屋顶光伏施工合同

时间：2024-07-20 11:54:59 维泽其他合同范本我要投稿

相关推荐

屋顶光伏施工合同范本（通用10篇）

　　随着法律知识的普及，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的屋顶光伏施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

屋顶光伏施工合同范本（通用10篇）

　　屋顶光伏施工合同 1

　　甲方：_________________

　　合同编号：_________________

　　乙方：_________________

　　签订地点：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

　　1.建设工程施工对象及内容：_________________

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________分包范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。

　　2.工程计价方式：_________________

　　2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。

　　固定综合单价：_________________

　　暂定总价：_________________小写：_________________(元)

　　大写：_________________(元)

　　施工范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。

　　工程结算价：_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。

　　2.2价格调整

　　除下列情况之一者可作调整外，不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。

　　2.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。

　　2.2.2甲方代表签证的工程量的增减。

　　2.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行，否则甲方不予认可。

　　2.4上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核，甲方有权委托造价咨询机构进行审计，确定合同价款的增减。

　　2.5除2.2款规定情况外，甲方不再支付任何费用，由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。

　　2.6工期要求：_________________

　　1.开工时间：_________________根据甲方书面通知为准

　　2.竣工时间：_____________________年____月____日

　　3.质量标准：_________________

　　工程质量应满足以下要求：_________________

　　3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中，规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执行新的规定。

　　3.2本合同工程质量目标：_________________合格，达到甲方要求。

　　3.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

　　3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，服从甲方代表的质量监督;

　　3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。

　　4.合同文件及解释顺序：_________________

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：_________________

　　(1)本合同;

　　(2)本合同附件;

　　5.总(分)包合同：_________________无

　　6.图纸：_________________

　　6.1甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套，乙方需要更多资料文件时，则费用自理。除了严格用于本合同的，乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。

　　6.2乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下：_________________

　　6.2.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。

　　6.2.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;

　　6.2.3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场，如资料有延误，则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。

　　7.甲方义务：_________________

　　7.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬;

　　7.2负责与业主方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　7.3提供完成本合同协议书上约定的材料。

　　7.4指定现场代表，协调处理相关现场事务。

　　7.5编制本工程的施工组织设计，审核施工技术措施与技术资料;现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合;

　　7.6编制本工程的整体进度计划，并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;

　　7.7提供测量控制基准点。

　　7.8甲方委托项目经理为现场代表，履行甲方的责任。

　　7.9在开工之日起，甲方应按时供应所需的材料，不得因材料不到位所造成的误工和停工，如有因材料引起的停工天以上，应有甲方承担所造成乙方的损失，例如机械费用、民工工资。

　　8.乙方义务：_________________

　　8.1对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;

　　8.2未经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;

　　8.3自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　8.4乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，施工前向甲方项目经理提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;

　　8.5严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的.质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，如未按甲方要求及时处理，甲方有权委托其他分包商代为完成，其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除;便利。

　　9.安全施工与检查：_________________

　　9.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用，均由乙方承担;

　　9.2乙方项目经理应严格管理劳务人员，不得在施工工地酗酒，不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴，不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作，不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害;

　　9.3乙方应定期召开安全例会(每周)，并形成会议记录，存入工程施工档案;

　　9.3.1不发生重伤及人身事故，轻伤事故在0人次以下。

　　9.3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

　　9.3.3不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。

　　9.3.4达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

　　9.4本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

　　9.4.1《中华人民共和国安全生产法》

　　9.4.2国务院《建设工程安全生产管理条例》

　　9.4.3国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

　　9.4.4国家经贸委《电力建设安全工作规程》(DL5009.1)

　　9.4.5国家部委办相关安全的规定

　　9.4.6国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

　　9.4.7国家电网公司《电力安全工作规程》

　　9.4.8国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程

　　9.4.9建设工程所属的地方安全、环境法规

　　9.4.10建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度

　　9.5甲乙双方的安全文明施工权利和义务

　　9.5.1认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。

　　9.6.4组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。

　　9.6.5编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。

　　9.6.6建立健全施工现场临时用电安全、施工现场防火、安全设施等管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

