钢结构劳务的合同

时间:2021-06-02 14:46:53 其他合同范本 我要投稿

钢结构劳务的合同范本

  随着法律观念的深入人心,合同的法律效力与日俱增,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编帮大家整理的钢结构劳务的合同范本,欢迎大家分享。

钢结构劳务的合同范本

  钢结构劳务的合同1

  工程名称:

  发包方:

  承包方:

  身份证号:

  家庭住址:

  联系方式:

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  甲方将所承建的石羊场综合楼附属楼工程,本着互惠互利的原则委托于乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,双方本着自愿、诚信、平等的原则,经过友好协商,达成如下共识,订立本协议,双方共同遵守执行。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、总价:

  4、其他约定:

  1、甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。

  2、以上工程量为暂估数,工程完工后按实际发生量结算,单价不变。

  3、以上报价均包含制作、安装、五金件及辅材等,全部包干。

  4、钢结构相关检测由乙方负责,价格包含在综合报价中,钢结构工程资料及竣工图由乙方负责完成。

  第二条:付款及结算方式

  1、钢结构安装完毕,经项目经理部验收认可签字后,甲方付至合同款中主钢结构的给乙方。

  2、工程竣工,交工资料交齐,经业主、监理等相关部门验收合格后,甲方付至合同总价款的给乙方。

  3、工程审计完成后付至总工程款的95%给乙方。

  4、留5%余款作为质量保证金,在两年的质保期满后无任何质量问题,甲方于两周内付清余款给乙方。

  5、甲方每次向乙方支付工程款时,乙方应提供以下内容:

  ①乙方应提供与每次付款额相等的材料发票(增值税发票)。

  ②乙方应提供经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。

  第三条:工期

  本工程合同工期30日历天。

  1、开工日期:本合同工程暂定于______年______月______日开工。

  竣工日期:于______年______月______日竣工。

  由于业主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影响时,工期顺延。开工时间为暂定时间。

  工程延期罚款:未按合同要求日期竣工,每延误一天,按2000元/天进行罚款。

  2、乙方进入现场须保证施工高峰最低人数不得少于______人,如达不到要求,甲方有权按300元/天/人进行处罚并有权安排其他施工队进场。

  3、因停电、停水、刮风、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窝工,甲方不予支付任何费用。

  4、因甲方原因(如构件影响、材料影响)造成的停工、窝工,五个工作日内

  甲方不予支付费用,但超过五个工作日以上,经现场项目经理签证、认可后,可以支付一定比例的停工工资(注:可按当时工人日工资的市场价的60%商议)。

  5、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工,经公司同意施工队应配合项目部共同向业主索要工程款,要款期间的工人工资由甲方据实支付。但停工时间不能超过五天,五天后施工队可以分流工人,甲方不再支付工人停工工资。

  第四条:图纸资料

  本合同生效后,甲方向乙方提供施工图纸及有关技术资料1份。负责向乙方进行技术和安全交底并提供技术服务。工程施工过程中乙方应无偿配合甲方做一些现场实测数据等工作,并在工程竣工时配合甲方进行资料整理和收集工作。

  第五条:材料供应

  1、钢材、高强螺栓、节点补漆用油漆、角驰支架、地脚螺母等均由乙方提供。

  2、普通螺栓、垫圈、垫片、用于调整标高的垫板、氧气、乙炔、焊条、自攻

  螺丝、拉铆钉、硅酮胶、雨水帽均由乙方自备并承担全部费用。

  3、安装所需配套工具及机具、脚手架、安全防护用品、劳动保护用品以及施工措施用料由乙方自备并承担全部费用。

  4、乙方负责到达现场的构件、材料、配件及设备等的卸车,以上物品到场后,甲方组织乙方共同验收合格后,交由乙方保管、使用,乙方应确定专人负责此项工作,如有丢失或损坏,乙方自行承担。

