【荐】委托的合同
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的委托的合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
委托的合同1
甲方(委托人):
乙方(检测机构):心
检测机构编号:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的.原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北XX马路风电场道路工程
1.2工程地点:____县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:XX水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:20-4-1
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它:
第九条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向
当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
联系人:
联系人:
联系人手机:
联系人手机:
合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点:
委托的合同2
委托方季建平(以下简称甲方)
受托方 (以下简称乙方)
甲方就委托乙方代为采购 奥康品牌男皮鞋 事宜,在双方友好协商,平等互利的基础上达成如下协议:
第一条:货物名称.规格型号.数量单价等;
第二条:合同金额:本合同项下奥康男皮鞋的总价款为人民币
第三条:付款方式:甲方支付订金人民币5000元。乙方负责开具第三方需要发票(税费由乙方支付)。发票开具总额为 95576 元人民币,以上款项由第三方支付到达乙方账户后5日内乙方退还甲方订金及利润26521元。
第四条:交货地点:丽水市商贸物流城14幢10号,之后由乙方负责包装寄送到甲方指定地点内,有关运输费用由 甲方 支付。
第五条:交货日期:收取订金后25日内。
第六条:甲乙双方的责任与义务:
1、乙方负责采购合同项下货品,并保证合同的相关货品符合国家标准,负责尺码调换。
2、货物叫甲方验收后,及时与甲方办理相关财务结算手续
第七条:合同争议的解决方式:
本合同在执行过程中发生的.争议,有甲乙双方协商解决,协商不成的由被告所在地法院解决。
第八条:其他;
一、 本合同自签字盖章后生效;
二、 本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力;
三、 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方;
经办人;
经办人:
开户行及账号
:开户行及账号:
年 月 日
年 月 日
委托的合同3
合同编号:
托运方(简称甲方):
联系人: 联系电话:
联系地址:
承运方(简称乙方): 身份证号码:
联系电话: 联系地址:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为保证双方的合法权益,经甲乙双方协商一致,甲乙双方在自愿、平等、诚信的基础上签订本合同。
一、委托事项
甲方将 的运输委托给乙方。 合同期为年,自年月日至年月 日止。
二、运输方式及车辆要求
本合同的委托运输方式为汽车运输,车辆为 ,上述车辆要求同时具备如下条件:
1、具备车辆行驶证、道路运输证等应具备的有效证件;
2、已缴纳当年度的机动车交通事故责任强制保险、第三人责任险、车上人员责任险、承运货物责任险等保险。
三、货物的装卸以及签收 本合同项下货物的装卸由乙方主要负责,收货单位协助。乙方按照甲方委托的'货物运到指定的地点,由收货单位接收货物,收货单位在收货或结算单据上进行签收确认,乙方负责将收货或结算单据及时交给甲方。
四、货物保证
1、乙方保证运输过程无少量、无丢失。
2、应采取防潮、防雨、防盗等措施。
3、验收:收货单位收到货物与发货单位的数量减少或其他损失,由乙方承 担责任,赔偿标准以货物买卖双方交易价格及造成的损失为准。
五、运费结算
1、支付方式:月结:次月日之前。
2、结算方式:固定报酬:每个月甲方给与乙方 元(人民币)作为 委托运输费用。
六、风险承担
1、本合同项下货物交运给乙方后,自装车时开始开始,货物的毁损、灭失由乙方承担损失赔偿责任,但乙方则很难革命货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理耗损、甲方或收货单位造成的除外;
2、乙方对货物的毁损、灭失的赔偿额为该货物买卖双方实际交易价格及给甲方造成的其他损失。
七、安全责任及要求
1、在提货及交货过程中,乙方应遵守甲方及收货单位的要求及有关规章制度,在装运过程中增强安全及环保意识,确认人员健康安全。