　　9.6.7定期召开安全工作例会和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。

　　9.6.8组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

　　9.6.9组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。

　　9.6.10按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费，并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。

　　9.6.11建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。

　　9.6.12按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

　　9.6.13如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。

　　9.7乙方的安全文明施工权利和义务：

　　9.7.1按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

　　9.7.2遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理，配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题落实整改。

　　9.7.3按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。

　　9.7.4按照国家电网公司的有关管理要求，建立完善相关安全记录台帐。

　　9.7.5按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。

　　9.7.6按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核;

　　9.7.7严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。

　　9.7.8定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

　　9.7.9开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。

　　9.7.10对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

　　9.7.11对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

　　9.7.12为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测，确保合格、有效。

　　9.7.13建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。

　　9.7.14按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。

　　9.7.15对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。

　　9.7.16落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。

　　9.7.17按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。

　　9.7.18建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。

　　9.7.19土石方开挖应按相关规定报甲方批准和备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。(不包括爆破作业)

　　9.7.20落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。

　　9.7.21施工废水经处理合格后排放。

　　9.7.22现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。

　　9.8对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

　　9.9安全文明施工措施补助费

　　9.9.1甲方按规定向乙方提供_______万元的安全文明施工措施补助费，在合同价款中单独列支，并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。

　　9.9.2乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出，不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方，并接受甲方的检查和监督。

　　9.10安全文明施工考核标准：_________________

　　9.10.1发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。

　　9.10.2甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。

　　9.10.3乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。

　　10.安全防护：_________________

　　10.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临路交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施;未经甲方同意擅自施工造成的任何损失及安全检查事件均由乙方承担全部责任;

　　10.2实施工程工作期间(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施;

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

　　屋顶光伏施工合同 2

　　发包方(甲方)：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：_________

　　1.2工程地点：_________

　　1.3承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

　　1.4承包方式：包工不包料(含装卸费)

　　1.5工期：

　　开工日期：____年____月____日

　　实际施工天数：_________天

　　1.6工程质量：合格

　　1.7合同价款(人民币大写)：_________

　　安装费按太阳能光伏发电板_______元/W计算，材料装卸费按_______元计算。

　　2、双方工作

　　2.1甲方工作

　　2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

　　2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

　　2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2乙方工作

　　2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

　　2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

　　2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　3、工程价款及结算

　　3.1根据甲方提供的'施工图纸功率为_______万瓦，安装费用为_______元(不含装卸及搬运费)。

　　3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

　　3.3本工程无保修金，不含税。

　　4、违约责任

　　4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

　　4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

　　4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

　　5、附则

　　本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　屋顶光伏施工合同 3

　　合同编号：_______

　　签订地点：_______

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为明确甲、乙双方的权利、义务，双方在平等、自愿的基础上，就山东泰恩光伏科技有限公司“凤城高新技术产业区3MW分布式太阳能光伏并网电站项目”合作事宜协商，签订本协议。甲方同意将位于莱芜市莱城区凤城街道办事处凤城高新技术产业区莱芜市清华高科企业孵化有限公司所属厂房屋顶及其附属场地提供给乙方用于电站建设及建成电站的运营，乙方有偿使用甲方厂房屋顶及其附属场地(以最终建设为准)，年限为自本项目正式建成投运之日起共计年，乙方使用甲方厂房屋顶所属厂房屋顶及其附属场地总面积约为30000平方米。(以实际测量为准)。

　　一、项目建设所需资金：由乙方自筹解决。

　　二、由乙方负责项目的投融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置，项目产权归乙方所有。

　　三、屋顶租赁：

　　1、经协商，乙方租用甲方屋顶及其附属场地建设项目，采用分块发电，电站所产生的电能并入公共侧电网，乙方以租赁方式取得甲方屋顶及附属场地的`合法使用权，租赁费用标准为_______元/平方米/年。

