燃气管道施工合同

时间：2024-10-15 18:55:09 欧敏其他合同范本我要投稿

相关推荐

燃气管道施工合同（通用12篇）

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的燃气管道施工合同，希望对大家有所帮助。

燃气管道施工合同（通用12篇）

　　燃气管道施工合同 1

　　委托方(甲方)：_______________

　　承建方(乙方)：_______________

　　为适应城市现代化发展，完善住宅小区配套功能，提升人民生活品质，根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》等法律法规规定，经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供管道燃气设施配套事宜达成如下一致意见(以下称“本合同”)。

　　第一条配套工程范围、内容

　　1.配套施工地点：______________________________

　　2.完工时间：根据施工现场进度要求施工(具备燃气施工条件)，竣工日期为接到甲方开工通知(具备燃气施工条件)后二个月内完成。

　　3.乙方所负责施工的燃气设施配套工程包括如下：

　　(1)对甲方燃气设施配套工程的设计;

　　(2)管网建设：主要包括小区内户外管线、设备的安装;

　　(3)立管：指户内主管道安装;

　　(4)挂表及燃气具安装：包括立管以后的支管、燃气表等安装(不包括灶具、软管)。

　　第二条燃气用户建设费收取标准、金额、方式及时间

　　1、乙方根据临沂居民与非居民用户燃气建设配套费市场收费价格，向甲方收取______号楼_______用户燃气配套建设费，暂定每户_______________元，总计_______________元，大写______________________________元整。

　　2、如蒙阴政府或物价局规定收费标准发生变动情况，本合同收费标准相应变动。

　　3、燃气用户建设配套费收取方式：

　　具体付款方式和时间：

　　1.合同签订后十日内，付总款项的30%;

　　2、施工人员，材料进入甲方施工现场十日内付总款项的20%;

　　3、工程施工验收合格后十日内，再付总款项的25%;

　　4、供气前十日内再付总款项的25%。

　　第三条工程施工

　　1、甲乙双方应指定专门的人员进行设计定位和现场的施工协调。

　　2、甲方应在本合同签订之日起2日内向乙方提供建筑物平面图纸及室内外水、暖、电、道路平面图。乙方提供的设计图纸必须符合甲方提供的图纸要求，局部冲突现场调整，不增加费用。

　　3、甲乙双方指定的人员应对设计图进行确认并签字认可，经确认后的设计图，若因乙方设计问题需变更，由此产生的损失及设计变更费用由乙方承担。

　　4、对于隐蔽工程，乙方应及时通知甲方进行位置确认及质量验收。

　　5、开工前乙方向甲方提供施工图纸2套，工程完工后5日内，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后双方签字确认。乙方应在工程验收合格之日起15日内向甲方提供竣工图纸资料3份。

　　6、施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期：

　　(1)甲方不具备施工条件而停工;

　　(2)由于甲方原因变更设计或提出修改施工图，但原设计错误或不合理造成的'设计变更及修改除外;

　　(3)甲方的其他违约行为，致使乙方无法施工;

　　(4)出现自然灾害等不可抗力或政府行为时。

　　7、乙方在施工过程中，甲方应积极配合，确保工程如期完工。

　　8、由于乙方在施工过程中的过错给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

　　9、乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应责任。

　　第四条双方义务

　　(一)甲方义务

　　1、应按照合同约定及时付款。

　　2、应向乙方提供小区建筑物平、立面图纸，楼栋单体图，室外地下管线设施、水、暖、电及管道平面图。

　　3、为乙方在施工现场提供水、电接口及其他施工便利，施工用水、电费乙方承担。

　　4、确定专人，负责协调乙方施工事宜及同现场其他施工队的关系，以确保按期完工。

　　5、为保证调压箱(柜)的安全运行，甲方应为调压箱(柜)冬季采暖用电提供电源。电费乙方承担。

　　(二)乙方义务

　　1.应按照国家GB50028—2006《城镇燃气设计规范》、CJJ33—2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》进行设计施工和验收，确保工程工期、质量和安全供气。

　　2.在其管道设施发生故障或存在不安全隐患时，应当及时进行抢修和维护保养。

　　3.解答甲方对相关问题的咨询。

　　4.质量保修期为一年，一年内若出现质量问题，乙方将负责无偿维修更换。

　　第五条违约责任

　　1、甲方应按本合同之约定向乙方支付用户建设费，逾期付款的部分按照每日万分之三的比例向乙方支付违约金。

　　2、因乙方原因不能按照本合同约定期限完工，应按照已收取款项每日万分之三的比例向甲方支付违约金。

　　第六条合同的变更

　　甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，按《建设工程施工合同》示范文本执行。

　　第七条争议的解决

　　在履行本合同过程中，双方如发生争议应友好协商解决，协商不成，可依法向临沂市人民法院起诉。

　　第八条其他约定

　　本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：_______________

　　乙方(盖章)：_______________

　　日期：____年____月____日

　　燃气管道施工合同 2

　　甲方:_______________

　　乙方:_______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

　　一、工程范围及内容

　　1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

　　2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。

　　3、工程地点：

　　二、工程工期

　　本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于____年____月____日进场安装，并于____年____月____日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

