拆除工程合同

时间：2022-07-21 19:00:57 其他合同范本我要投稿

拆除工程合同(范本)

　　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的拆除工程合同(范本)，希望能够帮助到大家。

拆除工程合同(范本)

拆除工程合同(范本)1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条拆除范围

　　拆除工程地点：佛山市南海区五圣河（桂澜路以东，宝翠北路以西）具体范围详见《佛力估字[20 ]第145号》资产评估报告书。

　　第二条质量标准

　　1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础（拆至闸室底珠基标高—1.3米处，详见附图），附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处（包含用拆除物残渣回填），并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。

　　2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以上。

　　第三条工期

　　1、施工总工期：15日历天（从合同签订之日算起）

　　2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。

　　第四条拆除项目成交价大写：

　　第五条支付方式

　　该工程是通过佛山市南海公有资产流转服务有限公司（以下简称组织交易机构）公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。

　　第六条履约保证金

　　1、人民币10万元（包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等），乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。

　　2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金（不计算利息）。

　　第七条甲方的责任及义务

　　1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。

　　2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出处罚或停工处理。

　　第八条乙方责任及义务

　　1、安全责任

　　（1）乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。

　　（2）负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。

　　（3）负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

　　（4）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。

　　（5）接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

　　（6）违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。

　　（7）出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。

　　（8）严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。

　　（9）中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任，每单项拆除工程报甲方开工备案前需提供所有施工人员拆除施工人员意外伤害保险保单，购买不小于10人的意外险。

　　2、环保责任

　　（1）制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方在施工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按照施工方案规定执行。

　　（2）拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。

　　（3）拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。

　　（4）拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。

　　（5）渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。

　　（6）渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。

　　（7）在拆除和清运过程中，若违反环保规定而遇到处罚的责任由乙方负责。

　　（8）乙方必须按时发放工人工资，接受业主及其上级主管部门的监督。

　　3、文明施工

　　（1）乙方应作好文明施工及消防准备工作。

　　（2）乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。

　　（3）乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。

　　（4）乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

　　（5）乙方协助甲方办理拆除备案手续。

　　（6）在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。

　　（7）本工程不允许采用爆破拆除，只能采用人工或机械（离民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除），做好民居房屋安全防护措施及因拆除时产生的震动，可能对周边房屋有影响，开工前必须对周边房屋进行观测记录，保存原始资料。若乙方违反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担。

　　（8）中标单位不能在夜间施工。施工期间必须保证不影响周边居民的正常生活。

　　第九条违约责任

　　1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到合格的质量标准，若未能达到该标准，则工程不予以验收，乙方须对存在的质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用，若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。

　　2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验，如发现乙方服务未到位，发包人向乙方发出限期维护通知书，乙方须在限期内整改完成，若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的，发包人有权另行委托管养或者维修单位施工，所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。

　　3、工期误期赔偿费

　　（1）本招标工程要求乙方按中标工期完成。

　　（2）若因乙方原因造成工期延误的，则工期每延误一天，甲方将对其收取违约金。违约金额为：工期每延迟一天1000元，违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的，则视为单方面解除合同，履约担保金不予退还，甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方原因造成工期延误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

　　（3）若乙方安全管理不到位，存在安全隐患的，甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元，累计后在履约担保金里扣减。

　　（4）施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽，如发现没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元（以照相为准），累计后在履约担保金里扣减。

　　第十条争议的解决

　　凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交南海区人民法院提起诉讼。

　　第十一条不可抗力

　　1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

　　2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不会因此而改变。

　　3、不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

　　4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十二条合同生效

　　1、本合同自双方签章之日起生效。

　　2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

　　3、本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。

　　4、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

　　第十三条其他约定条款

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

拆除工程合同(范本)2

　　甲方：以下简称甲方

　　乙方：以下简称乙方

　　因工程施工需要，甲方将西峡县原种场改造安置小区项目范围内的房屋拆除及渣土清运工程委托乙方施工，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程地点：西峡县原种场

