家庭装饰合同

时间：2022-06-24 02:39:24 装修合同我要投稿

家庭装饰合同

　　家庭装修好以后还需要装饰，让自己居住的环境更美观，需要签订一份装饰合同，本文是家庭装饰合同范本，仅供参考。

　　家庭装饰合同范文【一】

　　发包方(以下简称甲方)：_________

　　承包方(以下简称乙方)：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

　　1.2 住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。

　　1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 总价款：_________元，大写(人民币)：_________.其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________.经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　1.5 工程期限_________天;开工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;

　　1.6 工程内容及做法

　　第二条施工单位资格

　　乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。

　　第三条材料供应

　　3.1 按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　3.2 按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第四条工程质量

　　4.1 本工程执行_________(填建筑装饰工程技术规程)、_________(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　4.2 本工程由_________方设计施工方案。

　　4.3 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4.5 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　4.6 施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第五条工程验收

　　5.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________.

　　乙方应提前_________天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单;

　　5.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单);

　　5.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第六条工程款支付方式

　　6.1 双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

　　(1)本合同签订后，开工前_________至_________日，甲方支付相当于总价款_________%的工程款;

　　(2)完成_________%的工程量之日后的_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款;

　　(3)竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

　　(4)竣工验收合格_________年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。

　　6.2 因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

　　6.3 双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。

　　6.4 竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的_________%的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。

　　第七条有关安全生产和防火约定

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　第八条工程监理

　　8.1 本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。

　　8.2 本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。

　　8.3 为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时，按协议条款的'约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。

　　第九条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　9.1 甲方在开工日期_________天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

　　9.2 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式_________份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费_________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　9.3 使用境外图纸，不能满足施工需要时，双方应在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。

　　第十条乙方驻工地代表

　　乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：

　　10.1 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。

　　10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

　　10.3 乙方代表易人，乙方应于易人前_________天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

　　第十一条甲方工作

　　11.1 甲方应在开工前_________天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　11.2 做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　11.3 如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

　　11.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　11.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　11.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第十二条乙方工作

　　12.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　12.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　12.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　12.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　12.5 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　12.6 指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　12.7 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

　　第十三条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。

　　第十四条工期延误

　　14.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　14.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　14.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　14.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第十五条违约责任

　　15.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

　　15.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　15.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　15.4由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付违约金。

　　15.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

　　15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

　　15.7甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

　　15.8乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　第十六条合同的变更和解除

　　17.1 合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_________%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　17.2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　第十七条垃圾清运

　　因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_________地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_________元(此费用不在工程价款内)。

　　第十八条声明及保证

　　甲方：

　　18.1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　18.2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　18.4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　18.1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　18.2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　18.4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十九条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第二十条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第二十一条通知

　　21.1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　21.2各方通讯地址如下：_________.

　　21.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第二十二条争议的处理

　　22.1本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　22.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第二十三条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第二十四条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执 _________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　委托代理人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　家庭装饰合同范文【二】

　　本协议当事人：

　　甲方：深圳百仕达物业管理有限公司百仕达花园期服务中心

　　乙方(业主)：______________________

　　鉴于

　　1、甲方系百仕达花园小区的物业服务单位，并专门设立百仕达花园期服务中心(以下简称甲方服务中心)负责提供具体的物业管理服务。

　　2、乙方系购买百仕达花园小区房屋的业主，其乙方拟对其所购之房屋进行装修。

　　为加强百仕达花园小区房屋装饰装修的管理和监督，有效制止违章装修行为，维护小区环境整洁、美观、营造安全、舒适的居住环境，甲、乙双方经协商一致，就乙方房屋装修所涉事宜，达成如下协议：

