殡仪馆工程质量保修合同

时间：2022-10-31 20:11:02 其他合同范本我要投稿

相关推荐

殡仪馆工程质量保修合同

　　在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的殡仪馆工程质量保修合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

殡仪馆工程质量保修合同

殡仪馆工程质量保修合同1

　　委托方：______(以下简称甲方)

　　服务方：______(以下简称乙方)

　　项目名称：______

　　根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：______

　　一、工程概况

　　工程地址：______建设单位项目负责人：______联系电话：______

　　施工单位：______施工单位项目负责人：______联系电话：______

　　监理单位：______项目总监：______联系电话：______

　　建设(监理)单位见证员：______联系电话：______送样员：______联系电话：______

　　二、检测项目

　　根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的'检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。

　　三、检测收费

　　根据云发改价格(________)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。

　　四、付费方式

　　检测费用支付方式如下：______先预付人民币______元，透支额度______元，透支期限15天。

　　五、双方权利、义务

　　(一)甲方义务：______

　　1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2.根据付款条件支付相应检测费用。

　　(二)甲方权利：______

　　1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

　　2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　(三)乙方义务：______

　　1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。

　　2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。

　　4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

　　6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。

　　(四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。

　　七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：_______________

　　_________年____月____日_________年____月____日

殡仪馆工程质量保修合同2

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。

　　经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。

　　(一)、乙方质量责任：______

　　1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。

　　2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。

　　3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

　　4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。

　　5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。

　　6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。

　　7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。

　　8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。

　　9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。

　　(二)、甲方质量责任：______

　　1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。

　　2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。

　　3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。

　　4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。

　　5、甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。

　　6、甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。

　　(三)、质量管理的组织和制度：______

　　1、开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。

　　2、乙方的`现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。

　　3、乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。

　　4、为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量;谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款__________，直至赔偿甲方损失，清除出场。

　　5、合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行核发。

　　(四)、质量宣传教育：______

　　1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。

　　2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。

　　(五)、其它事宜：______

　　1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。

　　2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。

　　3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。

　　4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。

　　5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。

　　本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。

　　本协议书一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　建设单位盖章：______________________日期：______________年________月________日

　　建设单位法人：______(签字)________________

　　承包单位盖章：______________________日期：______________年________月________日

　　承包单位法人：______(签字)________________

殡仪馆工程质量保修合同3

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加_________工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。

　　一、工程承包范围及内容

　　二、双方责任

　　甲方：______

　　1.乙方进场前，做好场地的三通一平。

　　2.桩位的'放验线，施工材料的到位。

　　3.派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。

　　4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

　　5.协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。

　　6.负责清除地面及地下障碍物。

　　7.负责办理暂住手续，并支付相关费用。

　　乙方：______

　　1.根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。

　　2.做好施工原始记录。

　　3.按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。

　　4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。

　　5.严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。

　　三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。

　　四、综合单价_________。

　　五、付款及结算方式_________。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

　　甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：_______________代表(签字)：_______________代表(签字)：_______________

　　_________年____月____日_________年____月____日

殡仪馆工程质量保修合同4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　1、协议内容：______经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的.调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，

　　2、资料总费用：______资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计:______________万元大写：____________________元整

　　3、付款方式：______首付资料费______________万元，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。

　　4、甲方责任：______甲方积极配合乙方完善验收资料

　　5、乙方责任：______

　　(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助甲方办理完成资料验收。

　　(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔偿。

　　6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成，交付甲方进行资料验收。

　　7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方：____________________委托人：____________________

　　乙方：____________________委托人：____________________

　　___________年___________月_________日

殡仪馆工程质量保修合同5

　　发包人(全称)：_______________________

　　承包人(全称)：_______________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程全称)签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的'内容，双方约定如下：______________________

　　二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：_______________________

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_______________年;

　　3、装修工程为_______________年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

　　5、供热与供冷系统为_____________个采暖期、供冷期;

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______________年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：_______________________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_______________________本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：_______________________承包人(公章)：_______________________

　　法定代表人(签字)：_______________________法定代表人(签字)：_______________________

　　_____________年_____________月_____________日

殡仪馆工程质量保修合同6

　　甲方(公章)：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　为创造卓越的企业品牌形象，打造一流的企业和一流的产品，本着“顾客至上“的精神，以“品质零容忍”为原则，特承诺如下：______