　　二、工程内容：建筑物的拆除、渣土清运。

　　三、(1)乙方施工中拆除下来的材料归乙方所有，拆除建筑物造成的渣土由乙方负责清运。在拆除过程上和废渣外运的过程中周边关系，外界干扰由甲方全权处理。施工的机械车辆由乙方自行安排。

　　(2)乙方在进入工地前须向甲方交工程保证金10万元整(10万元整)。

　　四、乙方负责：

　　1、按甲方要求按时进入拆迁现场，负责对甲方指定的建筑物及附属物的拆除、清运、清扫工作，保证甲方要求的工期完成施工。

　　2、在施工中确保作业安全，文明施工，对于施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担一切责任。甲方不承担任何责任。

　　五、违约责任及其它

　　1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担。

　　2、合同执行过程中任何一方违约，付给对方违约金按工程款的120%执行，如不执行的可向当地人民法院起诉。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

拆除工程合同(范本)3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、工程概况

　　(一)工程名称： ** 水塔拆除工程。

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：

　　1、拆除地面以上整座水塔;

　　2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;

　　3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。

　　(四)施工方式：人工作业拆除。

　　(五)工程施工期间：20xx年月日20xx年月日，共天。

　　二、工程造价及付款方式

　　(一)工程总价：人民币元。

　　(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。

　　三、双方权利及义务

　　(一)甲方权利及义务

　　1、清理工程施工范围内的财物;

　　2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;

　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;

　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;

　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;

　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;

　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;

　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。

　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;

　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。

　　四、工程验收

　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。

　　五、违约责任

　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

　　六、争议解决

　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由*人民法院管辖。

　　七、其他

　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;

　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

拆除工程合同(范本)4

　　发包方：___________________________________以下简称甲方

　　承包方：___________________________________以下简称乙方

　　为明确甲乙双方责任，有效维护双方合法权益，经甲乙双方友好协商，甲方同意将“_____________________________________________”工程承包给乙方________，特拟定以下合同，希望双方共同遵守。

　　一、承包详细：

　　地点：大方县西大街南段：北抵大方供电局；南抵烟草公司；是西面街道整段门面。主要拆除的部份是：门面的门头广告牌、灯箱、木结构装修只拆除上部份、其中（安监局、武装部）这两个单位要拆除上面的字和数码管。有的门头不拆。

