- 相关推荐
建筑外墙涂料施工的合同范本（精选11篇）
随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的建筑外墙涂料施工的合同范本（精选11篇），欢迎大家分享。
建筑外墙涂料施工的合同 1
甲方：_______
乙方：_______
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。
为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址。
2、施工内容外墙涂料粉刷，总面积约平方米。
3、工程开工日期。
4、工程竣工日期。
5、工程承包方式：包工。
6、工程总天数：天，雨天顺延。
第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元，以实际测量面积计算)。
增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。
第三条质量要求
1、工程验收标准：根据业主要求。
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
3、凡由甲方采购的材料，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
第四条付款方式合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款(_______)，施工完成后再付款(_______)，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：_______年_______月
日前结算清楚工程的`余款。
第五条工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第七条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。
1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。
2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。
3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)。
第八条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方盖章或签字后生效。
第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方：_______
乙方：_______
签约日期：_______年_______月_______日
建筑外墙涂料施工的合同 2
发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
第一条 工程项目
1、工程名称： 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目
2、工程地址： 青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南
3、工程内容：
4、工程质量： 一次性验收合格
5、承包方式： 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)
6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。
7、结算面积：约 平方米。
8、总造价：
9、工期：每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二条 质量标准
1、乙方必须按照国家和山东省有关质量标准提供合格材料并施工，质量达到山东省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》青岛市有关职能部门颁布的标准要求。
2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应按照《青岛市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。
3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范，按照现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。
4、涂料颜色：乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。
第三条工程质量：
1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。
2、颜色应均匀，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。
3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”，并严格执行：适用范围、使用方法和注意事项，包装、贮存及运输等管理要求。
4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行维修和整改，满足上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担，与乙方无关。
5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5‰对乙方做出处罚，并追究其他相关责任。
工程管理
1、乙方必须严格按总承包方要求，编制施工作业计划，进行施工组织设计，工期控制，确保实现质量目标。
2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，服从领导。
3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并承担一切费用。
4、乙方在施工过程中，必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。
安全生产：
1、乙方进入施工现场，必须佩带安全帽，并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。
2、乙方施工过程中，出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部承担相关责任和连带责任。
3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员，确保工程项目顺利进行。
4、对于乙方在施工中的安全隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。
工期延误：
对以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。