2、乙方在运输过程中如发生交通事故或违章超限等情形,应由乙方自行负责并承担因此造成的全部责任和损失。
八、争议的解决方式
在本合同履行过程中,双方如发生争议,应友好协商解决;如协商不成,甲乙双方应向江门市蓬江区人民法院起诉。
九、本合同如有未尽事宜,双方协商订书面补充协议。补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十、本合同那个自双方签字盖章之日起生效。一式两份,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
时间: 时间:
委托的合同4
甲方:_____________
乙方:_____________
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等有关法律法规的规定,就甲方委托乙方作为甲方“______华庭”的广告服务代理(包括平面创意、撰文、设计、策划)事宜,达成如下一致协议:
一、合作范围
甲方委托乙方作“_______华庭”项目的广告服务代理,全权负责本项目的'广告创意、撰文、设计、策划等代理事宜。
二、合作期限
委托期为______年______月______日至______年______月_____日。本协议所拟合作期限届满前一个月,经双方协商同意,双方可续签协议。
三、乙方工作内容
广告的创意、文案、软文撰写、设计、策划、影视创意等事宜
委托的合同5
甲方:
乙方:
双方在平等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就育苗基地委托管护事宜签订本合同。
一、委托种植的苗木幼苗名称、数量
苗木幼苗名称及品种:白蜡、垂柳、山桃、榆树、新疆杨等共计36亩;
二、甲方责任
1.甲方负责提供幼苗种类、数量;
2.甲方负责提供无病害、健康的苗木;
3.甲方负责协调苗地、水源等存在的'矛盾;
三、乙方责任
1.乙方负责管护期内的幼苗浇水、修剪、除草等日常抚育工作;
2.乙方负责管护期内幼苗病害防治工作;
3.乙方负责看管幼苗工作,防止丢失、人为破坏、牲畜啃食、火灾等情况发生
四、管护时间及结算方式
1.管护期为: 年 月 日至 年 月 日,共月,每月元,共计元(大写:)。
2.结算方式:甲方在结束管护日期验收合格后一次性给乙方结算。
五、违约责任
1.乙方因管护不力导致苗木损失,由乙方向甲方赔偿;
2.因甲方未协调矛盾导致苗木损失的由甲方承担;
3.因自然灾害(不含火灾)等不可抗逆的因素导致苗木损失的乙方不承担责任。
六、本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式二份,合同双方各执一份。本合同未尽事宜,按照《合同法》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
委托的合同6
甲方:
乙方:
为了双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本项目具体情况,明确双方职责,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,条款如下:
一、工程地点
二、工程内容
三、工期
1.开工日期:
2.施工期内,若因停水、停电、暴雨天等不可控因素或客观条件导致不能推进项目进程的情况,经甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、项目合同价款
经三轮议价和协商,本合同总价款为人民币: 元(大写:元)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,由甲方书面确认后,按实结算。报价详见附件。
五、甲方权利和义务
(一)权利
1.甲方对本合同项目策划方案进行全面审核,在甲方同意策划内容和施工规划后,乙方才可以进场施工;
2.甲方在本项目实施过程中有监督乙方,确保项目按照既定方案实现的权利;
3.若甲方发现施工未按既定策划方案实施,或乙方存在不符合校园管理的`行为,甲方有权要求乙方改进、提出批评、直至作出处罚;
4.甲方在本项目施工结束后负责项目验收。
5.若发现乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
6.甲方依照双方约定,预留全项目报价的5%,合计人民币 元(大写: 元)作为质保金,工程质量质保期一年,一年内因施工质量造成的修复工作由乙方负责。
(二)义务
1.甲方为乙方校园施工提供水、电、通行等便利;
2.甲方在施工过程中若因既定方案有改动,因提前三天和乙方沟通;
3.甲方在项目验收合格后,三个工作日内向乙方出具书面验收证明。
4.项目验收合格后,甲方应在15个工作日内向乙方结清质保金外的所有项目款,计 元(大写: 元整)。一年后(截止 年 月 日)经确认无重大工程不达标问题,应结清乙方预留的5%质保金。
六、乙方权利和义务
(一)权利
1.乙方依据既定策划方案自助实施本项目的准备、施工工作;