　　二、承包方式：

　　甲方以单包工的方式发包给乙方，乙方负责到现场拆除。

　　三、承包金额及付款方式：

　　造价总金额：小写：（10000元）；大写：壹万元。付款方式：签约后首付3000元，拆除后一次性付清。

　　四、工期：

　　20xx年2月6日开工，至20xx年2月10日，完工。

　　五、甲方责任：

　　（1）、通路、提供施工场地、明确施工位置、和户主协调等。

　　（2）、积极配合乙方工作，解决所遇见的问题。

　　（3）、结账准时不拖欠乙方工资。

　　六、乙方责任：

　　（1）、按时施工，准时完成承包工程。

　　（2）、重安全、强管理、主动和户主搞好礼貌关系。

　　七、未尽事宜：

　　（1）、甲方如有拖欠工资，乙方可向甲方索取或向地方法院起诉。

　　（2）、其它未尽事宜甲乙双共同协商解决。

　　八、安全责任：

　　乙方在施工中是乙方直接造成的安全事故，与甲方无关，是甲方原因造成的安全事故甲方要承担全部责任。

　　十、不可抗拒的因素：不可抗拒的因素和乙方无关，乙方不承担任何责任。

　　（1）、因自然灾害、协调原因引起的延误工期。

　　（2）、拆除时所有损坏的物件，拆除的污染物。

　　九、补充事宜：

　　_________________。

　　十、本合同书共_________页：

　　一式二份甲乙双方各持一份，双方签字盖章后产生法律效果。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

拆除工程合同(范本)5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况

　　（一）工程名称：

　　XX拆除工程。

　　（二）工程地点：

　　（三）工程范围：

　　1、拆除地面以上整座XX；

　　2、拆除XX的水管、水泵等全部交给甲方；

　　3、清理因拆除XX所产生的全部垃圾（运到指定地点）。

　　（四）施工方式：人工作业拆除。

　　（五）工程施工期间：________年____月____日________年____月____日，共天。

　　二、工程造价及付款方式

　　（一）工程总价：人民币元。

　　（二）付款方式：XX拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。

　　三、双方权利及义务

　　（一）甲方权利及义务

　　1、清理工程施工范围内的财物；

　　2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行；

　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电；

　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。

　　（二）乙方的权利和义务

　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工；

　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质；

　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行；

　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负；

　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。

　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等；

　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。

　　四、工程验收

　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。

　　五、违约责任

　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期____日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

　　六、争议解决

　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由人民法院管辖。

　　七、其他

　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力；

　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

拆除工程合同(范本)6

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：拆除工程二、工程地点：

　　三、承包内容：

　　四、承包形式：承包方包工包料

　　五、工程总造价人民币(大写) ( 元)。

　　第二条施工准备一、发包方：

　　1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。

　　2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。

　　二、承包方：

　　1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;

　　3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;

　　4 、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。

　　第三条工程期限

　　一、该项工程工期为天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验收。

　　二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：不可抗力的因素而延误工期。

　　第四条工程质量：

　　一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：

　　1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;

　　2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任;

　　3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;

　　4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位臵进行堆放;

　　5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为1700元/吨;吨位计量以发包方计量磅单为准。

　　第五条建筑材料、设备的供应

　　该项拆除工程所需的材料、设备均由承包方采购;

　　第六条工程价款的结算与支付

　　一、本合同造价结算方式：

　　承包价：综合总价承包，同时扣除折价处理给承包方的废旧设备及拆除建筑物的钢筋折价款：工程总造价=

　　二、承包方在该项工程竣工验收合格后日内，将竣工结算文件送交发包方审查，发包方在接到结算文件日内审查完毕;

　　三、工程竣工验收合格后，发包方按照审计后的工程总造价承包方给发包方正式税票进行结算，一次付清。

　　第七条工程验收

　　工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及发包方要求为依据。

　　第八条违约责任承包方的责任：

　　一、工程不能按合同规定的工期交付使用的，每迟延一天向发包方支付合同价款5%逾期违约金;

　　二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金：

　　1、在接到发包方的开工令后7日内未进场施工;

　　2、无视发包方的书面警告，不履行合同规定其义务;

　　3、不经发包方同意，私自分包。发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的`实际损失。

　　二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　三、承包方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3%。

　　第十一条纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。

　　第十二条附则

　　一、本合同正本一式四份，副本一式两份。甲、乙双方各执正本两份、副本一份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　发包方： (盖章)：

　　承包方： (盖章)

　　年月日：

拆除工程合同(范本)7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

　　一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;

　　二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;

　　三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);

　　四、工程工期：进场后140天;

　　五、费用结算：

　　1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。

　　2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;

　　3、上车费按30元/吨计算;

　　4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。

　　六、技术要求：

　　1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;

　　2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。

　　七、甲、乙双方的权利和义务

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方向乙方提供住宿和水电费;

　　2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;

　　3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;

　　4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;

　　5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

　　乙方的权利和义务：

　　1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;

　　2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;

　　3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;

　　4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚;

　　5、进场人员必须有国家发放的操作证;

　　6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;

　　7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。

　　八、安全责任

　　1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。

　　2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。

　　九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。

　　十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

　　十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　联系电话：

　　年月日

拆除工程合同(范本)8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成南安市北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除；将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。

　　2、工程地点：南安市凤凰路（北内环）。

　　二、工程工期：

　　工期共计7天。

　　三、工程总价

　　该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420元）该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。