　　三、工程费用及付款方式

　　1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计____________元（大写____________元整）

　　2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之即:____________元（大写____________元整），余欠百分之，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

　　四、工程质量要求：

　　1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

　　2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

　　3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

　　4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

　　五、安全施工及双方的责任和义务：

　　1、甲方的责任和义务

　　（1）工程施工期间，甲方单位的人员、财产安全及防火、防盗等安全防范事项由甲方自行负责；

　　（2）认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;

　　（3）开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；

　　（4）无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；

　　（5）无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；

　　（6）制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；

　　（7）工程中途甲方要求停止施工、缓建或变更设计而造成停工、窝工、返工等损失由甲方承担；

　　（8）甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的.设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。

　　2、乙方的责任和义务

　　（1）严格按照安全操作规程施工；

　　（2）向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；

　　（3）对本单位的人员及财产安全负责;

　　（4）搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；

　　（5）按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。

　　六、其他事项

　　1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。

　　2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：_______________

　　乙方(盖章)：_______________

　　日期：____年____月____日

　　燃气管道施工合同 3

　　(甲方)：_________

　　(乙方)：_________

　　为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20___]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条供气种类、供气地址

　　(一)供气种类：天然气

　　(二)供气地址：______城A区1-12楼

　　第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：

　　(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币1063116.34元。

　　(二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金___元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元，余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。

　　第三条工程设计、安装项目

　　(一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。

　　(二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方所建房屋的主体结构，如有损坏则由甲方负责修复。

　　第四条双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1、负责该项目的'全部工程的设计、安装。

　　2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求，合理安排燃气施工工期。

　　3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。

　　4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。

　　5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。

　　2、负责该项目于其他施工单位的协调工作，并无偿提供符合进场施工条件。

　　3、在该项目施工期间，为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所，由此产生的费用由甲方承担。

　　4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。

　　5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工，甲方根据乙方的楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间，由此造成施工难度由乙方负责解决。

　　第五条违约责任及赔付

　　1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项，导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行，甲方不承担责任，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。

　　3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的，双方均不承担责任。

　　4、双方就本合同有关内容如发生争议，通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。

　　第六条合同执行期限

　　1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。

　　2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。

　　第七条其它约定

　　未尽事宜，按有关燃气管理规定执行。

　　第八条本合同一式四份，双方各执两份，签字(盖章)后生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　____年____月____日

　　燃气管道施工合同 4

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　丙方：_____

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省燃气管理条例》、《无锡市燃气管理条例》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护厦门市施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经三方协商，就太湖国际社区C1地块项目达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议，本协议管辖范围仅限甲方提供相关施工图纸范围及相关施工内容，超过上述范围，三方应另行签订保护协议并另行办理燃气管线安全咨询。

　　第一条

　　甲方在工程办理开工手续前，应将位于厦门市区路的工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸（根据需要须提供相应地下构筑物、基槽、桩基主体施工图、道路施工图及地下管线设施平、纵断面图）、施工组织设计、顶管或定向穿越作业方案、施工现场总平面布置图等资料提供给丙方，并落实专人负责与丙方联络具体事宜；甲方保证所提供资料的真实、准确和完整。

　　第二条

　　甲方、乙方、丙方三方各应指定一名工程项目联系人，该联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作，不得以任何理由拒绝签收其他联系人签发的通知书或联系函；联系人如需变动的，应及时通知其他两方。

　　第三条

　　丙方在甲方提供上述完整的资料后，应根据甲方提供的相关施工图纸所确定的施工范围，向甲方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，和甲方预约确定现场交底的.时间，并由甲方通知乙方三方共同进行现场交底。甲方应负责将该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料移交乙方，该工程项目不同阶段、不同专业的施工由不同施工单位负责的，甲方负有向其所有施工单位移交资料和交底的责任。由于周边环境发生变化等原因，图纸标注与现场可能会有一定的误差，甲方和乙方必须对燃气管道及设施的具体实际位置进行现场探测和地下物探，否则发生燃气事故由甲方和乙方负全部责任。

　　第四条

　　甲方依据已取得施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料，用仪器探测或人工探挖方式勘定核实施工现场地下燃气管道和设施的实际具体位置，明确燃气管道及设施现场的安全保护范围及安全控制范围，甲方和乙方应在已探明的燃气管道及设施上方设置安全警示标识。

　　第五条

　　燃气管道设施的安全保护范围及安全控制范围：

　　（一）安全保护范围：

　　1．低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域；

　　2．次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

　　3．高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。

　　（二）安全控制范围：

　　1．低压、中压管道的管壁及设施外缘两侧1米至6米范围内的区域；

　　2．次高压管壁及设施外缘两侧2米至10米范围内的区域；

　　3．高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。

　　第六条

　　甲方应根据已探明的地下燃气管道情况、燃气管道保护和控制范围，组织编制相应的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并报送丙方备案；甲方应负责向本工程项目的不同阶段、不同专业的所有施工单位分别送达所编制的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并监督落实。否则由此造成事故和损失由甲方承担赔偿责任。由于施工单位不认真遵守执行《工程施工对燃气管道及设施保护方案》造成事故和损失由乙方承担全部责任。

