款未到位，乙方将不予出具竣工资料。
九、其他未尽事宜，由双方视具体情况共同商定解决，并以附件形式加以补充。
十、本协议一式肆份，双方各执壹份。自双方盖章（签字）之日起生效
甲方：乙方：
负责人：委托负责人：
经办人：经办人：
年
税号：
工程委托施工合同3
发包方（甲方）：________
承包方（已方）：________
为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点：________________________________。
二、工程内容
土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期
1、开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式
乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
七、工程质量
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切经济损失均由乙方负责承担。
3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。
八、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。
九、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
十、养护管理
1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，
第3 / 7页
保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、合同份数
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方代表（盖章）________
乙方代表（盖章）________
合同签订日期：__________
签约地点：______________
工程委托施工合同4
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工内容：（见工程预算表）
4、承包方式：包工包辅材形式（辅材详看附件）
5、工程总价：大写（人民币），双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。）
第二条材料供应的约定：
1、甲方提供的`材料：详见附件二《甲方提供材料》。
（1）甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、
设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。
（2）由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
第十一条附则
1、本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方（签章）：
联系地址：
电话：
签订日期：
年月乙方（签章）：地址：电话：签订日期：年月日日
工程委托施工合同5
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。
第一条：拟建住房建筑面积约 平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准)，项目位于项目一期的第 号楼第 单元第 层 房，价格每平方元，房号为，共计 套。合计建房款人民币(小写) 元，金额(大写)。
第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的50%即元，金额大写 。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。
第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。
第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名)，甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。
第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方
可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。
第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的.建房款无息退还。
第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。
第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号： 电话： )。
第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
电 话：法定代表人：
身份证号： 开户行：
地 址：账 号：
E-mail:
签订日期 年 月日
工程委托施工合同6
发包人：*消防工程有限公司 （简称“甲方”）
分包人： （简称“乙方”） 身份证：（ ）
经双方友好协商，甲方同意将XX市**县“**乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：XX市**县“**乐里，时代新都”（含地下室部分）
2、工程地点：XX市**县
二、劳务安装的范围及内容：
喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统
三、施工工期：
该工程施工工期暂定为 天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：
1、由于甲方及土建原因造成；
2、原工程的设计变更；
3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失
4、不可抗力的事件
四、承包方式及工程造价：
1、承包方式：包清工加施工机具；
2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）
3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商。
五、劳务费支付方法及结算方式：
1、合约签定后甲方即付进场费： 30000 元；
2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；
3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；
4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；
其中：喷头安装 50元/个（带管）
消防箱安装 250元/个（带环管）
水泵房按图纸整套4800元/套（另算）
备注：室外连环管另算。
六、技术资料及其它
1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。
2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；
七、材料和设备供给：
1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。
2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。
八、双方责任：
甲方：
1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。
2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。
3、对乙方的`现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。
4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。
5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。
6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。
7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付。
8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。
乙方：
1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。
2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。
3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。
4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。
5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。
6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全治理要求。
7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场。
8、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失。
9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并承担其用度；
10、承包人应当样安装《分包合同条件》中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任；
11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险，其用度自理；
12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。
九、工程质量标准及保修期限：
1、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。
2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。
3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检验并承担用度；不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理。
十、违约责任：
甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。
十一、纠纷处理：
双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，约定协议与本合同同具法律效力。
十三、甲方工作：
（1） 、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。
（2） 、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。
（3） 、负责按时共给施工所需全部材料。
十四、乙方工作：
1、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工治理人员的工作安排。
2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方治理人员签字。
3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。
4、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净。
5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部分验收为准。
6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。
7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。
十五、其它
（1）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量条件下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。
（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。
（3）、乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。
（4）、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费
十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。
十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。
十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
地址： 身份证号码：
委托代理人：（签字） 家庭住址：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
工程委托施工合同7
甲方(委托人)： 身份证号码：
乙方(居间人)： 身份证号码：
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的'，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。
2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。
2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。
2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1本项目居间报酬为
4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之 。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。
4.3甲方可以转账或现金的方式支付。
4.4 报酬支付到指定账号。
账户名：
账号：
五、保密事项
5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
六、合同终止
6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。
6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。
8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(签章)：
乙方(签章)：
签订日期： 年 月 日
工程委托施工合同8
甲方：（以下简称甲方）：泾县第二中学
乙方：（以下简称乙方）：吕立新
甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：
一、工程地点：泾县第二中学新校区内。
二、主要工程内容：维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。
三、工程造价：
1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元
2、加固科学馆空调支架1。5米×350元=525元
3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米×25元=1875元
4、刷新阶梯教室消防通道196。72平方米×20元=3934。4元
5、寻找校园自来水管漏水14个工作日×120元=1680元
6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414。4元
四、工程日期
在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成
该项工程，若有特殊原因不能正常施工的'情况下，由甲、乙双方商定延期。
五、施工安全
1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。
2、施工过程中的安全责任由乙方负责。
六、工程验收
工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。
七、收款方式
本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。
八、其它事项