　　四、付款方式

　　乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。

　　五、解决争议的方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。

　　六、其他

　　1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。

　　2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

拆除工程合同(范本)9

　　工程名称：

　　工程地点：

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　签约地点：

　　签订日期：年月日

　　拆除工程施工合同

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、等法律、法规和政策性文件，为完成项目的开发建设，甲方通过方式确定乙方受托承担本项目标段的房屋拆除工作，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。

　　一、工作内容、范围、拆除量、拆除期限

　　1、甲方委托乙方对号标段内的房屋及附属物依法进行拆

　　除。在被拆迁人腾空房屋后，乙方应及时将房屋及附属物拆除。

　　2、受托拆除四至范围（参见附件）：

　　东至：西至：南至：

　　北至：

　　3、拆除量

　　拆迁范围内住宅居民约户，非住宅房屋建筑面积约平方

　　米，乙方受托拆除居民住宅房屋及附属物约平方米，（非住宅房屋约平方米）。确切拆除面积待拆除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。

　　4、完成拆除工作期限：自拆迁公告发布之日起日内，乙方应当完成其受

　　托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的拆除工作并经甲方验收合格。（经甲方认定予以保留的建筑除外）。

　　二、甲方责任

　　1、提供相关文件，协助乙方办理相关拆除手续，协助乙方接洽政府、地方有

　　关部门对施工现场的各项检查。

　　2、提供施工临时用水电接驳口，为乙方提供现场办公等条件。

　　3、向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进行场地的验收工作。

　　4、监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。

　　5、其他约定：

　　三、乙方责任

　　1、乙方保证具国家及的有关规定的资质，否则，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应向甲方支付￥＿＿＿＿元的违约金。

　　2、严格按照政府相关规定办理拆除施工方案、拆迁许可证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续，缴纳政府规定的有关费用。

　　3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。

　　4、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部监管。

　　5、编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。

　　6、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。

　　7、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。

　　8、对已经拆除完毕的房屋要加强管理，特别是有关水、电、煤气等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。

　　9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等拆除。（甲方同意予以保留的房屋除外）

　　10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　11、乙方在拆除施工中应当对现场文物妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。

　　12、按时完成房屋拆除工作并通过甲方验收。

　　13、根据工程具体情况，派驻工程技术人员负责现场的技术指导。

　　14、按规范科学合理的实施拆迁步骤，按要求填报各种技术资料，建立并整理拆除工程档案，并于完工后交予甲方。

　　15、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

　　16、乙方保证不将受托的拆除工作全部或部分转包给第三方，如有转包发生，甲方可以解除合同，并要求乙方支付暂定房屋拆除费总额的30％作为违约金，若违约金不足以赔偿甲方全部损失的，则甲方有权向乙方追偿全部损失。

　　17、如本合同解除或终止，乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。

　　18、其他约定：

　　四、工程验收标准

　　乙方应对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除、渣土清运消纳、平整土地达到自然平整工作，同时负责对拆除房屋毗邻的房屋、院落修整、加固，并经甲方验收合格。

　　五、安全责任

　　1、乙方须设置安全责任人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除的安全，安全员负责现场的安全。认真做好现场的安全管理工作，乙方应提交上述名单给甲方。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督，消除事故隐患。出于乙方安全措施不落实造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即进行处理，脱离险区，由乙方承担发生的全部费用。

　　六、拆除物的处理

　　被拆除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为：

　　如乙方违反此规定擅自处理物品或附着物，乙方应向甲方支付暂定房屋拆除费总额的10％作为违约金，并应赔偿甲方损失。

　　七、费用及结算方式

　　1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包安全、包通过甲方验收的方式由乙方承包。

　　2、结算办法

　　（1）工程量须由甲方的现场监理、项目公司工程部经理、拆迁管理中心审核人员三方签证方能作为结算依据。

　　（2）乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过甲方最终审定金额的3％，超过部分甲方不给予结算，同时甲方有权在结算金额中等额扣除超过部分的金额作为罚金。