1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。
2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5‰的罚金。
工程保修：
乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为五年。
付款方式：
1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。
2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。
3、工程竣工后，乙方应及时整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书20日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。
4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要提供工程款使用计划，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关委托人证明文件，否则甲方有权拒付。
5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。
第四条 工程保修
1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。
2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5 年。
3、保修项目内容及范围
3.1因乙方材料质量、施工质量造成的.质量缺陷，由乙方负责维修。
3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量维修通知后24小时之内，乙方必须及时到达现场并安排维修。如乙方不能及时安排维修，甲方有权安排第三方单位进场维修。第三方维修单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。
3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满 5 年，在保修期间，若维修费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满 5 年后无质量问题，60日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。
3.4成品保护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。
第五条 施工条件
总包方应向乙方提供以下必要的施工条件：
1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。
2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净，不妨碍施工。
3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平
第六条 施工管理
项目总包方责任：
1、组织对乙方施工方案的审定。
2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。
3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。
4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺利执行。
5、积极配合乙方施工，负责协调施工现场人员管理，及时对须隐蔽验收部位进行验收。
工程承包方责任：
1、 负责编制施工方案，并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。
2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，施工安全管理严格按照有关文件规定执行，确保施工安全和第三者安全，因乙方原因造成的安全伤亡责任事故，有乙方承担全部责任，并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。
3、及时清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，如果被执法部门查到，造成的责任及处罚有乙方承担。
4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。
5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不按照工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。
6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应承担甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。
7、遵守工地安全文明施工规定，能够接受因违反规定所给予的处罚。
8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整洁。
9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。
第七条 违约责任
任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方承担责任和赔偿。
补充条款：
1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。
2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并及时提供合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。
3、综合价格均为含税价格，如无需提供发票时，综合价格下浮6%。
4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行承担由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。
5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责及时清理、外运至施工场外。
第八条 其他事宜
本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
若再增加工程项目，内容相同的继续延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。
甲方：(公章)法人代表：委托代理人：电话：签定日期： 年 月 日
乙方：(公章) 法人代表： 委托代理人： 电话： 签定日期： 年 月 日
