工程补充合同

时间：2023-07-25 17:40:57 灵其他合同范本我要投稿

工程补充合同范本（精选12篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的工程补充合同范本，希望对大家有所帮助。

工程补充合同范本（精选12篇）

　　工程补充合同 1

　　发包人：__________________（以下简称“甲方”）

　　承包人：__________________（以下简称“乙方”）

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。工程地点：______。

　　二、建设内容

　　给水管道及______道路改造工程。具体详见施工图纸。

　　三、施工工期

　　施工合同补充协议工期为______日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成）

　　四、工程质量

　　工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《工业金属管道工程施工及验收规范》及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》。并且通过甲方组织的竣（交）工验收和______公司的'交接检查。

　　五、工程价款

　　本工程为固定单价合同，根据______财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）______元整（￥______）[包含给水工程安全文明措施费______元整（￥______）]

　　六、进度付款额度和付款方式支付

　　工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

　　七、合同生效

　　1、本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

　　2、本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

　　3、合同地点：______.

　　八、其他

　　本协议正本______份、副本______份，承发包双方各执正本______份，副本______份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　发包人（盖单位公章）：_______

　　承包人（盖单位公章）：_______

　　日期：______年______月______日

　　工程补充合同 2

　　甲方（发包方）：__________________

　　乙方（承包方）：__________________

　　甲乙上方在签订《______包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议：

　　一、项目名称地址

　　本合同项目位于______区，名称为______包装工程。

　　二、工期及建设时序

　　本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期______天，从______年______月______日开始至______年______月______日止。

　　三、付款金额及付款方式

　　项目按照包干方式承建，总承包金额为______元，大写______元整。（其中涂料生产车间______㎡包干价______万元，大写______元整；办公楼______㎡包干价______元，大写______元整。）

　　工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付______元，大写______元整，主体钢结构完工后支付______元，大写______元整；余款______等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付______元，大写______元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的.80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清（未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金）。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。

　　四、其他约定

　　修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分；修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、窗、散水、内墙涂料、外墙抹灰和保温部分。

　　五、违约责任

　　甲乙双方必须遵守本合同约定，如果其中一方违约，应当支付守约方违约金______元，大写______元整。

　　六、其他

　　未尽事宜，双方另行协商。本合同与主合同一样，具有同等法律效力，如果本合同与主合同不一致的地方，以本合同为准。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：__________________

　　乙方（公章）：__________________

　　签订日期：______年______月______日

　　工程补充合同 3

　　甲方：__________________（以下简称甲方）

　　乙方：__________________（以下简称乙方）

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合______开发具体情况，为加快______建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。补充协议如下：

　　1、甲方自建开发的______亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的.未建房屋由乙方组织建设。

　　2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。

　　3、乙方对______亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米______元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。

　　4、房屋竣工时间及标准

　　5、乙方施工成本价暂按______元每平方米计。

　　6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。

　　7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。

　　8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。

　　9、本补充协议与甲乙双方之前签定的______相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。

　　10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。

　　11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

　　工程补充合同 4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

　　一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%;甲方不出资，负责管理及项目的'签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

　　二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

　　三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

　　四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

　　五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

　　六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

　　七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

　　甲方(盖章)___________ 乙方(签章)___________

　　____年_____ 月_____ 日____年_____ 月_____ 日

　　工程补充合同 5

　　合同编号：___________

　　签约时间：__________________________________

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）____________

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）____________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：________________________。

　　1.2工程地址：________________________。

　　1.3工程内容：________________________。

　　1.4工程做法：________________________。

　　1.5承包范围：________________________。

　　1.6承包方式：乙方包工包料。

　　1.7进场材料：________________________。

　　1.8 工期：本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。

　　1.9工程质量：________________________。

　　第二条合同价款、付款方式及结算

　　2.1合同单价：________________________。

　　2.2合同总价款：______________________。

　　2.3付款方式及期限：__________________。

　　2.4计算原则：________________________。

　　第三条甲方责任

　　3.1 甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。

　　3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。

　　3.3 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　3.4 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3.5 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。

　　3.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。

　　3.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。

　　3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的.合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

　　第四条乙方责任

　　4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

　　4.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　4.3 严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。

　　4.7做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。

　　第五条关于工期的约定

　　5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　5.2 甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。

　　5.3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　5.4 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第六条工程验收