　　（3）房屋建筑物拆除工程按综合包干单价结算，综合包干单价包括但不限于拆除、清运及相关税费和余泥排放费等，并已包括建筑物内所有物品及建筑物外附着物的拆除清理费用。综合包干单价为：

　　①简易结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。 ②砖混结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。 ③混凝土及钢筋混凝土结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。

　　④钢结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。

　　（4）不能采用建筑面积单方单价计算的其它构筑物采用定额计价方式结算，定额套用，取费标准按号文类工程计算，取费费率有上下限标准的按下限计算，人工工日单价为￥元，定额计价部分总价下浮 %计算。无综合单价或无法套用定额的，施工前由乙方报甲方拆迁管理中心审核后确定。

　　（5）其他约定：

　　3、付款方式

　　签订合同后支付合同总额的 %作为预付款

拆除工程合同(范本)10

　　甲方：以下简称甲方

　　乙方：以下简称乙方

　　一、工程地点：

　　二、工程内容：建筑物的拆除、渣土清运。

　　(2)乙方在进入工地前须向甲方交工程保证金10万元整(10万元整)。

　　四、乙方负责：

　　1、按甲方要求按时进入拆迁现场，负责对甲方指定的建筑物及附属物的拆除、清运、清扫工作，保证甲方要求的工期完成施工。

　　2、在施工中确保作业安全，文明施工，对于施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担一切责任。甲方不承担任何责任。

　　五、违约责任及其它

　　1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担。

　　2、合同执行过程中任何一方违约，付给对方违约金按工程款的120%执行，如不执行的可向当地人民法院起诉。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

拆除工程合同(范本)11

　　甲方：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　电话：

　　甲方就项目（汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内），现将该工程拆除事宜承包于乙方，双方经平等协商一致，达成如下合同：

　　一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格

　　1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内，拆除面积约方米。最终拆迁面积据实结算，每平方价格为元。总价元整（最后以房屋实际面积据实结算）。

　　2、以下拆除内容不计入拆除面积中：遮雨棚、四周的护栏、临时搭建、隔执层。

　　二、工程拆除期限

　　本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影响，工期顺延。

　　三、甲方的权利义务

　　1、享有按照本合同约定至收费的权力。

　　2、对乙方的拆除工程享有指导和监督的权力。

　　3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系，以确保乙方拆除工作顺利实施，且不得延误。

　　5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的拆除施工手续回收物品的处置处理权。

　　6、甲方配合被拆除区域的第三方阻挡施工及堵门、堵路等突发事件，确保乙方拆除工程中顺利实施，且不得延误。

　　7、甲方保证将门窗、防盗网完整的房屋交给乙方拆除。

　　8、乙方必须按照甲方要求的工期进度进行拆除，若乙方不能按工期履行，则甲方有权无条件解除合同，且安全保证金不予退还乙方。

　　四、乙方的权利及义务

　　1、享有本合同约定的拆除范围内的可回收利用的物品的甩有权及处理权。

　　2、按照本合同约定向甲方交纳费用。

　　3、按照相关组织机械，人力对本合同约定的工程实施拆除并保证施工安全。后有的财物被盗，人员伤亡与甲方无关。

　　4、乙方所雇用拆除人员的所有劳务费由乙方支付，甲方不负责任何拆除人员的劳务费。

　　五、付款方式

　　1、乙方签订协议之日起，向甲方支付拆除保证金，此保证金待工程完毕，既无安全事故发生予以退还给乙方。如有安全事故等各种纠纷，待处理完毕后，拆除工程经甲方验收合格退还保证金。本工程所有安全责任事故，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

