劳务的合同(15篇)
在人们愈发重视契约的社会中,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编收集整理的劳务的合同,希望能够帮助到大家。
劳务的合同1
根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。
一、劳动合同期限
甲、乙双方选择以下第___种形式确定劳动合同期限:
(一)有固定期限:自___年 月 曰起至___年__月__曰止。
(二)无固定期限:自___年__月__曰起至 止。
(三)以完成一定的工作任务为期限:自__年__月__曰起至______________________时止。
其中,试用期自___年__月__曰至___年__月__曰。
二、工作内容和工作时间
(四)根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在 ______岗位上工作。经甲乙双方协商同意,可以变更工作岗位,双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。
(五)乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
(六)乙方每曰工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。甲方应当保证乙方每周至少休息1曰。
甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者不定时工作制。
三、劳动报酬和社会保险
(七)甲方根据本单位的工资制度,确定乙方正常工作时间工资执行以下第___种方式:
1.甲乙双方实行月(周、曰、小时)工资制。乙方月(周、曰、小时)工资为___元。试用期的工资为___元/月(周、曰、小时)
2.甲乙双方实行计件工资制,计件单价为____元。
甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的,不得折算为乙方工资。
(八)甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月___曰前支付工资,并由乙方签字确认。
(九)甲乙双方实行周、曰、小时工资制的,甲方应按双方约定的时间,以货币形式支付乙方工资,并由乙方签字确认。
四、劳动保护和劳动条件
(十)甲方为乙方提供符合有关劳动法律、法规和国家有关规定的劳动安全保护设施、劳动防护用品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。
(十一)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。在施工现场,甲方必须按照国家建筑施工安全生产的规定,采取必要的安全措施。
(十二)甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。
(十三)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。用人单位和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害。职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。
五、劳动纪律
(十四)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。
(十五)乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。
乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。
六、劳动合同的解除和终止
(十六)甲乙双方单方面解除本合同,应符合《劳动法》第25条、第26条、第27条、第31条和第32条的规定。乙方有《劳动法》第29条规定情形的,甲方不得随意解除本合同。
(十七)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意,可以续订劳动合同。
(十八)解除、终止劳动合同时,甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。
七、经济补偿与赔偿
(十九)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿金的',按照《劳动法》及有关规定执行。乙方根据《劳动法》第32条第(二)、(三)项规定解除本合同,甲方也应按照《劳动法》及有关规定执行。
(二十)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补足低于标准部分的同时,依法支付赔偿金。
八、劳动争议处理
(二十一)甲、乙双方在履行本劳动合同时发生争议的,可先协商解决;不愿协商或者协商不成的,可在争议发生之曰起60曰内向当地(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以在15曰内向当地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
(二十二)甲、乙双方约定的其他内容如下
(二十三)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照国家法律法规及有关规定执行。
本劳动合同一式2份,甲乙双方各执1份。
本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之曰起生效。
甲方(公章) 乙方(签字)
法定代表人或者
委托代理人签字
签字曰期: 年 月 曰签字曰期: 年 月 曰
劳务的合同2
发包人:___
承包人:___
为了保证工程质量,调动各方的工作积极性,提高劳动效率;亦为了体现多劳多得的分配原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装饰工程施工(包工)的相关事项---施工时间、施工质量、验收办法、计价与计量、管理办法与双方责任、付款方式、违约与赔偿等条款协商一致,订立本协议条款如下:___
一、工程名称:______________包工项目
二、工程地点:___________________
三、承包范围:___________________
四、工程内容:___________项目等(见施工图纸的内容与要求)。
五、协议工期:___日历________天。自________年________月________日开工,于________年________月________日竣工。(具体安排,于施工中由发包人向承包人作工作指令,承包人按发包人的工作指令安排组织施工。)
六、质量标准:___________
七、协议单价:___________元/平方米
暂估数量:___平方米协议价款为暂定价,按双方签认的协议单价核定单位价格。协议单价含项目包工的人工综合构成的单位价格(含人工一/二次搬运及楼层的人工垂直运输、施工工具及损耗与损耗件、直至工程完工达标,场地自有建筑垃圾卫生清理后等工作标准的综合成品价),其中甲方所给乙方的价格包含社会保险、医疗保险等,工程数量为暂估数量,按实结算。
八、验收办法:___
按________________等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,以优良标准验收。
九、计量:___按施工现场合格项目的实测实量进行计量。
十、管理办法与双方责任:___
1、发包人责任:___
1.1按公司的相关规定,向承包人作政策法规、文明施工、安全生产等方面的交底。
1.2向承包人提供施工工作场地与工作面。
1.3向承包人进行工程技术交底,图纸与技术要点,合理用料的说明。
1.4对承包人进行工程总体进度计划安排与本承包项目的施工计划要求交底。
1.5向承包人提供水、电,并指定接口位置。
1.6向承包人提供施工图纸。
1.7按约定向承包人支付协议工程价款。
2、承包人责任及相关要求:
2.1承包人为该项目施工的第一安全责任人。承包人须于开工前按发包人的相关规定,认真做好班组施工人员文明施工、安全生产的各方面交底与动员。对违章操作、不按规程使用电动工具机械、违章高空作业、违章使用危险物品等行为造成的一切后果和责任,由承包人自行负全责。承包人承诺:___全责负责自有施工人员的安全教育、安全生产管理与安全事故责任。
2.2承包人及施工人员须服从发包人的统一指挥,听从发包人现场技术管理人员的安排与调配。按国家法规及发包人的相关规定,抓好防火、防盗安全工作。如有违规事项的发生,依实际情况结合事情发展的后果,对承包人处以警告、罚款处理。造成严重后果的,由承包人承担相关法律责任。
2.3承包人须按发包人的工作安排要求,依工程总体进度计划及工作量的比例,向发包人报进场施工人员的书面计划,经发包人的书面批准,方可安排施工人员进(退)场。因赶工或其它专业工作的配合需要,承包人及其施工人员应按发包人的要求,作好超时、加班工作的无条件配合,不得以任何理由推卸。
2.4承包人须于工前对施工人员进行技术交底,领会图纸与技术要点,合理用料。科学地组织各项目的.工序与工艺施工安排。工程项目按本专业的成品的优良标准进行验收。工艺质量不合格项目,承包人应无条件返工,返工项目不计材料补偿与工酬。因承包人原因造成的其它损失另行核定赔偿。
2.5承包人及其施工人员有责任对施工区域及生活区原建筑装修设备、成品、半成品和门窗、玻璃等进行维护。施工期间造成人为损坏的,按价由承包人赔偿。
2.6承包人使用的电动工具及工具损耗件,承包人应自行解决并妥善使用保管。合理开料用料,超额浪费、超出定额与常规用量的,承包人自行承担。偷窃公司或业主材料的,处于偷窃物原价_______倍的罚款。情节严重的,送交公安机关处理。
2.7施工期间,承包人及其施工人员须将自用材料随手按类别堆放,并于每天收工前收整归类或入库。
2.8如有乱丢乱放或工场不整洁情况,经教育不该的,罚款______元,第二次起每次罚款_____元。
2.9施工人员伙食费、交通费、施工工具及工具损耗件等费用含于项目单价中,由承包人自行解决。
2.10施工人员暂住证及其费用由承包人自行解决办理。
2.11施工人员工作及生活区内,禁止赌博等违法活动。
2.12承包人以发包人施工班组的名义、承包人负责人以施工班组长的名义、班组施工人员以运盛公司施工人员的名义驻场组织施工。
十一、付款方式:___工人进场________天后支付生活费,工程分项验收合格后付实际工程量的________%,工程全部竣工后,付至实际工程量的________%。
十二、违约与赔偿
1.发包人未按十.1条款承担责任与义务,由发包人承担违约责任,赔偿承包人损失;
2.承包人未按十.2条款承担责任与义务,由承包人承担违约责任,赔偿发包人损失。
十三、其它约定:___