　　6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；

　　（1）材料验收；

　　（2）隐蔽工程验收；

　　（3）竣工验收；

　　6.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

　　6.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。

　　6.4工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；

　　6.5双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；

　　6.6本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。

　　第七条违约责任。

　　7.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元／天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1 %支付滞纳金。

　　7.2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元计算，向甲方支付违约金。

　　第八条不可抗力

　　8.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在 7 日内通知另一方，并在 14 日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。

　　第九条争议或纠纷处理

　　9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十条补充条款：___________________________________。

　　甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________

　　法定代表人：____________________法定代表人：____________________

　　经营地址：______________________经营地址：______________________

　　委托代理人（签字）：____________委托代理人（签字）：____________

　　电话：__________________________电话：__________________________

　　传真：__________________________传真：__________________________

　　开户银行：______________________开户银行：______________________

　　日期：__________年______月____日日期：__________年______月____日

　　工程补充合同 6

　　合同编号：___________________

　　发包方：___________________ (以下简称甲方)

　　分包方：___________________ (以下简称乙方)

　　甲乙双方经协商，就甲方将甲方承包的的制作、安装施工劳务发包给乙方事宜达成一致，特此签订本合同，以明确双方的权利义务。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称及工程量

　　1.1.1___________________平方米(结算时按实际投影面积计算)

　　1.2工程地点：___________________

　　2、承包范围、方式

　　2.1承包范围:乙方承包甲方所提供的施工图纸内所包含的本合同第1.1条款所述的钢结构工程所需要的预埋螺栓、钢柱、钢梁、栈桥梁、栈桥走道板、栏杆、檩条、支撑、屋面板、墙面板、包边包角等的全部构(组)件的安装劳务。

　　3、劳务价款及其支付

　　本合同各单项采用固定综合单价方式计价，合计：___________________元，大写人民币___________________。

　　3.1劳务价款的支付

　　按进度拨付。即：进场施工7个工作日后付合同价款10%，主体结构吊装完成后付合同价款30%，完成吊车梁及屋面板安装完成后付合同价款30%，业主方验收合格后14个工作日内付总款的25%，工程质量保证金为总工程造价的5%，验收合格一年后十日内无息付清。

　　4、质量标准

　　4.1制作、安装质量符合图纸要求及相关验收规范规定。

　　4.2质量合格、外观优良。

　　5、合同工期

　　5.1开工日期：以甲方向乙方发出进场施工通知的次日开始计算工期。

　　5.2竣工日期：___________________

　　5.3合同工程施工工期为___________________日。若乙方提前完工，则甲方按___________________元/日予以奖励，但总奖励金额以___________________元为上限;若乙方不能按期竣工，则每逾期一日，乙方应当向甲方支付___________________元的违约金。

　　5.4若遇下列情况经甲方代表签证的或在实际发生下列情况后乙方能够提供证据的，工期作相应顺延。

　　5.4.1甲方在合同规定开工日期前，不能向乙方提供施工场地、进场道路，施工用水、用电未接通至施工地点、施工场地障碍物未清除，影响乙方进场施工的。

　　5.4.2甲方未将甲方按照本合同的约定负责供应的材料、设备、成品或半成品等按甲乙双方认定的时间运至乙方施工场地，或运至施工场地的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时存在质量或其他缺陷而需要修理或改造或更换等而延误乙方施工进度的。

　　5.4.3因停水、停电影响乙方施工的，若一天内停电4个小时及其以上但不足8个小时的则顺延半天，达到8小时及其以上的顺延一天。

　　5.4.4遇影响施工的雨天的(以气象部门的证明为准)。

　　5.4.5甲方延误为乙方办理签证手续影响下一工序施工的;甲方未按约定拨付预付款、工程进度款、代购材料款而影响乙方施工进度的。

　　5.4.6发生人力不可抗拒的自然灾害而影响乙方施工进度的。

　　6、双方权利与义务

　　6.1乙方权利、义务

　　6.1.1乙方应当保证其具备承包本合同工程施工劳务的合法的资格、资质，因乙方不具备相应资格、资质而产生的一切法律责任及后果由乙方承担。

　　6.1.2乙方应当按照甲方提供的施工方案图组织具备承担本合同工程施工资格、资质的专业人员进行施工，不得偷工减料。

　　6.1.3乙方应当在本合同签订之日起算五日内，向甲方提交施工进度计划表报甲方审核批准后实施，乙方并应当将乙方参与本合同工程施工任务的人员名单及其相关证件复印件加盖乙方公章并经乙方经办人员签名后交予甲方备案。

