自来水管道安装工程施工合同

时间：2021-06-24 09:10:25 其他合同范本我要投稿

自来水管道安装工程施工合同范本

　　随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的自来水管道安装工程施工合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

自来水管道安装工程施工合同范本

　　自来水管道安装工程施工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999—0201《建筑工程施工自来水管道安装工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本自来水管道安装工程施工合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：_________管道供气项目。

　　工程地点：_________市_________街。

　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

　　第二条工程期限

　　自来水管道安装工程施工合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本自来水管道安装工程施工合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按自来水管道安装工程施工合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下

　　_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为。

　　第七条组成自来水管道安装工程施工合同的文件

　　组成本自来水管道安装工程施工合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本自来水管道安装工程施工合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按自来水管道安装工程施工合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按自来水管道安装工程施工合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的'维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、自来水管道安装工程施工合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：________

　　乙方（盖章）：________

　　_________年____月____日

　　自来水管道安装工程施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成以下条款以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：x室外给水工程。

　　2、工程规模：球墨管：DN250/DN200/DN150x789/290/55m；钢塑管：DN100/80/50x40/158/114m；

　　3、工程造价：￥

　　二、工程承包内容及承包方式

　　1、工程承包内容：甲方提供符合x要求的施工图中包括的所有工程项目。

　　2、承包方式：乙方包工包料承包施工。

　　三、工期

　　⑴设计变更或工程量增加；

　　⑵甲方造成的延误、障碍、阻止等因素（如甲方提供施工图不符合国家规范及x要求须变更、工程款未按合同支付、签证单未按规定审批、欠缴x费用等）；

　　⑶由于本工程需经x办理工程管道隐蔽验收、挂表前验收、水质；

　　⑷非乙方原因停水，停电造成停工累计8小时以上时；

　　⑸不可抗力因素延误工期。

　　除上述原因外，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任。

　　四、质量与验收

　　本工程应按国家施工规范及质量检验评定标准或x的给水管道验收规程，达到合格等级。

　　五、甲乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　⑴甲方应在开工前五天提供明确有效且符合x要求的设计施工图纸（含设计变更）一式五份给乙方，甲方应在开工前办理全部开工手续（含破路、规划、测绘、拆迁及向x提交《供用水合同》等），工期顺延。

　　2甲方委派一名代表常驻施工现场及时解决、办理有关施工事宜，承担因甲方代表不到位造成损失的责任，审批联系单、签证单等往来函件，一般从收到之日起五日内不回复视为认可。

　　3若施工中遇到影响施工的市政设施或民用设施，乙方按相关部门的要求和工程施工的需要实施保护工程，所发生的费用由甲方承担。

　　4甲方不得要求施工方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　2、乙方责任：

　　⑴乙方严格按照施工设计图纸和国家施工规范进行施工。

　　⑵乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程，如施工中由于乙方原因发生人身伤害及机械设备、设施损坏事故由乙方承担全部责任。

　　⑶遵守有关部门对施工的交通、施工噪音以及环保的安全生产的管理规定。

　　⑷乙方必须文明施工，并做到工完场清。

　　六、工程结算及付款方式

　　1、工程结算编制依据《全国统一安装工程预算定额广西估价表（20x年）》、《全国统一市政工程预算定额广西壮族自治区单位估价表（20x年）》、《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表（1998年）》及相应配套的费用定额，材料价格按同期x建设工程造价信息计算，造价信息未列出的材料价格，按市场采购价格加上采保、运输等费用计算。

　　2、付款方式：甲方在签定合同之日起三天内按造价把工程款的40%￥付给乙方。乙方收到甲方工程款，并且现场具备开工条件之日起，七个工作日内进场施工；挂表前再支付工程款的40%￥

　　3、工程完工后，经相关部门验收合格，挂表通水后七天内结清剩余工程款。

　　七、工程保修：

　　从工程验收合格之日起，乙方对工程质量保修贰年（非乙方原因造成损坏不在保修范围内）。

　　八、其它

　　1、根据x验收标准要求，由乙方实施管道冲洗、办理水质检测及竣工测量相关事宜，甲、乙方及x三方认可工程的冲洗水量，由甲方向x交纳管道冲洗水费、水质检测等有关费用。

　　2、甲方在挂表前提交填写完整的《水表领用申请表》；管道安装完毕，经x审批同意，在甲方结清工程款（多还少补）后，乙方给甲方安装水表投入使用。

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误工期。

　　2、乙方不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　合同签定地点：本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，至保修期满时自动失效。

　　甲方

　　乙方

　　签订日期：年月日

　　自来水管道安装工程施工合同3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　第一条工程概况

　　工程名称：自来水管道安

　　工程地点：

　　第二条承包范围

　　乙方根据自来水公司和规划局批复的方案，设计供水管网并按设计图纸施工。

　　第三条承包方式及安装要求

　　（1）本工程采用包税费、包工包料、包设计、包施工、包包装、

　　1）双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

　　2〉工程量按经xx规划局和xx自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，执行，材料及设备以甲方审定的作为结算价，其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。