工程竣工验收达标后办理结算。承包人施工项目工程质量验收达合格,全额结算工酬价款——按________%工程价款结算,其余________%质保期满后________周内全部结清;承包人施工项目工程质量验收不合格,发包人可选择承包人返工重做或对不合格项目不予结算工程款项;同时,由承包人承担违约责任。约定双方签字后生效。
甲方(公章):____________ 乙方(公章):____________
法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务的合同3
甲方:
乙方:
性别:___ _ 出生年月:______年___月___日 身份证号码:________ 文化程度:
户籍所在地:_____ 现在住址_______________ 联系电话:
根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本劳动合同。
一、合同期限
第一条 合同期限______年______月______日至______年______月______日为乙方在甲方
的劳动合同期限,同时也是甲方对乙方实行的用工合同期限。
第二条 合同生效日期______年______月______日,其中试用期从______年______月______
日起至______年______月______日。
二、销售工作任务
第三条 乙方同意根据甲方工作需要,担任 岗位工作。乙方按照甲方规章制度及要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的标准。
第四条 根据甲方的需要,经双方协商同意,甲方可随时调换乙方的工种和岗位和薪资。
三、劳动纪律
第五条 甲方应根据《劳动法》和有关规定,制定本公司各项具体规章制度。
第六条 乙方应遵守国家法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度;严格遵守房地产营销行业的操作流程和工作规范;爱护甲方财产,遵守职业道德;服从甲方的管理和教育。
第七条 乙方违反劳动纪律,甲方可依据国家法律、法规和本公司相关规章制度,给予纪律处分、经济处分,直至解除劳动合同。
四、劳动保护和劳动条件
第八条 甲方应根据国家的有关劳动保护、卫生保健等规定为乙方提供必要的工作条件和保护措施等。具体内容如下:
(一) 提供必要的工作场所和设备。
(二) 发放规定的办公用品。
(三) 对特殊职工按规定实行特殊劳动保护。
五、工作时间和休息休假
第九条 根据行业特点,由甲乙双方协商具体的工作日和休息日。 在国家法定节日(五一、国庆、元旦、春节)期间,甲方应按规定安排乙方休假或调休。
六、劳动报酬
第十条 乙方应认真学习业务知识,积极工作,努力完成甲方销售任务。 第十一条 甲方支付乙方劳动报酬包括下列内容:
(一) 基本工资点 元/月。
(二) 午餐补贴 元/月。
(三) 提成或奖金(按甲方相关规定执行)。
第十二条 甲方不得无故克扣、拖欠乙方工资,否则甲方除支付乙方应得的工资外,并加发相当于工资报酬10%的经济补偿金。
七、职业培训
第十二条 甲方负责对乙方进行职业培训,培训费由甲方单方或协商共同承担。
第十三条 乙方未从事过销售行业的,必须经过专门培训,经验收合格后方能上岗。
第十四条 在本合同期限内,若甲方出资培训,乙方提出解除劳动合同,经甲方同意,乙方应当按照未满合同的服务年限,在离开前一次性向甲方付清补偿培训费。
八、处罚与奖励
第十五条 乙方在销售工作过程中,提出对甲方发展有利的合理化建议,甲方可视情给予乙方口头表扬或经济奖励。
第十六条 乙方若在工作中一贯表现积极、屡创佳绩,甲方应给予乙方一定奖励。
第十七条 甲方可以随时口头或书面提出对乙方工作失误的处罚决定。 第十八条 乙方在工作中若出现严重违反甲方规章制度、严重失职、泄露公司信息机密和资料给甲方造成了利益损害,甲方有权对乙方进行罚款或解除合同的各种处罚,并由乙方承担对甲方利益造成的全部损失。
九、社会保险和福利
第十九条 甲、乙方协商社保由员工自己办理。
第二十条 甲方应当创造条件,改善集体福利,提高乙方的福利待遇。
十、合同的终止和解除
第二十一条 双方订立的劳动用工合同期限届满,本合同将自动解除、终止。
第二十二条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一) 严重违反了劳动纪律或者甲方规章制度。
(二) 严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成了重大损害。
(三) 泄露甲方信息机密和资料,造成了甲方重大损失。
(四) 因自身原因被劳动教育以及被依法追究刑事责任。
(五) 不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位后,仍不能胜任。
(六) 患病或因非工伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作。
第二十三条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(一) 甲方不按劳动合同约定支付劳动报酬的。
(二) 从事违反国家法律法规的工作。
(三) 经甲乙双方协商一致或期限届满,或依法终止时,本合同可以解除。
第二十四条 乙方未经甲方同意,单方解除合同,所造成的经济损失及其它相关的损失,由乙方全部承担。
第二十五条 甲方濒临破产,进行法定整顿期,或经营状况发生严重困难,甲方应提前三十日通知乙方后,方可解除本合同。
十一、违约责任及赔偿
第二十六条 甲乙任何一方违约给对方造成损失的.,均须承担劳动合同终止的过错责任。
第二十七条 乙方如违反国家法律规定或甲方规章制度,甲方有权辞退或开除乙方,甲方不承担任何补偿。乙方因上列行为给甲方或他人造成损害的,乙方应承担赔偿责任。
第二十八条 如合同期未满乙方提出离职的,按甲方离职规定,须提前1个月通知甲方,经甲方批准后,将工作交接至甲方满意后方可离开,否则应支付给甲方一个月基本工资作为违约金,并赔偿甲方其他方面的损失。未经甲方同意擅自离职,甲方有权通过政府劳动部门,要求乙方返回工作岗位,并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
十二、保守商业秘密及职业道德
第二十九条 下列各项甲方的咨询或文书属于甲方的商业机密,乙方不得私自保留、影印或提供他人,并执行甲方的安全保密制度,否则按相关规定支付甲方赔偿费用,构成犯罪的追究其刑事责任。
商业机密:甲方行销、策略、计划、财务报表、人事档案、薪资及聘雇记录、会计资料、库存管理、客户名单、电脑程序及资料库、员工培训资料及公司规章、手册等,以上商业秘密不论以书面、图标或电脑磁盘等形式均属之。 第三十条 对于负责或经(管)以上业务的岗位人员,在劳动合同终止前提出解除劳动合同一个月内,甲方有权调整其工作岗位。
十三、知识产权归属
第三十一条 乙方在劳动合同期间,因工作任务需要和利用工作条件所创造的知识产权由甲方享有,但甲方应给予乙方奖励。
十四、其他
第三十二条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表人:
年___月_ __日 年___月__ _日
劳务的合同4
施工单位(甲方):xxxxxxx
预制场(乙方):xxxxxxxx
监理单位:xxxxxxxxx
经甲乙双方共同协商,甲方决定把委托给乙方预制,为明确的权力、义务与经济责任,特订立如下协议条款,双方共同遵守。
1、工程概括:
工程名称:合同含运输、安装:每片单价xx(元);共x(片),总价¥xxxx(元)大写人民币xxxxxxxxxxxxx元整(现金支付)。
2、合同工期:
本工程式要求于日前完工,乙方不得无故拖延工期,若因甲方资金不足、下部工程未能按时完工或甲方未做好桥梁施工现场的三通一平(通水、通电、通运输场地)等原因,导致乙方无法按期吊装,甲方补偿乙方堆梁场地占用费。
3、乙方责任:
(1)乙方作为甲方的施工班组,承包工、机,应严格按甲方提供的图纸及技术标准、施工规范进行施工预制,接受甲方施工员及监理单位人员的监督,确保工程质量,工程质量等级为合格。
(2)乙方须按照甲方的现场施工调配及进度计划要求进行合理有效地组织施工,确保按甲方的生产计划实施,不得延误工期。
(3)乙方采购的`构成工程本体的材料,须遵守甲方材料采购的有关规定,符合甲方合格的供方的要求,并经甲方和监理检验合格后方可使用,否则,甲方视使用该材料的工程为不合格,乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。
(4)乙方应保证自己的资质和经验适合本工程,并提供合法的资质证书等证明文件;乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务,对甲方发出的错误要求、标准和指令有拒绝的权力,否则,无论何种原因造成的工程质量缺陷或未达到上款约定的质量等级,均由乙方承担相应的责任和费用。
(5)乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补,并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级,乙方应按工程的实际损失进行赔偿;甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补,其返工或修补费用由乙方承担。
(6)因工程质量返工,造成工期超过本合同约定者,按本合同违约条款办理。
(7)乙方应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后,向甲方检查工程师报检。甲方检查工程师应在24小时内,对隐蔽工程进行复检,并提请监理检查。检查合格签字后,乙方可进行隐蔽。检查不合格,乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。未经检查,乙方擅自隐蔽,甲方有权要求重检,由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。
(8)工程完工后35天内乙方还必须提供预制梁(板)合格的试验文件及施工日记。承担预制运输、安装的安全责任。
4、工程变更:
在施工过程中如有出现工程变更,甲方必须提前书面通知乙方,增减的工程量单价按已约定好的价格计取。对已进场的合格材料甲方要求变更而原进场材料无法退货,甲方必须按该材料的预算价格赔偿乙方损失。
5、甲方责任:
甲方应提供该工程设计图纸及有关技术文件等资料,必须在合同签订之后三天内预付总工程款
6、未尽事宜可另行协商解决或者补签协议,补偿协议款与本协议同具法律效力。
7、本协议自签订日起生效,至全部梁吊装完毕款项全部结清后自然终结。
8、本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):xxxxxx乙方(公章):xxxxxxxx
法定代表人(签字):xxx法定代表人(签字):xxx
20xx年x月x日20xx年x月x日
劳务的合同5
甲方:
统一社会信用代码:
法定代表人:
通讯地址:
乙方(姓名)
民族: 性别: 出生日期:
公民身份号码:
家庭住址:
联系电话:
紧急联系人:
鉴于甲方劳务用工的需要,故雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等及其他相关法律法规,甲乙双方协商一致,平等自愿签订本合同,以期共同遵守。
第一条合同期限
本劳务期限自年月日起至年月日止。双方根据合作的效果决定是否续签该劳务协议,若未续签的,则合同到期后聘用关系自然终止。
第二条劳务内容及相关要求
1、乙方根据甲方的需求,从事的劳务内容为:_____________详见《劳务内容说明书》,乙方应按照甲方要求在一定时间内完成甲方指定的工作任务,并按甲方的要求提交劳务成果。
2、乙方承诺其工作成果达到甲方的要求,否则甲方有权随时解除劳务合同;若因甲方不及时支付劳务报酬或无法达到甲方要求的,乙方也可随时解除劳务合同。
第三条劳务报酬
1、本合同期内乙方的劳务报酬为每天人民币________元(¥),乙方只需在甲方指定的时限内交付每天的工作任务,工作时间乙方自由安排。
2、甲方每三月结一次劳务费,一般于结算月______日前,甲方以货币形式支付乙方实际提供劳务天数对应的劳务报酬,乙方同意甲方对其劳务报酬的支付时间可以做相应的调整,但迟延时间最晚不超过一个月,否则乙方可立即解除劳务合同。
3、乙方因病、因事缺勤期内不计算报酬,双方确认该劳务费用包含了乙方在提供劳务过程中的所有费用。
第四条双方的权利义务
1、乙方承诺,能够按照本合同约定为甲方提供劳务,保守甲方商业秘密,勤勉尽责地完成劳务工作,提供一定的劳务成果。
2、乙方上岗前,甲方可对乙方进行上岗安全教育,乙方从事特种作业的必须取得相应从业资格并持证上岗。不具备证书或者报备证书内容虚假的,甲方有权随时解除劳务合同。
3、甲方根据乙方所从事的工作,必要的劳动保护用品。
第五条 确认与声明
1、因甲乙双方为劳务关系,乙方确认在提供劳务的过程中不享有劳动法等相关法律法规规定的社会保险及福利待遇,甲方也无需因此向乙方支付任何形式的补偿。
2、因甲乙双方为劳务关系,乙方确认在提供劳务的过程中不享有劳动法等法律法规规定的医疗期待遇,相关的医药、治疗等费用,乙方确认自行承担。
3、甲乙双方约定,甲方在乙方提供劳务的期限内,为乙方购买一份人身意外伤害保险,用以补偿乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的'损失。
4、乙方在提供劳务的过程中因其过错致人损害的,乙方应自行承担赔偿责任,由此给甲方造成损失的,乙方应据实赔偿。
5、乙方应确保自己的健康状况,能依据本合同约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
6、乙方确认保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、财务数据、公司机密等任何不宜对外公开的事项,否则造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
第六条合同的终止与解除
1、本合同期满如双方未续签,则本合同自行终止。
2、双方行使单方解除本合同的权利,但应提前10天给予对方解除合同的书面通知。合同终止或解除时,甲方仅需向乙方支付劳务报酬,无需支付其他费用。
3、本合同终止或解除后3日内,乙方应将有关工作向甲方移交完毕。甲方在乙方办理完工作移交手续后3日内结算应付乙方的劳务报酬。如乙方未按本协议约定进行工作交接,应赔偿甲方违约金_______元。
第七条违约责任
1、乙方未按本协议约定进行工作交接,应赔偿甲方违约金_______元。
2、甲方未按照本合同约定向乙方支付劳务报酬的,应当按照支付违约金____元。
3、乙方在提供劳务过程中因故意或过失给甲方造成损失的,应按照损失的金额据实赔偿,损失难以计算的,乙方支付______元的赔偿金。
4、乙方在提供劳务过程中,存在泄露甲方商业秘密的行为,即视为给甲方造成了损失,乙方承诺支付甲方__________元的赔偿金。
第八条争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应当双方友好协商解决。协商不成的,双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他
1、乙方明确:本劳务合同的签订、履行、乙方接受甲方的相关管理等行为,并不能推定为双方存在劳动关系。本合同约定的所有内容,不存在欺诈、胁迫、乘人之危等情形。
2、本合同载明的甲、乙双方的通讯方式为双方联系的唯一固定,在履行本合同过程中双方发生任何争议或涉及诉讼时,该地址、电话或邮件均为双方约定的有效送达地址。任何一方通讯方式发生变化,需提前3个工作日以书面方式通知对方,否则前述变更对对方不发生效力。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事项,按国家有关法律法规执行。除本协议另有约定外,双方可以书面的补充协议的方式对本协议进行变更。
(以下无正文)
甲方(盖章): 乙方(签字):
地址: 地址:
电话: 电话:
邮件: 邮件:
日期:年月日 日期:年月日
劳务的合同6
甲方:电视剧《_____________________》摄制组
负责人:____________
联络电话:____________
通讯地址:____________
乙方:____________
身份证号码:____________
联系方式:____________
因甲方拍摄电视连续剧《_____________________》(以下简称该剧)聘用乙方_______参加该剧摄制工作。为该剧拍摄工作事宜,经双方同意订立条款如下:
一、受聘责任、工作量与受聘期
1、甲方聘请乙方在该剧中担任跟组演员。
2、乙方受聘期从_______年_____月______日开始至_______年_____月______日,若在此期间乙方完成拍摄任务则受聘期按实际情况更改,此时间之内如果乙方请假需要提前______天通知甲方,并经甲方书面认可。
3、乙方职务工作包括试妆、试戏、排练、拍摄、补拍、配音等与乙方出演角色塑造有关的工作。
二、劳务报酬
1、乙方拍摄工作时间为_______天,甲方支付乙方报酬,共人民币_________元。大写_______________整。
三、甲方支付酬金及付款方式
1、本合同签署后五日内,支付总金额的______%即人民币_________。
2、乙方进入摄制组拍摄工作时,支付总金额的______%即人民币_________。
3、乙方完成全部拍摄五日内,支付总金额的%即人民币元_________。
乙方账户:____________
开户银行:____________
户名:____________
四、署名
甲方同意在该片中给乙方署名,署名方式和位置由甲方视情况而定。
五、甲方权利义务
1、在乙方业已实际履行本合同义务的前提下,甲方保证严格按照本合同第三条中所规定的时间向乙方支付酬金。
2、甲方保证,该剧要求乙方演出的内容不违反国家政策、法律,不违反社会公德。
六、乙方权利义务
1、甲乙双方签订本合同后,乙方应无条件遵守甲方的管理,遵守摄制组的各项管理制度。
2、乙方须遵守甲方安排拍摄及排练时间,不得不到或迟到,乙方不得无故罢演或中途辍演。
3、倘乙方因病请假,必须提出甲方认可的_____甲等医院有效之证明文件,如诊断证明书等,凡乙方提出任何请假要求,必须提前七天征得甲方同意,否则作乙方违约论。
4、在本合同所约定的乙方的相同档期内,若未经甲方书面同意,乙方就乙方与第三方另行签有合同或协议,并因此影响乙方履行责任的,视为乙方违约,乙方应承担相应的法律责任,除应赔偿甲方经济损失外,还应在甲方指定的媒体公开向甲方赔礼道歉。
5、乙方一切与受聘职责无关的因私费用(包括但不限于差旅、住宿、餐饮、通信、购物等)一律由乙方自行承担。
6、在受聘期内,乙方导致他人人身伤害的(包括但不限于打架斗殴、交通肇事等),乙方应自行承担全部责任。
7、在受聘期内,乙方故意导致自身伤害的,乙方应自行承担全部责任。
8、在受聘期内,乙方对任何第三方发生的一切债权债务概与甲方无关。
七、版权条款
该剧纯属甲方出品,甲方绝对永远拥有一切有关之版权,包括电视剧、电视、录像带、雷射影碟、网络、广播、舞台剧、图书出版及一切有将来发明之传播媒介;
八、保密条款
1、甲方交与乙方的剧本,乙方应予保密,保证不外借、不丢失、不许他人复印。
2、乙方应以甲方对该剧的宣传口径一致,不得擅自发表贬低该剧的言论,不得将摄制组的人员变动、演员更换、剧组内部矛盾纠纷等情况向媒体透露。
3、本合同所涉及的条款以及该电视剧的一切情况,包括但不限于_____的内容、剧本、拍摄进度、演员、片酬、台词、摄制、录音、录像等为商业机密,甲乙双方及该演员应以保密原则,不得透露与第三方。
九、工伤意外条款
1、甲乙双方签署本合同后,甲方应为乙方在中国境内的_____公司投保意外伤害险。乙方的意外及工伤赔偿应在此保额的范围内解决。在_____赔偿外,甲方不再承担任何赔偿责任。
2、在受聘期内,乙方因场景设置需要长时间在雨中、水中、雪中、日晒中等冷热情况中工作而患病,使拍摄工作无法顺利进行,甲方需负责安排乙方医治,所需费用由甲方承担。乙方因自身原因染病或慢性病复发,造成摄制工作无法顺利进行,甲方应积极配合乙方治疗,所需费用由乙方承担。
十、解除合同及更换演员条款
1、遇下列情况,甲方有权单方解除合同:
①乙方因病不能完成其受聘责任的;
②乙方因违法、犯罪受到行政或刑事处罚的;
③乙方擅自离组,或逾期不归影响其履行受聘责任的;
④甲方及该剧导演共同认为乙方确实不能胜任受聘责任的`;
⑤乙方发生违约行为,并影响该剧摄制的。
2、本合同签定后在乙方受聘期内,因为剧情发展乙方的角色完成工作,经过导演和制片主任确认甲方有权解除合同。
3、除合同后,甲方有权更换演员。
十一、违约责任
1、如甲方不如期向乙方支付酬金,乙方应以书面(含原件、传真件、电子邮件及手机表及短信)和口头方式提醒甲方,如甲方在乙方发出书面提醒后_____个工作日内未支付应付款项,乙方有权视甲方单方面违约而拒绝演出或终止合同。
2、如乙方无故拒绝履行本合同约定之工作义务,甲方应以书面(含原件、传真件、电子邮件及手机短信)和口头方式向乙方提出警告。如果乙方在甲方发出该警告后三天内不予纠正,甲方有权视乙方单方面违约而终止合同。乙方应将全部已获得之酬金退还给甲方并赔偿甲方的其它实际损失。
3、本合同任何一方在任何情况下均不得发布对对方或该剧不利的言论(律师、税务部门及法律部门除外),否则均构成违约,应赔偿给另一方造成的实际损失。
十二、争议解决条款
1、甲乙双方应本着诚信原则,严格执行本合同。若有纠纷,应友好协商解决。若不能协商解决,任何一方可向____________申请_____。
2、本合同的订立、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国现行有效的法律法规和行业惯例。
十三、生效及其它条款
1、本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商,达成书面补充协议。