　　一、质量体系

　　公司严格遵守ISO20xx:20xx质量管理体系，并按照国际先进的标准进行产品的设计开发、制造、测试。产品的质量控制从原材料到产品售后，全方面覆盖。从合同的评审，到原材料采购，到产品出厂测试，层层把关，层层有记录，记录具备可追溯性。坚持“品质零容忍”，不让不合格品进入下一道工序，保证每台产品出厂百分百测试，百分百合格。

　　二、原材料控制

　　原材料质量是产品质量的'基础。每一批原材料进厂，都按照标准进行测试，对于核心元器件，采取“零缺陷”抽样方案，零收一退。公司建立科学的供方管理体系，以高要求的质量标准进行考核，不断加大国际国内一流供应商的导入力度，确保原材料的高质量水平。

　　三、产品检验

　　产品生产的每一道环节，都有专职的检验人员进行测试。每一道环节均采取了“零缺陷“的管理方案，不合格半成品不能进入下一道工序。从SMT到DIP，到整机测试，保留完整的测试数据，定时统计和分析。针对异常情况，迅速响应，由专业的质量工程师组织开展纠正预防。

　　四、客户投诉

　　客户投诉和客户需求，公司确保：______

　　客户投诉处理及时率：______100%;

　　客户投诉完成率：______100%;

　　客户需求转化率：______100%。

　　针对客户投诉，公司将及时反应，组织相关部门和人员深入研究，制定科学合理的纠正措施。针对客户需求，将百分百转化为公司的产品特性。

　　五、持续改进

　　持续改进是质量管理体系要求的最基本特征之一。公司定期研讨最新的技术标准，最新的产品模式，先进的质量控制方法，并结合实际情况，不断改进设计和工艺，改进质量管理，最终持续改进产品质量水平和服务水平。

　　我们将努力的提升质量管理，提高产品质量，不断满足客户满意。特此承诺!

　　甲方：________________乙方：________________

　　时间：________________时间：________________

殡仪馆工程质量保修合同7

　　甲方:上海______置地有限公司

　　乙方:上海______建筑工程有限公司

　　甲、乙双方于______年______月______日签订了关于上海______大厦项目的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》,为了保证工程在合理期限内正常使用,维护建筑工程所有者和使用者的合法权益,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,经甲、乙双方协商一致,签订本协议。乙方在工程质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。

　　一、保修范围及内容

　　乙方承包的全部工程范围。包括:地基基础工程,主体工程,地下防水工程,屋面防水工程,有防水要求的卫生间(或房间)和外墙面防渗漏工程,装饰装修工程,排水工程,电气工程,设备安装工程等。

　　二、工程质量缺陷保修期

　　工程质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起。本工程的质量缺陷保修期如下:

　　1、地基基础工程、主体工程为设计文件规定的合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间(或房间)和外墙面防渗漏工程为五年;

　　3、电气工程、排水工程、设备安装工程及装饰装修工程为二年。

　　三、质量保修责任

　　1、由于使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查属实的,不属于本协议保修范围。

　　2、在保修期内,发生需紧急抢修的质量问题,乙方应遵循先处理后划分责任的原则。

　　3、在保修期内,因乙方承包的工程质量(以及维修)问题给用户人身和财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任,并应及时支付用户赔偿金。

　　4、在保修期内,乙方应设专人负责维修工作,乙方负责维修的人员必须随时与甲方保持联系。当出现质量问题时,如果甲方与乙方无法联系或乙方接到通知后未按甲方要求时间到达现场,甲方则安排其它人员维修,发生的工程量及费用由甲方、物业、监理、及维修人员共同确定,费用从乙方保修金中扣除,乙方应无条件认可此项费用并承担因此带来的其它损失。

　　5、甲方分包工程与乙方承包的工程交接部位出现质量问题,乙方必须到场协助处理,分清责任后,由责任方负责维修,否则,甲方认为属乙方责任,由乙方承担维修责任。

　　四、质量保修金

　　本工程的`工程质量保修金为工程结算总价款的5%。

　　五、保修金的结算与支付

　　1、保修时间满二年,付至保修金总额的______%;保修时间满五年,付至保修金总额的100%。

　　2、甲方支付保修金时,扣除以下费用:

　　(1)因乙方未能及时保修或乙方维修后质量未达到要求,甲方安排人员维修所发生的费用;

　　(2)乙方因维修问题产生的违约金;

　　(3)因乙方原因造成用户的损失应支付给用户的赔偿金;

　　3、保修时间在二年至五年内,凡属乙方施工质量问题,乙方都应负责保修.

