项目施工合同

时间：2022-05-17 14:00:30 其他合同范本我要投稿

项目施工合同范本（精选5篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的项目施工合同范本（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

项目施工合同范本（精选5篇）

　　项目施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合别墅建设的实际情况，经过协商，达成如下协议：

　　1、甲方拟在鄱阳县白沙洲乡竹溪三岛建造一百二十幢别墅。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其中拾幢别墅建筑工程承包给乙方进行施工建设，工程从20xx年01月30日开始动工，至20xx年09年30日竣工；别墅建设采用费用形式：按江西省上饶市相关工程最近定额三类取费，下浮五个点，人工费、材料费按当前市场价格补差，甲方保证乙方利润至少百分之二十，以实际利润结算，利润不足百分之二十则补足至百分之二十。乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工，乙方不承担税金，不负责制定资料。

　　2、乙方负责别墅建筑时所需的设施和材料的供应及相关人员的配备；别墅建筑总面积以实际测量为准。

　　3、付款方式：一层框架完工，付总工程量款项的`20%；二层框架完工，付总工程量款项的20%；三层框架封顶，付总工程款项的20%；整体砌砖完毕，付总工程量款项的20%。待工程完工后，经甲方验收合格，付清总工程款的95%（含前四批支付的工程款）。余款作为质量保证金在工程完工满一年后支付。如款项不能及时到位。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年x月x日

　　项目施工合同2

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　为保证施工安全，加快施工进度，乙方愿与甲方履行以下合同条款：

　　1、甲方要为乙方提供尽可能安全的施工环境，因为存在安全隐患，确实不能作业的场面，乙方有权拒绝参与施工。

　　2、由于甲方保管不妥，造成乙方机械配件被盗或其他被损坏的损失，甲方负全责。

　　3、乙方在施工过程中由于操作失误等因素造成自己或他人伤亡事故的`，乙方负全责。

　　4、乙方在施工过程中由于疏忽大意等人为因素造成国家或地方通信、电力、水利等设施损坏的损失，乙方负全责。

　　5、乙方在机械停放及机械检修过程中，无其他人为影响造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责。

　　6、由于不可抗拒的自然灾害（冰雹、地震等）造成乙方损失的，甲、乙双方协商解决。

　　7、乙方要服从甲方内部各项安全制度。

　　以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年x月x日

　　项目施工合同3

　　甲方：公司名称（发包方）

　　乙方：项目部，负责人：负责人身份证：（承包方）

　　根据甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》所规定之内容，甲乙双方就乙方的内部承包考核事宜，经充分协商后自愿达成合同内容如下：

　　一、工程概况：

　　建设单位工程名称建筑面积工期质量等级要求合同价款（大写）安全风险统筹金三材供应情况

　　二、承包范围及方式：

　　承包范围：承包方式：项目部负责人自负盈亏、内部承包考核制。

　　三、结算方式：

　　1、乙方应上缴甲方的管理费（包括代收代交）按本工程总造价的 %计算。若工程无重大质量安全事故，做到文明施工按期交房，则按 %上交甲方管理费。其他按细则执行。

　　2、市劳保统筹基金按工程决算中实收实缴计算。

　　3、水电配合费：临设（办公、宿舍）水电由公司水电安装部负责安装，土建不再收取配合费，安装生活用水电自理。

　　4、工程结款：建设单位进度款到账后，扣去乙方应承担的'各项费用及风险金，根据乙方提供的合法票据，经甲方财务部核实后拨给乙方使用。

　　四、违约责任及争议解决：

　　1、任一方违约的应按合同价款的 %对非违约方承担违约责任；造成非违约方损失的还应对其实际损失进行赔偿。

　　2、因履行本合同书而发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，双方一致同意由甲方公司所在地法院管辖审理。

　　五、本合同书经甲、乙双方签字或盖章即生效，至本工程项目应结算款项全部清结时自行终止。本合同书附件系本合同不可分割之组成，与本合同书具有同等效力。

　　六、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年x月x日

　　项目施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方愿将零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：

　　一、承包内容：

　　二、承包价格：承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________

　　三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。

　　四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。

　　五、质量要求：必须按甲方提供的`施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。

　　六、工期要求：工程总工期为天，即施工时段为年月日至年月日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。

　　七、其他要求

　　1、施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。

　　2、施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。

　　3、乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。

　　4、乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。

　　5、工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。

　　八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　项目施工合同5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为加强土地开发整理，确保非农业建设占用耕地的占补平衡，甲方将镇村土地整理占补项目发包给乙方承建。为不误农时，保质保量完成施工任务，经与乙方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容

　　甲方根据荆土资批[] 号文件立项批复，建设规模总面积为公顷（折亩）。工程内容由土地平整、田间道路、部分配套工程组成（具体详见工程量表）。

　　二、双方责任

　　甲方负责项目资金投入、工程施工检查和新增耕地用于建设项目占用耕地的补充。乙方负责按甲方的规划设计图施工。工程质量必须符合《湖北省土地开发复垦整理验收办法及标准》规定的要求。

　　三、工程价款与付款方式

　　甲方对乙方实行包干投入，工程款总额人民币大写：（小写：元）。资金以财政转移支付方式拨付，乙方在资金的使用上必须做到规范、安全、有效。

　　付款方式：首期：乙方工程施工队进场施工，甲方支付乙方合同价款总额的50%，作为项目实施的启动资金，由乙方专款用于该项目的'土地开发整理。

　　二期：工程项目施工完工，经甲方初验后，付工程合同价款总额的40%，余款10%待上级部门验收后一次性付清。

　　四、其他事项

　　1、排水费实行包干，甲方付给乙方排水费元，乙方负责本项目全程排水。

　　2、乙方负责安全生产，承担一切安全责任。

　　五、工期

　　总日历工期天。自年月日起至年月日止。

　　六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同自签订之日起生效，甲乙双方共同遵守。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年x月x日

【项目施工合同】相关文章：

项目施工合同11-15