　　第七条

　　丙方应在收到由甲方提交的该工程《工程施工对燃气管道及设施保护方案》后三个工作日内办理完成《厦门市地下燃气管线安全咨询意见书》。

　　第八条

　　乙方在工程动工前，根据施工现场的实际情况和施工方案，将已制定的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》通过技术交底方式落实到相应工作层面作业班组负责人和具体作业人。

　　第九条

　　甲方应在工程每个涉及燃气设施安全的分项工程动工前5个工作日书面通知丙方，当工程将在燃气管道安全控制范围内施工时，乙方应提前3个工作日通知丙方；当工程将在燃气管道安全保护范围内施工时，乙方应提前24小时再次通知丙方。丙方在接到通知后，在正常工作时间内，市政工程（含各种地下管线施工）按不少于1次/周对施工现场的燃气管道及设施进行检查，房地产项目除基础工程及后期各种地下管线施工、绿化工程按不少于1次/周外，其它按不少于1次/月对施工现场的燃气管道及设施进行检查。若甲方动工前不告知丙方，造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方负全部责任，丙方有权在今后办理安全咨询时拒绝办理手续。

　　工程设计变更或施工作业方案发生变更需修改燃气管道保护方案时，甲方应及时函告丙方，同时，乙方应按照第八条要求落实到具体作业人；丙方在接到变更告知函后，应及时安排好检查工作，按照要求的频度进行检查。

　　第十条

　　甲方对整个施工过程中施工现场保护燃气管道及设施的安全负总责，乙方负责燃气管道具体保护措施的实施及管道警示标识的保护；丙方应落实燃气管道的检查工作，做好紧急应对准备。

　　第十一条

　　甲方和乙方在施工过程中应严格遵守以下规定，违反以下规定造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和乙方负全部责任。

　　（一）在燃气管道设施的安全保护范围内，禁止下列行为：

　　1.建造建筑物或者构筑物；

　　2.堆放物品或者排放腐蚀性液体、气体；

　　3.进行机械开挖、爆破、起重吊装、打桩、顶进等作业。

　　（二）在没有采取有效的保护措施前，不得在燃气管道及设施上方开设临时道路，不得在燃气管道及设施上方停留、行驶载重车辆、推土机等重型车辆；

　　（三）顶管和定向穿越工程，穿越作业管线位置与燃气管线和设施的净距应大于米。

　　（四）禁止其它严重危害燃气管网安全运行的行为。

　　第十二条

　　丙方在监督检查过程中发现乙方施工可能危及燃气管道及设施的安全运行时，有权要求乙方停止施工并发放《违章施工停工通知单》；甲方应督促予以整改，经丙方确认危及燃气管道及设施的安全运行因素已经消除，乙方方可恢复施工。

　　第十三条

　　丙方在检查中发现施工现场存在危及燃气管道安全隐患时，应发放《违章整改通知单》通知甲方项目联系人，由甲方项目联系人负责督促隐患整改，甲方不得拒绝接收，若甲方拒绝接收，丙方有权在今后办理安全咨询时拒绝办理手续。

　　任何一方发现有危害或可能危害燃气管道及设施安全运行的行为时，应立即制止危害行为，乙方施工人员必须服从，制止无效时，丙方有权向市(区)市政园林局、市(区)城市管理行政执法局、市(区)建设局等单位报告，情况紧急时，可立即报110请求协助。

　　第十四条

　　造成燃气管道及设施损坏后的处理方式

　　如施工过程中造成燃气管道设施防腐层损坏，燃气管道设施损坏及燃气管道破裂泄漏或爆炸，乙方施工人员应立即停止施工，拨打抢修电话并通知甲、丙方联系人；丙方应立即组织应急抢修并现场取证；因甲方责任造成事故损失的由甲方负责赔偿丙方，因乙方责任造成事故损失的由甲方先赔偿丙方，甲方可向乙方追偿。若甲方拒绝赔偿，丙方有权在今后办理安全咨询时拒绝办理手续。

　　第十五条

　　甲方工程项目施工的管线与燃气管道之间的安全间距应符合《城镇燃气设计规范》的要求，并应确保燃气管道上的覆土深度达到《城镇燃气设计规范》的要求；施工期间甲方、乙方不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、裸露、悬空等破坏燃气管道设施及安全警示标志；道路施工完成时必须修复相应的标志桩；若甲方、乙方违反本条规定，甲方应负责无条件整改，并承担全部整改费用；若因此造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和乙方负全部责任。

　　第十六条

　　本协议自三方签字盖章之时起生效，正本一式三份，三方各执一份，均具同等效力。

　　本协议内容甲、乙、丙三方已认真阅读并充分理解，自愿按本协议执行

　　甲方：_____（签章）乙方：_____（签章）

　　法定代表人：___ 法定代表人：___

　　委托代理人：___ 委托代理人：___

　　地址：___ 地址：___

　　工程项目联系人：___ 工程项目联系人：___

　　____年__月__日 ____年__月__日

　　丙方：_____（签章）

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　地址：___

　　工程项目联系人：___

　　____年__月__日

　　燃气管道施工合同 5

　　甲方：_____（建设单位或其委托的监理单位）

　　乙方：_____（施工单位）

　　丙方：_____

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院３９３号令）、《吉林省燃气管理条例》、《吉林市燃气管理办法》、《吉林省安全生产条例》《城市燃气管理条例》（国务院583号令）等法律法规的规定，为保护磐石市城区内施工现场燃气管道及设施的安全，防止事故发生，经叁方协商，达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议：

