光伏全款安装合同

时间:2024-07-20 11:40:09 林惜 其他合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

光伏全款安装合同范本(通用14篇)

  随着人们对法律的了解 日益加深,合同对我们的帮助越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家整理的光伏全款安装合同范本,希望对大家有所帮助。

光伏全款安装合同范本(通用14篇)

  光伏全款安装合同 1

  发包方(甲方):

  承包方(乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

  1、工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

  1.4承包方式:

  包工不包料(含装卸费)

  1.5工期:

  开工 日期:______ 年______ 月______ 日

  实际施工天数:天

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):

  安装费按太阳能光伏发电板______ 元/W计算,材料装卸费按______ 元计算。

  2、双方工作

  2.1甲方工作

  2.1.1甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

  2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

  2.1.3指派______为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.2乙方工作

  2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  2.2.2指派______为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

  2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  3、工程价款及结算

  3.1根据甲方提供的施工图纸功率为______ 万瓦,安装费用为______ 元(不含装卸及搬运费)。

  3.2安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7 日内一次付清。

  3.3本工程无保修金,不含税。

  4、违约责任

  4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的.违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

  4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

  4.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

  5、附则

  本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

  发包人:

  承包人代表:

  地址:

  电话:

  ______ 年______ 月______ 日

  承包人:

  发包人代表:

  地址:

  电话:

  ______ 年______ 月______ 日

  光伏全款安装合同 2

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  丙方:_______________

  甲、乙、丙三方本着互利共赢,团结合作的精神,经友好协商,就共同经营________________事宜达成如下合伙协议:

  第一条合伙宗旨利用合伙人自身积累的经营管理经验和人脉关系,共同经营,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益

  第二条合伙组织名称、合伙经营项目合伙组织名称为:合伙经营项目为:

  第三条合伙期限:

  第四条合伙组织财产份额分配各合伙人占有合伙组织财产份额为:

  第五条工资、盈余分配与债务承担

  1、奖金分配:合伙组织经营期间,各合伙人工资为________________

  随着合伙经营的深入,利润可观后, 年底将发放奖金,奖金数额根据收入现状和个人贡献经合伙人会议决定。

  2、盈余分配:除去经营成本、 日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的'重点,将以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按比例分配。

  3、债务承担:如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按比例承担。

  甲方:_____________乙方:_____________

  日期:_____________ 日期:_____________

  丙方:_____________

  日期:_____________

  光伏全款安装合同 3

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:________示范项目EPC总承包

  工程地点:______

  工程承包范围:________1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。

  其中:

  1、设计工作范围:包括光电转换 元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计(____)。

  2、施工工作范围:光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括__电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

  二、主要技术来源

  承包人提供。

  三、主要 日期

  合同期限(绝对 日期或相对 日期):合同生效之 日起40个 日历 日。设备全部进厂 日期(绝对 日期或相对 日期):暂定20___ 年5 月 5 日。设备安装完工时间(绝对 日期或相对 日期):暂定20___ 年 6 月 5 日。竣工试验完工时间(绝对 日期或相对 日期):暂定20___ 年 6 月15 日。

  四、工程质量标准

  工程质量标准:合格

  五、工程建设规模、合同价格、付款货币

  工程建设规模1500kWp,合同价格为¥__(大写:__ 万 元整)。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的'款项外,合同价格不作调整。

  六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

  七、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________ 年____ 月____ 日 _________ 年____ 月____ 日

  光伏全款安装合同 4

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  一、基本内容

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

  1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

  2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

  二、工期

  开工 日期:

  并网 日期:

  竣工 日期:

  三、合同价格和付款方式

  本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):_________元(小写金额_________元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的.各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的_________%,本合同的质保期为_________年,在竣工验收合格次 日开始计算。发包方在质保期满后15 日内一次性支付质保金给承包方。

  四、施工质量和质量检查

  1、工程质量

  (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

  (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

  2、质量检查:

  五、解决争议的办法

  起诉讼。

  (1)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (2)、法院要求停止施工。

  六、违约

  甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

  (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

  (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

  七、合同的生效及终止

  1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之 日起生效。

  2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

  八、合同份数

  本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________ 年____ 月____ 日 _________ 年____ 月____ 日