4、本合同一切条款均已列印,此外无任何手写内容或口头约定。
甲方:电视剧《_____________________》摄制组
代理人:____________
_______年_____月______日
乙方:____________
_______年_____月______日
劳务的合同7
出国劳务合同一甲方:_________国_________公司
法定地址:____________________
乙方:中国________________公司
法定地址:____________________
第一条工作意愿
根据甲方的愿望,乙方同意派遣中国工程师、技术工人、行政人员(翻译、厨师)在_______国工作。具体人数、工种、工龄和月工资见本合同附件(略)。该附件为本合同不可分割的组成部分。
第二条签证
乙方人员出入中国国境和过地间手续,由乙方负责办理,并负担其费用,乙方人员出入______国国境的签证和在_________国境内所需办理的居留、劳动许可证手续由甲方负责办理并负担其费用。
第三条工资
1.乙方人员在_________国工作期间,由甲方按本合同的规定向乙方人员支付每月的工资。
2.凡工作不满一个月的乙方人员,按下列公式计算:不满一个月的工资=月工资/30天×工作天数(包括周日和官方假日)。
3.上述工资应以乙方人员到达_________国之日起到离开_________国之日止计算。
4.乙方于每月末将乙方人员该月的工资,包括加班费,列具清单提交甲方,甲方于清单开出之日起三天内按清单所列金额的75%以美元支付,并按当天牌价电汇给_________银行总行营业部中国_________公司_________帐户,并按_________国_________银行的规定负担共手续费。同时书面通知中国驻_________国大使馆经济参赞处。
5.甲方将乙方人员工资和加班费的25%以_______国______货币支付并汇给中国驻_________国大使馆经济参赞处在_________银行_________帐户。
第四条旅费
甲方负责乙方人员从____________到_______________的旅费,并负责将此费用汇到上述乙方帐户。乙方人员从_________返回_________,由甲方通过_________航空公司向乙方人员提供机票。甲方负责乙方人员只限往或返单和的行李超重费,其重量为20公斤。
第五条甲方义务
1.甲方负责乙方人员的住宿费。在工作期间和加班时间提供从居信地到工地的交通工具。负责国营医院的医疗费。
2.乙方人员的工资和加班费不交所得税。
3.甲方为乙方人员在_________国家保险公司投保生命保险。其保险费每人为_________(货币及数量)。
4.甲方向乙方人员提供工作服和工作所需的工具。
5.甲方提供的信房,包括水、电、空调和必要的家具、床和床上用品。
6.乙方人员的居住面积如下:
(1)组长、工程师、技术员、行政人员为8-10平方米;
(2)其余人员为4-5平方米。
7.甲方向乙方提供厨房所用的炊具和旨在自己用饭所需的餐具。
第六条工作时间
1.乙方人员每周工作六天,每天工作八小时。
2.根据工程需要、甲方需要乙方人员加班时,加班工资按下列比例计算:平时加班为日工资的150%。周假日加班为日工资的200%。
第七条休假
1.乙方人员享受周日假和_________国官方规定的节假日为_________天。
2.乙方人员每年享受带薪休假三十天。如乙方不愿享受上述假期或享受部分天数,甲方应向乙方提供报酬,其工资按下列方法计算:月工资/30×假期工作天数。
第八条甲方权利
1.根据总利益的要求,甲方有权在任何时间内终止本合同,在这种情况下乙方人员应享受三个月或本合同所余期限的工资,但以最短的时间为准。乙方人员有权享受回_________的机票。
2.在乙方愿望以外的原因而停工,如断电、断水、材料供应不足等,在停工期间甲方照付乙方人员的工资。但根据工作需要,甲方有权使其在其它项目上工作。
第九条紧急情况
在紧急情况下,(乙方在国内其家庭人员死亡)甲方在得到乙方书面通知后,对有事人员给予两个月的紧急事假,并向其支付代替平时总假期的报酬。超过两个月期限没有工资,对此乙方负责其旅费。紧急事假,超过两个月的时间,乙方应在两个月结束后的一个月内予以替换,并负责替换者的旅费。
第十条意外补贴
乙方人员因工作生病或伤残,甲方在两个月内负责支付在_________国内的医疗费和全部工资。如在两个月内不能痊愈,乙方应负责替换,在此情况下的一个月内甲方负责伤者回_________的旅费和替换来_________的旅费。同样,甲方将根据_________国通告的规定对伤病者给予补偿的各种措施。在_________期间,乙方人员如发生死亡,甲方应办理一切丧葬或遗体火化以及遗体或骨灰运回_________的.一切善后费用。还有行李及遗物运回的费用。如因工作而死亡,按照_________国保护法的规定向死者家属支付抚恤金。
第十一条乙方义务
1.乙方人员在_________服务期间,应遵守_________国现行法律和规章制度,要保守机密,不泄密,在其执行任务期间或合同结束以后不作有害甲方利益的事。乙方人员应尊重_________当地的风俗习惯。
2.甲方应为乙方人员提供工作方便,不干涉其工作时间以外和住地内的社会活动自由,尊重乙方人员的生活习惯以及对推动工作的良好建议。
第十二条合同期限
1.服务期为_________年,从乙方人员到达_________地算起,其间包括乙方人员在_________国内或国外所享受的假期。
2.本合同自签字之日起生效,有效期_________年。期满后根据甲方要求,经乙方同意可以延长。
3.当本合同延期后,乙方人员在工作_________年后,月工资增长百分之十五。
第十三条裁员
乙方人员在工作期间,甲方有权撤换其不称职的任何人员,乙方要在甲方通知后的一个月予以替换,不给任何费用。在合同期内,乙方人员擅自放弃工作,将不给予机票待遇,但由于执行工作而生病,且有医疗证明者除外。
在本合同签字期内或签字后,凡乙方已在_________的人员,不享受从_________到_________机票。但甲方按本合同规定在工作结束时,负责其从_________至_________的旅费。甲方不允许乙方人员在工作以外的时间干私活或任何方面的自行开业。
第十四条预付工资
自工作开始,甲方向乙方支付二个月的预付款,并在四个月内偿还。乙方人员抵达_________后,_________国现行出差补贴规定适用于乙方人员。
第十五条不可抗力
由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者按约定的条件履行时,事故的一方应在十五天内电报通知另一方并提由当地公证机关出具的有效证明,经双方协商决定后,可以免除或部分免除履行合同的责任,亦可商定补救办法的补充协议,以付诸实施。
第十六条责任
双方应严格遵守本合同的各项条款,任何一方或双方违约都必须承担责任,负责赔偿由此产生的一切经济损失。
第十七条担保
为保证本合同及其附件的履行,双方应相互提供履约合同的银行担保书,或协商约症其它形式的担保。
第十八条不得转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的权利和义务,任何一方未经另一方的书面同意,不得转让给第三者。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签字日期:______________
劳务的合同8
甲方:
乙方:
法定代表人:
身份证号码:
住所:
住址:
邮编:
邮编:
电话:
电话:
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关法律规定,甲乙双方经平等协商一致自愿签订本劳务合同书,共同遵守所列条款。
第一条 劳务合同期限
本劳务合同期限为____个月,自____年_月____日起至____年____月____日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。
第二条 双方权利义务
(1)乙方承诺,根据乙方目前的健康状况,能够按照本合同约定 为甲方提供劳务,也愿意承担所约定之劳务。
(2)甲方根据工作需要,委托乙方承担工作
(3)乙方工作时间根据甲方需要确定。
(4)乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度,达到甲方的各项要求和标准,并接受甲方的绩效考核。
(5)乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密,不得提供或泄露给任何第三方。
(6)甲方按照乙方提供的劳务,向乙方支付报酬。
(7)乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。
第三条 劳务报酬支付
(1)甲方每月日前以货币形式支付乙方上一个月的`劳务报酬。
(2)甲方每月向乙方支付的劳务报酬为: 元。
(3)如需调整劳务报酬,甲乙双方另行约定。
第四条 合同的终止与解除
(1)本合同期满如双方未续签,则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
(2)甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外,甲方不向乙方支付任何补偿。
(4)乙方需要提前解除本合同,应提前7日通知甲方,或补偿甲方 元代替通知。
(5)本合同终止或解除后,双方应及时办理交接手续。
第五条 违约责任
(1)甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的,每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金
(2)乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的,按照损 失的金额据实赔偿。
第六条 争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应当通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 文本及生效
(1)本合同文本一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同于甲乙双方盖章或者签字之日生效。
甲方:
乙方:
签字:
签字:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
劳务的合同9
发包方: (以下简称“甲方”)
承包方: (以下简称“乙方”)
经甲乙双方协商,本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规,为确保工程质量和进度,明确双方权利和义务,特制定本协议如下:
一、 工程名称: 山东鸿程物流有限公司办公楼
二、 工程地址: 烟台开发区古现A-20小区