　　第一条甲方在工程开工前，应将城建档案部门出具的地下综合管线查询结果，及位于磐石市路街的工程的施工单位（乙方）、施工范围、内容、工期以及建设红线总平面图等资料提供给丙方，并委派专人负责与丙方具体联络事宜。

　　第二条丙方接到甲方提供的有关资料后，核准施工范围及影响区域内地下燃气管道及设施的走向及位置，并在三个工作日内，到现场向甲方、乙方确认燃气管道及设施的走向及位置。

　　第三条燃气管道及设施的具体位置应以现场探查核实为准。施工前甲方应按照丙方提供的探坑位置进行人工断面开挖，以确定施工现场燃气管道的实际具体位置。在确认燃气管线及设施准确位置后，三方共同填写《施工现场燃气管道及设施确认表》，并明确燃气管道及设施的安全保护范围及安全控制范围。

　　第四条燃气管道设施的安全保护范围如下：

　　1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米范围内的区域；

　　2.由已探明的高压管道的管壁外缘两侧6米范围内的区域。

　　燃气管道设施的安全控制范围如下：

　　1.由已探明的中压管道的管壁外缘两侧1米至6米范围内的区域；

　　2.由已探明的高压管道的管壁外缘两侧6米至50米范围内的区域。

　　第五条乙方在工程开工前，应根据施工现场的实际情况和施工方案，制定相应的燃气管道及设施的保护方案和应急处置措施，将燃气设施保护工作落实到人。保护方案和应急处置措施由乙方项目负责人和甲方项目负责人签字认可，并由乙方报丙方备案，便于丙方监督。对燃气管道设施保护方案产生争议的，由市建设局组织专家论证后协调解决。

　　第六条乙方应在燃气管道及设施的保护范围内设置“燃气管道，注意保护”等安全警示标语标识，在现场悬挂丙方抢险电话。

　　第七条在工程施工过程中，甲方对整个施工过程中施工现场燃气管道及设施的安全保护工作负总责，对乙方施工现场的燃气管道及设施的保护情况进行监督，确保保护方案和应急措施的落实。

　　第八条乙方在施工过程中遇到复杂、特殊情况，可能危及燃气管道及设施的安全运行时，应立即停止施工。乙方会同甲方，重新制定保护方案。

　　第九条丙方应加强对施工现场及周围燃气设施的巡查工作，如发现隐患问题，有权及时制止危害或可能危害燃气管道及设施安全运行的行为，对不能制止的，要及时向有关部门报告。

　　第十条在施工过程中应严格遵守以下规定：

　　（一）在燃气管道设施的安全保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

　　1.建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或其他设施；

　　2.进行爆破、取土等作业或者动用明火；

　　3.对方物品或倾倒、排放腐蚀性物质；

　　4.放置易燃易爆危险物品或种植深根植物；

　　5.进行机械开挖爆破等作业；

　　6.其他危及燃气设施安全的活动。

　　（二）有下列情形之一的，甲方应当会同乙方制定燃气管道设施保护方案，经与丙方协商一致后，方可实施：

　　1.在燃气管道设施的`安全保护范围内和安全控制范围内，敷设管道，从事打桩、挖掘、顶进作业。

　　2.在燃气管道设施的安全控制范围内，进行爆破作业。

　　（三）不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、破坏燃气设施及安全警示标志；道路施工完成时必须埋设相应的标志桩；

　　（四）在没有采取有效的保护措施前，不得在燃气管道及设施上方开设临时道路，燃气管道及设施上方不得停留载重车、推土机等重型车辆；

　　（五）顶管和定向穿越工程，穿越作业管线位置与燃气管道和设施的净距应大于2米；

　　（六）当现场对天然气管道进行开挖等施工时，管沟必须采用人工开挖，现场所有大型施工机械作业必须远离管沟边缘一米以上；

　　（七）当现场施工时需要将天然气管道上方或四周的覆土移除时，必须采用沙袋或其他有效的保护方式，对暴露的天然气管道进行临时性遮盖防护，以规避可能存在的安全风险；

　　（八）禁止其它严重危害燃气管网安全运行的行为。

　　第十一条甲方工程项目施工的管线与燃气管道之间的安全间距应符合《城镇燃气设计规范》的要求，并应确保燃气管道上的覆土深度达到《城镇燃气设计规范》的要求；若甲方、乙方违反本条规定，甲方应负责无条件整改，并承担全部整改费用；若因此造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和施工方负全部责任，并依法承担赔偿责任。