　　6.1.4乙方必须遵守甲方的《施工现场管理规定》以及本合同工程业主、业主方委托的'监理、业主方施工现场管理人员、甲方现场施工管理人员关于施工现场秩序等方面的管理，如有违反，应当承担相关的处罚【注：“惩罚性违约金”的简称，下同】。

　　6.1.5乙方应当自行交费为乙方参与施工的全部人员投保足以足额弥补发生人身伤亡事故损害的商业保险并在甲方向乙方支付劳务预付款之前将保单复印件交甲方备案，否则甲方有权不支付劳务预付款并可根据乙方已提供的乙方参与施工人员的花名册名单投保，保费从乙方应得的劳务价款中扣除。

　　6.1.7乙方应当在施工中做到安全文明施工，杜绝人身、财产损害事故的发生，并承担施工中所发生的一切事故所造成的全部损失。

　　6.1.8乙方应当服从甲方现场施工管理人员的检查并听从指挥，甲方现场施工管理人员要求乙方对不符合质量要求的施工进行返工的，乙方必须返工。

　　6.1.9乙方应当至迟在竣工日期前竣工，除非存在工期顺延或甲方同意延期竣工的情况。

　　6.1.10隐蔽工程在隐蔽前应当通知甲方验收，未经甲方验收通过的，不得进行下一道工序施工。

　　6.1.11乙方对本合同工程保修壹年(但人为、不可抗拒因素造成的损坏不属保修范围)。保修期内，乙方在接到甲方的维修通知之时起算二十四小时内应当派人对本合同工程进行维修，并应当在每次维修完成后取得业主签证。若乙方未照前述及时进行维修，甲方可自行安排人员进行维修，所产生的一切费用由乙方负责。

　　6.1.12乙方负责保管放置于工地的各类材料，若发生材料短缺、损害、灭失的，则乙方应当应甲方的要求向甲方赔偿材料购进含税价金额或材料;若乙方私自处理材料边角料、剩余材料、废品的，乙方不仅应当向甲方赔偿损失，甲方还有权按照乙方每私自处理一次处罚乙方___________________元的`标准对甲方予以处罚。

　　6.1.13乙方应当及时向乙方参与施工的人员、民工发放工资，并在发放之日起算五日内将工资发放表上报给甲方;乙方拖欠工资的，甲方有权直接以乙方所应得的劳务款向乙方参与施工的人员、民工发放工资。

　　6.1.14乙方不得将本工程施工劳务的任何部分分包或转包。

　　6.1.15乙方在安全生产方面应当尽到以下职责

　　6.1.15.1设置一名兼职安全员，负责参与项目部的安全生产活动及主持、监督本班组的安全生产工作，并及时建立安全台帐。

　　6.1.15.2负责对新进场的职工进行第三级安全教育，并对班组内新老职工进行合理的搭配，对新职工起传、帮、带作用。

　　6.1.15.3乙方组织的施工人员需要到甲方备案，并与施工人员签订《临时劳务协议》。

　　6.1.15.4乙方应当保证施工班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入制作施工现场。

　　6.1.15.5乙方应当认真执行劳动保护条例，为施工人员配备劳保用品。

　　6.1.15.6应当对施工人员进行定期或不定期的安全教育工作。

　　6.1.15.7特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备，支架。(如接电、开机、拆架等等)

　　6.1.15.8施工班组应自觉做好“落手清工作”，及时清除建筑垃圾，若不听从甲方现场施工管理人员指挥，每发生一次，甲方对乙方处以________-____________元/次处罚，若影响下一工序进行的，视情节轻重予以________-____________元/次处罚。

　　6.2甲方权利、义务

　　6.2.1甲方为乙方施工提供施工用水、电，乙方应当自甲方指定地点接入水、电用于施工。

　　6.2.2甲方提供本工程钢结构部分的所有原材料及油漆、焊条、切割片等易耗品。

　　6.2.3对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或三天内处理、解决。

　　6.2.4负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。

　　6.2.5按照本合同的约定向乙方支付劳务价款。

　　6.2.6接到乙方竣工验收报告后及时组织竣工验收。

　　6.2.7对安全生产工作进行整体布置，管理，有权开展日常的安全生产大检查，对发现的问题及薄弱环节，有权督促乙方限期整改。

　　7、验收

　　乙方完工之日起算三日内应当向甲方提交竣工验收报告，甲方在收到乙方提交的竣工验收报告之日起算五日内应当组织有关单位、人员进行验收。

　　8、结算

　　本合同工程经竣工验收符合甲方质量要求的，乙方应当在竣工验收完毕之日起算七日内向甲方提交结算书，由甲乙双方进行结算。

　　9、特别声明

　　关于本合同工程的结算以及其他任何处置甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准，其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示。