  5、现场加工设备、装车、吊车及二次倒运费用由乙方负责并承担费用。

  第六条:工程变更

  1、业主或监理工程师发出工程变更指令,甲方收到后24小时内要转发给乙方,

  乙方收到后应立即按变更指令执行,不得以任何理由拒绝。

  2、乙方收到变更指令后三天内向甲方提交因工程变更而发生工程量增减和工

  期影响的报告,经甲方审核并递交业主或监理工程师批准,甲方依据业主或监理工程师批准后的增减工程数量调整工程价款和工期,乙方应予以接受,不得因调减工程量而造成减少的收入向甲方索赔。

  第七条:工程质量及竣工验收

  1、乙方应严格按施工图纸及国家相关的技术规范精心组织施工,在保证安全、质量、工期的前提下,争创优质工程。

  2、乙方施工结束,应书面通知甲方,甲方组织相关人员进行验收,未通过验收的工程,乙方应立即组织修复、返工,并限期完成,其费用由乙方负担。

  3、由于建设单位或甲方原因,造成质量缺陷达不到规定的标准时,由甲乙双方会同建设单位根据实际情况协商解决,其费用由责任方承担。

  4、隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方书面通知甲方验收,办理隐蔽工程验收手续后才能继续施工。如甲方逾期未能参加隐蔽工程验收,乙方有权自行检验,并做好记录,甲方应予以承认。

  5、工程完工后,乙方协助提供竣工验收资料,协助甲方在3日内办理竣工手续。

  6、本工程乙方不得以任何形式转包或分包给其它施工单位。确应特殊原因必须外包,须经公司相关负责人认可,并办理书面手续后才可分包,未经发包方同意,发生以上情况,发包方有权解除合同。

  第八条:文明施工及成品保护

  1、现场材料、构件、机具、设备按照施工总平面图要求码放整齐并进行标识,材料使用完毕及时清理、入库。

  2、成品、半成品材料及构件应按照大型临时设施平面布置图放于专项存放场地,需防潮的应有防雨、防潮措施,不准有水浸现象。

  3、电焊机必须搭设临建棚,棚顶应采用防雨材料,其他电动机械亦采取有效的防晒、防雨措施,随时保持机电设备的清洁。〖玻璃丝棉应集中堆放(注意不要淋湿);单板及复合板应放置平整地面上且需用木方垫平。

  4、施工人员进入现场需统一着装,佩戴安全帽。

  第九条:工程保修

  从工程验收之日起,工程保修期为两年,防水工程五年,属于乙方制作安装引起的质量问题,乙方负责修理,费用由乙方支付;属于甲方原因引起的质量问题,乙方修理,甲方负责费用。

  第十条:双方责任

  1、乙方在施工过程中要爱护原材料,由于野蛮作业和责任心不强,造成现场产品和材料损坏或丢失的,由乙方负责,需补发的材料按出厂价从乙方施工费用中扣除。

  2、甲方负责构件、材料的工厂发运,乙方负责构件、材料的清点验收,以及验收后的保管工作。

  3、由于乙方的原因造成延误工期,乙方应承担甲方与建设单位或发包方合同中规定的违约金。

  4、乙方人员在施工现场的食宿由乙方自行解决,施工及生活用水、用电费用由乙方自行承担。

  5、乙方人员在现场施工过程中必须服从甲方现场项目经理的安排、指挥,如有违章行为项目经理有权罚款。

  6、乙方在施工人员进场前需向甲方提供每名施工人员真是有效的身份证明,并登记成册。

  7、乙方现场用电必须聘用有上岗证的专业电工和焊工;并自备完好无损的配电箱及电缆、电线。

  第十一条:工程奖罚

  工程一次交验不合格,乙方要积极进行修复或返工,并限期完成,如二次交验还不合格,甲方将按合同总金额5%进行扣罚,直至扣除全部余款。

  第十二条:保险、保证

  1、乙方必须为所有施工人员办理意外伤害保险,并为从事高空危险作业的职工办理双份意外伤害保险。

  2、保险事故发生时,甲方和乙方均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

  3、乙方必须将为职工办理的保险单复印件交于甲方现场项目经理。

  4、乙方必须保证所提供的职工身份证明、保险单据真实有效,否则一旦出现问题,乙方承担由此引起的一切法律责任。

  第十三条:合同的解除:

  1、双方协商一致,可以解除合同。

  2、承包方因自身原因或无故停工超过三天,发包人有权解除合同,承包方承担由此造成的全部损失。

  3、因不可抗力致使合同无法履行。

  第十四条:其它约定

  1、本合同生效后。由于单方面终止或修改合同的,责任方要承担另一方的直接和间接经济损失。

  2、本合同一式2份具有同等法律效力,甲乙双方各执正本一份。

  3、本合同双方代理人签字盖章后生效,工程竣工验收保修期满结清工程款后终止。

  4、合同有效顺序:施工合同、施工图纸、技术变更、安全协议书、技术协议书、国家有关施工标准。

  5、施工队全体施工人员花名册,需注明身份证号、家庭详细住址等。

  6、本合同后附以下资料:

  ①安全施工协议书

  ②技术协议书

  ③施工网络进度表

  ④乙方所有人员身份证复印件等相关资料

  7、以上附件与合同具有同等法律效力。

  8、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):

  公司代表签字:

  日期:______年______月______日

  乙方(公章):

  乙方代表签字:

  日期:______年______月______日

  钢结构劳务的合同2

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,甲方将项目钢结构防火保护工程单项承包给乙方并施工完成,具体内容如下:

  一、名称:

  项目钢结构防火保护工程

  二、工程范围:

  工程防火保护

  三、技术要求乙方:

  必须服从甲方、业主方的管理;严格按照《油漆施工规范和工艺流程》进行施工;对工程其他成品进行保护,造成损失者自行负责;对施工材料要妥善保管和应用,切记不得浪费,应必须远离火源;做成成品后,表面应“不花、不流、不漏底”。地面漆点不能随处可见;24小时保持通讯畅通,施工中必须配备安全防护,个人意外保险施工人员必须购买,若发现一次没栓安全带和不带安全帽,甲方罚乙方责任人最低¥1000元至¥20xx0、00元;由于乙方违反安全操作规程和安全管理制度,造成安全事故(包括人员伤亡及生产、生活用具、设施的毁坏等)或造成恶劣影响的,由乙方承担一切责任和费用;构成犯罪的提交司法机关追究法律责任;备注:自带工具,乙方人员来去的路费、施工时食宿由乙方自己负责。

  四、人工费按图___________________附甲方决算表。

  五、付款方式:该工程完工后付60%,其余待甲方交工,收到尾款全部付清。

  六、承包方式:单项承包

  七、施工工期:按通知进场天内完成

  八、违约责任:按《合同法》的规定执行。

  九、其它事项:本合同自签定之日起生效,结清财务后自行失效,本合同未尽事宜,双方协商解决,本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方:

  ______年______月______日

  乙方:

  ______年______月______日

  钢结构劳务的合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:

  一、工程内容

  钢结构安装,甲方负责提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。

  二、工期

  经甲乙双方协商,本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,总工期为_____天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等),工期相应顺延。

  三、双方责任

  1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。

  2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工。如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要遵守国家的法律法规,工程质量确保合格。

  四、劳务费用

  乙方进场施工,甲方预付工程款_______万元整,工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%,余款______%作为工程质量保证金,一年后付清。

  五、安全施工

  乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。

  六、工程质量

  1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

  2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

  3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

  4、工程保修期为_____年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

  七、违约责任

  按合同约定的`工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

  八、争议解决方式

  1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向____________人民法院起诉。

  2、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。

  甲方:(签章)

  法定代表人:

  地址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  乙方:(签章)