　　2、签订合同时，乙方须向甲方一次性支付拆迁总量万平方米50%残值价格（人民币）除工程量达到50%（人民币）元。

　　3、甲方不另行向乙方支付拆除施工费用，乙方拆除范围内的所有残值所有权全部归还乙方享有，以作为乙方拆除施工费用。

　　六、合同生效及争议解除

　　1、本合同签订后，双方承诺信守合同。如有违反合同约定者，由违约方负责赔偿对方双倍损失，如遇不可抗力致使本合同无法继续履行的，双方可提前解除合同。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，由双方平等协商处理，如协商不成，由双方依法诉讼解决。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　20年3月28日

拆除工程合同(范本)12

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人?（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：根据《_____》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条件，充分协商达成如下合同条款，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、甲方装饰的店面房屋系合法商业用途

　　2、施工地点：

　　3、房屋结构：框架结构，施工面积______平方米

　　4、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、包安全维护等。

　　5、工程的内容：所有装饰部分的拆除。其中包括（①?大厅、部分柱子、所有墙地砖的铲除；②?所有木制作及装饰部分的拆除；③?所有后建墙体的拆除；④?所有电气部分拆除）

　　二、工程期限

　　1、开工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期总日历天数_________天。

　　三、合同价格

　　总价款：￥________元，大写（人民币）：________。

　　四、甲乙双方的责任

　　甲方义务：

　　1、为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责协调工作。

　　2、施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对完工工程进行检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

　　3、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　乙方义务：

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

　　2、保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　六、安全责任

　　乙方在施工过程中需要做到安全施工、文明施工。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

　　六、合同价款的支付

　　1、签订协议前甲方预先支付工程款￥______元，大写（人民币）：______，拆除结束物业验收合格后甲方支付工程款￥______元，大写（人民币）：______。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，需填变更表，双方应签订补充合同。增减项目的价款，当场结清。

　　3、此工程款项不含税金。

　　七、工程的验收

　　关于工程内容及验收的约定：

　　1、所有装饰部分的拆除。

　　2、验收标准（以物业验收合格为准）：①?尽量保留拆除灯具、电器的完整性；②?清运完施工现场全部垃圾；③?基本达到清水标准、卫生整洁。

　　八、施工组织设计和工期

　　1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

　　工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

　　2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

　　九、履约保证金

　　1、乙方向甲方支付履约保证金：

　　2、乙方提供履约保证金的约定

　　（1）提供履约保证金的时间：_____年_____月_____日前。

　　（2）提供履约保证金的方式：以银行转账方式划至甲方指定的以下银行账户：

　　开户名称：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　3、履约保证金的使用

　　因乙方违反本合同第八条约定产生的违约金额，甲方可以直接从履约保证金中予以扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

　　4、履约保证金的退还

　　（1）乙方按合同要求完成全部拆除工作（包括场地平整及渣土外运工作），移交相关的甲方所需要的工程资料和证件，经甲方及政府相关部门验收合格后10个工作日内，甲方将全部履约保证金或者扣减乙方违约金后所剩部分无息退还给乙方。甲方同意将履约保证金以银行转账的方式退还至乙方指定的以下银行账户：

　　开户名称：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　（2）乙方应以书面形式提请甲方验收，双方签署验收合格文件后，乙方才有权要求按约定退还履约保证金。

　　（3）乙方完成全部拆除工程至地平，进入清理阶段时，经甲方验收并签署文件，乙方可以提前领取履约保证金50%。

　　十、违约责任

　　1、乙方必须按合同规定及甲方通知的期限完成拆除任务，由于自身原因导致延期交地的，按每延期一天支付违约金人民币________元，款项由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除。

　　2、未经甲方同意乙方中途退场、转包工程或乙方因自身原因未如期在约定期限内完成的超过10天的情形，甲方可以自行委托第三方完成剩余的全部拆除工作，乙方不得阻扰第三方进场施工；委托第三方拆除涉及的全部费用由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

　　3、乙方在实施拆除过程中应文明施工，安全施工，因自身原因导致的一切责任或损失由乙方承担。

　　4、乙方在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾，直至已达到合同规定的验收条件。乙方拒不清理或清理不干净，甲方可以自行委托第三方进行清理，涉及的全部清理费用（以甲方实际支出的费用为准，无须征得乙方同意）直接从乙方的履约保证金中扣除。