　　10、违约责任

　　10.1本合同一经签订，甲、乙双方均信守条款，不得违约，否则，违约方应当一次性向相对方支付贰万元人民币的违约金，并承担相对方应对违约方的违约行为、追究违约方的违约责任所花费的包括但不限于聘请律师以及其他专业人员、调查、交通差旅、公证等的费用。

　　10.2若因乙方原因导致甲方、甲方的发包方、本合同工程业主方受到行政处罚而致使甲方承担处罚责任的，则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的处罚责任。

　　10.3若因乙方原因致使本合同工程逾期竣工而导致甲方向甲方的发包方、本合同工程业主方承担违约责任、损失(损害)赔偿责任的，则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的前述责任。

　　11、其他

　　11.1本合同本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效。

　　11.2本合同附件《安全责任书》为本合同的组成部分。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　地址：__________________地址：__________________

　　法定代表人：__________________身份证号码：__________________

　　委托代表人：__________________委托代理人：__________________

　　电话：__________________电话：__________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

　　工程补充合同 7

　　甲方：______________法人代表：______________

　　乙方：______________法人代表：______________

　　甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的`原则，依据《_____》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：

　　一、工程范围和工作内容

　　1、工程名称：______________

　　2、工程范围：工程护栏的.制作安装施工。

　　3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。

　　二、合同工期

　　本工程项目工期为________日。自20_________年_______月________日至20_________年______月______日。

　　三、工程价款及付款方式

　　(一)工程价款

　　以上工程造价共计：______________元大写：______________元整

　　(二)结算方式

　　工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。

　　五、施工要求：

　　护栏高度65?M;立柱为5_________5方钢，2m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为3_________3方管，栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。

　　甲方：______________(签章)乙方：______________(签章)

　　负责人：______________负责人：______________

　　代理人：______________

　　20_________年_______月________日

　　工程补充合同 8

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试。

　　二、工程总价：

　　详见附表（监控工程预算表）

　　合同金额：（大写）____。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，并提供各设备合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　3、由甲方提供安装场地及电源。

　　四、工程项目建设期限：

　　合同签定后____日内进场施工，整个施工工期____天。_____年_____月_____日前开工，_____年_____月_____日以内乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

　　五、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期为2年，按国家规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费维修。

　　2、设备质保期满后，甲乙双方协商设备包干维护服务费，如需更换设备，乙方按成本费计算。

　　3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，达到能正确使用与维护本合同的.设施、设备。

　　六、工程付款方式：

　　自合同签订之日起，甲方预付乙方工程总造价的50％作为预付款，待安装调试完毕后10日内付清工程总造价剩余50%。乙方承诺在接到预付款后5天内开工，6天内全部工程结束。

　　甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

　　七、约定事项：

　　合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

　　八、违约责任：

　　甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

　　九、本合同一式二份，双方各执一份。

　　十、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十一、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　电话：___________电话：___________

　　代表：___________代表：___________

　　合同签订日期：_____年_____月_____日

　　工程补充合同 9

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容及材料要求：

　　喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。

　　四、工程计价方式：

　　本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。

　　五、工程造价：小写：元（大写：）

　　六、工期：天，开工日期为20 年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。

　　七、验收方式及提出异议的.期限：

　　工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。

　　八、结算方式及期限

　　预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。

　　九、违约责任：

　　1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。

　　2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。

　　3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。

　　十、质量保证

　　产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。

　　十一、解决合同纠纷的方式：

　　双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　20 年月日

　　工程补充合同 10

　　建设单位(甲方)：______________________

　　施工单位(乙方)：______________________

　　根据甲乙双方共同协商,甲方委托将工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：

　　一、工程地点：

　　二、承包项目范围：

　　1、承包范围：变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟恢复、电缆保护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。详细内容见预算书(工程编号: )，经乙方盖章、签字为准。最终方案工程量以供电局意见为准。