　　一、房屋装修所涉情况

　　1、装修房屋的房号：_____________________________________

　　2、装修房屋的面积：_____________________________________

　　3、装修房屋的日期：自年月日至年月日

　　4、装修流程及说明：详见附件二、附件三

　　二、装修收费项目及缴纳标准

　　1、装修文件费、《施工人员出入证》工本费

　　乙方应按照附件一表格内所载明的金额和时间向甲方缴纳装修所涉文件费

　　、《施工人员出入证》工本费。有关具体的装修申请表等资料，待业主进行房屋装修工程施工前，到甲方索取，并按本协议项下附件的规定办理有关手续。

　　2、装修保证金

　　本协议签订时，乙方应按照附件一所规定的标准向甲方缴交装修保证金，装修保证金作为乙方以及乙方所聘请的装修施工单位全面、适当的履行本协议以及本协议附件一《装修收费项目及缴纳标准》、附件四《业主房屋装修管理规定》之各项管理规定的保证。乙方装修期间，如乙方以及乙方所聘请的装修施工单位出现违反本协议以及本协议附件四所规定的违约行为时，甲方有权根据附件一、附件四的规定直接从装修保证金中扣除相应违约金额度;如乙方以及乙方所聘请的装修施工单位未有发生违反本协议以及本协议附件一、附件四所规

　　定的任何违约行为，则乙方装修完工并经甲方查验确认乙方以及乙方所聘请的装修施工单位无任何违规、违章情况后，乙方按附件三《装修流程说明》项下第11条规定向甲方申请退还装修保证金(无息)。

　　3、垃圾清运费

　　本协议签订时，乙方应按照附件一所规定的标准向甲方一次性缴纳垃圾清运费，也可以申请由乙方自行清运。

　　四、以下情形涉嫌违章装修，甲方有权对乙方采取临时停水停电、禁止施工单位人员进场装修、禁止装修材料进入小区等临时性处罚性措施。

　　五、双方权利义务

　　1、甲方作为百仕达花园期小区服务单位，应严格按照百仕达花园小

　　区的相关物业管理制度规定，为乙方的房屋装修活动提供方便。

　　2、甲方有权对乙方以及乙方所聘请的装修施工单位的装修活动进行监督、检查，并按照百仕达花园期小区的《管理规约》(附件五)、本协议以及项下附件的规定追究乙方违规、违章装修的违约责任，甲方有权单方面采取临时停水停电、禁止施工单位人员进场装修、禁止装修材料进入小区等临时性处罚性措施。

　　3、乙方应严格按照本协议以及本协议项下附件的规定从事合法、文明装修活动。

　　4、乙方应聘请具备合法专业资质的装修施工单位进行装修，并督促、确保乙方所聘请的装修施工单位合法、合规、文明施工。

　　5、乙方应对乙方以及乙方所聘请的装修施工单位之违法、违规施工等违约行为承担全部责任。

　　6.乙方如果发生本协议第四条任何一种涉嫌违章装修的情形，乙方必须自行在甲方发送的违章装修限期整改通知书规定的期限内拆除整改完成;逾期甲方有权单方面采取行动，帮助乙方完成拆除违章搭建和恢复原状，发生的费用将从装修保证金中予以抵扣，乙方表示理解，并不得有任何的异议。

　　六、承诺与保证

　　1、装修期间，乙方承诺按照国家、深圳市的相关装修管理规定、百仕达花园期小区《管理规约》以及附件四《业主房屋装修管理规定》的规定从事合法、合规、文明装修活动，且保证乙方的装修不会对相邻业主或小区其他业主正常使用物业、日常生活构成任何不良影响或妨害。

　　2、乙方保证乙方所聘请的装修施工单位做到合法、合规、文明装修，否则，乙方应对其所聘请的装修施工单位的违规、违章装修行为直接向甲方承担违约责任，甲方有权单方面采取临时停水停电、禁止施工单位人员进场装修、禁止装修材料进入小区等临时性处罚性措施，甲方有权单方面采取行动，帮助乙方完成拆除违章搭建和恢复原状，发生的费用将从装修保证金中予以抵扣，乙方表示理解，并不得有任何的异议。

　　甲方有权直接从保证金中扣除相应违约金额度。乙方亦保证不会以任何理由对甲方之前述违约责任追究行为进行抗辩。

　　3、乙方应自行对其装修行为的合法性与装修工程的质量负责。若所涉装修方案依照法律或政府规定须至相关主管部门办理报批手续的，所涉报批手续仍应由乙方自行办理并承担费用。甲方的审批并不免除乙方应承负的法律义务，亦不能取代政府的审批手续。

