建筑施工设计合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，人们运用到合同的场合不断增多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的建筑施工设计合同，希望对大家有所帮助。
建筑施工设计合同1
发包方（甲方）：
地址：
设计方（乙方）：
地址：
根据_____的相关规定，鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体，甲方将____________工程的建筑施工设计业务交由乙方承接，结合本合同的具体情况，特签订如下协议，以便共同遵守。
一、项目概况
1、项目名称：
2、设计规模：
3、承接方式：
4、工程地点：
二、甲方义务
1、在工程开工前_______天，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。
2、甲方应及时提交设计前的基础文件，并保证其合法性与完整性。
3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款，不得无故拖延。
4、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得复制、披露、转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。
2、乙方应在收取定金后_______天内，交付设计草图。
3、乙方应在收到第一笔设计款后_______天内，交付效果图。
4、乙方应在收到第二笔设计款后_______天内，交付施工图纸。
5、乙方的设计不得指定商品和商家。
6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更。
四、设计费
1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础，上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币_________元。
2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金，_________元，结算时折算为设计款。
3、在确认设计草图两天内，甲方应向乙方支付第一笔设计费，_________元。
4、在验收效果图后两天内，甲方应向乙方支付第二笔设计费，_________元。
5、在乙方交付完施工图纸两天内，甲方验收合格的，甲方应向乙方支付尾款，_________元。
五、保密条款
甲乙双方在合同履行过程中，均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可，私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料，否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。
六、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应按设计费的______％，向乙方支付违约金，_________元。
2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付设计费的_________％，_________元。（甲方可在设计费中扣除）
七、附则
1、本合同自双方签字后生效，双方义务都履行完毕后，合同自行失效。
2、本合同正本一式_________份，甲乙双方各执_________份，并交工程所在地建筑单位留存_________份。
3、因履行本合同发生争议，协商不成的，双方可向工程所在地_____机构申请_____，_____仍不能解决的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，需经双方共同协商，协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力，相反条款遵循意思自治。
甲方：
代表人：
身份证号：
联系方式：
签订时间：_________年_________月_________日
乙方：
负责人：
身份证号：
联系方式：
签订时间：_________年_________月_________日
建筑施工设计合同2
委托人（甲方）：
代表人：
设计人（乙方）：
设计证书等级：
为了明确责任，完成甲方___________________项目的建筑设计任务，根据《合同法》的相关规定，甲乙双方就相关事宜进行磋商，现就相关事宜达成如下协议，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、设计规模：
3、建设地点：
4、承包方式：
二、设计根据
甲方交付给乙方的委托书；经上级批准的设计任务书，工程选址报告；能满足初步设计要求的勘察资料；需要经过科研取得的技术资料。甲方须保证上述资料的完整性和合法性，不得随意变更。
三、甲方的义务
1、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
2、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
3、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
4、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改。
5、甲方应按合同规定的时间支付设计费。
四、乙方的义务
1、________年_______月______日以前，乙方必须在向甲方交付设计草图。
2、________年_______月______日以前，乙方须向甲方提交设计效果图。
3、________年_______月______日以前，乙方须向甲方交付施工图设计文件。
4、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
5、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
6、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改。
五、设计变更
1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付定金、设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时终止合同关系。
风险提示：设计费
合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：
首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；
其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
六、设计费
1、本合同的设计费暂定为______________元。
风险提示：定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的.请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
2、订立合同当天，甲方应向乙方交付设计费的20％，作为定金，合同履行后，定金抵作设计费。
3、乙方向甲方提交平面设计草图方案后_________天内，甲方应向乙方支付_________％的设计费。
4、乙方向甲方提交设计效果图后_________天内，甲方应向乙方支付_________％的设计费。
5、乙方向甲方提交施工设计图时，甲方应向乙方结清全部设计费。
风险提示：保密、知识产权
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；
另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
七、保密
1、未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。若须在本工程的关联项目上使用，须经乙方同意。
2、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
八、违约责任
1、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________元计算增付设计费。
风险提示：赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。
2、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，甲方应向乙方偿付相当于设计费的_________％的违约金，_________元。
3、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
4、因乙方设计原因导致工程返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。
九、、其它
1、本合同在双方代表签字后生效，全部设计任务完成后失效。
2、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份；送_______工程所在地建设单位留存_______份。
3、在合同履行中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
4、本合同如有未尽事宜，双方共同协商，协商一致作出的补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
甲方：
地址：
代表人：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年_______月______日
乙方：
地址：
负责人：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年_______月______日
建筑施工设计合同3
发包人：(以下简称甲方)
设计人：(以下简称乙方)
发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条 本合同设计收费估算为 。设计费支付进度详见下表：
第六条 双方责任：
6.1 发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延，规定期限超过15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任：