  光伏全款安装合同 5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲、乙双方本着自愿原则,经过充分协商,在平等互利的基础上,就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议:

  一、厂房屋顶基本情况

  甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站,厂房屋总面积平方米(厂房屋顶实际面积以丈量为准)。

  二、厂房屋顶租期限

  1、厂房屋顶租赁期限自20__ 年4 月12 日起,至2043 年4 月12 日止,租赁期30 年。

  2、租赁期间,屋顶使用权归乙方所有。租赁期满,甲方有权收回所有屋顶,乙方应如期归还,乙方如需要继续承租,应于租赁期满前三个 月提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。

  三、租金及相关费用支付方式

  1、乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定,乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站,电站并网发电后,乙方承诺,对甲方实施电价优惠,甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠15 %。具体电费支付方式,甲、乙双方另行协议约定。

  2、租赁期间,乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。

  四、厂房使用要求及维护责任

  1、租赁期间,乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的,由乙方负责维修。

  2、租赁期间,乙方需装修或增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的同意,按规定须向有关部门审批的,则还应由甲方报请有关部门批准后,方可执行。

  五、厂房转租和归还

  1、乙方在租赁期间,如将厂房屋顶转租给第三方,须事先征得甲方的.书面同意,擅自中途转租、转让,甲方有权利终止本租赁协议。

  2、租赁期满后,该厂房屋顶归还时,应当符合正常使用状态。

  六、租赁期间其他有关约定

  1、租赁期间,甲、乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。

  2、租赁期间,甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

  3、租赁期间,厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。

  4、租赁期间,乙方可根据自己的经营特点进行装修,但原则上不得破坏原房结构,装修费用由乙方自负,租赁期满后如乙方不再承担,甲方也不作任何补偿。

  5、租赁期间,乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用,如拖欠不付满一个 月,甲方有权增收5 %滞纳金,并有权终止租赁协议。

  6、租赁期满后,甲方如继续出租该房时,乙方享有优先权;如期满后不再出租,乙方应如期搬迁,否则由此造成一切损失和后果,都由乙方承担。

  七、其他条款

  1、租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,甲方应一次性赔偿乙方20 万 元。租赁期间,如乙方提前退租而违约,乙方应一次性赔偿甲方20 万 元。

  2、租赁期间,如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失,由甲方负一切责任给予赔偿。

  3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续,其费用由乙方承担。

  4、租赁合同签订后,如企业名称变更,可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满。

  八、合同的变更和解除

  1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更和解除。

  2、在合同履行期间,甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时,本合同可以变更或删除。

  3、本合同期满,乙方在同等条件下享有优先承租权,如果乙方由此需要,甲方应当优先与乙方续签合同。

  八、发生争议,甲乙双方本着互谅互让原则协商解决,协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。

  九、本合同未尽事宜,可由甲乙双方约定后作为补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

  甲方:_________乙方:_________

  日期:_________日期:_________

  光伏全款安装合同 6

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  甲方为了加强电站的运行管理,提高电站的经济效益和社会效益,电站董事会研究决定,对电站运行管理实行承包责任制,将电站运行管理承包给乙方,经甲乙双方协商,达成如下条款:

  一、承包内容和项目

  1、电站大坝、闸门、渠道、栏网垃圾、厂房、宿舍、升压站、高压线路及电站相关设施的巡视、维修、管理。

  2、发电运行、水工系统等的巡视检查、维护。

  3、全部机电设备的运行管理,机电设备的巡视检查、维护、保养及 日常维修。

  4、高压线路的巡视检查和维护(如出现故障所需材料由甲方购买)。

  二、乙方职责

  1、乙方要有名中级电力技术职称人员。发电人员具有实际操作经验及小件维修能力。

  2、电站设备在运行中,大坝要有乙方专人管理,无重大特殊情况,电站人员定编人,按三班制运行,每班值班人员不得不少于人,汛期每班不少于人。

  3、乙方值班人员在值班期内不得离开机房,发现无乙方人员值班每次罚款伍佰 元。

  4、因乙方值班人员操作失误或不在机房所造成的一切事故和直接经济损失,由乙方负全部责任。

  5、由于乙方值班室人员对事故处理不当或不及时而造成事故扩大,损失单 元件超过伍佰 元以上(含伍佰 元),由乙方负责50 %的费用,自然磨损和人为不可抗拒的自然灾害造成损失由甲方负责。