　　七、违约及赔偿

　　1、任何一方有违反本协议以及本协议项下附件规定的任何行为，即属违约，违约方应按照本协议以及本协议项下附件一《装修收费项目及缴纳标准》、附件二《装修流程图》、附件三《装修流程说明》、附件四《业主房屋装修管理规定》、附件五《管理规约》的规定向对方承担违约责任。

　　2、因乙方(包括乙方聘请的装修施工单位)违反本协议以及本协议项下附件的相关规定，致使甲方或甲方工作人员、百仕达花园期小区业主以及其他相关人员之人身损害或财产损失的，或被有关行政主管部分施以行政处罚的，乙方应自行承担由此所引致的一切责任。若因此而致使甲方先行承担相关赔偿或行政处分责任的，乙方同意甲方由此所支付的赔偿金或罚款、诉讼费、律师费、交通费等均为乙方违约予甲方造成的损失，乙方应于收到甲方书面索取通知(通知按乙方于本协议文尾所提供的`联系地址发送)之日起7日内将前述费用金额偿付予甲方，逾期，则乙方还应按日以每延日应偿付额千分之五的标准向甲方支付违约金。

　　八、争议解决

　　因本协议以及本协议项下附件所发生的一切争议，双方应协商解决;若协商不成，任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

　　九、其他

　　1、本协议项下附件，系本协议不可分割之重要组成部分，与本协议同具法律效力。

　　2、本协议正本连同附件一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字盖章且于乙方缴纳装修保证金后生效。

　　本协议附件(包括但不限于)：

　　附件一：装修收费项目及缴纳标准

　　附件二：装修流程图

　　附件三：装修流程说明

　　附件四：业主房屋装修管理规定

　　附件五：管理规约

　　(以下无正文)

　　甲方：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　日期：年月乙方：联系电话：联系地址：日期：年月日日

　　附件一：装修收费项目及缴纳标准

　　按政府有关收费，具体内容及标准见下表：

　　深圳百仕达物业管理有限公司

　　附件二：装修流程图

　　深圳百仕达物业管理有限公司

　　附件三：装修流程说明

　　1、乙方本人或其委托人到甲方服务中心前台领取《装修申请表》、《装修承诺书》、《安全责任书》及相关装修管理规定，并按表中要求逐项详细填写。并可到甲方服务中心复印装修所需的建筑、水、电等竣工图纸(收取适当的复印费用)。

　　2、乙方本人确定装修方案，选定装修施工单位(简称“施工单位”)，并由施工单位指定一名防火责任人。

　　3、乙方会同施工单位负责人备齐如下装修申报材料到甲方服务中心前台办理申报审批手续：

　　(1)填好装修申请表、装修登记表;

　　(2)施工单位的营业护照、资质证明复印件(加盖公司公章);

　　(3)装修项目明细表;

　　(4)房屋装饰施工图(包括建筑、给排水、电气图等);

　　(5)装修人员身份证复印件和一寸照片3张;

　　4、甲方查验装修申报材料齐全，受理装修申报后，在三个工作日内予以审批。装修方案的审批原则如下：

　　(1)不能破坏建筑物的主体结构;不能擅自拆改承重墙、设备、楼板隔音层所有结构、各种管线和破坏防水层等，不得拆改所有混泥土的梁、板、柱、剪力墙等结构;

　　(2)不能破坏建筑物的建筑立面;

　　(3)确定用电负荷;

　　(4)厨房、卫生间等楼板防水措施;

　　(5)装修方案是否符合防火要求。

　　乙方明确知悉：若所涉装修方案依照法律或政府规定须至相关主管部门办理报批手续的，所涉报批手续仍应由乙方自行办理并承担费用。甲方的审批并不免除乙方应承负的法律义务，亦不能取代政府的审批手续。且甲方的审批亦不代表甲方须对乙方的装修质量承担任何明示或暗示的担保责任。

　　5、装修方案经审批同意后，由乙方或施工单位负责人持《房屋装修缴费通知单》到甲方财务室缴清各项装修管理费用(详见《装修收费项目及缴纳标准》)。

　　6、施工单位负责人必须在施工前两天持《装修施工人员登记表》、施工人员身份证复印件、1寸照片3张和盖过财务章《房屋装修缴费通知单》及财务收款单据到甲方服务中心办理装修进场手续，包括办理施工人员《临时出入证》。