　　2、支付方式：自屋顶租赁协议签订当日，开始使用该

　　屋顶之日起计算，总装机容量3000千瓦，前年支付租金人民币，第3年开始每年支付年租金_______元，每年年底一次性结算，甲方于每年年底前向乙方开具正规租金发票后三日内，乙方向甲方支付租赁费用(以上年度租金计算按照实际建设使用面积支付)。

　　3、如果莱芜是国家电网介入、发改委备案登记、发改委核定电价(不小于1元每KWH)不能完成，合同作废，乙方放弃该项目，乙方需承担自本协议起至正式放弃该项目期间的房顶租赁费用。

　　4、租期满后有选择权，可以自主选择是否续期5年。如乙方决定续期，许在租期满前一年书面通知甲方。

　　四、各方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)配合乙方完成项目验收所需工作;

　　(2)在项目建设和电站运营过程中，为加快项目进度，提高效率，需配合乙方工作，提供便利;

　　(3)在项目运行期内，因由于甲方人为原因造成电站破坏、损坏、盗窃、停运等原因，如果上述情况发烧，将承担维修职责或费用并赔偿因此而造成损失;

　　(4)协助乙方协调莱芜市点亮部门关于该项目的上网接入方案审批，莱芜发改委审批备案。

　　(5)在乙方成立项目公司后，甲方免费提供租赁期内注册及后期维护使用的办公场地不小于20平方的房屋两间;

　　(6)在租赁期内，如甲方厂房需要抵押、转让，本协议所涉建筑或屋顶的有关产权或其他权利，需提前30天通知乙方，并确保受让方接受本协议有关条款的约束，否则应赔偿乙方全部损失;

　　(7)提供不小于1000平方的场地提供项目建设使用，允许搭建工棚、堆放材料。

　　(8)在合同有效期内，该电站实际建设场地不得再次出租，否则承担乙方电站的全部损失。

　　(9)配合乙方申请过国家各级政府的政策支持。

　　(10)甲方声明对该房屋具有不低于25年的承租权。

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方需在莱芜市莱城区凤城街道办事处高新技术产业区内成立单独法人公司，莱芜市内所有通过该公司运营的光伏项目税收需缴纳至凤城街道办事处高新技术产业区所在的税务部门。

　　(2)负责项目建设所需资金的筹集;

　　(3)负责项目设计、施工、验收和维护;

　　(4)屋面电站维护以及屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护;在产权转移前由乙方负责并承担相关费用;产权转移后由甲方负责并承担相关费用。

　　五、电站产权转移：

　　1、乙方有权将电站转移给第三方，甲方有优先购买权。电站转移给第三方后，本合同下所属乙方权利和义务由第三方承担。

　　2、乙方作为业主，享受国家、省、市政府相关部门关于电站的电价各项补贴。乙方同意甲方依托电站申请除电站电价补贴外的国家、省、市县有关节能减排或者其他高科技项目资金等补贴，收益归甲方所有。

　　3、租赁期满后，电站资产及所有权可有条件转让给甲方。

　　六、违约责任：

　　1、若电站运行未满20年需要拆除，如属乙方原因，乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用，若给甲方造成的其他直接损失，双方协商解决;如属甲方原因，甲方应按未满20年部分的电费收入赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站拆除上一年度乙方发电收益×(20-已运行年数)。

　　2、任意单方面违背上述协议条款，按有关法律追究违约责任，并赔偿对方一切经济损失。

　　七、争议的解决办法：协商或诉讼。诉讼由乙方所在地的人民法院裁决。

　　本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　代表人签字：_______代表人签字：_______

　　签约时间：_____年_____月_____日签约时间：_____年_____月_____日

　　屋顶光伏施工合同 4

　　甲方：_______乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿原则，经过充分协商，在平等互利的基础上，就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议：

　　一、厂房屋顶基本情况

　　甲方将其拥有位于_______的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站，厂房屋总面积_______平方米（厂房屋顶实际面积以丈量为准）。

　　二、厂房屋顶租期限

　　1、厂房屋顶租赁期限自_______年____月____日起，至____年____月____日止，租赁期____年。

　　2、租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应于租赁期满前三个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