2.乙方在项目实施过程中遇到需要甲方协调处理的问题,及时向甲方反馈,由甲方负责协调解决。
3.甲方有增加或更改项目内容导致项目实施成本增加的,乙方视实际情况提高报价,并与甲方签订补充协议。项目按照最终费用结算。
(二)义务
1.乙方负责对本项目的内容策划、顾问延请、内容搜集和整理、工程包料;
2.乙方应确保项目质量、在施工期间保证安全、保证工期、保证文明施工、确保验收合格。
3.施工期间若有需要使用水电设施,乙方应提前与甲方协调。
4.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理。
5. 乙方于竣工后三天内向甲方提请验收。
七、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币1000元(大写:壹仟元整);若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
八、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
九、合同份数
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执壹份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托的合同7
受托方(甲方):_________
委托方(乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲乙双方经友好协商,就乙方委托甲方代购白银事宜,达成如下协议:
第一条品种规格
代购白银的品种、规格以乙方函电通知(包括数据电文形式)为准。
第二条交付地点、时间
货物交付地点为_________交易市场指定仓库,如有变动,双方另行协商。交货时间依乙方付款进度,双方另行确定。
第三条验收标准
甲乙双方认可的验收标准为:
1、一级标准胶(SCR5)、二级标准胶(SCR10)执行国标GB/T8081-__规定的各项品质指标;
2、三号烟片胶(RSS3)执行国际标准化组织ISO20xx:__规定的各项品质指标;
3、一级丁苯胶(SBR1502)执行国标GB12824-91规定的各项品质指标。
第四条数量及价格
代购白银的数量及价格以乙方拟在_________交易市场卖出的货物数量及价格为准,乙方以函电通知(包括数据电文形式)甲方。
第五条委托费用
按实际发生的费用支付(含销售收费),每吨最高不超过货值千分之一。
第六条付款方式
甲乙双方约定采用分期付款的方式,具体进度和额度如下:
1、合同生效日支付首期货款500元/吨;
2、代理期间,如双方议定的代购价格低于_________交易市场同品种白银的加权平均成交价格,乙方应及时支付该差额款项;
3、交货当日付足全额货款;
4、委托费用一并从货款中扣划。
第七条违约责任
1、若甲方根据上述代购的.价格和数量联系货物并与第三人形成相应合同关系,而乙方不能按上述付款方式如期支付货款,则甲方有权通过_________交易市场行使乙方向第三人的履约义务,由此产生的全部价格损失及费用由乙方承担。乙方已付货款在承担损失后如有余额,由甲方返还乙方;若乙方已付货款不足以承担损失的,甲方有权向乙方追索。
2、若甲方代购的白银不符合本协议第三条所述的验收标准,一切损失由甲方承担。
3、若甲方未按双方约定的地点和时间交货,由此发生的运输费用及相关损失均由甲方承担。
第八条争议处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第九条其它事项
1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决;
2、本合同经双方签章或以数据电文形式承诺同意之日起生效,有效期至双方均以书面形式同意终止之日止。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
法定代表人或(委托代理人):(签章)_________法定代表人或(委托代理人):(签章)_________
签约日期:_________年___月___日签约日期:_________年___月___日
委托的合同8
委托人(甲方):____________
受托人(乙方):____________
甲方因涉嫌请乙方律师担任该案侦查阶段/审查起诉阶段/一审阶段的代理人/辩护人。经双方协商,达成如下协议:
一、乙方接受甲方委托,指派律师担任该案的代理人/辩护人。乙方律师必须依法尽职尽责为当事人服务;
二、根据律师服务收费的相关规定,甲方应在本合同签订时一次性向乙方支付律师费差旅费和其它必要的办案费用;
三、乙方律师担任辩护人,应当根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人/被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。被告人如有其它要求,在不违法的前提下,律师要尽量协助;