  6、乙方要保证经常检查渠道设施和电站相关设施,巡查要有记录,发现隐患即时报告甲方进行处理。

  7、乙方负责机电设备的. 日常维护检修,检修材料由乙方列出清单,甲方负责购买,且不另行负担乙方检修工时费。

  8、乙方视水流量按电功机率尽量满负荷发足无功。

  9、乙方严格控制管理好职工用电及近区用电,尽量做不到不倒电。如发现近区有倒电供电情况乙方应即时拉闸处理,严禁倒电供电,否则视情况处罚乙方。

  10、乙方发电任务每 年上网电量(含近区电量)为 万度(千瓦/小时)。

  11、乙方为乙方所有电站工作人员买好人身保险,在承包期内如发生一切人身安全事故由乙方负责。

  12、乙方负责引水渠网垃圾的即时清理,保证水流畅通。引水渠不准拉闸捕鱼,否则每次罚款10000 元。

  三、甲方职责

  1、甲方按电网每 月的上网电度加近区用电电度给乙方计算承包费。

  2、甲方支付乙方承包费标准:500 万度以内按人民币每度厘计算承包费用,超过500 万度电量以上的部分按每度计算承包费用(以电站结算电量为计算依据)。

  3、易损耗性材料由乙方列出材料购买清单由甲方出资购买。

  4、甲方按每 月电话费补助给乙方 元包干使用,超过部分由乙方负责支付。

  四、其它事项

  1、乙方承包后,必须保持宿舍、厂房、附属设施和机电设备的完整、良好、整洁,承包期满后,移交给甲方时,对上述项目也必须保持完整、良好、整洁、如有缺陷,修复后方能交给甲方,无法修复的照价赔偿(设备本身缺陷和自然磨损在外)。

  2、乙方必须控制职工用电,职工用电每人每 月度内不收费,超过度的按上网电价收取电费。

  3、甲方对电站配备的全部工具和备用品主生活用品,在承包时如数移交给乙方,乙方承包期满后移交给甲方作价自行带走。

  4、因突发性自然灾害造成停机,超过天(不含天)以上的部分由甲方付给乙方值班人员(按值班人计算)每人每天30 元,五天以内的由乙方自行解决。

  5、近区用电由乙方每 月和甲方共同负责抄电表,乙方负责检查是否有偷漏电行为,如发现有人偷电应即时报告甲方作出处理。并根据甲方需要(特殊情况)随时配合收取电费。

  6、高压线路维修时甲方负责购买材料和支付乙方以外工人的工资。机电设备大修时需要三人或三人以上工作的甲方补给检修人员每人每天_________元工资。如另请厂家师傅解决问题由甲方负责开支。

  五、付款方式

  发电承包费:在电力公司拨付电费的前提下,丰水期付给当 月应付承包款的80 %,枯水期当结清,其余部分 年终时由甲方一次性付清给乙方。

  六、承包时间

  承包期____ 年,即从____ 年____ 月____ 日起至____ 年____ 月____ 日止。本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,双方签字生效。

  甲方:_____________乙方:_____________

  日期:_____________ 日期:_____________

  光伏全款安装合同 7

  甲方(委托人):_________________乙方(居间人):_________________

  联系地址:_________________联系地址:_________________

  法定代表人身份证:_________________身份证:_________________

  联系电话:_________________联系电话:_________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

  2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

  二、甲方义务

  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付,则逾期每 日按未支付金额的_________%向乙方承担违约金。

  三、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的.关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的_________%(即人民币_________万元,大写:_________________ 万 元)。

  2、居间报酬结算方式:_________________

  居间报酬总金额为人民币_________万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的_________%)到账后,次 日将报酬总额中的_________万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。

  3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

  五、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

  3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

  六、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至_________年_________月_________日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  七、争议解决方式

  如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  八、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。

  合同签订地:_________________

  乙方指定账户户名:_________________

  乙方指定账户账号及开户行:_________________

  甲方:_________________(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

  光伏全款安装合同 8

  合同编号:__________

  甲方(委托方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  乙方(安装方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  鉴于甲方有意向在其指定地点安装光伏发电系统,并同意全额支付相关费用;乙方作为专业的光伏系统安装服务商,同意按照本合同约定的条款和条件为甲方提供光伏系统的全款安装服务。双方经友好协商,达成如下协议:

  一、项目概况

  1. 项目名称:_____________光伏发电系统安装工程

  2. 项目地点:_____________

  3. 系统规模:预计总装机容量为____KWp,具体以实际安装为准。

  4. 安装内容:包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆、汇流箱等设备的采购、运输、安装、调试及并网手续协助办理等。

  二、合同价款及支付方式

  1. 合同总价:人民币(大写)_____________元整(¥_________),该价格已包含税费、运费、安装费、调试费等所有费用。

  2. 支付方式:

  预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付合同总价的____%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  到货款:设备到场并经甲方验收合格后____个工作日内,甲方支付合同总价的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  尾款:系统安装调试完毕并通过电网公司验收,且正式并网发电后____个工作日内,甲方支付剩余的`____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  三、工期

  1. 开工日期:预计____年____月____日(具体以实际开工令为准)。

  2. 竣工日期:预计____年____月____日完成安装调试并具备并网条件,总工期____天。如遇不可抗力因素,工期相应顺延。

  四、双方权利与义务

  1. 甲方权利与义务:

  提供必要的施工条件,包括但不限于场地清理、电源接入等。

  按照合同约定支付款项。

  协助乙方办理并网相关手续。

  2. 乙方权利与义务:

  按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。

  提供合格的光伏产品及相关配件,并承担质保责任。

  负责系统的安装、调试及培训工作。

  协助甲方办理并网手续,直至系统成功并网发电。

  五、违约责任

  1. 任何一方违反本合同约定,均应向对方支付合同总价____%的违约金,并赔偿因其违约给对方造成的全部损失。

  六、争议解决

  本合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

  七、其他

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至项目竣工验收并结清所有款项之日止。

  2. 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人/授权代表(签字):____ 法定代表人/授权代表(签字):____

  日期:____年____月____日 日期:____年____月____日

  光伏全款安装合同 9

  合同编号:_____________

  甲方(业主方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  乙方(安装方):_____________

  营业执照号码:_______________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  鉴于甲方拟在其拥有的位于_____________(详细地址)的屋顶/空地上安装光伏发电系统,并同意由乙方负责该系统的全款购买、设计、安装、调试及后期维护等工作,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:

  一、项目概况

  1. 项目名称:_____________屋顶/空地光伏发电系统安装工程。

  2. 项目地点:_____________(详细地址)。

  3. 系统规模:总装机容量为_____________千瓦(KW),具体配置以设计方案为准。

  4. 项目内容:包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆、汇流箱、监控系统等设备的采购、安装、调试及并网接入服务。

  二、合同价款与支付方式

  1. 合同总价款:人民币(大写)_____________元整(¥_____________),该价款为全款包干价,包括但不限于设备费、安装费、调试费、税费及乙方应支付的其他所有费用。

  2. 支付方式:

  预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价款的'____%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  到货款:乙方发货前,甲方支付合同总价款的____%作为到货款,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  尾款:项目安装调试完毕,经甲方验收合格并成功并网后____日内,甲方支付剩余的____%尾款,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  三、项目期限

  1. 设计周期:自合同签订之日起____个工作日内,乙方应完成设计方案并提交甲方审核确认。

  2. 施工周期:设计方案确认后,乙方应在____个工作日内开始施工,并在____个工作日内完成全部安装、调试工作(具体工期受天气等不可抗力因素影响可适当顺延,但需提前通知甲方)。

  四、双方权利与义务

  (此处根据具体情况详细列出双方的具体权利与义务,如甲方需提供必要的施工条件、乙方需保证工程质量等)

  五、验收与并网

  1. 项目完工后,乙方应书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收,逾期未验收视为验收合格。

  2. 验收合格后,乙方负责办理光伏发电系统的并网手续,确保系统能够正常接入电网并享受相关政策补贴。

  六、违约责任

  双方应严格履行本合同各项条款,任何一方违反本合同约定,均应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