　　2、预算书应作为附件附在合同后，该预算书还应经甲方确认，签字为准。

　　三、承包方式和工程造价：

　　1、本工程无预付款。包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包安全文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用，不再追加任何费用。

　　2、本工程根据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费，工程合同定价(含税价)为人民币￥元，大写元整。最终能优惠的合同价(含税价)。

　　四、付款方式：

　　主设备进场后三天内，经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方，即￥ ;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内，甲方支付工程款到合同总价的给乙方，即￥ ;质保金即￥，质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。

　　五、工程期限：

　　工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电(雨天和特殊情况除外)。

　　六、工程验收标准：

　　适用本合同的国家标准、规范名称

　　(1) 《民用建筑电气设计规范》 (JCJ/T.16-92)

　　( 2 ) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-82)

　　(3) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 45-82)

　　(4) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)

　　(5) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GBJ 54-83)

　　(6) 《民用建筑照明设计标准》 (GBJ 133-90)

　　(7) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)

　　(8) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

　　(9) 《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)

　　本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定，当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时，可申请工程主管质监部门确认。乙方应承担如下违约责任：工程质量不合格，乙方应按甲方要求恢复原状，并承担工程总价的以供电部门验收及通电为标准。

　　七、施工管理规范：

　　乙方在施工期间，必须遵守国家及地方相关管理法规，适用本合同的管理法规名称：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

　　2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)

　　3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

　　4、电业安全工作规程(DL409-91)

　　5、广东省建设工程现场文明施工管理办法

　　八、双方责任：

　　1、甲方权利和责任：

　　(1)甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料，并按时按进度支付工程款项。

　　(2)委托专职现场代表( )，检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更，签订等工作。

　　(3) 提供必要的施工条件(如水、电及清理土建现场)。及完整的配电房(如电缆沟、土建、照明、门窗等)。

　　(4)自合同签订后四十日内提供配电房的土建工程(包括建房、电缆沟等设施)，如配电房推迟，则工期顺延。

　　(5)如因甲方滞后支付工程款造成的'停工待料延误工期，由甲方负责，工期顺延。

　　(6)、当乙方有下列行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者，甲方有权终止合同，清理乙方出场，已完成的工程量按70%结算，给甲方造成损失的还应照价赔偿。

　　(1)质量达不到合同约定的质量标准;

　　(2)不严格按照安全文明施工的有关规定施工;

　　(3)拒不服从按照安全文明施工的有关规定施工;

　　(4)其他违约行为。

　　2、乙方权利和责任：

　　(1)负责工程质量，必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格。

　　(2)查阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期。

　　(3)确保施工安全，并负安全责任。

　　(4)工程在质保期内，质量因乙方问题，由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题，则由甲方自行负责，也可由乙方有偿维护。

　　(5)、质量保证期二年，产品终身跟踪服务。

　　(6)、负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准，并负责该工程资料整理工作，属于乙方原因造成的质量问题，乙方必须立即停工，并返工达到标准和承担因此所发生的费用，若造成工期延误的乙方需承担违约责任;

　　(7)、负责承包范围内的严格执行安全文明施工的有关规定，并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;

　　(8)、负责维护和保持现场清洁卫生，保证道路畅通，严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;

　　(9)、负责工完场清，在乙方承包范围内应清而未清的`，如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方承担;

　　(10)、乙方在竣工验收后

　　(11)、乙方必须遵守《劳动法》规定，安排进场的员工必须购买工伤保险及意外保险;身体健康，有必要时进行体检，对患有慢性病和传染病的人员禁止进场，同时特种工种的要持证上岗，否则造成的后果由乙方自行承担

　　九、违约责任：

　　(1)甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任;如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

　　(2)甲方未全额付清合同款之前，本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之一。

　　(3)、乙方在合同签订后，不得再对合同内容进行分包和转包，否则，甲方有权解除合同，乙方必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　(4)、乙方在合同签订后，若自身原因无法履行合同内容，必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　(5)、乙方必须按照投标文件和合同规定的设备(产品)品牌和要求进货，否则，必须无条件按合同的约定更换，并承担由此给甲方造成的损失，甲方有权对乙方按合同规定的设备(产品)价款的10﹪进行罚款;

　　(6)、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料，甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金，已完工的工程量按50﹪结算

　　(7)、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约在十天内未予答复，视为认可该项索赔。

　　十、合同争议的解决方式：在执行合同的过程中如发生争议，双方可协商解决，协商解决不了的，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十一、补充协议