　　5、乙方不按合同约定缴纳相关费用（如水电等费）的，甲方可以直接从乙方的履约保证金中扣除。

　　十一、争议的解决

　　1、因本合同的订立、解释、履行引起的所有与本合同有关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决。

　　2、如争议无法通过友好协商解决，任何一方有权根据本条规定将争议提交当地人民法院以诉讼方式解决。

　　3、本协议中如有未尽事宜，双方应本着互利互惠、协商一致的原则，随时以补充协议的方式解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同有争议时，以补充协议为准。

　　十二、其他事项

　　本合同一式2份，甲乙双方各执一份，自签订之日起执行，合同履行完毕后终止。其中未尽事宜，有甲乙双方友好协商解决。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　XX编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　XX编码：

　　______年___月___日

拆除工程合同(范本)13

　　订立合同双方：

　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

　　拆迁户（单位）：＿＿＿＿市（县）＿＿＿＿区（镇）＿＿＿＿街（路）＿＿＿＿号房主（代表人）＿＿＿＿，以下简称乙方。

　　根据＿＿＿＿建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

　　第一条乙方在甲方用地范围内共有＿＿＿＿结构的住房＿＿幢＿＿间，共＿＿平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于＿＿年＿＿月＿＿日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）＿＿平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。

　　第二条乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后＿＿日内一次付给乙方搬迁费＿＿元。

　　第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：

　　1.乙方自行找房周转，每人每月补助＿＿元；

　　2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助＿＿元；

　　3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助＿＿元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

　　第四条甲方安置乙方的住房位于＿＿，共＿＿套＿＿间，＿＿层＿＿号，配有＿＿等装备。

　　第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）＿＿等＿＿人一致签字同意＿＿作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人＿＿领龋甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。

　　第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的＿＿％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付＿＿元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付＿＿元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金＿＿元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

　　第七条其它：＿＿＿＿。

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委＿＿等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）

　　地址：＿＿＿＿

　　代表人：＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿

　　银行帐户：＿＿＿＿

　　拆迁户（乙方）代表人：＿＿＿＿（盖章）

　　家庭18岁以上成员：＿＿＿＿（盖章或签名）

　　地址：＿＿＿＿

　　（乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户）

　　＿＿年＿＿月＿＿日订

拆除工程合同(范本)14

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除;将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。

　　2、工程地点：南安市凤凰路（北内环)

　　二、工程工期：工期共计7天

　　三、工程总价

　　该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420元)该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。

　　四、付款方式

　　乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。

　　五、解决争议的方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。

　　六、其他

　　1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章)后方能生效。

　　2、本合同从甲、乙双方签字（盖章)之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

拆除工程合同(范本)15

　　合同编号：

　　工程名称：*

　　工程地点：*

　　拆迁范围：

　　拆迁面积：

　　委托方：*

　　受托方：

　　签订日期：

　　拆除工程委托合同

　　委托方（以下称甲方）：

　　法定代表人 / 职务：

　　委托人 / 职务：

　　营业执照注册号：

　　开户银行 / 帐号：

　　地址：

　　邮编：传真：

　　电话：

　　受托方（以下称乙方）：

　　法定代表人 / 职务：

　　委托人 / 职务：

　　营业执照注册号：

　　开户银行 / 帐号：

　　地址：

　　邮编：传真：

　　电话：

　　甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据北京市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