四、甲方(包括本案的犯罪嫌疑人或被告人,下同)应如实陈述案情,及时提供真实合法的证据材料,并按受案法院以及涉案相关部门的.规定和乙方要求及时履行各项配合协助义务,否则,视为甲方主动终止或放弃委托事务,乙方有权单方解除合同,终止代理/辩护,所收费用不予退还,由此造成的一切损失和责任均由甲方自行承担;
五、乙方接受委托后,若发现委托事项违法、甲方捏造事实、隐瞒案情、弄虚作假、利用律师提供的服务从事违法活动、或者甲方提出其他不合理要求,致使律师无法正常履行职务的,乙方有权终止代理/辩护,已收取的费用不予退还,由此引起的后果由甲方承担;
六、乙方就该案讨论过程中对案件结果的预判,是基于甲方提供的案件情况所作出的初步判断,该判断不代表乙方对该案件处理结果的保证;
七、甲方有权终止委托,但乙方无过错时,所收费用不予退还;
八、本案以判决或裁定、调解、和解、撤诉、终(中)止审理、移送其他机关处理等方式结案的,均视为委托事务的完成;
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;
十、本合同自双方签字盖章并交纳律师费用后生效,有效期限至一审阶段终结时止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日-_________年____月____日
委托的合同9
甲方:
乙方:
达成协议如下:
一、乙方接受甲方委托,指派管东平律师担任甲方代理人。
二、乙方应依照法律维护甲方合法权益,所指派的律师如因故中途不能执行职务,应负责另行指派律师接替,乙方指派的律师必须对委托事项认真负责,尽忠职守,自委托之日起完成下列第1、调查取证2、申请仲裁3、提前介入4、法律帮助5、刑事辩护6、本案一审项工作:7、本案二审8、申请执行纠纷一案,聘请乙方律师担任该案代理人,现经双方协商一致,
三、甲方必须真实地向律师陈述案件事实,提供本案有关证据,乙方接受委托后,如发现甲方有捏造事实、弄虚作假的行为,有权终止代理,所收费用不予退还;甲方如无正当理由解除委托合同,所交的费用不予退还。
四、甲方以下列方式交纳律师代理费:一次性支付律师费元于月日之前支付。
五、甲方选择的收费方式确定后,无论乙方通过何种途径(包括诉讼或非诉讼)为甲方追收回债款或维护了甲方的`合法权益(即不限于法院执行,包括债务人主动还款等),均应视为乙方已完成了甲方所委托的工作,甲方应按双方商定的收费方式支付律师代理费。
六、本委托合同一式三份,自签订之日起即具有法律效力,至双方约定的委托事项完结之日终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托的合同10
甲方(委托人):
乙方(被委托人):
甲方拟委托乙方对_________项目进行建设期全过程管理,为确保该项目建设规模、标准、投资和建设工期,使该项目在验收合格、保修期满后保质顺利交付甲方,根据,中华人民共和国合同法及相关法律法规,经双方充分协商,对______项目的委托管理事项达成一致,特订立合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2,
3、国土证:
4、用途:商业、住宅
5、建设地点:
6、建设规模:
二、双方权利与义务
1、乙方权利与义务
(1) 乙方接受甲方委托,在本项目开发期内代表甲方对本工程项目开发组织实施全过程管理及服务,承担本项目开发过程中建设单位责任与权利。
(2)根据甲方对项目的初步设想,组织专业营销机构对项目进行市场调查、项目定位及方案论证,在充分考虑市场需求的前提下,组织设计机构进行规划方案的设计。根据规划设计的批准方案作出项目工程估算。
(3) 组织设计机构进行初步设计及施工图设计,并按照批准的施工图设计组织编制工程预算。编制适应于本工程实际的资金及进度计划,报甲方批准。
(4) 负责申报项目公司的资质申办、项目规划、建管、国土、环保及其他项目报建的全部相关手续,取得施工许可证等开工所需相关证照。
(5)确定勘测、监理、施工、材料与设备供应商、造价审计、等相关参建单位。乙方负责编制招标书及合约条款,并组织招标,招标书及合约条款须事先报甲方批准。
(6)负责编制本工程建设所需资金计划,经甲方审批后,乙方负责在批准的年度计划和季度计划范围内按工程实际进度及时审核并向甲方提交工程款支付申请。乙方必须严格按批准和审定的建设规模、功能、标准和预算组织建设,一切变更、调整、改变均需事前报甲方批准同意。
(7)严格按批准的进度组织实施工程建设,乙方保证项目按合同规定的期限建成,并确保工程质量。由于甲方未按期向施工方支付建设资金,由此造成的经济、工期损失,乙方不承担任何责任。
(8) 定期向甲方汇报工程进度,接受甲方的监督和管理。
(9)组织各单项工程的质量验收,申报项目竣工验收。工程验收合格后,向甲方及时送交竣工结算资料和竣工财务决算报表。办理工程移交事宜,同时向有关部门移交完整的建设档案资料。
(10)负责工程竣工后保修事宜。
2、甲方权利与义务
(1) 甲方作为本工程基本建设程序的管理方,对该项目行使业主职权。
(2) 合同签订后,及时向乙方移交前期工作手续,协助乙方做好工程建设过程中涉及有关部门单位相关工作,为乙方的工作创造良好的外部条件。