　　第十二条违反本保护协议或因施工造成燃气管道及设施破坏，发生燃气泄漏或燃气爆炸事故，由责任方承担责任。

　　第十三条本协议自叁方签字盖章之时起生效，至该建设工程完工后自动失效，正本四份，三方各执一份，另一份上交燃气办，由燃气办存档备案保，四份均具同等效力。

　　甲方：_____（签章）乙方：_____（签章）

　　法人代表：_____ 法人代表：_____

　　委托代理人：___ 委托代理人：___

　　地址：___ 地址：___

　　联系人：___ 联系人：___

　　电话：___ 电话：___

　　____年__月__日 ____年__月__日

　　丙方：_____（签章）

　　法人代表：_____

　　委托代理人：___

　　地址：___

　　联系人及紧急事件联系人：___

　　24小时联系电话：___

　　____年__月__日

　　燃气管道施工合同 6

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、承包范围：

　　1、工程概况

　　1.1. 工程名称：

　　1.2. 工程地点：

　　1.3. 主要工程实物量：

　　2、承包范围

　　2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容

　　2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。

　　二、承包方式

　　甲方将承建的工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。

　　三、工程内容

　　3.1埋地管线

　　（1）工作内容：

　　①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。

　　②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。

　　③施工图纸上所有的阴极保护的安装。

　　④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。

　　⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.2架空管线

　　（1）工作内容：

　　①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。

　　②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。

　　③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。

　　④施工图纸上所有关于架空管线跨连。

　　⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。

　　⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。

　　⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.3户内安装工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.4电气工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　四、合同单价及结算方式

　　4.1合同单价：

　　4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价__/㎡包干。

　　4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在__元以上的按实签证。

　　4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）

　　4.2结算及付款

　　4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。

　　4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。

　　本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价___元/工日，技工单价___元/工日。

　　五、施工工期：

　　5.1工程总工期：

　　5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的`时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。

　　5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的违约金，并承担甲方管理费用：如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付元/天的奖金。

　　5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。

　　六、组织领导

　　6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

　　6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

　　6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。

　　七、材料消耗：

　　7.1管材5%

　　7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。

　　7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。

　　7.4阀门2%

　　八、工程质量要求及质量事故处罚标准

　　8.1工程质量要求：

　　8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。

　　8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行

　　8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。

　　8.2质量事故及处理标准

　　8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。

　　8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的__%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。

　　九、双方责任

　　9.1甲方责任：

　　（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。

　　（2）提供安全防护措施

　　（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。

　　（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。

　　9.2乙方责任

　　（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。

　　（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

　　（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送公安机关处理。

　　（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。

　　（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。

　　（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。

　　（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。

　　（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。

　　（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。

　　（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

　　（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按__元/次处罚。

　　十、其他约定：

　　双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。

　　十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。

　　甲方（签章）：代表：_____电话：___

　　乙方（签章）：代表：开户行:

　　账号: 电话：___

　　_年_月_日

　　燃气管道施工合同 7

　　发包人：___ （以下简称甲方）

　　承包人：___ （以下简称乙方）

　　甲方在福建泉州地区新奥燃气公司承建天然气管道进户安装及室外管道业务，根据国家有关合同法、劳动法的规定，本着平等自愿、公正和诚信的原则，双方就建设工程劳务承包合作事项协商一致，订立本协议：

　　一、甲方的权利和义务：

　　1、甲方负责乙方的天然气管道进户安装及室外管道业务及工程完成后，经新奥燃气工程部门及有关质检部门验收合格的结算（验收后十五天内结算付款）。

　　2、甲方督促乙方高空作业人员的保险凭持岗证（限购2人）保险费由乙方负责，但乙方必须满一年以上的工作。

　　3、甲方及时提供材料，（材料乙方自提运费自负）不得延误工程，如因材料而误工，超过三天时间以上，甲方承担每人30元/天的生活费。因新奥燃气公司变更施工方案不属甲方责任。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、乙方必须在甲方指定的工作场地施工，（乙方无条件无理由拒不进场）按图施工，合格率要达到100%，不合格的要无条件返工，返工所造成的损失由乙方自理，甲方概不承担任何费用。

　　2、保证施工安全，高空作业时，乙方具有专业水平持证的.人员操作，甲方派人现场监管，杜绝一切事故的发生。

　　3、所有设备、辅材等归乙方自负，杜绝伪劣、不合格产品及材料进入并做到文明施工。乙方在施工中不得浪费、乱丢、一经发现甲方按质论价由乙方赔偿。

　　4、乙方进入施工场地，必须按劳动部门有关规定戴好安全帽、工作服上班，未按规定所造成的事故及罚款由乙方自负。并做到文明施工，服从新奥公司现场监管和意见。

　　三、协议付款及付款方式：

　　1、甲方按每户__元计价（包安装户外进气管和户外立管及室内进户挂表安装）工程完工经验合格，乙方负责开正式发票。甲方在下五天内付清乙方所承建验收合格的工程款。

　　2、野外管道施工，甲、乙双方商定议价，乙方同意后再施工（结算方式按第三条第一款执行）。

　　3、乙方中途退场，停工所做的工程概不结算，如扣压甲方的工具设备所造成的损失乙方承担和赔偿并负法律责任，甲方概不承担任何费用。

　　4、甲方临时抽调乙方人事其它的工作，按每人每天__元结算。

　　5、甲方只认乙方签本协议的签字人，其他人与本协议无关。

　　6、甲方不承担其它任何开支与费用，均由乙方自理。

　　四、甲、乙双方在合作工程中遇有特殊情况，双方协商解决。

　　五、本协议一式二张两份，双方各一份，双方签字生效。

　　签字人：___签字人：___

　　甲方：_____ 甲方：_____

　　____年__月__日

　　燃气管道施工合同 8

　　甲方：__________________房产开发公司(以下简称甲方)