　　（2）乙方报送的结算金额必须真实准确；若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的xx%，则甲方可按照超过部分的xx%在结算金额中扣罚。

　　（3）安装要求：达到国家有关供水安装标准及xx自来水公司供水管及水表安装要求。

　　第四条工期

　　（1）工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计xx日历天。

　　（2）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由xx日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

　　1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。

　　2）不可抗力因素。

　　第五条工程质量及验收标准

　　1、工程质量

　　（1）乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和xx市自来水管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

　　（2）乙方在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质量监督部门确认后，甲方以书面通知乙方，乙方在一天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

　　2、验收

　　（1）工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　（2）乙方应提前xx日书面通知甲方进行竣工验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过xx自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

　　（3）工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式xx份提交甲方存档。

　　第六条工程总价款及付款方式

　　1、工程总价款

　　（1）工程预算总价款为人民币xx元（大写xx）。

　　（2）本工程的总价款不含市政路面修复费，不含供水主干管分摊费。

　　（3）本工程耗水费按人民币xx元由乙方包干。

　　（4）本工程土方按xx%人工挖土，xx%机械挖土，挖土超过xxm计算放坡。

　　（5）本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责，按相应定额运距十公里由甲方在结算款中代扣。

　　2、付款方式

　　（1）在合同签订后xx天内，按工程预算总造价的xx%预付备料款；

　　（2）工程进度达xx%并经甲方对进度进行确认后xx天内支付工程预算总造价的xx%；

　　（3）工程完工通过甲方验收并办理水质检验证明手续、通水后付至工程预算总造价的xx%；

　　（4）余款待办理结算后xx天内付清。

　　（5）以上款项，甲方将以转账支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。每笔付款时，乙方须先提供国内合法有效的等额发票。

　　第七条材料设备供应

　　（1）工程所需材料和设备由乙方采购供应至施工现场（仓库）。

　　（2）材料设备应附有出厂合格证明和xx市自来水公司所规定使用的产品。如任何一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

　　（3）工程材料和设备差价的处理办法按xx市定额站有关规定进行调整。

　　（4）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　第八条双方义务

　　（1）委派现场代表（甲方工程设计部门）xx负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中的需要甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

　　（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电（水电费由乙方承担）。

　　（3）提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。

　　（4）及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

　　（5）接乙方书面竣工验收通知后应在xx个工作日内组织竣工验收。

　　（6）对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起xx个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

　　（7）接乙方提供工程进度报表后xx个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

　　（8）负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

　　（9）按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：xxxxxxx。

　　〈10〉甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的2个月内完成结算。

　　2、乙方义务

　　（1）委派现场代表xxx负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

　　（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

　　（3）工程项目开工应提前xx个工作日将完整的施工组织

　　（4）乙方材料进场前，须提前xx个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

　　（5）施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

　　（6）于每月xx日前达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的，还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

　　（7）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　（8）乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

　　（9）工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发

　　（10）乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

　　（11）乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。

　　〈12〉乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　（13）办妥管道安装所有相关业务手续（不包修复路面费用〉，负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

　　（14）乙方保证其承包范围内的工程项目于xx前通过自来水公司的验收，并向甲方提交xx自来水公司的工程验收合格证。

　　（15）图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后xx个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前xx个工作小时通知甲方，经甲方项目工程设计部门、地区公司及乙方现场共同验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲、乙双方各执xx份，作为工程结算依据。

　　（16）分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式〉通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验，由此造成工期延误，责任由乙方承担。

　　〈17〉乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起xx个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的2个月内完成结算。

　　（18）乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起xx个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退还给甲方。

　　（19）乙方须按本合同附件二“施工单位进场须知”的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

　　第九条违约责任

　　（1）甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，

　　乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　（2）甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

　　（3）甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的xx‰。向乙方支付违约金。

　　（4）乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交xx自来水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按工程预算总价款的xx‰向向甲方支付违约金。逾期超过xx日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的xx%向甲方支付违约金。由此影响甲方竣工验收的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　（5）乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的xx%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　（6）乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则，甩方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

　　（7）在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

　　（8）乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

　　（9）甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的工程所有资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

　　（10）乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的xx日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的xx%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　（11）乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的xx向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　（12）乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证的工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按

　　（13）乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的xx‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起xx日内支付。

　　（14）甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的xx‰向乙方支付违约金

　　（15）乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第十条转让条款（见第2章）

　　第十一条合同终止条款（见第2章）

　　第十二条保密条款（见第2章）

　　第十三条免责条款（见第2章）

　　第十四条法律适用条款（见第2章）

　　第十五条争议解决条款（见第2章）

　　第十六条其他条款（见第2章）

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

【自来水管道安装工程施工合同范本】相关文章：

谈自来水管道工程施工的通病与防治08-28