三、 承包内容及要求:
工作内容:主体外墙面抹灰工程。
工作要求:
(1)乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底,保证安全施工,确保工程质量。
(2)抹灰前应冲筋,所冲筋必须垂直、水平(误差见技术交底)。
(3)洞口纵向、横向尺寸误差4mm内。
(4)所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水并甩浆,第二天进行面层抹灰。
(5)外墙面、窗台空鼓率不得超过2%,如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。
(6)落地灰应及时收集利用,应及时清理现场,做到工完料净场地清。
(7)对成品墙面必须进行成品保护,不得发生碰撞、刮擦或碰角等现象。
四、 质量要求: 规范、设计及甲方要求 ,严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分除负责因此造成的直接经济损失外,且要相应的罚款。
五、 工期要求:自 年 月 日至 年 月 日,计 天(含节假日),工程乙方每延期壹天,要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。
六、 工程单价及结算方式:
工程单价: (本工程单价中已含5%的安全基金)。
结算方式:根据实际工程量现金结算。
七、 现场文明施工管理要求:满足烟台市关于文明工地的要求,且要服从工程项目部的管理,现场乙方堆放材料(特别是周转材料)处,要随堆随整理(自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天),确有特殊情况,应申请项目部批准,未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款,未整理时间超过三日,由项目部组织人员整理,乙方承担工资及罚款(罚款为工资两倍)。
八、 付款方式: 。
九、 安全施工要求:甲方提供必要的防护设施(一次性用品和安全帽由乙方自负),乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工,因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负,并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电,乙方不准乱拉乱扯。
十、 甲方责任:甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的劳动保障;负责进行安全教育,技术交底;提供基本的施工机械、技术支持。负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。
十一、乙方责任:乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的.施工工作,乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。乙方负责所用材料的保管、现场整理。乙方所用材料缺失、损坏以及浪费由乙方负责赔偿。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的,乙方负责甲方损失。施工机械和工具因乙方使用不当等原因造成损坏的,乙方负责维修或赔偿;严重情况,另处以100—500元罚款。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。
十二、如果乙方在施工过程中施工质量、进度、达不到甲方要求,甲方有权单方面解除合同,重新选择施工队伍,所施工部分的工程款按已完工程的70%进行结算;如果在施工过程中乙方单方面解除合同,乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方,所施工工程量将不予结算。
十三、甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查,发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况,甲方不需要征得乙方同意,将对其进行经济罚款,每月拨进度款时,直接扣下。
十四、进场班组每周上报工人考勤表;如有人员变动,必须及时通知公司,并办理相关手续。
十五、附则:甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系,乙方在工作中必须节约使用材料;因乙方原因造成不必要浪费时,乙方负责赔偿甲方损失;乙方施工人员在工作时间内不准喝酒、赌博,因喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者,每人次罚款200元,喝酒闹事者每人次罚款500元;不准打架斗殴,违者每方罚款1000元,严重者送交公安机关。严禁偷盗,发现偷盗行为,每次罚款500元,并扣押本班组工资。乙方进入工地现场,必须遵守甲方施工现场管理规定。
十六、本协议自双方签字之日起生效,其他未尽事宜协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务的合同10
甲方:
乙方:
身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方协商,甲方将 模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式 承包给乙方完成。 为加强项目管理,按规范、高速、优质、安全,经协商签订本合同。
一、工程名称:福泉市综合医院项目
二、工程地点: 贵州省福泉市金鸡山
三、承包方式: 包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
四、工程内容:
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃
3、拆除模板的清理、校正,材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除,按图纸设计交底予留孔洞的.留设,及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5.包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
五、工程质量:
六、工 期:
七、劳务单价及结算方式:
1、劳务单价:
2、结算方式:按04定额面积计算规则计算面积 ;
3、付款方式: 其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。
八、乙方责任:
1、必须服从甲方统一指挥和调度。
2、乙方的工人严禁住进施工现场,违者罚款该班长500元人民币,从当月劳务费中扣除,并勒令该工人出场。
3、自备施工所用的一切施工机具。
4、使用施工机具切断钢筋、弯箍筋、调直钢筋的工人要熟练操作规程,发生安全事故由乙方完全承担经济损失。
5、施工过程中,每个工人进场前必须接受安全生产三级教育,必须按照安全生产规范进行操作,若违规操作而发生任何大小安全事故,一律由乙方负责一切损失。
6、乙方必须按施工图和设计修改通知及有关规范施工,任何部位
7、保管好和使用好甲方提供的材料,不能乱锯木枋及胶合板,若为了方便乱锯,一次罚款100~500元人民币,并从当月劳务费中扣除,各种材料必须合理堆放,做到文明施工。
8、每天施工时,各班组不能因抢塔吊而关塔吊闸刀,若发现一次罚款该班长伍佰元,并从当月工资中扣出。
9、各班组工人在工地上严禁有偷盗行为,一经发现,对该班组班长罚款500~20____人民币,并从当月劳务费中扣除。
10、乙方必须做到工完、料尽、场地清洁,否则甲方要按相关条款处理。
11、乙方必须服从甲方的统一调度和指挥,若经常不听工地安排和打招呼者,甲方有权勒令该班组出场,并将后续施工面另行发包。
12、不准在工地烧电炉、电磁炉,每发现一次罚款100元。
13、必须遵守国家有关法律、法规及综合治理的有关规定,因违规造成民事、刑事责任,后果自负。
九、安全生产规定:
1、进入工地正确佩戴安全帽。
2、高空作业时必须拴好安全带。
3、不准酒后上班,不准穿拖鞋、赤足上班,不准私自乱搭不安全操作架子。
4、施工现场乙方不允许儿童、孕妇入内,否则发生意外乙方自行承担一切责任。
5、在用电线路上严禁乱搭乱接,不准在工地上打架闹事。
6、凡违反以上1~5款的,由甲方进行处罚,罚款50元/次。并从当月劳务费中扣除。
十、文明施工规定:
1、必须服从甲方各项管理规定和制度。
2、严禁在施工现场大小便,发现一次罚款该工种班长200元人民币,并从当月劳务费中扣除。
3、严禁使用童工。
4、控制在施工现场使用女工,如使用女工必须通过批准,并办理计划生育有关手续。
十一、未尽事宜,双方协商解决。
十二、本协议一式二份,双方各执一份。
十三、本协议双方签字盖章之日生效,工程验收完结清劳务款后,本合同自动失效。
甲 方:
____年______月______日
乙 方:
____年______月______日
劳务的合同11
甲方:________________ 乙方:________________
负责人:________________ 负责人:________________
联络电话:________________ 联络电话:________________
通讯地址:________________ 通讯地址:________________
因甲方拍摄电视连续剧《_____________________》(以下简称该剧)聘用乙方_______参加该剧摄制工作。为该剧拍摄工作事宜,经双方同意订立条款如下:
一、受聘责任、工作量与受聘期
1、甲方聘请乙方在该剧中担任跟组演员。
2、乙方受聘期从_____________年___________月____________日开始至_____________年___________月____________日,若在此期间乙方完成拍摄任务则受聘期按实际情况更改,此时间之内如果乙方请假需要提前______天通知甲方,并经甲方书面认可。
3、乙方职务工作包括试妆、试戏、排练、拍摄、补拍、配音等与乙方出演角色塑造有关的工作。
二、劳务报酬
1、乙方拍摄工作时间为_______天,甲方支付乙方报酬,共人民币____________________元。大写_______________整。
2、上述甲方支付乙方的劳务报酬包含乙方完成职务工作的劳务、酬金、津贴、补贴、加班等全部劳务性费用。
三、甲方支付酬金及付款方式
1、本合同签署后五______日内,支付总金额的_____________%即人民币_________。
2、乙方进入摄制组拍摄工作时,支付总金额的_____________%即人民币_________。
3、乙方完成全部拍摄五______日内,支付总金额的??_______%即人民币___________元_________。