　　乙方：_______________________燃气有限公司(以下简称乙方)

　　为配合甲方标准化楼房建设，就燃气管道安装的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：_________________

　　一、施工范围：_________________

　　二、甲方责任：_________________

　　(1).负责施工现场的各项协调工作。监督乙方按照国家有关规范施工。

　　(2).在小区内安装调压房一座，占地约10平方，符合国家有关燃气设施的安全规定，费用由甲方负责。

　　(3).保护燃气设施，室外燃气管不得被任何构筑物占压，室内管道不得砌筑在任何设施内，安装有燃气管道的房间不得作为卧室、浴室、厕所使用。

　　(4).协助乙方进行燃气管道及燃气设施的抢修、维修工作。

　　(5).按国家规范统筹布置庭院各种管线，保障燃气管道与其他管道的安全间距。

　　(6).按合同约定向乙方支付工程款。

　　三、乙方责任：_________________

　　(1).负责本小区燃气管道及调压设施的安装，并按国家规范进行安装施工。

　　(2).负责向居民送气，供应合格天然气。

　　(3)乙方免费负责天然气管道及燃气设施的抢修和维修。由乙方出售的燃气灶具(价格_____________元/台，规格型号见样品，样品由乙方提供两款)一年内免费维修，一年后维修只收取灶具材料成本费。非乙方出售符合国家规定的燃气灶具乙方负责免费安装。

　　(4).乙方管网设计安装供气能力必须满足甲方_____________户用户正常用气，超出_____________用户甲方适当补偿乙方管网增容费用，具体费用由甲、乙双方协商。

　　(5).保障正常供气，特殊情况下不能供气时，向用户及时说明原因，低压管网事故引起的停气确保在_____________个小时内恢复送气，中压管网事故引起的停气尽快恢复送气。

　　(6).乙方免费设计管网施工图纸(合同签订后_____________日内提供)，经甲方签字认可后方可组织施工。

　　(7).乙方在接到甲方用气申请后，确保在规定时间内及时供气。

　　四、付款方式：_________________

　　(1).________________用户为_____________户，根据__________市物价局的规定，每户收取_______________元建设费，计收取安装费_____________元;燃气智能表每户_____________元，计收取_____________元;智能表中卡、灶前阀、软管、电池等收取__________元/户，计收取_____________元;共计收取________________元。合同签订之日付本项费用的60%，余款40%小区开始点火送气前付清。

　　(2)外管线(主管线到小区调压站的管线)费用__________万元(附工程预算书)，调压设备__________万元，合计__________万元，在合同签订后由甲方一次性付给乙方。

　　五、本工程从自甲方审核通过乙方图纸后_________________内完成。如遇不可抗力及由于工程交叉作业引起的不可协调所影响的工期相应顺延。

　　六、违约责任：_________________

　　甲、乙任何一方违反本合同项下之义务需向守约方支付本合同总价20%的`违约金;乙方安装的燃气管道以及用户室内燃气设施引起的任何第三方的损害、赔偿、损失均由乙方承担，但因燃气设施的使用不当、私接天然气管线、偷气、改造燃气表、雷电、火灾、其他安装装饰工程等原因引起的任何财产损失乙方不承担经济责任，但有责任负责修复。

　　七、以上各项条款，甲乙双方应严格履行，如有违反，责任和所造成的经济损失由违约方承担。

　　未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

　　本协议自签订之日起生效。

　　本协议一式陆份，双方各执叁份。

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　(盖章)(盖章)

　　甲方代表：______________________乙方代表：______________________

　　电话：____________________电话：____________________

　　开户行：_________________开户行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　签订日期：____年__月__日签订日期：_____________________年__月__日

　　燃气管道施工合同 9

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲方将公司属下燃气管道工程（以下简称“工程”）委托给乙方施工及安装，为明确工程内容及双方责任，本着互利协作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规和规章，以及市政府有关文件精神和本工程的具体情况，制定如下条款，共同遵守执行。

　　第一条：工程内容和承包范围

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程量：燃气管道设计、施工、安装及验收

　　4、工程范围：

　　第二条：工程造价

　　1、按照当地政府有关部门的文件精神及国家有关设计施工的收费标准进行核算；

　　2、工程具体内容：

　　（1）工程设计；

　　（2）燃气储配调压站、输配管道工程及相关市政配套建设；

　　（3）设备采购、安装、调试和维护；

　　（4）技术咨询、技术指导及技术培训。

　　3、工程造价金额为人民币___元（大写：________）。

　　第三条：工程质量

　　燃气工程设计、施工安装及与本工程有关事项均需按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006和《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005以及国家和有关规范、规定办理和验收。

　　乙方设计依据为甲方提供给乙方的基础资料。

　　第四条：工期

　　乙方应主动、积极配合甲方土建工程施工，确保燃气管道工程进度与土建工程进度相适应。具体施工计划、安排，由乙方自行作出安排，并书面提供给甲方工程部或其它主管部门。工期确定后，若因甲方原因滞延工期，乙方负责的燃气管道工程竣工日期按滞延时间顺延。