1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。
2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方单位（签字盖章）：乙方单位（签字盖章）：
年月日
工程委托施工合同9
甲方：
泾县第二中学乙方：吕立新
甲方因维修新运动场1号、2号铁大门、自来水安装、1号、2号铁门地轨改建、维修铁大门口地坪现浇的需求，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：
一、工程地点：泾县第二中学运动场。
二、主要工程内容：新制运动场
1、2号铁大门、地轨改建、自来水安装、现浇地坪。
三、工程造价：
1、运动场1号铁门为7.8米×2.6米×280元=5684元
2、运动场2号铁门为8米×2.2米×280元=4928元
3、运动场
1、2号铁大门地轨部长34米×25元=850元
4、安装运动场自来水、挖沟、回填、焊接总长144米×16元=2304元
5、现浇运动场
1、2号铁大门口地坪为3.264立方米×700元=2284.8元
6、运动场新制铁厦门改建地轨、自来水安装总造价为16050.80元
四、工程日期
在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。
五、施工安全
1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。
2、施工过程中的.安全责任由乙方负责。
六、工程验收
工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。
七、收款方式
本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。
八、其它事项
1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。
2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方单位（签字盖章）：乙方单位（签字盖章）：
年月日
工程委托施工合同10
发包方（甲方）：XXX
承包方（已方）：XXX
为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将XXX委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点：
XX。
二、工程内容
土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期
1、开工日期：本项目工程从XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币：X整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式
乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币XXX整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币XXX整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币XXX整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的'10%，即人民币XXX整。
七、工程质量
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到XXX级。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。
八、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后XXX天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于XXX个工作日内结算完毕。
九、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币XXX元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币XXX元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
十、养护管理
1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、合同份数
本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执XXX份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方代表（盖章）XXX
乙方代表（盖章）XXX
合同签订日期：
签约地点：XXXX
工程委托施工合同11
委托方： ( 以下简称甲方)
居间方： (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：
一、甲方委托乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。
二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)
1、项目工程名称：
2、项目工程地点：
3、项目工程内容：
4、项目工程造价：
三、居间费用：
1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。
2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的`报酬都要如约履行。
3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。
四、居间费用(报酬)付款方式：
1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。
2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。
五、违约责任：
甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。
六、合同及法律生效：
本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。
甲方： 乙方：
年月日：
工程委托施工合同12
甲方：(以下简称甲方)：
乙方：(以下简称乙方)：
甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：
一、工程地点：泾县第二中学新校区内。
二、主要工程内容：维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。
三、工程造价：
1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元
2、加固科学馆空调支架1.5米×350元=525元
3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米×25元=1875元
4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、寻找校园自来水管漏水14个工作日×120元=1680元
6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元
四、工程日期
在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成
该项工程，若有特殊原因不能正常施工的`情况下，由甲、乙双方商定延期。
五、施工安全
1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。
2、施工过程中的安全责任由乙方负责。
六、工程验收
工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。
七、收款方式
本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。
八、其它事项
1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。
2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程委托施工合同13
XX市二建集团有限公司：
兹委托贵单位承建XX市XX单位业务用房修缮工程施工，具体工程委托约定如下：
一、工程范围：XXXXX大楼楼层内间改病房及其它零星工程维修
二、施工依据：因修缮工程比较零碎，无法出具图纸，在施工过程中双方做好隐蔽项目签证。
三、工期：20天，开工日期自20xx年7月12日开始。
四、工程验收：工程完成后，双方对维修工程进行验收，出具验收报告。
五、工程结算依据：委托XX市财政投资评审中心审核。
六、付款：结算审核后，按相关程序把工程款支付。
七、保修：施工全部工程质量保修期为壹年。
八、违约：由于施工方原因导致工期延误的，每延期1天，按主体工程总施工费10%扣罚；由工程委托方原因导致延误的，工期相应顺延。
委托单位：XXXXXXXXXX被委托单位：XX市二建集团有限公司（盖章）（盖章）
签约代表：签约代表：
签约日期：年月日
工程委托施工合同14
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份证号码：
本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：
居室面积：居室间数：
4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)
二、承包方式：
1、工期：____天，自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
2、工程承包价款：
A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。
B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
3、承包信誉保证及质保条款：
A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。
B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即；________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。
4、工程质量及管理约定：
A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。
B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的`工程承包款。
5、工程款支付方式：
A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。
B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。
6、双方其它约定：
三、工程质量要求：
按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
四、甲方的责任及义务
1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。
3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
五、乙方的责任及义务
1、严格遵守公司制定的各项规章制度。
2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。
3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。
4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。
5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。
6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。
7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全；防止火灾和水、电、煤气事故发生；防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。
六、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。
七、附则
1、本合同甲、乙双方各执一份。
2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。
甲方：
乙方：
代表人：
家庭住址：
单位地址：
邮政编码：
电话：
电话：
__年__月__日
工程委托施工合同15
总包单位：XXXX（简称甲方）
分包单位了：XX（简称乙方）
为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。
第一条、工程名称：X
第二条、工程地点：X
第三条、承包方式：X
第四条、工程项目、造价及工期：XXXX
第五条、甲、乙双方责任
一、甲方责任
1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。
2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。
6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
二、乙方责任
1、保证分包工程项目质量和工期要求。
2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。
3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。
4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。
5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
第六条、项目物资供应
1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。
2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。
3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
第七条、上报工作量与结算
1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。
2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。
4、甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。
第八条、工尺功能质量和交工验收
1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3、隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
第九条、奖励与罚款
1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。
2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的.质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。
3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。
4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
第十条、其他
1、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。
2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本XX份，甲方执XX份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。
补充条款：XXX
总包单位：XX分包单位：
负责人：XXXX负责人：XX
工程代表人：工程代表人：XXX
内部银行账号：XXX内部银行账号：X
XXX年XXX月日
【工程委托施工合同】相关文章：
工程委托施工合同12-02
工程委托施工合同06-23
工程委托施工合同08-30
工程委托施工合同模板02-14
工程委托施工合同15篇03-02
消防改造工程委托施工合同02-15
工程委托施工合同13篇02-14
工程委托施工合同15篇06-23
工程委托施工合同(15篇)11-15
工程委托施工合同范本09-03