(3) 审核乙方项目建议书、初步设计、施工图设计及预算、工程进度计划、资金使用计划并给予及时回复。
(4) 负责按期向施工方支付工程进度款项。
(5) 参与项目建设过程中招投标、设备、材料选定及质量验收等有关工作,选定项目建设的参建单位。
(6) 按照建设进度计划,稽查工程质量、安全、进度、成本、标准及资金使用情况,及时审核实施过程中重大设计变更及资金调整计划。
(7) 协助解决工程中重大问题,为乙方提供必要的现场办公场所,协助乙方办理施工用水、用电等有关手续。
(8) 负责组织竣工财务决算,在竣工验收后及时与乙方办理项目接收手续。
三、工程投资及合同价款
1、乙方应将本项目方案、论证、可行性研究、测量、钻探、工程设计、监理、质量监督、红线等各种证照办理费用控制在国家规定额度以内。
2、乙方项目管理费按工程总成本的__%计取。工程总成本指完成全部工程所需的总成本,包括但不限于设计、地勘、监理、建安工程费、报建费、项目室内外配套工程费等工程费。
3、规划、城市管理和其他政策性各种缴费,经双方与有关部门交涉认可后,乙方提前申报,并向甲方提供政府相关部门出具的缴费通知单,甲方据此直接向有关部门交纳。
四、项目管理费的支付方式:管理费的支付在施工期间暂按甲方批准的工程成本预算计算,全部费用以审计后的财务决算的数据为依据进行结算:
1、项目取得施工执照之日一周内,甲方向乙方支付管理费__%;
2、项目封顶后一周内,甲方向乙方支付管理费__%;
3、工程竣工验收合格,办理完综合验收合格证后一周内,甲方向乙方支付管理费__%;
4、余款在办理完工程结算后根据工程实际造价一周内结清。
五、工程质量
设计质量:合格
施工质量:合格
六、乙方应不遗余力地工作,满足业主工程进度要求。项目进度严格按照框架合同进度实施,详见本合同进度计划附表。
七、奖惩办法及违约责任:
1、乙方通过采取科学管理办法,提出合理的建议,优化设计和施工方案,在达到设计要求、满足使用功能的前提下,严格控制各项成本。在完成预期利润的情况下,甲方可酌情对乙方给与一定的奖励。
2、乙方应严格要求派驻工地的工作人员,遵守职业操守,不得与任何参建单位私自往来、谋取私利。否则,甲方视情节轻重有权勒令乙方予以改正、要求换人、直至终止本合同;如给甲方造成损失的.,乙方承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定完成管理内容,或未经甲方批准擅自变更项目建设方案(规模、标准和内容等),或超出甲方审批的规模、内容、标准造成投资增加,甲方可拒绝批准并严令乙方改正,所造成的损失由乙方承担赔偿责任,在管理费中扣除,超出部分由乙方承担。由于甲方指令所造成的损失或工期延误,乙方不承担任何责任。如因政府有关部门强令满足有关城市建设标准,乙方应及时通报甲方,取得甲方的谅解同意。
4、甲方应按期向乙方支付管理费,如因甲方拖延支付管理费而使乙方无法正常开展工作,并导致工程建设受影响,责任由甲方承担。甲方应赔偿乙方的损失。
八、其它
1、甲方任命的本工程实施管理协调总代表为__________,乙方总代表为__________,双方不论哪方换人均需提前一星期书面行文通知对方。
2、现场管理办法及专业管理细则由乙方提出,甲方现场总代表审批,供乙方现场工作人员的遵守。
3、本协议未尽事宜,双方通过协商后另订。
4、本合同双方签字后盖章后生效。
本协议一式肆份,双方各执贰份;具有同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电话: 电话:
地址: 地址:
帐户: 帐户:
年 月 日
委托的合同11
甲方:__________________
乙方:__________________
双方经认真协商,依照我国有关法律,就乙方代理甲方与共同设立_________有关事宜,签订委托代理协议如下,双方共同遵循履行:
第一条:委托事项__________________
第二条:甲方的义务
及时、真实、详尽地向乙方提供与委托事项有关的全部文件和背景材料,并承担因违反本款而产生的对双方不利的后果。积极、主动地配合乙方为甲方的利益所从事的各项工作,并根据事实需要为乙方提供便利条件。依照本协议规定向乙方支付的代理费。
第三条:乙方的义务
积极、负责地为甲方提供本协议规定的`代理服务,依法切实维护甲方的利益。及时、迅速地办理本协议规定的事务,主动与甲方保持工作联系。除非特殊原因,乙方在任何情况下不得向任何第三人提供本协议项下有关甲方的资料,文件以及其他任何情况。
第四条:协议期限
本委托代理协议自签约之日起生效,至本协议约定委托事项完成之日终止。
第五条:代理费的金额及支付
双方经协商一致同意代理费金额及支付方式如下:
代理费总额人民币______元整。
代理费分两期支付,于本协议签订时支付人民币______元整,于代理事务完成时支付人民币______元整。
第六条:协议的解除、违约责任
甲方如未履行本协议第二条规定的义务,或甲方逾期未向乙方提供有关办理代理事务所需资料,或甲方逾期不支付代理费,乙方有权终止本协议。