　　第五条：甲方责任

　　1、合同签订后日内向乙方提供设计所需的总平面规划图、地下工程设计图各3份，以便乙方进行燃气管道设计施工安装。如果甲方无法提供上述图纸，可委托乙方进行测量出图，并按照国家有关标准向乙方另外支付工程测量费和出图费。

　　2、协调提供水、电源的接点及必要的施工场地；

　　3、协调乙方与土建等施工单位的配合条件；

　　4、配合乙方在开工前办理规划、破（占）道许可证；

　　5、监督检查工程、质量、进度；

　　6、及时协调、解决乙方施工过程中遇到的实际工作问题；

　　7、按照本合同约定的期限及时支付工程款；

　　第六条：乙方责任

　　1、在本合同签订后及时组织燃气工程设计和施工图设计，经甲方审核通过，再报有关部门审查。由于设计原因造成的变更、返工处理费用由乙方承担；

　　2、主体工程开工前应办妥有关部门的审图、审批、质检、安检等有关手续给甲方；

　　3、按审批通过的燃气设计图纸和国家规范组织施工安装，确保工程质量和进度。如有变更，必须经过有关部门和甲方认可。工程采用的'管材、阀门、调压器、流量表等工程辅助设备应严格按国家有关标准提供；

　　4、服从甲方及现场总包单位的施工管理，在施工过程中应与其他交叉进行的施工单位密切配合；

　　5、积极配合主体工程竣工验收，及时组织燃气工程的竣工验收和与市政管线的割接，验收合格后应提供竣工验收资料套给甲方存档；

　　6、落实安全措施，遵守安全施工规范；

　　7、本燃气工程保修期为年，自竣工验收合格之日起算。在此期间除使用不当和人为破坏造成的质量问题均在乙方保修范围之内。但因甲方造成的使用不当和人为破坏的，由甲方自行承担责任。

　　第七条：付款方式

　　1、合同签订后，甲方应在7日内向乙方支付合计工程造价金额%，计人民币___元，作为乙方的地下管网及施工备料款。

　　2、甲方应按照以下方式付给乙方合同工程进度款：

　　（1）施工队进场后___日内，甲方应向乙方支付合计工程造价金额的____%，计人民币___元（大写）；

　　（2）地下管网施工完成后，甲方应向乙方支付合计工程造价金额的____%，计人民币___元（大写）；

　　（3）即为工程结算日，甲方应向乙方支付剩余全部款项。（①工程竣工验收之日；②点火通气之日。）

　　3、其他付款方式

　　4、乙方必须按照甲方已支付工程款的数额开具相对应的收费凭证。

　　第八条：违约责任及争议解决方式：

　　1、任何一方违约，违约方应承担合计工程造价金额的的违约金并赔偿由于违约而给对方造成的相应的经济损失；

　　2、如果产生纠纷，双方应协商解决，协商不成双方约定采取第方式解决。

　　（1）由仲裁委员会仲裁；

　　（2）向乙方所在地人民法院起诉。

　　第九条：其它

　　1、本合同经双方签字盖章即生效，保修期满后自动失效；

　　2、本合同壹式六份，双方各执三份，均具有同等法律效力；

　　3、与本工程有关的补充协议、图纸、资料均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　4、乙方收款银行：________帐号：________

　　5、双方补充约定（内容不得违反法律法规及相关规定）：

　　在签署本合同前，合同双方均已全面知悉了本合同，并充分理解了合同全部条款的含义。

　　合同签字盖章处：

　　甲方（签章）：________法定代表人（签字）：________________年________月________日

　　乙方（签章）：________法定代表人（签字）：________________年________月________日

　　燃气管道施工合同 10

　　定作人：_________有限公司

　　承揽人：___________有限责任公司

　　第一条承揽项目、数量、价款。

　　1、承揽项目：榕基智慧园燃气管道土方项目，其中OD200管沟：271米、OD110管沟：173米、OD90管沟：5米。

　　2、施工内容：承揽项目管沟开挖，管沟敷沙，管沟回填。管位路面切割、破碎。路面恢复由定作人承担。

　　3、施工价款：承揽项目总包干价：叁万圆整（含税费）。

　　第二条承揽人施工结束后，由定作人按本合同之约定及国家有关规定进行验收；工程不符合技术标准及质量要求的，定作人有权要求承揽人返工，直至工程质量符合技术标准及质量要求。

　　承揽人返工的损失由承揽人承担，承揽人不得以任何理由要求定作人支付返工及其相关费用。

　　第十一条结算方式及期限：承揽项目竣工验收后。定作人一次性付清土方工程款。

　　定作人(章)：承揽人(章)：

　　日期：日期：

　　燃气管道施工合同 11

　　发包方（以下简称甲方）：

　　名称：__________________

　　法定代表人：_____________________

　　地址：_____________________

　　联系电话：_____________________

　　承包方（以下简称乙方）：

　　名称：__________________

　　法定代表人：_____________________

　　地址：_____________________

　　联系电话：_____________________

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就燃气管道施工工程事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：____________________