　　三、租金及相关费用支付方式

　　1、乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定，乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站，电站并网发电后，乙方承诺，对甲方实施电价优惠，甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠15%。具体电费支付方式，甲、乙双方另行协议约定。

　　2、租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。

　　四、厂房使用要求及维护责任

　　1、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的，由乙方负责维修。

　　2、租赁期间，乙方需装修或增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的同意，按规定须向有关部门审批的`，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可执行。

　　五、厂房转租和归还

　　1、乙方在租赁期间，如将厂房屋顶转租给第三方，须事先征得甲方的书面同意，擅自中途转租、转让，甲方有权利终止本租赁协议。

　　2、租赁期满后，该厂房屋顶归还时，应当符合正常使用状态。

　　六、租赁期间其他有关约定

　　1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

　　2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

　　3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。

　　4、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。

　　5、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。

　　6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。

　　七、其他条款

　　1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，甲方应一次性赔偿乙方20万元。租赁期间，如乙方提前退租而违约，乙方应一次性赔偿甲方20万元。

　　2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。

　　3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续，其费用由乙方承担。

　　4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

　　八、合同的变更和解除

　　1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更和解除。

　　2、在合同履行期间，甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时，本合同可以变更或删除。

　　3、本合同期满，乙方在同等条件下享有优先承租权，如果乙方由此需要，甲方应当优先与乙方续签合同。

　　八、发生争议，甲乙双方本着互谅互让原则协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

　　九、本合同未尽事宜，可由甲乙双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：_______乙方：_______

　　日期：_______日期：_______

　　屋顶光伏施工合同 5

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)______________

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就____________项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：示范项目EPC总承包

　　工程地点：

　　工程承包范围：_______MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。其中：

　　1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计。

　　2、施工工作范围：光伏系统所需的'土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

　　二、主要技术来源

　　承包人提供。

　　三、主要日期

　　合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定______年____月____日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定______年____月____日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定______年____月____日。

　　四、工程质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、工程建设规模、合同价格、付款货币

　　工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　屋顶光伏施工合同 6

　　协议编号：_________

　　甲方：__________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商一致，就光伏发电事宜达成以下协议：

　　一、场所概况及用途

　　甲方将坐落于的屋顶提供给乙方用于投建光伏发电站及售电等经营场所，使用方式根据协议约定执行。

　　二、合作模式、期限及场所

　　1、甲方将闲置屋顶提供给乙方投资建设屋顶分布式光伏发电站，乙方将建成后的电站所发电力提供给乙方使用，并约定光伏电力电价为：____元/千瓦时。

　　2、屋顶租赁面积按该光伏电站装机量实际使用面积计算，租金单价为:____元（____元整）/m/年，屋顶租金每年一付。电站建成发电后，每年1月20日前，支付甲方屋顶租金。

　　3、屋顶租赁期限自__年__月__日起至__年__月__日止，计____年。租赁期满后，甲方承诺乙方按本协议相同条款再续租5年，共计25年。

　　4、甲方应将场所按约定条件交付给乙方，经双方交验签字盖章并移交场所钥匙后视为交付完成。

　　三、双方的权利与义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1、甲方需配合好乙方的电站施工，提供网络接入，并为建成电站后的维护工作提供便利。

　　2、甲方需提前15个工作日向乙方开具租金发票。

　　3、甲方必须保证施工运维期的水、电供应，水、电费用由乙方向甲方交纳，价格依相关部门规定收取，本协议中未列明的其他费用（例如：物业管理费）均由甲方承担。

　　4、甲方无偿提供给乙方为本项目设计、审批所需要的房产证、场地使用证明复印件（盖公章），房屋建筑平面图及承重证明（盖有建筑设计院公章）。

　　5、甲方要协助乙方做好光伏发电站的安全保卫工作，当事人人为发生损坏乙方发电站设施时，当事人应按价赔偿给乙方，严重者负法律责任。

　　6、乙方电站的发电期限为25年，在此期限内，甲方不得改变屋顶的用途。若因自然灾害或国家政策改变本房屋所在土地的用途或国家、政府、集体征收、征用收回物业时，甲方须提前90日书面通知乙方，乙方负责移动电站所产生的一切费用，如因此导致本协议无法履行的，本协议解除双方均无需承担违约责任，如甲方恢复房屋使用权，乙方可在屋顶上继续安装太阳能发电站。