  家庭住址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  钢结构劳务的合同4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商一致,为明确双方权利和义务订立本合同。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包方式:劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费

  四、包工内容:

  劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求,工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。

  五、工程款结算办法:采用第2种结算方式。

  1、钢结构安装______/元一吨、屋面板安装______/元一平米。

  2、钢结构安装元/平方;建筑面积约______平方米(据实结算)。

  工程款合计:(大写)(小写)¥______元;签证变更另计。

  六、工期要求:

  本工程定于______年______月______日开工,______年______月______日竣工。合同工期总日历天数为______天。

  七、付款方式:

  合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金,一年后结清。

  八、施工进度:

  1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度,必须在规定的期限内完成所布臵的任务,只能提前,不得延期,否则重罚,直至开除。

  2、乙方在规定的时间内完成甲方布臵的施工任务,属于甲方供料不及时,甲方承担责任。

  九、施工质量要求:

  1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。

  2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。

  3、乙方要记好施工自检记录,每2天将记录清单上交甲方存档。

  4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决返工,所造成供料损失由乙方承担。

  5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。

  十、安全方面:

  1、乙方人员进入甲方施工现场前,接受甲方的安全培训后方可上岗,必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度,严格按操作规程作业,每天上班前要有口头教育,每七天上交甲方一份安全记录清单。

  2、安全目标:安全无事故。

  3、在施工中发生的工伤事故,由乙方自己自行负责,所有费用和后果由乙方自己承担。

  4、对违章作业者,给与警告处分;不戴安全帽、安全带作业的,停工处理并罚款50元每人/每次,屡教不改者禁止进入工地并按公司有关规定给予处罚。

  5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度,在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷,责任乙方自负。

  6、乙方必须给其工人办理意外伤害保险。否则将给与经济处罚(按2元/平方米)

  7、乙方人员在本工程中必须服从甲方管理人员的管理、安排、调度等;必须遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。

  8、工地现场达到市级安全文明施工现场标准。

  十一、材料管理:

  乙方视同甲方为一家,珍惜甲方的材料,爱护机械设备;现场材料归类堆放整齐,已完工序要清扫归堆,对三次警告仍不听者,甲方派人清理,乙方按1、5倍的工资支付甲方。

  十二、文明施工管理:

  1、乙方所有人员必须服从甲方管理,文明施工,时时维护甲方公司形象;听从甲方施工人员指挥,特别在作业时间及配合上必须服从指挥,发现屡不听从指挥者,甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人,乙方承担由此造成的一切经济损失。

  2、乙方必须服从甲方的规章制度,应负责所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物,不准打架斗殴,若出现此情况,乙方应承担甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款,情节严重者送公安机关处理。对于打架斗殴者(班组),不论谁是谁非最低均罚款500元/次。

  3、乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排,不能私自烧电饭锅、热得快、电水壶、电炉等危险性电器设施,违者按100元/次进行处罚,工地现场不能随意大小便,乱倒饭菜,垃圾到指定地点堆放,确保工地、宿舍卫生整洁。

  十三、其它事宜:

  1、零工130元/个,

  2、签证变更根据现行市场行情定价。

  3、未尽事宜协商解决。

  4、本合同在履行过程中发生的争议时,有双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_(2)_种方式解决:

  (1)提交______东营市_____仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向甲方所在地人民法院起诉。

  十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方(章):

  代表人:

  联系电话:

  日期:

  乙方(章):

  代表人:

  联系电话:

  日期:

【钢结构劳务的合同范本】相关文章:

钢结构劳务承包合同范本10-31

钢结构加工的简单合同范本12-28

钢结构厂房搭建合同范本11-25

钢结构工程施工合同范本12-22

用工劳务的合同范本12-29

员工劳务的合同范本12-29

劳务承包的合同范本12-23

钢结构工程的合同范本(通用5篇)12-21

承包劳务合同范本10-19

关于劳务合同范本10-19