　　2. 工程地点：____________________

　　3. 工程内容：燃气管道的铺设、安装、调试等相关工作（具体内容以施工图纸和工程量清单为准）。

　　二、工程期限

　　1. 开工日期：本合同签订后，乙方应在______个工作日内进场施工。

　　2. 竣工日期：自开工之日起，______天内完成工程施工并通过验收。

　　三、工程质量标准

　　工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求，确保燃气管道安全、可靠运行。乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的损失。

　　四、合同价款及支付方式

　　1. 合同价款：本工程合同总价款为人民币______元整（大写：______元整）。此价款为固定总价，包含但不限于工程施工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费、管理费、利润、税金等乙方完成本工程所需的全部费用，除经甲方书面确认的工程变更外，合同价款不作调整。

　　2. 支付方式：

　　预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：______元整）。

　　工程进度款：乙方完成工程总量的______%后，向甲方提交工程进度报告及相关证明材料，经甲方审核确认后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为工程进度款，即人民币______元整（大写：______元整）。

　　竣工验收款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币______元整（大写：______元整）。

　　质量保证金：合同总价款的______%作为质量保证金，即人民币______元整（大写：______元整），在质保期届满且无质量问题后______个工作日内，甲方无息支付给乙方。

　　五、双方权利与义务

　　1. 甲方权利与义务

　　甲方有权对工程施工过程进行监督和检查，对工程质量提出要求和意见。

　　甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

　　甲方应协调施工现场周边关系，为乙方施工提供必要的'条件和便利，如施工场地、水电接入等。

　　甲方应及时组织工程验收。

　　2. 乙方权利与义务

　　乙方有权按照合同约定收取工程款项。

　　乙方应具备相应的施工资质和安全生产许可证，确保施工过程中的安全和质量。

　　乙方应按照施工图纸和技术要求精心组织施工，确保工程质量和进度。

　　乙方应负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，避免发生安全事故。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方和第三方造成的损失。

　　乙方应在工程竣工后向甲方提交完整的工程竣工资料和验收报告。

　　六、工程变更

　　如因甲方需求或实际施工情况需要变更工程内容，甲方应提前书面通知乙方，双方应协商一致并签订书面变更协议。工程变更导致合同价款增加或减少的，应按照实际发生的工程量进行调整，调整后的合同价款应经双方书面确认。

　　七、竣工验收

　　1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及相关资料。甲方应在收到申请报告后______个工作日内组织验收。

　　2. 验收标准按照本合同约定的工程质量标准及相关国家和行业标准进行。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，整改后重新申请验收，直至验收合格为止。

　　八、质保期

　　本工程质保期为自竣工验收合格之日起______年。在质保期内，乙方应负责对工程出现的质量问题进行免费维修和保养。如因质量问题给甲方或第三方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

　　九、违约责任

　　1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

　　2. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一日，应按照合同总价款的______%向甲方支付违约金；逾期超过______日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

　　3. 若工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的损失。同时，乙方应按照合同总价款的______%向甲方支付违约金。

　　4. 双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　十、争议解决

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十一、其他条款

　　1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

　　2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________________

　　法定代表人（签字）：__________________

　　签订日期：______年____月____日

　　乙方（盖章）：__________________

　　法定代表人（签字）：__________________

　　签订日期：______年____月____日

　　燃气管道施工合同 12

　　合同编号：______________

　　甲方（发包方）：______________

　　法定代表人：___________________

　　地址：__________________________

　　联系电话：______________________

　　乙方（承包方）：______________

　　法定代表人：___________________

　　地址：__________________________

　　联系电话：______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方与乙方在平等、自愿的基础上，就燃气管道施工事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：___________________。

　　2. 工程地点：___________________。

　　3. 工程内容：包括燃气管道的铺设、安装、调试及相关配套设施的施工。

　　二、合同金额

　　1. 本合同总金额为人民币 ____________ 元（__________），具体支付方式为：

　　甲方于合同签署后支付工程款的30%作为预付款；

　　剩余款项分阶段支付，具体支付节点由双方在后期进度会议中协商确定。

　　三、施工期限

　　1. 施工期限自 ____年____月____日起至 ____年____月____日止，乙方应按时完成施工任务。

　　2. 若乙方因故需延长施工期限，需提前3天通知甲方并获得其书面同意。

　　四、双方权利与义务

　　1. 甲方的权利与义务：

　　甲方应按约定期限支付工程款，并提供施工所需的场地和相关资料。

　　甲方有权对施工过程进行监督，要求乙方改正不符合质量标准的`施工内容。

　　2. 乙方的权利与义务：

　　乙方应确保施工质量，并遵从国家和地方的相关规范及标准进行施工。

　　乙方应在施工结束后，提供完整的竣工报告及相关验收资料。

　　五、违约责任

　　如一方未能履行合同义务，违约方需对守约方造成的损失进行赔偿。重大违约行为可导致合同解除。

　　六、争议解决

　　合同争议应由双方友好协商解决；如协商未果，任一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　七、其他条款

　　1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2. 本合同未尽事项，双方可另行协商并签署补充协议。

　　甲方（签字）：_______________

　　日期：____年____月____日

　　乙方（签字）：_______________

　　日期：____年____月____日

【燃气管道施工合同】相关文章：

管道施工合同12-15