　　（二）乙方的权利与义务

　　1、乙方负责该电站的所有投资、建设和管理、维护；该电站的产权归乙方所有，乙方有全权支配电站的权利。

　　2、乙方投建的“发电站”具体施工方案应先行报甲方审核，甲方对其具体实施的可行性与合理性经审核确认后方可动工，否则，甲方有权要求乙方停工整改。在施工过程中出现，因乙方原因与其他部门或入园企业的纠纷或安全责任（人身、财产损害）均由乙方负责，甲方不承担任何责任，如造成甲方损失的（包括对第三方的赔偿、诉讼费、律师费、鉴定费等，下同），乙方应予以赔偿。

　　3、乙方投建发电站及所提供的并网电能质量与技术条件均应符合国家、地方的法律、法规、规章及行业标准，包括但不限于《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》GBZ19964-2005等相关标准。乙方应确保并网的光伏电能质量不会对甲方电气设备产生不利影响。如经双方认可的第三方机构鉴定，确属乙方提供的该电站光伏电能对甲方电气设备造成损害，乙方应承担因此而造成的一切责任。

　　4、乙方负责电站建设期的安全，如发现有安全隐患，乙方有第一时间向甲方汇报的义务，并有在第一时间采取消除安全隐患的权利（甲方要做好配合工作）。

　　5、乙方负责电站的所有维护及费用支出；发现故障及时修复，确保电站的正常运行。如乙方投建的电站导致乙方、甲方或第三人人身、财产损害，乙方应自行承担由此产生的责任，与甲方无关，如造成甲方损失，乙方应予以赔偿，乙方需购买第三者责任险。

　　6、乙方有通行本电站所经之路的楼梯、电梯、消防通道及过道的权利。

　　7、乙方负责协调供电局的一切事务，同时负责本项目与供电局电费结算事项。

　　8、乙方承担其光伏所产生的经营费用、营业税费等，并按要求如期缴交，否则由此产生的责任与甲方无关。

　　9、在不改变甲方房屋屋顶用途的前提下，经甲方知会后，乙方可在合同期限内转租或转让本电站，乙方有权对本电站进行处置。

　　10、各级政府对本电站的政策及补贴，属于乙方的，甲方应协助乙方自行申请。

　　四、场所权属及双方经营责任

　　1、甲方应保证该场所产权符合国家及地方政府有关部门场所产权的相关规定，提供产权证、主体资格证件、身份证明等文件。

　　2、甲方保证场所不存在权属瑕疵，若发生相关债权、债务纠纷，第三人主张权利等，导致产权变动，影响乙方对场所使用、收益的或导致本协议无法继续履行、无效时，因此给乙方造成的直接及间接经济损失的，甲方应负全部赔偿责任。

　　3、在合同期间，乙方对所使用场所投建光伏电站施工过程中，甲方应予协调及配合，负责协商及协调与其他企业、部门关系，乙方经营需要的手续及相关费用由乙方自行负责，但甲方须提供必要的协助，如提供场所产权证、产权人身份证复印件等。

　　五、场所的投建施工、装修、使用和管理

　　1、乙方应按约定的用途合理使用并爱护所使用场所及其附属设施，配合甲方做好物业的管理及防火、防盗等安全保卫工作，不擅自改变物业结构，因乙方过错原因造成保管不当或不合理使用，致使该场所及其附属设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任；但对于该场所及其附属设施因自然属性、合理使用或因不可抗力原因、第三方原因而导致的损耗、损坏的，乙方不承担责任。