乙方未全部履行本协议第三条规定的义务,甲方有权解除本协议。
本协议如因甲方的原因解除,甲方不得要求退还已支付的代理费用。如因乙方提出终止而解除,乙方应退还甲方的代理费用,并承担因其未完全履行本协议所尽的义务,而使甲方合法权益造成实际损害的责任。
第七条:其它条款
1。代理事务的过程当中,如需乙方代甲方支付费用,应由甲方按所开具的发票实报实销。
2。本协议未尽事宜可由另行协商。双方在本协议之外另行达成的补充协议应视为本协议不可分割的一部分。本协议一式_____份,双方各执_____份,每份具有同等的法律效力。
3。如果国家政策有所变动或者有不可抗拒的因素甲乙双方将中止本合同,乙方将不承担法律责任。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
委托的合同12
客户:_________________________
受托人:___________________
经双方协商,就委托事项达成如下协议:
第一委托事项
委托人委托受托人处理下列事务:
第二条权限和要求
受托人处理委托事项应当符合下列要求:
1.范围:___________________
2.质量:___________________
3.金额:___________________
4.其他要求:委托人对委托事项有其他要求的,受托人应当根据委托人的要求执行。
第三条委托期限
从___________________________到___________________________。
第4条转授
1.关于受托人是否可以委托,双方同意按以下第1种方式处理:
1)受托人不能处理第三方委托的事项;
2)受托人可以将下列事项委托给第三方,其他事项由受托人自行处理:
3)受托人可以将委托事项委托给第三人。
2.对于本协议约定受托人可以委托第三方的事项,受托人仍需承担该事项的责任。
第五条报告
受托人有义务向委托人报告受托事务。具体的报告方法有:
1.报告方法:
2.报告时间:
3.委托人有权随时了解委托事务的处理情况和进展,受托人应予以配合提供。
第六条处理委托事务所取得的财产
1.处理委托事务所的财产和收入归委托人所有,包括但不限于以下内容:
2.受托人将处理委托事务所取得的财产转让给委托人的时间、地点和方式:
第七条报酬
1.委托人应当向受托人支付报酬。具体标准如下:
1)薪酬标准:
2)支付时间:以内支付。
2.受托人处理委托事项发生的费用,按照下列方式处理:
1)由受托人承担;
2)委托人据实报销,但仅限于以下范围:
第八条解散和终止
1.双方可协商解除本协议;
2.有下列情形之一的,本合同解除:
第九条违约责任
1.逾期付款的`,每逾期一天,违约方应向收款方支付0.1%的违约金;
2.受托人超越委托权限或者违反委托要求的,应当赔偿委托人损失。
3.其他:
第十条争端解决
因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,按以下方式解决:
1)提交仲裁委员会仲裁;
2)依法向本合同签订地(市区)人民法院提起诉讼。
第十一条其他
1.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2.补充:
委托人(签名或盖章):
在_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
受托人(签名或盖章):
在_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
委托的合同13
兹有(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)定做服装,根据双方协商,达成以下协议并共同遵守。
一、合计总金额(人民币)大写
陆仟元整小写:6000元
二、付款方式
乙方给甲方供货,组织材料进行生产。甲方应预支付全额的0%订金即(¥0元),乙方交货给甲方指定地点并验收合格后,甲方支付合同剩余100%货款(¥6000元)。
三、交货规定
交货日期:月延误期不得超过3天。
四、验收方法
乙方按甲方制作样板为依据制定款式、面料、颜色、数量。质量水准等供货给甲方确认。
五、双方责任
1.乙方给甲方供货时。甲方验收,清点数量无误则须给乙方付清余款,如甲方无故拖延乙方货款,乙方有权收加其所供货,并追究因此甲方给乙方造成的经济损失。
2.甲方如无故中途退货或者拒收货,甲方应偿付乙方货款总值的.作为违约金并赔偿因此给乙方造成的一切经济损失。
3.以双方认可样板为准(如无样板或合同无特别说明,则按国家市场同类服装标准)。
4.乙方有责任按照甲方要求制作服装,否则,乙方应负责返修,并承担返修的费用。
5.乙方有责任按照合同规定进行交货,每延期一天。乙方应偿付乙方延期交货部分货款总值1%罚金。
六、补充
附则以上价格为含税价。
七、其他
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自签定之日起有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托的合同14