  七、争议解决

  因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  八、其他

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至项目竣工验收合格且所有款项结清之日止。

  2. 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________

  法定代表人/授权代表(签字):____ 法定代表人/授权代表(签字):____

  日期:____年__月__日 日期:____年__月__日

  光伏全款安装合同 10

  合同编号:__________

  甲方(业主方):_____________

  地址:________________________

  联系电话:____________________

  乙方(安装方):_____________

  营业执照号码/统一社会信用代码:_____________

  地址:________________________

  联系电话:____________________

  鉴于甲方有意向在其拥有的物业(以下简称“安装地点”)上安装光伏发电系统,并同意向乙方支付全款以完成该系统的安装工作;乙方作为专业的光伏系统安装服务提供商,同意按照本合同约定的条款和条件为甲方提供光伏系统的安装服务。双方经友好协商,达成如下协议:

  一、项目概况

  1. 项目名称:_____________光伏发电系统安装工程

  2. 安装地点:_____________(详细地址)

  3. 系统规格:_____________(包括但不限于装机容量、组件型号、逆变器型号等)

  二、合同总价及支付方式

  1. 合同总价:人民币(大写)_____________元整(¥_____________),该价款已包含设备费、安装费、税费等所有费用。

  2. 支付方式:

  预付款:合同签订后___日内,甲方向乙方支付合同总价的`___%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  进度款:乙方完成系统主要设备安装并经甲方初步验收合格后___日内,甲方向乙方支付合同总价的___%,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  尾款:系统整体安装调试完毕并通过最终验收后___日内,甲方向乙方支付剩余的___%,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  三、安装工期

  1. 安装工期自本合同生效且预付款到账之日起___个工作日内完成(遇不可抗力因素除外)。

  四、双方权利与义务

  1. 甲方权利与义务:

  提供安装地点必要的施工条件,确保施工顺利进行。

  按照合同约定支付款项。

  验收合格后接收并合理使用光伏系统。

  2. 乙方权利与义务:

  按照国家相关标准和本合同要求完成光伏系统的安装工作。

  提供必要的技术指导和培训,确保甲方能够正确操作和维护光伏系统。

  承担因安装质量问题引起的相关责任。

  五、验收与保修

  1. 验收:系统安装调试完成后,乙方应书面通知甲方进行验收。验收合格后,双方签署验收报告。

  2. 保修:乙方对光伏系统提供___年(具体年限)的免费保修服务,自验收合格之日起计算。保修期内,乙方负责免费维修或更换因质量问题损坏的部件。

  六、违约责任

  1. 任何一方违反本合同约定,均应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失。

  七、争议解决

  本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  八、其他

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方(签字/盖章):_________ 日期:____年__月__日

  乙方(签字/盖章):_________ 日期:____年__月__日

  光伏全款安装合同 11

  合同编号:_____________

  甲方(业主方):_____________

  地址:__________________________

  联系电话:____________________

  乙方(安装方):_____________

  地址:__________________________

  联系电话:____________________

  鉴于甲方有意向在其指定地点安装光伏发电系统,并同意按照本合同条款向乙方支付全款以完成安装工作;乙方作为专业的光伏系统安装服务商,同意接受甲方的委托并提供相应的安装服务。双方经友好协商,达成如下协议:

  一、项目概况

  1. 项目名称:_____________光伏发电系统安装工程

  2. 项目地点:_____________

  3. 系统规模:总装机容量为______千瓦(KW),具体配置见附件一。

  4. 安装内容:包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、电缆敷设、并网接入、系统调试及培训等。

  二、合同价款与支付方式

  1. 合同总价款:人民币(大写)_____________元整(¥_________),该价款为固定总价,已包含材料费、安装费、税费等所有费用,除非因甲方变更设计或增加工程量而产生额外费用。

  2. 支付方式:

  预付款:合同签订后____日内,甲方支付总价款的'____%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  进度款:安装进度达到____%时,甲方支付总价款的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  尾款:系统安装调试完毕并通过验收后____日内,甲方支付剩余的____%款项,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  三、工期

  1. 开工日期:本合同生效后,乙方在收到预付款后____个工作日内进场施工。

  2. 竣工日期:自开工之日起____个工作日内完成全部安装工作(具体日期可能因天气等不可抗力因素顺延)。

  四、双方权利与义务

  (此处根据具体情况填写,以下为示例框架)

  甲方权利与义务:

  按时支付合同款项。

  提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、电源接入等。

  配合乙方进行系统调试及验收工作。

  乙方权利与义务:

  按照合同约定的时间、质量标准完成安装工作。

  提供必要的技术支持和售后服务。

  遵守施工现场的安全管理规定。

  五、质量保证与售后服务

  1. 质量保证期:自系统验收合格之日起____年内,乙方对光伏系统的非人为损坏部分提供免费维修服务。

  2. 售后服务:质量保证期内,乙方在接到甲方报修通知后____小时内响应,并在____个工作日内解决问题。

  六、违约责任

  双方应严格履行合同义务,任何一方违反本合同约定,均应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

  七、争议解决

  本合同在履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

  八、其他

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签字/盖章):_____________ 日期:____年__月__日

  乙方(签字/盖章):_____________ 日期:____年__月__日

  光伏全款安装合同 12

  合同编号:_____________

  甲方(业主方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  乙方(安装方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  鉴于甲方拟在其指定地点安装光伏发电系统,并同意全款支付相关费用给乙方进行安装施工,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,达成如下协议:

  一、项目概况

  1. 项目名称:_____________光伏发电系统安装工程

  2. 项目地点:_____________

  3. 系统规模:总装机容量为______千瓦(KW),具体配置见附件一。

  4. 项目工期:自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天(如遇不可抗力因素,工期相应顺延)。

  二、合同价款及支付方式

  1. 合同总价款:人民币(大写)_____________元整(¥_________),该价款已包含设备费、材料费、安装费、调试费、税费等所有费用。

  2. 支付方式:

  预付款:合同签订后____日内,甲方支付总价款的____%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  进度款:设备到场并经甲方验收合格后____日内,甲方支付总价款的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  尾款:项目安装完成并通过相关部门验收合格后____日内,甲方支付剩余的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  三、双方权利与义务

  1. 甲方权利与义务:

  提供符合安装条件的场地及必要的'协助。

  按照约定支付合同款项。

  有权对乙方施工进度、质量进行监督。

  2. 乙方权利与义务:

  负责光伏发电系统的设计、采购、安装、调试及后期维护(如合同包含)。

  保证所供设备、材料质量合格,符合国家相关标准。

  按照约定工期完成安装施工,确保系统正常运行。

  提供必要的操作培训和技术支持。

  四、验收与保修

  1. 验收:项目完成后,乙方应通知甲方进行验收。验收合格后,双方签署验收报告。

  2. 保修:乙方对光伏发电系统提供____年的免费保修服务,自验收合格之日起计算。保修期内,因乙方原因导致的故障,乙方负责免费维修或更换。

  五、违约责任

  1. 若甲方未按期支付款项,每逾期一日,应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。

  2. 若乙方未按期完成安装施工或系统存在质量问题,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

  六、争议解决

  双方因执行本合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  七、其他

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  2. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方(签字/盖章):_____________ 日期:____年____月____日

  乙方(签字/盖章):_____________ 日期:____年____月____日

  光伏全款安装合同 13

  合同编号:_____________

  甲方(业主方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  乙方(安装方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  鉴于甲方有意向在其指定的屋顶或场地上安装光伏发电系统,并同意全款支付相关费用;乙方作为专业的光伏系统安装服务商,同意按照本合同约定的条款和条件为甲方提供光伏系统的设计、设备供应、安装调试及售后服务。双方经友好协商,达成如下协议:

  一、项目概况

  1. 项目名称:_____________光伏发电系统安装工程

  2. 项目地点:_____________

  3. 系统规模:总装机容量为_____________千瓦(kWp),具体配置见附件一。

  4. 项目内容:包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆、监控系统等设备的采购、安装、调试及并网服务。

  二、合同价款与支付方式

  1. 合同总价:人民币(大写)_____________元整(¥_____________),该价格已包含税费、设计费、设备费、安装费、调试费、培训费及一年质保期内的维护费等所有费用。

  2. 支付方式:

  预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价的____%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  到货款:设备到场并经甲方验收合格后____日内,支付合同总价的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  尾款:系统安装调试完成并成功并网后____日内,支付剩余的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。

  三、施工周期

  乙方应在收到预付款后____个工作日内开始施工,并在____个工作日内完成全部安装、调试工作,确保系统正常运行并达到并网条件。具体开工日期以双方书面确认为准。

  四、双方权利与义务

  1. 甲方权利与义务:

  提供符合光伏系统安装条件的场地及必要的'协助。

  按照约定支付合同款项。

  监督乙方施工进度及质量。

  2. 乙方权利与义务:

  负责光伏系统的设计、设备采购、安装调试及并网服务。

  保证所提供的设备为全新、未使用过的合格产品,并符合国家标准及合同约定的技术要求。

  对甲方操作人员进行必要的操作培训及日常维护指导。

  提供至少一年的免费质保服务,质保期内因产品质量问题导致的故障,乙方负责免费维修或更换。

  五、违约责任

  1. 若甲方未按期支付款项,每逾期一日,应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。

  2. 若乙方未能按期完成安装调试工作,每逾期一日,应按合同总价的____%向甲方支付违约金。

  六、争议解决

  双方因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  七、其他

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至项目验收合格并质保期满之日止。

  2. 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________

  法定代表人/授权代表(签字):____ 法定代表人/授权代表(签字):____

  日期:____年____月____日 日期:____年____月____日

  光伏全款安装合同 14

  合同编号:_____________

  甲方(委托方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  乙方(安装方):_____________

  地址:_________________________

  联系电话:_____________________

  鉴于甲方有意向在其指定地点安装光伏发电系统,并同意按照本合同条款向乙方支付全款以完成安装工作;乙方作为专业的光伏系统安装服务商,同意接受甲方的委托,按照双方约定的标准和要求完成光伏系统的安装工作。双方经友好协商,达成如下协议:

  一、项目概况

  1. 项目名称:_____________

  2. 项目地点:_____________

  3. 系统规模:总装机容量为____KWp,具体配置以附件清单为准。

  4. 安装内容:包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、支架安装、电缆铺设、并网接入及系统调试等。

  二、合同价款及支付方式

  1. 合同总价款:人民币(大写)_____________元整(¥_________),该价款已包含税费、材料费、安装费、调试费及乙方应承担的其他所有费用。

  2. 支付方式:

  预付款:合同签订后____日内,甲方支付总价款的____%作为预付款,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  进度款:乙方完成光伏组件及主要设备到场并经甲方确认后____日内,甲方支付总价款的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  尾款:系统安装调试完毕并通过甲方及电网公司验收合格后____日内,甲方支付剩余的____%,即人民币(大写)_____________元整(¥_________)。

  三、工期

  1. 开工日期:预计____年____月____日(具体以甲方书面通知为准)。

  2. 竣工日期:预计____年____月____日。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误,则相应顺延。

  四、双方权利与义务

  1. 甲方权利与义务:

  提供安装所需的场地、电源等条件,并协调处理施工过程中的相关事宜。

  按照约定支付合同价款。

  有权对乙方的施工进度、质量进行监督,并提出合理建议。

  2. 乙方权利与义务:

  按照国家相关标准及双方约定进行安装施工,确保工程质量。

  提供必要的技术支持和售后服务,确保系统正常运行。

  遵守施工现场的安全管理规定,承担因乙方原因造成的事故责任。

  五、验收与保修

  1. 验收:系统安装调试完成后,由甲方及电网公司共同进行验收。验收合格后,双方签署验收报告。

  2. 保修:乙方承诺对光伏系统提供____年的免费保修服务,自验收合格之日起计算。保修期内,乙方负责免费维修更换因非人为因素导致的.损坏部件。

  六、违约责任

  1. 任何一方违反本合同约定,均应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

  2. 若甲方未按期支付合同价款,每逾期一日,应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。

  3. 若乙方未能按期完成安装工作,每逾期一日,应按合同总价款的____%向甲方支付违约金。

  七、争议解决

  双方因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  八、其他

  1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至保修期满且双方权利义务履行完毕之日止。

  2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(或授权代表)签字:____ 法定代表人(或授权代表)签字:____

  日期:____年____月____日 日期:____年____月____日

【光伏全款安装合同】相关文章:

光伏发电安装合同12-27

光伏发电安装合同05-08

光伏发电合同06-03

光伏居间的合同01-08

光伏发电合同06-14

光伏项目合同(精选13篇)04-14

光伏施工合同范本01-27

光伏安装合同06-01

光伏安装合同03-01