　　2、甲方允许乙方对该场所进行光伏电站投建施工、装修、装饰或添置新物，乙方在对电站施工、装修、添置新物之前必须事先报方案给甲方及相关职能部门审批，乙方必须按经审批通过的施工方案施工，甲方配合乙方光伏电站投建施工、设备安装、场所使用的电力额定等事项。如乙方未经审批同意，擅自施工，由此产生的一切责任均由乙方负责。

　　3、合同期间，甲方应保障该场所及其附属设施处于适用和安全的状态。乙方发现该场所及甲方交付的附属设施有损坏或故障时（如彩钢瓦寿命到期等），应通知甲方对屋顶进行修改或更换，费用由甲方承担，因维修物业影响乙方使用的，应无偿延长相应合同期限；乙方施工后一年内，屋面点、孔漏雨补漏由乙方负责并承担费用。

　　六、场所的返还

　　合同期满或协议解除后，乙方应返还该场所及其附属设施。甲、乙双方验收认可后，结清各自应当承担的费用。乙方在本电站上的设施设备由其自行收回。

　　七、转租或转让所有权变动及合作的延续

　　1、合同期间，乙方将该电站全部或部分转租或转让给他人，乙方应提前30日知会甲方，有关物业的用途、使用方式等按照本协议约定。

　　2、合同期内，甲方转让该物业的，应当提前90日书面通知乙方，乙方在同等条件下享有优先于第三人购买的'权利，合同期内该场所所有权发生变动的，甲方协助乙方与新产权人签订此协议，本协议在乙方与新所有权人之间具有法律效力。

　　八、违约责任

　　1、合同期间，一方如有正当理由要求提前解除本协议，须提前90日通知对方，经对方书面同意，可提前终止本协议。

　　2、合同期间，若因地震、火灾、战争等不可抗力原因导致该场所毁损和造成损失、该场所因城市建设需要被依法列入拆迁范围的、与国家新的政策、法令、规定相悖等使本协议无法履行时，甲方须提前90日通知乙方，甲、乙双方互不承担违约责任，均可提前终止本协议。

　　若有国家或其他补偿的（如国家拆迁补偿的），甲方洽谈补偿款时应考虑并向拆迁主体提出乙方光伏电站投建、施工、经营等损失，乙方光伏电站投建、施工、经营等损失的补偿（若有）归乙方所有。

　　如甲方进入破产清算程序，则乙方所建设的电站不属于甲方破产财产，如甲方有拖欠乙方的电费，按照破产程序处理；

　　3、在运行期间，若甲方因业务需要改变厂房建筑结构或拆除重建，须提前90日书面通知乙方，乙方负责配合拆除所安装的光伏发电设备；甲方应允许在新建厂房或另提供同等面积的建筑屋顶供乙方安装光伏发电设备。

　　4、以合同签字日期计算，甲方在运营中，除以上第八条第2、第3款所述原因外，甲方要求解除本协议，甲方应按未满20年部分的光伏电费收入的30%赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)*30%，光伏电站的所有拆除物均归属乙方所有；

　　九、争议的解决

　　在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成，若需诉讼，双方均同意由法院管辖。

　　十、其他约定事项

　　本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，本协议（及附件）一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本协议未尽事宜，双方可协商订立补充协议作为本协议的附件，附件与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　签字代表人：_________

　　日期：__年__月__日

　　电话：__________________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　签字代表人：_________

　　日期：__年__月__日

　　电话：_________

　　屋顶光伏施工合同 7

　　设计单位:

　　建设单位:

　　经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《民法典》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。

　　第一条甲乙双方责任

　　一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。

　　二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

　　三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴。

　　四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

　　五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

　　第二条项目工期

　　本项目自______年______月______日开始施工，至______年______月______日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。

　　第三条项目承包方式

　　分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。

　　第四条项目质量

　　甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

　　第五条项目容量方式及合同价格

　　一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为。

　　其项目形式为：

　　1、发电自发自用□

　　2、发电自发自用余电上网□

　　3、发电全部上网

　　二、乙方所安装的`分布式光伏电站静态投资为：￥____万元，大写为：￥____。不包括电业管理部门发生的一切费用。

　　第六条付款方式和付款时限

　　一、付款方式：1、现金□2、支票□3、汇款□

　　二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。

　　第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内

　　第八条违约责任

　　在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条合同文本数量

　　本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：法定代表人：单位地址：开户银行：账号：联系电话：

　　乙方：法定代表人：单位地址：开户银行：账号：联系电话：

　　屋顶光伏施工合同 8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方经过友好协商，就太阳能光伏产业领域进行全面合作，在开发光伏发电项目（下称“光伏发电项目”或“项目”）等事宜达成如下意向：