本协议由以下双方当事人于_________年_________月_________日在_________签订:
甲方:_________________ 乙方:__________________
法定地址:_____________ 法定地址:_____________
企业法人营业执照号码:_________ 企业法人营业执照号码:_________
鉴于:
1、甲方全资附属企业_________于_____年签署关于_________委托合同(以下简称“合同一”),约定由_________承担_____勘探开发作业者义务,且_________拟委托甲方代为向乙方无偿转让其在合同一项下的所有权利与义务。
2、甲方全资附属企业_________于_________年签署关于_________委托合同(以下简称“合同二”),约定由_________勘探开发作业者义务,且_________拟委托甲方代为向乙方无偿转让其在合同二项下的所有权利与义务。
3、甲方已商得_________的同意,拟确认上述权利义务的转让。
据此,甲乙双方约定如下:
一、甲方同意:
(一)将合同一(本协议附件一)项下_________的所有权利义务及合同二(本协议附件二)项下_________的所有权利义务无偿转让给乙方,由乙方分别作为合同一和合同二的一方当事人享有权利,并履行义务。
(二)在本协议签署后三十天内,将合同一和合同二及其它一切相关文件交付乙方。
二、乙方同意接受合同一项下_________的所有权利义务及合同二项下_________的所有权利义务,分别作为合同一和合同二的一方当事人遵守委托合同的各项约定。
三、甲方承诺并保证,就合同一项下_________和合同二项下_________的权利义务之转让,均已取得充分有效的委托授权(本协议附件三、四)。
四、甲方保证:
(一)乙方不受因_________履行合同一项下的权利义务及_________履行合同二项下的权利义务而引起的索赔、诉讼或费用开支造成的损失。
(二)补偿乙方因前款所述之原因而遭受的'损失(如有)。
五、本协议生效后,乙方承诺分别与_________就有关的_________合作开发安排作随时的协商,以利于合同一及合同二的具体执行。
六、本协议适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。
七、凡因本协议发生的争议,应由签署本协议的双方当事人协商解决;如协商不成,本协议任何一方当事人均可将该争议提交____仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决为终局裁决。
八、本协议自双方授权代表签字、盖章并经_________和_________确认(本协议附件五、六)之日起生效。
九、本协议有效期自本协议签署之日起至合同一和合同二履行完毕之日止。
十、本协议之附件为本协议之有效组成部分,与本协议有同等效力。
十一、本协议一式_________份,每份具有同等效力。
甲方(盖章):___________________ 乙方(盖章):___________________
授权代表(签字):_______________ 授权代表(签字):_______________
委托的合同15
合同编号:
甲方(委托人):_______
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构):_______
检测机构编号:_______
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的'原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点:丘北县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:20xx年X月X日
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它:
第三条:争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第四条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:
联系人手机:联系人手机:合同订立时间:年月日
合同订立地点:丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心
【委托的合同】相关文章:
委托设计合同委托合同12-06
委托建房合同-委托合同02-25
委托代办合同-委托合同02-25
委托贷款委托合同07-13
委托贷款委托合同10-09
委托经营合同委托经营合同是否属于委托合同09-06
委托设计制作合同-委托合同01-04
专利委托合同-委托合同02-25
委托理财合同模板-委托合同02-25
银行委托贷款委托合同12-06