乙方账户:________________
开户银行:________________
户名:________________
上述甲方支付乙方之酬金为税后酬金。该酬金是甲方对乙方在该剧中提供人物角色表演劳务所支付的全部酬金,包括乙方参与该剧排练、拍摄、配音、宣传以及单位劳务、有关补助、加班超时费等。如需要演员后期补录声音对白,乙方有义务配合完成。
四、署名
甲方同意在该片中给乙方署名,署名方式和位置由甲方视情况而定。
五、甲方权利义务
1、在乙方业已实际履行本合同义务的前提下,甲方保证严格按照本合同第三条中所规定的时间向乙方支付酬金。
2、甲方保证,该剧要求乙方演出的内容不违反国家政策、法律,不违反社会公德。
六、乙方权利义务
1、甲乙双方签订本合同后,乙方应无条件遵守甲方的管理,遵守摄制组的各项管理制度。
2、乙方须遵守甲方安排拍摄及排练时间,不得不到或迟到,乙方不得无故罢演或中途辍演。
3、倘乙方因病请假,必须提出甲方认可的`三级甲等医院有效之证明文件,如诊断证明书等,凡乙方提出任何请假要求,必须提前七天征得甲方同意,否则作乙方违约论。
4、在本合同所约定的乙方的相同档期内,若未经甲方书面同意,乙方就乙方与第三方另行签有合同或协议,并因此影响乙方履行责任的,视为乙方违约,乙方应承担相应的法律责任,除应赔偿甲方经济损失外,还应在甲方指定的媒体公开向甲方赔礼道歉。
5、乙方一切与受聘职责无关的因私费用(包括但不限于差旅、住宿、餐饮、通信、购物等)一律由乙方自行承担。
6、在受聘期内,乙方导致他人人身伤害的(包括但不限于打架斗殴、交通肇事等),乙方应自行承担全部责任。
7、在受聘期内,乙方故意导致自身伤害的,乙方应自行承担全部责任。
8、在受聘期内,乙方对任何第三方发生的一切债权债务概与甲方无关。
七、版权条款
该剧纯属甲方出品,甲方绝对永远拥有一切有关之版权,包括电视剧、电视、录像带、雷射影碟、网络、广播、舞台剧、图书出版及一切有将来发明之传播媒介;
该剧包括乙方饰演角色在内的一切人物之造型、影像、桥段、角色、设计、对白、音乐、声音、旁白、姓名、照片、肖像等版权,皆属甲方拥有,乙方不得擅自取用上述各项权益;该剧的一切衍生产品或作品的版权皆属甲方拥有。
八、保密条款
1、甲方交与乙方的剧本,乙方应予保密,保证不外借、不丢失、不许他人复印。
2、乙方应以甲方对该剧的宣传口径一致,不得擅自发表贬低该剧的言论,不得将摄制组的人员变动、演员更换、剧组内部矛盾纠纷等情况向媒体透露。
3、本合同所涉及的条款以及该电视剧的一切情况,包括但不限于影片的内容、剧本、拍摄进度、演员、片酬、台词、摄制、录音、录像等为商业机密,甲乙双方及该演员应以保密原则,不得透露与第三方。
九、工伤意外条款
1、甲乙双方签署本合同后,甲方应为乙方在中国境内的保险公司投保意外伤害险。乙方的意外及工伤赔偿应在此保额的范围内解决。在保险赔偿外,甲方不再承担任何赔偿责任。
2、在受聘期内,乙方因场景设置需要长时间在雨中、水中、雪中、______日晒中等冷热情况中工作而患病,使拍摄工作无法顺利进行,甲方需负责安排乙方医治,所需费用由甲方承担。乙方因自身原因染病或慢性病复发,造成摄制工作无法顺利进行,甲方应积极配合乙方治疗,所需费用由乙方承担。
十、解除合同及更换演员条款
1、遇下列情况,甲方有权单方解除合同:
①乙方因病不能完成其受聘责任的;
②乙方因违法、犯罪受到行政或刑事处罚的;
③乙方擅自离组,或逾期不归影响其履行受聘责任的;
④甲方及该剧导演共同认为乙方确实不能胜任受聘责任的;
⑤乙方发生违约行为,并影响该剧摄制的。
2、本合同签定后在乙方受聘期内,因为剧情发展乙方的角色完成工作,经过导演和制片主任确认甲方有权解除合同。
3、除合同后,甲方有权更换演员。
十一、违约责任
1、如甲方不如期向乙方支付酬金,乙方应以书面(含原件、传真件、电子邮件及手机表及短信)和口头方式提醒甲方,如甲方在乙方发出书面提醒后_____个工作日内未支付应付款项,乙方有权视甲方单方面违约而拒绝演出或终止合同。
2、如乙方无故拒绝履行本合同约定之工作义务,甲方应以书面(含原件、传真件、电子邮件及手机短信)和口头方式向乙方提出警告。如果乙方在甲方发出该警告后三天内不予纠正,甲方有权视乙方单方面违约而终止合同。乙方应将全部已获得之酬金退还给甲方并赔偿甲方的其它实际损失。
3、本合同任何一方在任何情况下均不得发布对对方或该剧不利的言论(律师、税务部门及法律部门除外),否则均构成违约,应赔偿给另一方造成的实际损失。
十二、争议解决条款
1、甲乙双方应本着诚信原则,严格执行本合同。若有纠纷,应友好协商解决。若不能协商解决,任何一方可向____________申请仲裁。
2、本合同的订立、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国现行有效的法律法规和行业惯例。
十三、生效及其它条款
1、本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字或盖章之______日起生效。
3、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商,达成书面补充协议。
4、本合同一切条款均已列印,此外无任何手写内容或口头约定。
甲方:________________ 乙方:________________
代理人:________________ 代理人:________________
___________年_______月_____日 ___________年_______月_____日
劳务的合同12
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方将所建的"经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务,以人工费清包形式承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,签订以下协议,以资双方共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称:经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)
2、工程地点:江苏镇江市经十二路西,镇大铁路南(丁卯经济园区)。
3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层,地下1层。
4、总建筑面积:37341.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。
二、本工程质量标准:合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。
三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容:(1)外墙保温,(2)外墙贴面,(3)内外墙的油漆、涂料,(4)公用部位、卫生间的装饰,(5)防水工程 )。
一)、承包工种:
1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。
2、木工(大清包,带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
4、架子工(大清包,带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。
二)、工作内容:
泥(瓦)工
1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。
2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板,层面工程墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等)及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟等附属工程。包括:临设搭设、输送泵的安装就位,砼输送管和支架的安装,拆除,清理及进出场,砼场内运输浇筑,落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣,人货电梯司机,基坑开挖过程中配合机械作业的挖土,人工清余土,人工配合回填,挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输,基坑、洞口等临边防护,现场和基坑排水所需的水泵、水带,基坑及明沟排水、抽水用工,养护砼和养护砼所用的水管和人工,规范20cm范围内基坑人工清底工作,外架的不定期清理,地下室内外墙清理,防水保护层施工,配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输,在现场范围内的不再予以办理签证。
3、二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。
木工:
1、包人工、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。
2、施工蓝图范围内的木工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等),包括配合各级领导检查时用工,所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码(含钢管支撑、扣件、模板和方木等),模板的制作安装拆除,场地清理清扫,材料清理、归库码朵,扒钉,刷油,木方过刨,梁头、阴角砼崭除,埋、拆泡沫板,各种预埋件(含止水拉片、安装预留洞(孔)及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除,涨模砼的崭除、穿墙螺杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。
钢筋工:
1、包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。
2、施工蓝图范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等)及建筑物外围2米以内附属工程。包括:配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。
3、包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢筋放样、制作、绑扎,电渣压力焊、套丝等与之相关的一切工作内容。
架子工:
1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。