　　7、乙方同意在具备以下条件时，甲方方可开通水电，允许乙方委托的施工

　　单位施工。

　　(1)装修方案经甲方审批同意;

　　(2)乙方或其委托的施工单位缴清各项装修管理费用;

　　(3)有《装修许可证》并张贴在装修户门处;

　　(4)施工前必须对水管、地漏、供电线路验收，乙方签字认可;

　　(5)装有备用漏电开关，并按规定备有灭火器;

　　(6)备有临时便厕;

　　(7)通往层厅和电梯等公共部位，铺有成品保护设施。

　　8、装修人员进场施工过程中，甲方有权进行检查，纠正违章，对违反装修规定者，甲方将酌情对施工单位或有关人员给予违约处理，高空抛物者从重处罚。

　　9、若在装修过程中增加施工人员，必须由施工单位负责人到甲方填表缴费，办理人员增补手续，其他人员一律不予办理。

　　10、装修竣工后，乙方(或其授权委托人)通知甲方安排初次验收。初次验收通过后，由施工单位负责人带施工人员《临时出入证》和办证保证金收据到甲方办理退证手续，退领《装修出入证》保证金。

　　11、自初次验收通过3个月后安排复验，复验合格后，由施工单位负责人会同乙方凭保证金缴纳收据，到甲方服务中心办理退领房屋装修保证金手续。

　　深圳百仕达物业管理有限公司

　　附件四：房屋装修管理规定：

　　1、乙方每天的装修施工时间为：周一至周五上午8：30-12：00，下午：14：00-18：00，周六、日和其他时间禁止施工。

　　如有非工作时间内施工，乙方同意甲方有权责令停工，扣留或没收工具，或暂时停止对乙方的水、电供应，直至工作时间予以恢复。除此以外，甲方尚有权依照每次人民币500.00元标准要求乙方支付违约金。

　　2、为保证小区外观统一和完好，乙方以下内容为禁止之列：

　　3、安装分体及窗式空调需到甲方办理审批手续，按甲方指定位置安装;

　　4、安装防盗网的，必须按甲方的规定样式和要求安装;

　　5、装修时不可随意在混凝土结构或烟道、管道井等部位打膨胀螺栓，同时应避免打钉长度并控制相应部位所受荷载，如有问题应及时同甲方服务中心联络反馈至百仕达地产有限公司解决。

　　6、住宅户内除厨卫间外，地面均做隔音层，装修时不要将施工用水倒入地

　　面，避免进入隔音层影响其它墙面潮湿、发霉等现状。如需拆改户内分隔墙，应书面通知甲方服务中心，由甲方服务中心协调百仕达地产有限公司技术部门提供装修工程细部做法建议。所有窗户与墙体的接缝处都做了加强防水，装修时不可破坏，避免出现窗台渗水的现象。

　　7、不得影响共用部门、共用设施设备的正常使用和维修养护以及相邻产权人的合法权益，因装饰装修导致共用部位、共用设施以及其他乙方利益受损，应当承担修复及赔偿责任。

　　8、开发商赠送精装修的业务，如乙方需要更改装修的，装修方案应通过甲方相关工程技术部门核准确认，并要遵守以下条款：

　　(1)天花楼板部分打钉不能超过规定尺寸，否则若破坏上层楼板预埋线管责任自负;

　　(2)户内除厨卫外，其余室内墙面若需打钉时不能超过规定尺寸，否则若破坏预埋线管责任自负;厨房和卫生间墙地面已作好防水处理，因此装修时更改墙地面打钉，应对更改部位重新做好防水处理;

　　(3)厨房、卫生间烟道和管道井墙体打钉不能超过规定尺寸，且不能够悬挂重物，否则会破坏烟道和管道井相关设施的使用功能;

　　(4)如果要更换厨卫墙地砖，可能将会破坏墙地面防水层，因此需要重新做防水处理。

　　9、如因乙方或乙方同意的物业使用人人为原因造成铝合金门窗、阳台玻璃栏板损坏，将由甲方负责恢复原貌，但由乙方支付相应恢复工程的费用;