　　第一条拆除范围

　　1.1拆除工程地点

　　*****项目地块

　　1.2拆除工程范围（四至）

　　第二条拆除程序

　　2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。

　　2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。

　　2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。

　　2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。

　　2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。

　　2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。

　　2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。

　　第三条甲方责任

　　3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。

　　3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。

　　3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后）并据此向乙方进行安全交底。

　　第四条乙方责任

　　4.1安全责任

　　4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。

　　4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

　　4.1.3建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。

　　4.1.4接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

　　4.1.5违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。

　　4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。

　　4.2环保责任

　　4.2.1制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执行。

　　4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。

　　4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。

　　4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。

　　4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。

　　4.2.6渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。

　　4.3文明施工

　　4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。

　　4.3.2乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。

　　4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。

　　4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

　　4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。

　　4.5负责应由乙方承担的其他工作。

　　第五条拆除费及支付方式

　　5.1双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑平米元人民币，暂估面积为建筑平米，最终以实际测量为准。

　　5.2拆除费根据拆迁进度分次支付：

　　5.2.1当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方；

　　5.2.2当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方；

　　5.2.3当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，并签订结算协议书之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。

　　第六条违约责任

　　6.1任何一方违约，违约一方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素，双方协商解决。

　　6.2由于乙方原因致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除，由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。

　　6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求乙方限期整改（工期不顺延），并有权做出处理或处罚决定。

　　第七条争议的解决

　　凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决；若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。

　　第八条不可抗力

　　8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

　　8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不因此而改变。

　　8.3不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

　　8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第九条合同生效

　　9.1本合同自双方签章之日起生效。

　　9.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

　　9.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。

　　9.4《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件，与本合同具有同等效力。

　　9.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　第十条其他约定条款

　　甲方：(盖章)乙方：（盖章）

　　法定代表人：（盖章或签字）法定代表人：（盖章或签字）

　　委托代理人：（盖章或签字）委托代理人：（盖章或签字）

　　本合同签订日期：年月日

　　签订地点：北京

　　现场施工安全技术要求施工过程中应严格执行国家及北京市有关安全规范、条例、命令。根据拆除工程特点，制定以下现场施工安全技术要求：

　　1、进入现场的施工人员必须持证上岗，佩戴明显标牌。

　　2、对复杂的拆除工程应编制施工方案，一般拆除工程应有口头或书面安全交底。

　　3、实行逐级安全技术交底制度，每个进场施工人员必须进行安全技术交底，并配齐安全防护工具，进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带。

　　4、现场应设有专职安全检查员、环保监督员各若干名。

　　5、保持安全的现场施工环境，非施工人员禁止入内，现场防护设施、安全标志应齐全有效，未经许可不得擅自移动或拆除。

　　6、杜绝立体交叉作业，高空作业时应有专人指挥，设警戒人员，杜绝非施工人员靠近。

　　7、施工过程中应保护现场用水、用电安全。

　　8、施工场地应做到室外自然地平，不能有大量的砖、瓦、碎石和跑冒漏水、漏电现象，达到甲方验收标准。

　　9、集中回收存放电表、水表、水井盖及圈。

　　10、拆除建筑物应自上而下进行，禁止数层同时拆除，当拆除某一部分的时候应该防止其它部分的倒塌。

　　11、拆除建筑物过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线，应另外设置配电线路。

　　12、拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和横梁，要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。

　　13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，必须遵守下列规定： 13.1砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3，墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行掏掘。

　　13.2为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。

　　13.3建筑物推倒前，应发出信号，待所有人员远离建筑物高度2倍以上的距离后，方可进行。

　　14、在高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者帘重的材料，要用吊绳或者起重机械及时吊下或运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理、分别、堆放在一定位置。

　　15、拆除石棉瓦及其它轻型屋面工程时，严禁施工人员直接踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作，必须使用移动板梯，板梯上端必须挂牢，防止高处坠落。

　　甲方：(盖章)乙方：（盖章）

　　法定代表人：（盖章或签字）法定代表人：（盖章或签字）

　　委托代理人：（盖章或签字）委托代理人：（盖章或签字）

　　本合同签订日期：年月日

　　签订地点：北京

【拆除工程合同】相关文章：

装修拆除合同11-09

装修拆除工程合同范本（精选5篇）06-18