2、包括:基坑的防护塔设和撤除,四口五临边安全防护、警示油漆、挂安全标语、塔设钢筋棚、木工棚、安全通道等一切防护设施,配合各级领导检查时用工,甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进出场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢管、扣件的调整等与之相关的一切工作内容。
四、乙方应自备施工机具及辅助材料:
1、泥工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:混泥土及砌筑工方面:砼搅拌机、砂浆搅拌机、砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、焊条、铁丝、三级配电箱及配电电缆、以及其他小型工具等与之相关的作业工具和辅材。
2、木工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:盘锯机、铁钉、铁丝、山型卡、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆、电焊机、电焊条、PVC线管、模板油、底板堵头、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。
3、钢筋工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:弯曲机、切断机、调直机、电焊机、电焊条、铁丝、垫块、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。
4、架子工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部、)、钢管、扣件、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:密目网、油漆、等外架外用辅材等与之相关的作业工具和辅材。
五、甲方责任:
1、甲方提供人员住宿、施工现场道路硬化的材料。
2、负责从业主指定电源点(水源点)至地面施工区的供电电源点(供水水点)。
3、保障约定的材料供应,并负责按期运达现场。
4、保障约定的机械设备按时供应,并负责乙方大型设备的安装调试、组织有关政府监管部门验收、取证。
5、负责控制轴线(大线)的测设、施工技术交底,指导性质量和安全措施交底、施工进度计划安排等工作。
6、负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。
7、负责结构主体和文明工地的申报和验收组织工作。
六、乙方责任:
1、爱护甲方提供的生活和水电设施;严格控制水电用量,并负责自己班组宿舍的安全管理工作。丢失、损坏或出现事故乙方自理。
2、负责与自己施工内容相关的甲供材料、设备的装卸、搬运和整齐堆放。
3、保证自备机械按时到场;负责施工区二级配电箱至三级配电箱的电线、电缆敷设和三级安装,以及三级箱至设备的自备电线、电缆供电。
4、负责结构构件的现场定位放(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排,详细制定各项本职工作的落实措施,对施工过程中的质量、安全事故进行处理,并承担一切责任。
5、负责劳力组织和管理,加强施工人员的安全质量、遵纪守法、职业道德教育,自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。
6、严守社会公德,搞好文明施工和宿舍文明,积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。
7、无条件的服从业主、监理和甲方的统一管理,施工中对上级任何管理人员不得顶嘴,更不许有吵闹事件发生。
8、严禁与其它班组发生冲突、打架、斗殴等,严禁吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,严重者送交司法机关处理。
9、严禁招收未成年人、老年人、残疾人等人员参与施工。
10、严禁不戴安全帽、赤膊、穿拖鞋、喝酒上班,严禁在工地和生活区随地大小便等不良行为。
11、与其他班组积极的配合。
七、劳务人工费清包单价:总单价(泥土、木工、钢筋工、架子工): 375.00元。
1、泥工(按文明工地标准施工):126.00元/m2建筑面积。
2、木工(按文明工地标准施工):140.00元/m2建筑面积。
3、钢筋工(按文明工地标准施工):正负零以上43.00元m2建筑面积,地下室钢筋:550.00元/t。
4、架子工(按文明工地标准施工):66.00元/m2建筑面积
5、图纸上所有增减项目工程量按定额计算。
6、以上劳务人工费清包单价为分配到上述各承包班组的价格,劳务公司不在
上述款项中收取任何费用。
7、劳务公司的承包管理费用按镇江市的规定收取。
八、付款方式:本工程无预付款。
1、乙方施工到五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。
2、乙方施工到十五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。
3、乙方施工到结构封顶时,主体结构经质监部门初验收合格后10日内,甲方付乙方已完成工作量的60%的工程款。
4、二次结构工程款的支付:所有粉刷工程完成后,经验收合格后30日内甲方支付乙方已完成工程量的80%的工程款。
5、乙方100%完成合同约定范围内的工程量后,其完成的工程量经质监部门验收合格后30日内甲方付至乙方总工作量的90%的工程款。
6、余歀竣工验收一年半内、保修期结束30天内付清。
7、为确保春节前农民工工资的保障,乙方工人进场前需经甲方验资确认后方可进场,否则一切责任有乙方负责。如果因甲方原因不能按时进场,甲方当日内无条件退换保证金(本协议终止,并承担相应赔偿)。如春节前乙方不能按时发放农民工工资,一切责任由乙方承担,甲方按乙方已完成工作量的60%结算支付(并扣除给造成甲方损失的金额),同时甲方无条件终止本协议,合同履约金不退还。
8、以上工程款的支付必须确保农民工工资的发放,劳务公司不得截留,否则产生的一切经济及法律责任均由劳务公司承担,与甲方无关。
九、施工工期及进度计划:
1、施工工期:从接到甲方的进场通知之日起:主体结构210日,300日竣工。
2、根据甲方与总承包方签订的合同工期,确定本工程的施工工期。乙方必须按照甲方下达的周、月工程进度计划合理调配施工机械和劳动力,精心施工,确保工程进度计划和施工工期顺利完成。
3、必须按甲方的意图组织施工,并按甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对施工进度、安全、质量的检查和监督。工程实际进度与计划进度滞后时,乙方须按甲方提出的整改措施加以落实。
4、若因乙方缺乏施工人员及自身材料不能及时组织到位,而影响甲方进度计划的实施,导致工期延误,乙方须承担一切经济损失(提前或延误奖惩20xx元/天)。若因甲方原材料供应原因,造成乙方施工人员停工待料,同等处罚并承担由此而造成的乙方误工损失,工期顺延。
十、施工要求与质量控制:
1、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收标准》、规范和设计图纸以及甲方依据合同约定发出的指令组织施工,随时接受甲方的监督、检查,为检查验收提供方便条件。
2、施工过程中,工程质量达不到约定的质量标准,乙方须按甲方要求立即拆除,重新施工,进行整改,直到符合约定标准;因乙方原因达不到约定质量标准,由乙方承担因返工所造成的材料、工期延误的损失;工期不予顺延。
3、乙方必须确保结构一次验收,若因乙方原因造成达不到验收标准,则乙方承担甲方的一切材料、工期延误的'损失。
4、乙方因工程质量达不到约定标准,乙方应在甲方通知4小时内派人进行修凿和整改,并使之达到工程验收条件,乙方4小时内未予以答复和安排专人修凿和整改,甲方可另行安排人员进行修凿和整改,其发生费用在乙方结算款中双倍扣除。
5、乙方必须按施工规范进行施工,做好工程质量自检工作和记录、工序交接记录。甲方所下达的各项施工技术交底,乙方须严格按照施工规范执行,精心组织施工,配合甲方质量检查评定。因乙方施工不当,造成工程质量问题所引起的返工、罚款、材料损失、工期延误等均由乙方承担,甲方在支付乙方的人工费结算款中直接扣除。若甲方派人整改、处理,所发生的费用亦在乙方承包款中双倍扣除。
十一、安全:
1、乙方应严格执行安全施工规程,遵守安全施工制度,落实施工现场安全施工措施,承担由于自身责任造成的各种罚款及经济损失。乙方应严格按照安全操作规程施工,若因乙方在施工过程中违章、违规而发生的一切安全事故均由乙方自行承担一切责任及经济损失。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照标化工地标准组织施工,并随时接受相关安全检查人员和甲方依法实施的检查监督,采取必要的安全防范措施,消除安全隐患,由于乙方不遵守安全规章制度或措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用,由乙方承担。
3、乙方在甲方现场安全管理人员配合下,应对其施工现场的所有施工人员进行三级安全教育,并建立相应资料,乙方不得让没有经过安全教育的人员进场施工。
4、乙方在施工前应在工程所在地(江苏镇江市)依据实际情况为乙方职工办理相应安全生产保险和第三方责任险,其费用已包含在承包单价中,由乙方自行安排。乙方人员发生重大安全事故,乙方须尽力抢救,同时保护好现场,由乙方按有关部门的相关规定进行勘察、鉴定。事故定性后属乙方责任或乙方违章操作发生的事故,由乙方自行按国家规定进行经济补偿,甲方不负任何经济和行政法律责任,甲方应积极协助乙方做好善后工作。但具体善后工作由乙方具体安排和处理,甲方不直接面对乙方职工或家属。
5、每发生一次安全事故罚伍万元;所有医疗费用乙方自理。
十二、违约:
1、合同一旦签订,乙方不得随意违背合同约定,否则,任何费用不予结算,乙方自行退场。
2、乙方必须组织技术过硬、精干的施工班组和技术管理人员,若应技术原因、质量原因、进度原因造成的重大质量事故、进度严重滞后等问题,甲方有权单方面终止合同,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失和法律责任,乙方无条件退场。
3、若乙方施工人员出现打架、斗殴、吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,每次处罚5000元,若情节严重,甲方有权单方面终止合同,并移交司法机关处理,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失,乙方无条件退场。
十三、其他:
1、合同约定的承包范围内一律不再出现点工;若发生合同约定外的借用工,乙方保证积极配合,不分普、技工每工日按150元进行结算。
2、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时, 甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出,交由其他承包人完成,乙方必须承担一切费用,并承担甲方由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。