　　10、施工人员行为

　　乙方必须将甲方发出的《装修许可证》粘贴在单元入户门上。装修单位必须对所属装修人员的行为负责，装修人员必须持有效证件，必须衣着整齐，不得在非工作区逗留;严禁随地吐痰、喧哗、打闹、赌博、饮酒等。办理担保手续;如有私自居住在楼宇内，一经发现，则按规定送交当地派出所。

　　装修人员进入小区范围内必须配戴《临时出入证》，但甲方有最终决定权批准装修人员进入与否。装修人员严禁串栋、串户、否则，乙方应向甲方依照每次人民币100.00元标准支

　　付违约金。

　　11、垃圾/杂物清理由乙方自行清理和清运，或者委托甲方统一清运。乙方装修垃圾装袋后，按甲方指定的方式和时间堆放到指定地点。乙方不得将建筑材料、垃圾堆放在公共场所(包括公共走廊及马路上)，否则，乙方应向甲方依照每次人民币500.00元标准支付违约金。

　　严禁高空抛物，违者将收取违约金人民币1，000.00元，由此产生的全部责任由肇事者一方承担。

　　如经通告后，乙方或乙方装修施工单位未能及时作出清理安排，甲方将自行雇佣工作清理，由此所产生的费用由甲方从装修保证金中径自扣除。

　　12、防火责任

　　(1)施工现场必须自备足够灭火设备，如手提灭火器。要求每50平方米建筑面积施工配2公斤灭火器一个;

　　(2)根据《中华人民共和国消防法》实施细则第十条规定，施工单位必须负责施工现场的消防工作，确保各项防火安全措施的落实;

　　(3)施工单位要对现场人员进行防火安全和工地管理制度的宣传教育，使施工人员提高安全意识，自觉遵守有关的安全操作规程和制度;

　　(4)如发生消防事故，由发生事故的施工单位、个人以及雇请施工的乙方按规定承担一切经济及法律责任。

　　13、违章处理

　　甲方每天将不定时派专人对乙方装修活动进行巡查，监督装修情况，对违规现象轻者现场予以纠正;对出现违规现象较重者，甲方有权采取如下措施：

　　(1)书面通知停工，限期乙方自行拆除违建，恢复原状，如果乙方在期限内未拆除，甲方有权帮助乙方拆除，费用从装修保证金中予以抵扣;

　　(2)临时停水停电、禁止装修单位人员进场、禁止装修材料进入小区等处罚措施;

　　(3)扣留或没收工具;

　　(4)书面要求赔偿由违规带来的全部经济损失;

　　以上几种措施可同时实施。

　　(6)乙方(包括乙方聘请的装修施工单位及人员)有下列违章行为的，即为乙方违约。甲方有权根据现场违章情况处置执行。乙方应按照200-500元/次(项)之标准向甲方支付违约金(严重、恶意违章1000元/次)：

　　1)垃圾没用袋装、散运、散放。

　　2)搬运垃圾时在地板上拖拉。

　　3)在花园内随地大小便。

　　4)出入花园不佩戴出入证。

　　5)阳台上堆放杂物或在阳台上施工没有做防护措施，引起高空坠物未伤人损物者。

　　6)用客梯搬运材料。

　　7)施工期间搬运装修材料、垃圾未按规定地点堆放，造成公共部位污染，垃圾未及时清理。

　　8)高空抛物未伤人损物。

　　9)未按规定时间施工。

　　10)装修期间引起三次(含三次)跳闸的。

　　11)在公共区域休息、作业、逗留或串入其他楼层、楼宇。

　　12)在施工现场做饭。

　　13)在公共区域堆放工具，物料及装修垃圾。

　　14)施工时间不关闭户门。

　　15)施工期间搬运装修材料、垃圾未及时清理。

　　16)更改/还原工程。

　　即使乙方之房屋装修工程在甲方批准下已完成，但甲方仍保留要求乙方对所有装修工程(如该工程影响楼宇设施、结构或严重影响外观)进行更改或还原之权利。如甲方发出更改通知单给乙方，乙方须在一个月内完成更正工程，并负责承担一切费用;逾期，则甲方有权按对违约责任之相关约定进行处罚。如乙方未能在限定时间内整改完，则甲方有权安排施工力量完成该项工程，所需要全部费用由乙方自行承担。

【家庭装饰合同】相关文章：