　　未尽事宜，双方可协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。

　　十三、本合同工程完工，经验收合格及付清全部工程款后，本合同终止，但保修条款继续有效。

　　十四、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。

　　十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：______________________乙方：_____________________

　　签订日期：______________________

　　工程补充合同 11

　　发包方：____________（以下简称甲方）

　　承包方：____________（以下简称甲方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市金鸡大厦项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：______市______大厦住宅续建工程

　　2、工程地点：______市区

　　3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工

　　4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准）

　　5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工

　　6、工程承包方式：包工包料

　　7、甲方指派______为工程现场负责人

　　乙方指派______为工程现场负责人

　　二、工程质量等级：

　　按国家GB503000—______《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。

　　三、工程施工工期：

　　1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起；

　　2、工程开工日期：______年______月份（如有延期开工须经双方协商顺延）

　　3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。

　　四、竣工验收：

　　____大厦第__层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交____大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。

　　五、决算依据：

　　1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。

　　2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按____省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。

　　3、材料价格按____地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。

　　4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）

　　5、劳保费用按承包施工公司类别计取。（详见附件：劳保核定卡计取）

　　6、工程结算总价款不下浮。

　　7、因工程的地理环境特殊，故费用增加，双方约定人工费在最新政策性调整后再增加50%作为工程结算。

　　8、由于本工程地理位置处于市中心繁华商业区和居民区。应加强外墙钢管架安全防护，在施工前，乙方做好专项施工组织设计方案报建设单位及监理公司审核，建设单位应依据乙方所报的施工方案签证外墙钢管架价格认证作为结算依据。

　　9、有关政策性调整的时间以本工程竣工验收时有关部门发布的最新政策性调整为准。

　　10、钢材、水泥、地材按实时价格确认。钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算。

　　六、工程款支付方式：

　　1、乙方进场开工20天内甲方必须支付乙方备料款5%～10%。进度款按每月25日上报工程量，甲方收到乙方上报的`工程量进度单后10天内应支付给乙方85%工程进度款。若甲方未按期限付款或付款不足，乙方有权停工待款，甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失，逾期支付达30个日历天，乙方有权按建筑成本价对本工程项目的续建及房产进行单方处理。

　　2、本工程施工完经甲方及有关部门验收后一个月内，甲方应付给乙方已完成工程量97%工程款。

　　3、甲方收到乙方竣工结算书（乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料）之日起45天内完成工程决算审核，如甲方在60个日历天内仍未审核完毕，甲方应按乙方上报的工程结算价款为准付给乙方。工程结算余下3%保修金，待期满一年后十天内付清。

　　七、工程履约保证金：本工程的合同履约保证金（人民帀）壹佰万元整，于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户，甲方以本项目工程的整个续建权对保证金进行担保，保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户，若逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金，逾期退还超过六十个日历天，乙方有权单方对本工程续建权进行处理。

　　八、其他事项：

　　1、由于本工程在本合同签订前已施工部分楼层，已施工的内容不包含在本合同承包范围内，本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料。实施本合同前，建设单位应保证已施工内容的合格，不得因已施工内容影响本工程合同的实施。非乙方原因造成的工程质量和安全责任，乙方不予承担。

　　2、本工程中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理，所发生的一切经济费用均由发包方承担。

　　3、甲方应向乙方提供施工所需的一切场所（包括水。电。道路三通，材料制作及堆放场所，项目部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等）并承担其费用。

　　4、本项目签订合同后乙方安排进场准备工作，甲方负责办好施工许可证并承担其费用。

　　5、本协议未尽事宜，双方另有补充协议，如本协议与合同范本条款有抵触的，按本协议条款执行。

　　6、本协议在执行中发生纠纷，双方本着友好协商解决，若协商不成时，双方约定有______市______区人民法院提起诉讼。

　　7、本协议书与该工程项目的其它合同具同等法律效力。

　　8、施工任务书下达时作三方协议（银行、开发商、施工队）。

　　九、由于该项目地理位置特殊，造成工程材料产生二次三次装运费用，其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准，并入进度款和最后决算中给予补偿。

　　十、甲方应派专人协调公安、交通、城管、环保、建设局、周边居民等一切协调工作，保证工程顺利施工，其相关费用由甲方全部负责。

　　十一、本合同一式肆份，发包方、承包方各执两份，本工程的款项全部结清后，本合同自行终止。