建筑外墙涂料施工的合同 3
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务，确保工程质量，保证安全、文明施工，按期完成施工任务，依据国家有关法律、行政法规，本着平等、自愿的原则特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：通州区xx用电管理站外墙涂料工程
2、工程地点：通州区xx
3、工程承包内容：xx用电管理站外墙涂料
4、施工工艺：○1剔除空鼓，补水泥灰○2满批一遍腻子○4打磨滚刷一遍底涂○5滚刷二遍面涂。
二、工程质量：
合格
三、承包方式：
包清工(包工不包料)
四、工程造价、结算方式
1、工程量：约900㎡(以实际工程量为准)
2、人工费单价：14.00元/㎡
3、人工费总价：壹万贰仟陆佰元(暂估)
4、结算方式：按实际工程量平方米乘以单价结算
五、双方义务和责任
1、甲方义务和责任
(1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。
(2)、及时方提供的施工所需的材料。
2、乙方义务和责任
(1)、严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。
(2)、严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施，确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。
(3)、服从乙方统一管理，施工的'垃圾及时清理，共同维护施工现场的清洁。
(4)、责任提供施工所需的工具和设备。
(5)、乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。
六、工程款的支付与结算
1、工程竣工验收合格后一次性结清。
七、违约责任
1、本合同签订生效后，甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方该工程人工费10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的，乙方应无条件返工，并承担由此产生的一切费用。
八、仲裁与调解
如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。
九、合同生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结算清后自行失效。
甲 方：(签字盖章)
日 期：
乙方：(签字盖章)
日期：
建筑外墙涂料施工的合同 4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方进行建筑外墙涂料施工事宜达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
工程名称：建筑外墙涂料施工。
工程地点：甲方指定的建筑物外墙。
工程范围：本合同包括但不限于以下内容：外墙基层处理、涂料选购、涂料施工等。
承包方式：包工包料，涂料由甲方指定品牌、颜色及型号。
二、双方责任和义务
甲方责任和义务：
（1）提供施工所需的场地和必要的施工条件。
（2）保证施工期间的水、电等必要条件。
（3）派专人监督检查施工进度和质量，并协调解决相关问题。
乙方责任和义务：
（1）按照施工图纸和相关规范进行施工，确保质量合格。
（2）做好安全防护措施，保证工人和第三方人员的人身安全。
（3）因乙方原因造成的工程质量问题，由乙方负责返工、维修、赔偿等费用。
（4）提供完整的工程资料和技术支持。
三、工程质量和验收标准
工程质量应符合国家相关标准和规范要求。
验收标准：涂料表面光滑、颜色一致、无明显色差，无起皮、掉色、脱落等现象。
验收方法：采取实测实量的方法进行验收，并做好记录和签字确认。
如需进行整改，乙方应在规定时间内完成并经过甲方验收合格。
四、工程造价和支付方式
工程总价款为人民币（大写）______元整，小写：______元。
工程款支付方式：自合同签订之日起3日内，甲方向乙方支付总价款的.50%作为预付款；待工程完工并经验收合格后3日内，甲方向乙方支付总价款的45%；剩余5%作为质保金，自工程完工之日起1年后支付。
若因甲方原因导致工程无法按时完工，甲方应向乙方支付违约金，每逾期一天罚款人民币（大写）______元整，小写：______元；若因乙方原因导致工程无法按时完工，乙方应向甲方支付违约金，每逾期一天罚款人民币（大写）______元整，小写：______元。
如遇不可抗力因素造成合同不能履行或造成双方损失的，双方应及时协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜可另行协商解决。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲 方：(签字盖章)
日 期：
乙方：(签字盖章)
日期：
建筑外墙涂料施工的合同 5
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确双方在建筑外墙涂料工程施工中的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
工程名称：建筑外墙涂料工程。
工程地点：______。
工程范围：建筑外墙涂料工程的施工、打磨、清理等。
工程量：以实际完成的工程量为准。
第二条 工程材料及技术要求
工程材料：外墙涂料、腻子、底漆等。
技术要求：按照国家相关标准及规范进行施工，确保涂料质量及效果。
第三条 施工期限
施工期限：自合同签订之日起计算，共计__天。
施工进度的'把控：甲乙双方应共同把控施工进度，确保工程按时完成。如因甲方原因导致工程延期，应顺延工期；如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第四条 合同价款及支付方式
合同价款：本合同采用固定综合单价方式，单价为__元/平方米，工程量以实际完成的工程量为准。
支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方__%的预付款；工程完工并验收合格后，支付至合同价款的__%；工程结算完成后支付至结算价的__%。余款作为质保金，质保期为一年，质保期满后一次性付清。
第五条 工程质量和验收
乙方应严格遵守施工规范和操作规程，确保工程质量符合国家相关标准及规范。
施工过程中，甲方有权随时监督乙方的施工质量和进度，如发现质量问题，应及时通知乙方整改。
工程完工后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后方可交付使用。如验收不合格，乙方应进行整改并达到合格标准。
第六条 违约责任
如因乙方原因导致工期延误，每延误一天应支付违约金__元。
如因甲方原因导致工程款未按时支付，每逾期一天应支付违约金__元。
如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
第七条 保密条款