　　4、保修金在结算时不计利息。

　　六、保修细则

　　1、凡属乙方保修范围内的工程出现质量问题,甲方通知乙方维修。乙方到达前,需要紧急处理的,甲方可采取适当措施,因此而产生的费用由乙方承担。

　　2、维修时间要求:

　　(1)渗水、漏水、排水、供电设施及线路等出现质量问题影响用户正常生活情况下,乙方须在3小时内赶到现场,6小时完成维修或采取可靠的应急措施。

　　(2)发生紧急抢修事故的,乙方应当在接到通知后,立即到达事故现场抢修。

　　(3)一般情况下,乙方须在甲方通知后12小时内到达现场,于到达现场2日内完成维修,工程量较大,2日内不能完成维修的,甲、乙双方确定维修时间。

　　(4)一般情况下,甲方电话通知乙方维修,乙方到达现场后,甲方将书面通知给乙方,乙方维修合格后,在甲方(或物业)的维修记录上签字,若甲方与乙方无法联系或乙方接到电话通知后没在规定时间内到达现场,甲方将维修通知单送达乙方单位。

　　(5)维修项目完成后,必须经用户、甲方(或物业)验收签字后确认。

　　(6)乙方未按甲方规定的时间到达维修现场维修,须按20__元/次向甲方交纳违约金。

　　3、维修质量:

　　(1)屋面、卫生间、外墙渗漏每发现一处,乙方需向甲方支付违约金3000元。

　　(2)同一部位乙方维修两次仍未解决问题,乙方需向甲方支付违约金:屋面、卫生间、外墙渗漏为10000元;其它分项工程为20__元;且甲方有权另行安排人员维修,由此而产生的一切费用均由乙方承担。

　　(3)维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净。

　　(4)对于涉及结构安全的质量问题,应立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施,由设计单位提出维修方案,乙方实施维修。

　　4、甲供材料/设备出现质量问题及对用户造成损失,经调查属实,由甲方向供货商索赔,乙方负责更换或安装。

　　5、乙方维修人员应按甲方或物业制定的维修程序进行维修,服从甲方、物业管理,服从监理和用户的监督。做到安全、文明施工。当与用户发生争议时,立即请甲方或物业协调,严禁与用户争执、吵架,否则按500元/人、次向甲方支付违约金。

　　6、乙方在维修过程中,甲方或物业给予必要的配合和协调。

　　7、在保修期内,乙方必须设维修负责人和专业人员负责维修工作。当乙方维修负责人或联系方式更换时,应立即通知甲方。

　　乙方维修负责人:______,联系电话:______。

　　七、违约责任

　　1、在本协议有效期内,双方必须严格遵守协议约定,否则由违约方承担责任和损失。

　　2、甲方未按协议规定返还保修金的,乙方有权要求甲方逾期付款的利息。

　　八、本协议未尽事宜,可由双方协商解决。

　　九、因甲、乙双方履行协议产生纠纷的,可以采取协商解决或调解,调解不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　____年_____月_____日

殡仪馆工程质量保修合同8

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规，确保工程质量优良，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际情况与要求，经协商，甲乙双方在已经签订的中国工商银行鄂州分行综合办公楼工程分包合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。

　　第一条双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。

　　第二条双方共同遵守中建三局第三建设公司各项质量管理规章制度。

　　第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。

　　第四条甲方责任和权力

　　1、认真执行国家现行施工规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督;

　　2、甲方必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行检验，检验不合格和未经检验的乙方不得擅自使用;

　　3、在各项工程施工作业前，甲方现场管理人员必须对乙方参与施工作业的人员进行口头和书面的技术交底，根据工程特点，说明注意事项，并履行签字手续;

　　4、甲方必须建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，合理的安排施工顺序，为乙方提供作业面;

　　5、对工程的施工难点，甲方应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理、设

　　计和上级主管部门的认可，方可用于施工。施工前，甲方按照专项的施工方案对乙方进行专项的技术交底，并履行签字手续;

　　6、甲方在工程质量检查中发现的质量问题，应责令乙方及时整改，经整改仍不能满足质量要求，甲方有权责令乙方退场;

　　7、对需要隐蔽的工程项目，甲方应做好工程质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，甲方应当通知建设单位和建设工程监督机构进行验收，合格后，甲方方可通知乙方进行下一道工序的施工。