施工安装合同
随着人们法律意识的建立，合同出现的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的施工安装合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工安装合同1
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本广告牌制作安装协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：广告牌制作安装
2.工程地点：
二、工程承包范围：按照发包方提供的施工图纸进行施工。
三、合同工期与工期顺延
具备安装条件后，年月日前安装完毕，以发包方通知为准，除不可抗力外，工期均不得顺延。
四、质量标准与工程量确认
1.工程质量标准：按图纸要求的标准进行施工，详见附图，双方签字为准。
2.工程量确认：固定单价一次性包干，施工面积为162平方米(暂定)，以实际验收为准。
3.如发生合同以外的工程量变更以实际增加或减少的工程量另行计费。
五、承包价格：每平方197.53元，其面积为162平方米，总计320xx.00元，大写：叁万贰仟元整。
六、合同价款及支付方式：现金或承包人指定账户
合同签定后，发包方预付给承包方15000.00元进度款，剩余合同总价款的余款17000.00元待工程竣工后10日内一次性无息付清。
七、违约责任：
①承包人应按合同工期完成工程(工程量)，否则每拖延一天罚承包人500元。(由于发包方进度款资金不到位、其他工种延误所造成的拖延工期除外)。
②因承包人不履行合同义务，造成工程停工或延期，承包方应承担相应的违约责任。
八、发包人责任：
①因发包人进度款资金不到位，不能如期拨付所造成的停工责任应由发包方全面承担。
②发包方进度款超过3天不能如期拨付，逾期1天罚款500元，承包方有权自行停工，并追究其相应的违约责任。
九、现场管理
①现场应做到活完场净，文明施工，以利于下道工序的施工。承包方必须保证施工现场的合理节约，否则造成的浪费的所有材料费用由承包方负责。
②承包方进场后必须服从发包方的统一指挥管理，遵守工地的各项规章制度。
十、在施工过程中所发生的工商、税务以及合同价款以外产生的费用均由发包方承担。如因发包方先期各种施工手续不全造成停工、拆除等损失，由发包方承担。
十一、争议解决方式：
由工程所在地仲裁委员会进行仲裁。
十二、合同份数：本合同一式二份，发包人执一份，承包人执一份。
十三、合同生效与终止：本合同经双方签字或盖章后生效，工程竣工、工程总额余款付清后终止。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
施工安装合同2
甲方：
乙方：
为了搞好广告安装工程项目施工作业的`安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。
第一条：本协议为佛山市至爱广告装饰工程有限公司外包广告工程安装项目安全责任合同，附属于甲方委托乙方所承包广告安装工程项目，具体如下：
(一)工程项目名称：E区商铺广告位制作与安装工程
(二)工程项目地点：亚洲国际E区内
(三)工程项目类型：乙方包人工及施工工具，甲方包制作材料。
(四)工程项目金额：14元/平方总数据实结算
(五)工程项目结算方式：
(留)工程项目施工期限：20xx年10月12日至20xx年1月22日
第二条：甲方安全责任
进场安装施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。
第三条：乙方安全责任
(一)乙方负责人为安全施工责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。
(二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
(三)需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
(四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
(五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。
(六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。
(七)乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在施工中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。
第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【施工安装合同】相关文章：
安装施工合同范文04-23
钢网架安装施工合同范文10-18
建筑安装施工合同范文10-22
水电安装施工合同范本10-05
水电安装施工合同范本01-22
机电安装施工合同范本10-31
线路安装施工合同书12-25
暖气安装施工合同书01-02
水电安装施工合同范本09-04