甲乙双方应对本合同涉及的商业机密和技术资料等保守秘密。
未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露或泄露相关信息。如因法律法规要求或司法程序需要，除外。
第八条 其他条款
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。
甲方：_______
乙方：_______
签约日期：_______年_______月_______日
建筑外墙涂料施工的合同 6
甲方：_______
乙方：_______
本合同由甲方（业主）和乙方（建筑涂料施工公司）共同签订。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建筑外墙涂料施工事宜达成如下协议：
一、工程内容及范围
1.1 乙方负责甲方指定建筑物的外墙涂料施工。
1.2 工程范围包括：外墙涂料的采购、运输、施工、验收等。
二、工程质量
2.1 乙方应按照国家有关规定和行业标准，保证工程质量。
2.2 乙方应对涂料的质量负责，确保涂料符合相关标准。
三、工程期限
3.1 工程自合同签订之日起计算，工期为__天。
3.2 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，经甲方同意后，可以顺延工期。
四、工程款支付
4.1 甲方应按照合同约定的`工程进度向乙方支付工程款。
4.2 工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后__天内支付剩余工程款。
五、违约责任
5.1 双方应严格履行合同，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 如乙方未按照约定的工程质量、工期完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。
六、争议解决
6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（业主）：________________
乙方（建筑涂料施工公司）：________________
签订日期：________________
建筑外墙涂料施工的合同 7
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方共同协商同意，签订本合同：
一、工程名称：__楼外墙涂料装饰工程。
二、工程地点：__公司院内。
三、承包方式：包工包料（材料颜色按照甲方要求施工）外墙涂料装饰价格每平方__元（不含税）。
四、工程内容：按照甲方要求施工。
五、工期：自本合同签订后，乙方应在本合同签订生效后3日内开始施工，在规定工期内完工并交付使用。若因不可抗力因素造成不能正常施工，应书面提出申请，经甲方同意后方可延迟竣工。
六、甲乙双方责任：
（一）甲方的责任：
甲方应向乙方提供施工条件，如现场办公室、宿舍、食堂、临时用水电等。
甲方应向乙方提供该工地施工图纸或作法说明一份，并组织有关人员进行现场交底工作。
甲方指派专人驻工地负责验收进度质量及隐蔽项目验收，中间交工各阶段的验收工作及时解决有关事宜。如因甲方责任造成的中途停工、窝工等由甲方承担造成的损失赔偿责任。
甲方有权利对乙方不符合要求的施工进度和质量提出意见，并要求返工或整改，直至符合要求为止。
甲方承担外墙涂料自身质量造成的人身伤亡事故和非甲方责任造成的意外伤害事故的责任和因此而发生的费用。
甲方有义务协调乙方与其它施工单位的关系，保证乙方正常施工。如因甲方责任造成乙方不能正常施工而造成的损失由甲方承担。
本合同签订生效后，甲方不得再次将该工程进行分包或转包给第三方。如因此而造成的损失由甲方承担。
甲方有义务提供施工用电用水至施工现场。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效至工程验收合格交付使用结清工程款后失效。
（二）乙方的责任：
乙方应按照图纸及作法说明精心组织施工，保证施工质量。应接受甲方的质量监督，对提出的问题应及时整改。若因乙方质量原因造成的返工、整改等，乙方应承担相应的损失。
乙方应遵守甲方的`各项规章制度并提供齐全的相关手续。文明安全施工，并对现场必须的安全、卫生和环境保护设施等负责。承担因自身原因违反有关规定（包括安全操作规程、文明施工和环境保护规定等）造成的损失和罚款。
乙方应按甲方的要求提交竣工资料一套（一式二份），其准确性、真实性、合法性、完整性由乙方负责。资料不全的不予验收。保证竣工交付使用后保修期满三年（防水保修五年），确因乙方施工质量问题免费维修，免费维修的范围按国家的相关规定执行。超出免费维修范围的维修只收取材料费、配件费，不收取工时费。
冬季施工时做好相应的防冻保温措施（可参照相应的产品说明书），以保证涂料的使用寿命和工程质量。若未采取相应的措施而造成的质量问题由乙方负责。
除不可抗力因素外，乙方承保质量责任的经济赔偿责任。因乙方原因造成的质量问题由乙方承担相应责任和发生的费用；因设计原因造成的质量问题由设计单位负责；因使用不当造成的质量问题由使用者负责；因产品质量问题造成的质量问题由厂家负责；因设计、使用不当和使用者原因造成的返工、整改等费用由甲方或有关责任方承担。
甲方：________________
乙方：________________
签订日期：________________
建筑外墙涂料施工的合同 8
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：外墙涂料施工工程。
工程地点：____。
施工范围：具体详见附件图纸。
第二条 施工方案和材料要求
施工方案：采用外墙涂料施工工艺，包括基层处理、刮腻子、打磨、涂刷底漆和面漆等步骤。
材料要求：底漆和面漆采用品牌涂料，符合国家相关标准，并提供产品合格证明。腻子采用品牌腻子，符合国家相关标准，并提供产品合格证明。其他辅助材料如胶水、稀释剂等需符合相关质量要求。
第三条 施工工期
施工工期为__天，自合同签订之日起计算。
因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方需支付违约金__元。
第四条 工程造价和付款方式
工程总价为__元人民币（含税），大写：__元人民币。
付款方式：合同签订后，甲方支付工程总价款的__%作为预付款；工程进度达到__%时，支付工程总价款的__%；工程竣工验收合格后，支付工程总价款的__%。余款__%作为质保金，保修期满后无质量问题一次性付清。
工程款项支付需以银行转账方式进行，乙方提供合法合规的.发票。
第五条 工程质量验收和保修
工程质量验收标准：按照《建筑装饰工程施工及验收规范》（GB50210-2001）、《外墙涂料工程施工质量验收规范》（DBJ/T13-119-2010）等相关规定进行验收。
验收时间：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后__日内组织验收，并填写工程验收单。如有质量问题，乙方应负责无偿返工修复。
