电力施工合同

时间：2022-09-27 10:23:14 其他合同范本我要投稿

电力施工合同范本

　　随着人们法律意识的建立，合同的类型越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编整理的电力施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

电力施工合同范本

电力施工合同范本1

　　发包人：承包人：

　　鉴于发包人拟委托承包人承担工程(以下简称“工程”)的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第1条工程概况

　　1.1 工程名称：。

　　1.2 工程地点：。

　　1.3 工程概况：

　　第2条承包范围承包范围：

　　第3条合同工期

　　3.1 开工日期：年月日

　　3.2 竣工日期：年月日第4条工程建设目标

　　3.1 质量目标：：建筑工程：分项工程合格率为100%，分项目工程优良率≥98%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥95%(国标90%);安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。

　　3.2 安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。

　　3.3 进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。

　　3.4 投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。 3.5 环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。

　　第5条签约合同价

　　签约合同价为人民币(大写)()(含税)，价格构成详见《价格表》(附件)。

　　第6条合同组成部分下列文件为合同的组成部分：

　　6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;

　　6.2 合同协议书;

　　6.3 合同专用条款;

　　6.4 中标通知书;

　　6.5 合同通用条款;

　　6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);

　　6.7 招标文件和投标文件;

　　6.8 形成合同的其他文件。

　　上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第7条承包人承诺

　　7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

　　7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

　　7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。

　　7.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第8条发包人承诺

　　保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第9条词语含义

　　本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。

　　第10条合同生效

　　合同生效条件见合同专用条款。

　　第11条签订日期

　　合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

　　第12条合同份数

　　本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份;副本 8 份，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

　　发包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：签订日期: 地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：

　　承包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

　　签订日期: 年月地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：

电力施工合同范本2

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月__日签订合同编号为 L20xx428-8 的《合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。

　　鉴于：

　　因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容补充部分为：

　　乙方责任：

　　1、乙方在_年__月__日保证甲方_项目具备通电条件。甲方责任：

　　1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为_年_月__日付__万元，_年__月__日付30万元， _年__月__日付40万元，_年__月__日付70万元。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　签字：_________________ 签字：_________________

　　年月日年月日

电力施工合同范本3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：

　　年月日年月日

电力施工合同范本4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电力施工合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《中华人民共和国经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：

　　一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工

　　二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部

　　三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

　　四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

　　五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

　　六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

　　七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。

　　八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

　　九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

　　十、工期：天。

　　十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。

　　十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

　　十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

电力施工合同范本6

　　发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方)

　　一、工程内容

　　1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

　　2、工程内容：

　　2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

　　2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;

　　2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;

　　2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;

　　2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组;

　　2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;

　　2.7、制作高压部分;

　　2.8、所有设备需可靠接地;

　　2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。

　　3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

　　4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。

　　5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

　　6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日

电力施工合同范本7

　　合同编码：

　　签订日期：

　　甲方：

　　乙方：

　　单位：元工程

　　名称

　　合计

　　1、施工地点：

　　2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求

　　3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求

　　4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。

　　5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后10日内付清。

　　6、合同履行地为甲方施工现场。

　　7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。

　　8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期

　　9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。

　　10、乙方独立承担与施工有关的一切责任，如果甲方被第三方追究责任，乙方构成违约，乙方负责赔偿甲方全部损失，并支付违约金。

　　11、甲方通讯地址为：乙方通讯地址为：乙方维修电话：向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修，无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的，乙方构成违约。

　　12、违约责任及解决合同纠纷的方式，按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金，数额为总价款的 %，违约方处支付违约金外，还应赔偿对方损失。

　　13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

电力施工合同范本8

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的`审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程性质：

　　4、工程日期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　5、质量等级：优良(以建设单位验收结果为准)

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV224×35mm电缆线160米，φ100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。

　　2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有增容报装手续的办理。

　　4、征地协调。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程总价款为元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　5、监督检查施工的安全质量情况。

　　五、乙方职责

　　1、组织施工作业人员按期进入施工现场。

　　2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。

　　3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。

　　4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、工程质量

　　1、乙方在施工过程中执行如下标准：

　　1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;

　　2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88 《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87

　　3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

　　2、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。

　　3、施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。

　　4、因乙方原因达不到质量要求，损失自负。

　　七、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方：代表签字

　　乙方：代表签字

　　签订日期：年月日

电力施工合同范本9

　　甲方: 乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表人：授权代表人：

　　电话：电话：