　　一、合作项目：______________

　　二、地点：______________

　　三、合作期限：自签订正式合同之日起_____年。

　　四、甲方的权利义务：

　　1、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定，按时完成农业光伏项目建设。

　　2、合作期间，甲方每年向乙方支付土地使用费_____元；

　　3、投产发电后的入网手续由甲方办理；

　　五、乙方的权利义务：

　　1、乙方负责提供该项目的'用地，并全权负责土地流转手续；

　　2、除发电收益外，本意向土地范围内的农业收益及专项国家补贴归乙方所有；

　　3、乙方负责协调周边邻里关系，保障该项目顺利建设；

　　六、各方承诺在三门峡市注册相应的具有独立法人资格的电力及/或农业公司，项目投产后在当地合法经营，照章纳税。

　　七、合作期满后，各方再另行协商合作续期事宜。

　　九、未尽事宜，可根据实际情况，由双方协商解决。

　　甲方：_______（盖章）

　　乙方：_______（盖章）

　　授权代表（签字）：__________。

　　签订日期：___年___月___日

　　屋顶光伏施工合同 9

　　甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________

　　联系地址：_________________联系地址：_________________

　　法定代表人身份证：_________________身份证：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的`上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的____%(即人民币____万元，大写：______________万元)。

　　2、居间报酬结算方式：_________________

　　居间报酬总金额为人民币____万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的____%)到账后，次日将报酬总额中的________(大写：____________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

　　合同签订地：_________________

　　乙方指定账户户名：_________________

　　乙方指定账户账号及开户行：_________________

　　甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　___年___月___日___年___月___日

　　屋顶光伏施工合同 10

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，经友好协商就__________兆瓦一期__________MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容：

　　一、合作模式

　　甲乙双发合作模式为EPC总承包模式，即由甲方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。

　　二、合作规模

　　根据双方的战略规划，计划在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。

　　三、合作期限

　　本项目自__________年_____月_____日开始施工，至__________年_____月_____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责办理光伏电站的立项。行_____批文件，电站并网等相关申报审批手续。

　　2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并协助解决问题。

　　3、甲方负责整个项目的投融资工作。

　　4、甲方负责整个项目的地勘工作。

　　5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。

　　6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。

　　7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施工、部分项目验收服务等的总承包。

　　2、本工程建设期间，甲方不支付任何工程预付款和进度款，所有工程资金由乙方垫资完成。

　　3、乙方对承包光伏电站的质量、安全、工期、造价全面负责，并按合同约定时间保质完成光伏电站的承建和移交任务。

　　4、双方签署框架协议后，乙方在项目所在地成立项目部。

　　5、对因甲方原因给承包人带来的任何损失、损害或造成关键工程延误的，承包人有权提出索赔或（和）延长竣工日期。

　　6、乙方应严格履行合同中约定的其他权利和义务。

　　六、合同价格

　　本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)_______________元(小写金额__________元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、_____、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、_____及政府各部门的_____等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后_____日内一次性支付质保金给承包方。

　　七、支付期

　　1、乙方协助甲方在国开行办理贷款：从建设期开始办理相关手续，并网发电经验收合格后完成贷款申请，期间：_____月_____日-_____月_____日。

　　2、因国家政策及银行政策因素不能实现贷款时，支付最终期为：__________年_____月_____日。__________年_____月_____日起，按股权质押条件自行处置。转让和销售电站相关利益可协商。

　　八、工程进度计划：

　　九、保密协议

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的.原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。

　　十、违约责任

　　1、甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

　　2、乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

　　3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

　　十一、其他

　　1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。