保修期：保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为两年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的维修，乙方应承担全部维修费用。如因甲方使用不当或其他非乙方原因导致的维修，乙方可提供有偿服务，费用由甲方承担。
第六条 双方责任
甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；协助乙方处理施工中的相关事宜。
乙方责任：按照施工方案和合同约定完成施工任务；保证施工质量符合国家相关标准和合同要求；负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全；负责提供材料合格证明和其他必要的文件资料；接受甲方的质量监督和检查。
如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
第七条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方当事人仍应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。
第八条 其他事项
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：________________
乙方：________________
签订日期：________________
建筑外墙涂料施工的合同 9
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：外墙涂料工程施工。
工程地点：___。
承包范围：完成外墙涂料工程的全部工作内容。
承包方式：包工包料。
工程期限：__天。自____年__月__日开工，于____年__月__日竣工。
合同价款：人民币（大写）__元整。
第二条 甲方责任与义务
提供全套施工图纸和施工组织设计，组织施工图纸和技术交底。
提供施工现场使用的水、电、脚手架等设备和设施。
提供工程所需的建筑材料、设备、工具等。
指派专业技术人员对施工过程进行监督、检查和验收。
按合同约定支付工程款。
第三条 乙方责任与义务
按照施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量和进度。
负责材料的'采购、运输和储存，保证材料的质量符合要求。
负责施工现场的安全管理，确保施工安全。
按照规范要求进行施工，确保施工质量和验收合格。
对施工现场的垃圾进行清理，保持环境整洁。
按时提交工程进度报告和验收资料。
第四条 工程变更与索赔
如因甲方原因导致工程变更，双方应协商确定变更内容和相应的价款。
如因乙方原因导致工程不符合约定或出现质量问题，乙方应负责返工或修复，并承担相应的费用。
如因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方应协商解决。
如因违约行为导致对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
第五条 验收与保修
工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请报告及相关资料。甲方应在收到报告后组织验收，并在验收合格后签署验收合格证明。
工程保修期为自验收合格之日起两年。在保修期内，如因质量问题或非人为因素导致损坏，乙方应负责免费维修或更换相应部件。如因人为因素或不可抗力因素导致损坏，乙方可收取相应的维修费用。
在保修期满后，乙方仍应提供维修服务，但可收取相应的材料和人工费用。
第六条 付款方式与结算条款：
本合同签订后三天内，甲方支付乙方合同总价的__%作为预付款；
工程进度达到合同约定的形象进度时，甲方支付乙方合同总价的__%；
工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的__%；
工程结算完成并审核确认后，甲方支付至结算价的__%；结算价的__%留作质保金；
质保期满后无质量问题一次性付清余款；质保期为两年；质保金不计利息；如乙方不履行维修义务，甲方有权扣除质保金；质保期内因质量问题导致维修的，所产生的费用由乙方承担；质保期满后如无质量问题，扣除质保金后无息退还给乙方；如质保期内出现质量问题且乙方不履行维修义务的，甲方有权扣除质保金并要求乙方赔偿损失；
第七条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：________________
乙方：________________
签订日期：________________
建筑外墙涂料施工的合同 10
合同编号：________
甲方（业主）：________地址：________电话：________
乙方（承包商）：________地址：________电话：________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建筑外墙涂料施工事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程内容和要求：
1.1 乙方应按照甲方提供的建筑设计图纸和相关技术要求，进行建筑外墙涂料施工。
1.2 乙方应保证施工质量，确保涂料的附着力、耐候性和美观性。
二、工程期限：
2.1 工程施工开始日期为____年____月____日，结束日期为____年____月____日。
2.2 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。
三、工程费用：
3.1 工程总费用为人民币____元，包括材料费、人工费等。
3.2 甲方应按约定时间向乙方支付工程款。
四、质量保证：
4.1 乙方对施工质量负责，自工程竣工之日起保修期为____年。
4.2 保修期内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
五、违约责任：
5.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约，都应承担违约责任。
5.2 如乙方未按期完成工程，每延误一天，应支付甲方____元的`违约金。
六、争议解决：
6.1 本合同在执行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他：
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字或盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（签字）：________日期：________
乙方（签字）：________日期：________
【建筑外墙涂料施工的合同】相关文章：
外墙涂料施工合同12-01
外墙涂料施工合同04-07
外墙涂料施工合同范文08-27
外墙涂料粉刷施工合同通用10-19
外墙涂料施工合同15篇04-19
外墙涂料施工合同18篇05-16
外墙涂料施工承包合同02-26
外墙涂料施工承包合同04-06
内外墙涂料装饰工程施工合同11-04