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：
6.2.3 设计合理使用年限为
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任：
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额 2 ‰的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。因为设计人设计不符合规划要求的原因造成设计审批部门对设计文件不审批，发包人不支付设计费。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 ‰。
7.4 由于设计人自身原因延误了，按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 2 ‰。
7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他：
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8 本合同一式 份，发包人份，设计人份。 8.9 本合同经双方盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工设计合同4
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方承担 工程施工图设计文件审查任务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《建设工程质量管理条例》。
1.2陕西省建设厅《关于实施建设部<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的通知》(陕建发[20xx]178号文)。
1.3陕西省物价局《关于我省建筑工程施工图设计文件审查收费有关问题的复函》(陕价行函[20xx]19号)。
1.4市城乡建委《关于进一步加强施工图审查监督检查管理工作的通知》(市建发[20xx]65号)。
1.5政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件。
第二条 本合同的施工图审查项目基本情况
第三条 施工图设计文件审查费支付方式
3.1经甲乙双方协商，甲方支付乙方本合同项目审查费 元。
3.2项目经审查合格后，乙方提交《陕西省施工图审查合格书》时，甲方一次付清全部审查费。
第四条 审查内容及时限
4.1施工图设计文件审查的主要内容
4.1.1报送的审查资料是否齐全完整，是否符合规划行政主管部门的许可内容，设计单位是否越出资质范围，外省设计单位承接西安地区工程是否办理了登记备案手续，施工图是否按规定加盖了设计单位出图专用印章和注册执业人员执业印章，有关责任人签字是否符合规定;
4.1.2建筑及水、暖、电等专业设计是否合理安全，是否符合有关强制性标准和规范;
4.1.3 结构体系和结构方案是否正确，结构计算内容是否齐全，计算方法、计算程序、设计参数的选用是否恰当，计算结果是否准确可信，构造措施是否满足规范要求;
4.1.4 市政公用基础设施工程的施工图设计文件是否符合国家有关标准和规范;
4.1.5是否符合抗震、消防、节能、环保、卫生、人防、防雷电、无障碍设计等有关强制性标准和规范，是否损害公众利益;
4.1.6 施工图设计文件是否满足规定的深度要求。
4.2乙方在收到甲方完整的施工图设计文件审查资料后，一级以上建筑工程、大型市政工程 15 个工作日，二级及以下建筑工程、中级及以下市政工程 10 个工作日内向甲方提交初审意见。
4.3乙方在收到原设计单位的处理意见并确认正确后 5 个工作日内，向甲方提交《陕西省施工图审查合格书》。
第五条 甲方应向乙方提交资料及文件
第六条 双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，及时向乙方提供资料，并对其完整性、真实性负责。
6.1.2甲方变更资料，或所提供资料有较大修改，以致造成乙方需返工重审时，双方除需另行协商签订补充合同，重新明确条款外，甲方应支付返工费。
6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始审查的，甲方应付违约金(审查费50%);乙方已开始审查的，甲方应根据乙方的实际工作量，不足一半时，按一半付费，超过一半时，按全额付费。
6.1.4因审查工作需要，甲方应为乙方派出的审查人员提供工作、生活、交通等方便条件。
6.1.5未经乙方同意，甲方不得对乙方交付的审查文件进行复制、转让或用于合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。
6.1.6甲方应按本合同第三条的规定向乙方支付施工图审查费用。
6.2乙方责任
6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向甲方交付经审查合格的施工图审查文件，并按建设部的文件要求承担审查责任。
6.2.2在合同履行期间，乙方要求终止合同或解除合同，乙方应付违约金(审查费的50%)。
6.2.3未经甲方同意，乙方不得对甲方提供的施工图设计文件审查资料进行复制、转让或传播。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第七条 其 他
7.1甲方需要乙方承担本合同内容以外的服务，应另行协商。
7.2由于不可抗力因素，致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.3本合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决，协商无法解决纠纷时，双方同意由西安仲裁委员会仲裁。
7.4本合同一式 份，甲方 份、乙方 份。
7.5 双方履行合同规定义务后，本合同即行终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工设计合同5
发包方（甲方）：
地址：
设计方（乙方）：
地址：
根据民法典的相关规定，鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体，甲方将____________工程的建筑施工设计业务交由乙方承接，结合本合同的具体情况，特签订如下协议，以便共同遵守。
一、项目概况
1、项目名称：
2、设计规模：
3、承接方式：
4、工程地点：
二、甲方义务
1、在工程开工前_______天，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。
2、甲方应及时提交设计前的基础文件，并保证其合法性与完整性。
3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款，不得无故拖延。
4、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得复制、披露、转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。
2、乙方应在收取定金后_______天内，交付设计草图。
3、乙方应在收到第一笔设计款后_______天内，交付效果图。
4、乙方应在收到第二笔设计款后_______天内，交付施工图纸。
5、乙方的设计不得指定商品和商家。
6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更。
四、设计费
1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础，上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币_________元。
2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金，_________元，结算时折算为设计款。
3、在确认设计草图两天内，甲方应向乙方支付第一笔设计费，_________元。
4、在验收效果图后两天内，甲方应向乙方支付第二笔设计费，_________元。
5、在乙方交付完施工图纸两天内，甲方验收合格的，甲方应向乙方支付尾款，_________元。
五、保密条款
甲乙双方在合同履行过程中，均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可，私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料，否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。
六、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应按设计费的______％，向乙方支付违约金，_________元。
2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付设计费的_________％，_________元。（甲方可在设计费中扣除）
七、附则
1、本合同自双方签字后生效，双方义务都履行完毕后，合同自行失效。
2、本合同正本一式_________份，甲乙双方各执_________份，并交工程所在地建筑单位留存_________份。
3、因履行本合同发生争议，协商不成的，双方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁，仲裁仍不能解决的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，需经双方共同协商，协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力，相反条款遵循意思自治。
甲方：
代表人：
身份证号：
联系方式：
签订时间：_________年_________月_________日
乙方：
负责人：
身份证号：
联系方式：
签订时间：_________年_________月_________日
【建筑施工设计合同】相关文章：
建筑施工合同09-16
建筑施工合同10-31
建筑施工劳务合同11-02
建筑维修施工合同04-24
私房建筑施工合同07-09
热门建筑施工合同10-11
新版建筑施工合同10-11
住宅建筑施工合同10-11
部门建筑施工合同10-20
建筑施工安全合同10-19