工程转包合同

时间:2021-02-22 11:38:53 其他合同范本 我要投稿

最新工程转包合同范本

  随着时间的推移,合同起到的作用越来越大,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的最新工程转包合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

最新工程转包合同范本

  工程转包合同1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山东省建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  1·1工程名称:

  1·2工程地点:

  1·3承包范围及内容:

  1·4承包方式:

  第二条合同工期

  合同工期:本工程于20___年日开工至20___年

  第二条质量

  本工程质量等级为:合格工程,符合设计和验收规范要求。

  第三条合同价款计算约定:

  第四条工程款支付:

  比例和时间:

  进入工地现场付:

  第五条甲方工作

  5·1甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:

  a)本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标;

  b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度;

  c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;

  d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

  5·2甲方代表按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责。

  5·3甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。执行甲方制定的施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。

  5·4甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关的图纸会审和设计交底。

  5·5施工期间,协调乙方与其他单位关系。

  第六条乙方工作

  6·1乙方应严格按施工图、施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、安全与文明,按合同约定完成全部义务。

  6·2乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的各项工作。并负责施工现场安全保卫工作。

  6·3遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。

  6·4已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复。

  6·5及时清理现场卫生。

  6·6乙方造成工程、财产和人身伤害,全部由乙方承担责任及所发生的费用。

  6·7自行办理当地施工人员暂住户口手续。

  第七条、违约责任

  因质量问题造成的一切责任由乙方承担,施工中人为的损坏造成的材料浪费由乙方承担,甲方不按时付款造成的工期延误及乙方的损失由甲方承担,工期延误每日按承包总价的5%扣违约金。

  第八条、其他约定

  8·1服从甲方和建设方管理及有关规定。

  8·2本工程报价已含人工费、机械费、耗材费、临设费、各种保险费、生活费、差旅费等各种费用。

  8·3本合同未尽事宜双方协商解决,如另定协议,在不影响工程进度的前提下,采取其他途径解决。

  8·4本合同正本两份,双方各执一份。

  8·5本合同甲、乙双方签字后生效。

  8·6本合同完成后自动终止。

  8·7甲乙双方争议如述诸法律,解决地为济南市法院。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  工程转包合同2

  发包方(简称甲方):_________

  承包方(简称乙方):_________

  一、概况

  1、甲方弱电工程系合法使用。

  乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。

  2、弱电施工地点:________区(县)________路________号。

  3、弱电工程实施内容:详见附件一《弱电工程实施内容表》。

  4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。

  5、总价款:¥______元,大写(人民币):__________________

  其中:

  材料费:____________________,人工费:____________________

  管理费:____________________,设计费:____________________

  垃圾清运费:____________________,税金(3、41%):____________________

  其他费用:____________________

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  6、工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

  二、关于材料供应的约定:

  1、甲方提供的弱电布线材料:详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。然后甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方提供的'材料:详见附件三《主弱电布线材料报价单》。

  3、乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备,均应用于本合同规定的弱电工程,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,然后应禁止使用。然后如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定

  1、本工程执行_____建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS72:97)和智能建筑设计标准(EBD—03—95)的其它同类标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由________方设计,施工方案。

  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,然后工期不变。

  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  6、工程验收

  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,然后甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,然后乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火的约定

  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,然后主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  五、关于工程价款及结算的约定

  1、工程款付款方式

  对预算设计认可签订合同之日1000元,第二次付款时扣除。

  合同签订后开工前二至五天30%元。

  施工过程中工程材料到现场或工期进度过半30%元。

  竣工验收当天35%元。

  竣工验收后一个月内5%元。

  增加工程项目签订项目变更表后两天内100%元。

  2、工程结算:

  工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》。保修期从竣工验收签章之日起算。

  双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

  六、其它事项

  甲方工作:

  (1)甲方应在开工前________天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

  乙方工作:

  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

  (2)指派__________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

  (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。

  七、违约责任

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

  4、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式

  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票,可向_____市智能建筑协会调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁——人民法院提起诉讼(将不选定的解决方式划出)。

  九、合同的变更和解除

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_____%支付违约金,并办理终止合同手续。

  施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定

  十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  附件(略)

  甲方(签章):_____乙方(签章):____

  委托代理人:_______法定代表人:______

  委托代理人:_______

  住址:_____________地址:____________

  电话:_____________电话:____________

  邮编:_____________邮编:____________

  签订日期:____年____月____日

  签订地点:_________

  工程转包合同3

  总承包人:_________(以下简称甲方),地址:_________,电话号码:

  分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码:

  甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。

  第一条:工程名称:

  第二条:工程地点:

  第三条:工程范围:附件二。

  第四条:价款

  4·1工程总价:人民币_____元整,大写为_____(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。

  4·2按20_____年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。

  4·3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取_____%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

  4·4此合同开工10天内,乙方向甲方交质量保证金_____万元,此保证金应在该分包工程验收完工后,15天内归还给乙方。

  第五条:工程期限

  5·1开工日期:

  5·2竣工日期:____年____月____日,交付日____年____月____日(以竣工报告为准)。

  5·3合同总工期:_____天

  5·4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴,不得耽误。

  第六条:付款办法

  6·1乙方进场5天内,甲方付给乙方进场施工费_____元。

  乙方施工至壹个月后,10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%,工程结束验收合格付至总工程款的90%。工程竣工后六个月内付5%。

  6·2工程竣工满一年后20天内5%付清(此项为保固金)。

  6·3水电费由甲方预交,费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的50%〕。

  6·4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

  第七条:本工程质量标准

  按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

  第八条:代表

  甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

  第九条:工地管理

  9·1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。

  9·2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工完场清,垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理,经乙方书面确认,甲方可以于该期工程款中扣除2000元以下罚款。

  9·3乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

  第十条:设备、材料、通行及配套

  10·1甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

  10·2凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料,除甲方当即提出不合格外,均视为合格品。

  10·3乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

  10·4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

  第十一条:工程保险

  11·1乙方应对其员工购买保险

  11·2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

  11·3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

  11·4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方支付续保费用。

  第十二条:变更设计

  12·1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:

  12·1·1经由本合同双方协商一致减少的事项。

  12·1·2为了甲方利益,由乙方可以书面提前10天通知甲方,变更或增加或减少的事项。

  12·2所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。

  12·3减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此支付合理的费用。

  第十三条:工程延期

  13·1须延长完工日期时,乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

  13·2本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

  第十四条:验收

  14·1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

  14·2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后,由甲方验收。

  14·3乙方在验收前3日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前2日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

  14·4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合格之日,作为支付合同价款的依据。

  14·5本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

  第十五条:违约及损害赔偿责任

  15·1一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

  15·1·1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

  15·1·2一方要求停工达15日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。

  15·1·3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力支付工程款。

  15·2本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。

  15·3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金15万元。

  15·4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

  15·5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

  第十六条:纠纷处理

  甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由苏州市相城区人民法院管辖。

  第十七条:其它

  17·1合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。

  17·2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

  17·3本合约正本之印花由双方各自贴销。

  17·4一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合同约定地址投递即视为送达。

  附件

  1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)。

  2、甲方提供图纸一览表,双方认可的施工图。

  3、甲方提供的设施、材料清单。

  4、甲方指定之负责人授权委托书。

  (以下无正文)

  签约日期:

  甲方:

  甲方担保人:

  乙方:

【最新工程转包合同范本】相关文章:

装修转包合同范本12-22

装修转包合同范本11-07

最新建设工程合同范本11-02

最新消防工程安装合同范本11-30

最新工程材料采购合同范本08-14

最新工程监理合同范本08-09

最新工程承包合同范本07-31

最新建设工程施工合同范本08-10

农村土地承包经营权转包(出租)合同范本11-01

最新工程施工班组劳务合同范本12-26