3、乙方各班组施工人员必须服从甲方、业主方及监理工程师的指令,服从安排,令行禁止。如若置若罔闻,项目部有权加以处罚。
4、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工,若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求,乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担由此造成的甲方未取得文明工地和优质工程的一切经济损失。
5、乙方施工前必须提供职工花名册,并附有职工的身份证复印件,特殊作业人员上岗证(原件)。因用工不规范引起的处罚和其它相关费用由乙方负责。
6、乙方有责任和义务管理好所属班组施工人员,严禁打架斗殴,严禁无关人员随意出入项目部办公室,有事请现场负责人或班组来项目部协商。
7、乙方住宿人员必须遵守《宿舍卫生管理制度》,不得损坏寝室的公共物品。对损坏宿舍公物者,必须赔偿并加以处罚。
8、所有施工现场职工一律在食堂就餐,不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等煮饭炒菜工具,违者一律处以罚款300元/人次。
9、工完料尽场地清,当日事当日了,施工现场的基本准则,乙方务必遵守,务必保证施工现场的文明施工。如甲方派人处理,所产生的费用,由乙方双倍承担。
10、乙方现场施工班(组)长有义务配合施工长施工放线、弹线等工作。乙方必须提前三天申报材料计划,并经施工长签字认可,报送项目部材料部。
11、施工期间,乙方所使用的工具添置费、雨具、安全保护用品(安全帽、安全带)等费用,均由乙方自行负责承担。
12、本承包单价为甲乙双方最终确认价,自负盈亏。任何一方不得以任何原因、任何理由任意加价或减价。
十四、本合同组成
本协议一式六份,甲乙双方各执二份,司法部门和劳动监察部门各一份。本合同自双方签字之日起生效,在各种款项结算完毕后自动失效。本合同未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务的合同13
甲方:
乙方:
为了明确双方的职责、义务及相关的经济关系,经甲乙双方共同协商,特达成如下协议:
一、 工程承包内容:
孔桩内的挖土方、护壁钢筋安装、孔桩护壁的浇筑、护壁模板的支拆。
二、 安全要求:
乙方进入施工现场后,在施工时每道工序必须按照国家安全操作规程及人工挖孔桩的施工规范进行施工,必须听从甲方有关人员的安排和指挥,若违反安全操作规程出现安全事故,一切费用均有乙方负责。
三、 甲乙双方责任:
1、 甲方责任
(1) 负责对该工程的定位、放线、校正桩位,负责施工现场内的'正常施工用水、用电、漏电防护设施的安装和电路的架设。
(2) 负责提供护壁钢筋、C30砼、斗车、铁丝等材料,并为乙方施工人员提供住宿用房及食用水电在内,看护施工场地内的工具及机械设备。
(3) 负责将桩内挖上来堆放不下的弃土运走。
2、 乙方责任
(1) 挖桩所需的工具、绞架、绞绳、护壁模具、空压机、风管、气镐及水泵等有乙方负责。
(2) 乙方负责孔桩内的挖土、护壁钢筋绑扎、护壁的浇筑、模板的安拆。
(3) 乙方做好孔桩的防水措施,防止地表水流入孔桩。
(4) 负责将桩内的弃土堆放在桩口1米以外。
(5) 乙方施工过程中的生活费及用具自理。
四、 工程计价及付款方式
1、 工程计价:
(1)按图纸设计的孔桩直径为1米的孔径,按孔桩的进尺深度上至井口,下至孔底,每米单价为 元计算;按图纸设计的孔桩直径为1.4米的孔径,按孔桩的进尺深度上至井口,下至孔底,每米单价为 元计算,底部扩大头部分折算成1米孔桩的方量进行计算。
(2)如遇砂夹卵石,如超出1米的,有甲方补给民工 元/每米。
2、付款方式:
(1)乙方在挖孔桩工程全部完工后,经桩基检测验收合格后,在10内全部付清工程款。
(2)乙方在领取工程款时,只需提供工资表,无需开任何发票和缴纳任何税费。
五、工期
该工程从所有孔桩放线定位开挖后,水电通之日算起,施工工期为20天(停电、流泥、下雨和由于甲方原因所耽误的时间,工期顺延)。乙方必须保质保量按期完工,延误一天甲方有权对乙方处于1000元/天的工期罚款。
六、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
七、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,双方签字生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
劳务的合同14
用工方(甲方)
单位名称:
住所:
联系电话:___________________
劳务方(乙方)
姓名:
性别:
身份证号码:
家庭住址:
户籍所在地:
联系方式:_______________
甲乙双方经平等协商,共同决定建立劳务关系。本服务协议属于劳务协议,不在《中华人民共和国劳动法》调整范围内,而在《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的调整之中。甲乙双方在充分明确这一法律关系的基础上,根据《民法通则》、《合同法》和其他相关法律、法规,自愿签订本协议,共同遵守协议所列条款。
一、协议期限
本协议期限自________起,至________为止,历时________。
二、劳务内容
乙方承担的劳务内容为:________________________________________。
三、劳务要求
1、乙方按照甲方的要求,尽职尽责做好工作。
2、乙方应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范和各项规章制度。
3、爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的管理。
4、对于因乙方过失给甲方造成经济损失的,甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
四、劳务时间、劳务报酬及福利
1、根据乙方劳务工作性质,实行不定时工作制,具体可参考本公司《考勤管理制度》及其他管理制度,甲方在劳务关系建立的同时告知乙方应遵守的各项规章制度。
2、甲乙双方约定,乙方的劳务报酬为_______元/月,甲方于每月_______日前支付。乙方在正常出勤并付出正常劳务后,有权获得相应劳务报酬。
3、乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。
4、乙方作为劳务人员,在甲方工作期间,只享受本协议中约定的福利和待遇,甲方内部文件中涉及的'员工其他福利或待遇均不适用于乙方。
五、协议的解除与终止
1、在本协议期限内,任何一方均有权提前1个月通知对方解除本协议。解除本协议不需支付经济补偿金。
2、甲方因乙方不能胜任工作或违纪,可随时与乙方解除本协议。此时,不需按上款规定提前通知乙方。
3、在没有特殊情况的前提下,若甲方未能按照本协议的约定提供必要的劳务报酬,且经乙方书面催告后10日内仍未支付的,乙方可以随时解除本协议,不受提前通知的限制。
4、本协议到期或过期,如双方未续签,自行终止本协议,不需提前通知。
5、甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议,乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等解约手续。如离职时未办理财物交接手续,甲方有权在不违反有关法律规定的前提下,扣除乙方的部分报酬及报销费用,以抵充乙方欠负甲方的任何数额及/或以支付法律、法规规定的其他税项、费用等及/或以作为其他合法用途。
六、其他
1、乙方的人事档案仍由原单位管理,甲方不负责处理与乙方人事档案有关的任何事宜。乙方承诺:乙方与甲方建立劳务关系完全是真实、自由的意思表示且不会违反原单位的规章制度,也不会造成任何第三方就甲乙双方的劳务关系对甲方进行法律追诉。
2、因甲乙双方之间建立的关系是劳务关系而不是劳动(合同)关系,因此甲方不承担任何社会保险缴纳义务。
3、乙方承诺:在用工期限内及解除劳务合同后2年内,乙方不得向任何第三方透露因履行本劳务合同而知悉的甲方及甲方客户的保密信息,包括但不仅限于经营管理信息、项目内容及各项数据信息,等。否则,乙方应赔偿甲方因此而造成的全部损失。
4、双方如因履行协议发生争议,应首先友好协商解决。协商不成,任何一方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:(签章)
代表/代理人:
_______年___月___日
乙方:(签字)
_______年___月___日
劳务的合同15
甲方:
乙方:
乙方自愿申请加入绥阳县金农烤烟种植专业合作社 烟叶工场 专业服务队,成为 专业队员, 经甲、乙双方共同协商,达成如下协议:
本协议期限为 年 月 日至 年 月 日止。
一、乙方的劳动报酬按公布的《绥阳县金农烤烟种植专业合作社专业化服务价格标准》执行。报酬发放方式,按阶段环节工作计量、计质、按《绥阳县现代烟草农业生产技术标准及考核实施细则》验收考核后兑现报酬。
二、乙方必须通过蒲场烟叶中心站的岗前技术培训,经培训考试合格后方能上岗。
三、乙方必须对作业记录完善并及时交付相关人进行验收。
四、甲方根据不同的工种收取一定的保证金,由合作社统一收取,实行专项资金管理,待本季烟叶生产销售决算结束,扣除相关罚款后,再兑现给乙方。
五、乙方必须按照本岗位的作息要求及时间进行作业,凡是迟到、早退、缺旷者,由家庭农场主根据合作社相关要求进行处罚。乙方因特殊原因不能从事本项工作作业的,需提前十天告知甲方。否则,对甲方造成的工作损失,甲方有权要求乙方承担经济损失。甲方安排乙方在绥阳县现代烟草农业示范区从事工作,如乙方不能胜任该项岗位工作,甲方有权对乙方工作进行调配,如乙方违反烟叶工场的相关管理规定,甲方有权解除合同。
六、乙方按照作业工具的.安全操作规程进行作业,如因不按照操作规程进行作业,所造成的安全事故,一律由乙方自行负责。
七、乙方对使用的工具实行领用制,必须细心爱护、使用及保管,严格按照工具操作规程进行作业,及时对工具进行保养维护,如因不按照操作规程进行作业造成工具损坏和丢失的,乙方须照价赔偿。对操作的物品必须细心爱护,造成损坏较大的按此专业化工作要求赔偿。
八、本协议一式四份,甲方、乙方、分管职业烟农、专业队队长各一份,签字后生效。
甲方签字:
年 月 日
乙方签字:
年 月 日
【劳务的合同】相关文章:
与劳务公司劳务合同01-16
建筑劳务公司劳务的合同02-02
建筑劳务公司劳务的合同02-02
2022最新个人劳务合同 劳务合同10-20
劳务的合同01-04
劳务的合同11-29
劳务合同03-07
项目制劳务合同劳务合同范本10-21
有关劳务合同范文 劳务合同签订08-26
施工劳务合同钢筋班组施工劳务合同05-19