工程资料的合同

时间：2023-02-01 09:11:59 其他合同范本我要投稿

工程资料的合同

　　在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的工程资料的合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程资料的合同

工程资料的合同1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、承包事项：

　　二、承包方式：

　　1、平米包干，元/m2，总建筑面积为：6700m2，价款为：10050.00元。大写：一万零伍拾元。

　　2、室外管网定价包干价款为：()。

　　3、合计：合同总价款为：(大写：)。

　　三、合同工期：合同工期为20xx年9月28日至20xx年年4月28日。

　　四、付款方式

　　1、甲方每月支付乙方工程资料费20xx年.00(大写：两千元整)如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权力。

　　2、如果在合同工期内，甲方未完成所有施工任务，导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按月支付乙方工程资料费20xx年.00(大写：两千元整)。延期月份15天以下(含15天)按半月计算，15天以上的按全月计算。

　　五、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直至竣工。

　　六、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承担。

　　七、工作分工

　　乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

　　①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的'填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。

　　②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。

　　③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

　　④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

　　八、合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程资料的合同2

　　工程合同争议的解决

　　1.仲裁的概念

　　合同争议的仲裁是指发生合同争议时，合同双方当事人根据书面仲裁协议，向仲裁机构提出仲裁申请，由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决，从而解决合同纠纷的法律制度。

　　2.仲裁的特征

　　(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构，这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。

　　(2)仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼，但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。

　　(3)申请仲裁的'双方当事人均受仲裁协议的约束。

　　(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。

　　(5)仲裁员和调解人的地位不同。

　　3.合同争议仲裁的基本原则

　　(1)以事实为根据，以法律为准绳原则。

　　(2)先行调解原则。

　　(3)保障当事人平等地行使权利原则。

　　(4)自治原则。

　　(5)一次裁决原则。

　　(6)独立仲裁原则。

　　4.仲裁协议

　　合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款)，是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款，也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。

　　5.合同诉讼的基本原则

　　(1) 人民法院依法独立审判的原则。

　　(2)以事实为根据，以法律为准绳的原则。

　　(3)当事人诉讼权利平等的原则。

　　(4)根据自愿和合法进行调解的原则。

　　(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。

　　(6)审判监督原则。

　　(7)使用本民族语言文字诉讼的原则。

　　(8)审判实行辩论制度。

工程资料的合同3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为了规范完成工程的内业资料的编制及整理工作，经甲、乙双方友好协商，甲方将本工程的土建内业资料承包给乙方。为了明确双方的责任和义务，特订立此协议。具体内容如下：

　　一、工程内业资料承包概况：

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地址：________________

　　3、工程类型：________________

　　二、内业资料承包范围：

　　1、负责本工程的土建内业资料编制及整理工作(不包括水电及安全)。

　　2、协助办理工程验收事项。

　　三、承包单位：

　　1、内业资料及整理费用按月计算，每月 ________________元人民币(按26天计算)

　　2、工程竣工资料归档另行计算。

　　四、付款方式：

　　1、每月的10日甲方将上月工资以现金的形式支付给乙方。(本月支付上月)

　　五、内业资料编制标准：

　　1、严格执行建筑工程质量验收统一标准(________________)、建设工程文件归档整理规范(________________)及福建省工程建设标准________________。

　　2、执行城市档案馆资料归档的要求。

　　六、甲方的工作：

　　1、负责办理工程前期开工备案手续

　　2、提供现场办公场所，做好一间单独资料室，

　　3、提供所需的办公用品(包括资料柜、电脑、复印机、打印机、复印纸、耗材及编制资料需要的办公用品)。(乙方在工程完工后需如数退还甲方)

　　4、甲方应负责同建设单位、监理单位、质量安全监督站等相关单位的`沟通，疏理工作。

　　5、提供乙方驻现场人员吃、住及享受同项目管理人员的一切待遇;电话补贴 ________________元/月，因工出差车费的如实报销。(需按标准提供合法有效票据)

　　七、乙方的工作：

　　1、派壹人驻现场，必须服从项目部管理。

　　2、遵守项目部及业主的各项规章制度。

　　3、负责配合工程前期开工备案办理手续及资料收集。

　　4、按工程进度及时整理工程各道工序的报验手续并报送监理单位。

　　5、负责整理工程质量方面的相关资料，包括基础验槽、基础验收、主体验收、工程初验(四统表手续完善)、材料送检等。

　　6、如遇到质量、安全检查时负责土建内业资料通过相关职能部门的审查。

　　7、工程初验完后，配合相关单位办理工程验收、备案手续。

　　8、所有资料电子档及纸质资料竣工后都必须交甲方保管。

　　八、制度与权利：

　　1、乙方应按工程进度及时报送每份相关资料;如技术内业资料发现有错误的由乙方自行解决。

　　2、如质量保证资料不完善由于甲方原因造成的则由甲方自行解决。

　　3、如内业技术资料编制完善、及时报送监理单位而监理单位相关人员不签字，属甲方原因则由甲方协调解决。

　　4、甲方应按付款要求中的规定，每个月及时支付乙方费用，若拒付超过半个月乙方有权停止工作。

　　5、乙方应严格遵守项目管理制度，如日常有遇到急事无法准时到岗，应需向项目负责人请假，经批假后方可休假。

　　6、以下条款希甲乙双方共同遵守，如有争议双方协商解决，如协商不成甲乙双方均可向当地法院提起诉讼。

　　九、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　自双方签字盖章后生效，在工程施工完毕、内业资料整理完善移交甲方后失效。

　　甲方：________________(签字) 乙方：________________(签字)

　　联系电话：________________ 联系电话：________________

　　日期： ________________日期：________________

工程资料的合同4

　　工程合同的类型包括工程勘察，设计，施工还包括工程项目管理合同，工程监理合同及相关合同。下面是小编为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识，欢迎阅读。

　　工程合同索赔管理

　　1.索赔的分类

　　1)按索赔的依据分类：

　　(1)合同内索赔

　　(2)合同外索赔

　　2)按索赔当事人分类：

　　(1)承包商与发包方间的索赔

　　(2)承包商与分包商间的索赔

　　(3)承包商与供货商间的索赔

　　(4)业主与监理单位间的索赔

　　3)按索赔的目的分类：

　　(1)费用索赔

　　(2)工期索赔

　　4)按索赔事件的性质分类：

　　(1)工程延误索赔

　　(2)工程变更索赔

　　(3)工程终止索赔

　　(4)工程加速索赔

　　(5)意外风险和不可预见因素索赔

　　(6)其他索赔。

　　2.施工合同条件中规定的程序

　　1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。

　　(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。

　　(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

　　(3)当该索赔事件持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。

　　(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。

　　3)因承包人未能按合同约定履行自己的.各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。

　　3.工期索赔值的计算

　　1)业主及工程师原因引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。

　　2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误，特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误，工期应顺延。

工程资料的合同5

　　工程合同风险管理是监理工程师考试《合同管理》科目的考点。下面是小编为大家带来的关于工程合同风险管理的知识，欢迎阅读。

　　1.风险管理的任务

　　(1)识别与评估风险。

　　(2)制定风险处置对策和风险管理预算。

　　(3)制定落实风险管理措施。

　　(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。

　　2.承包人承包工程的主要风险(单选)P196

　　(1)工程技术、经济、法律等方面的风险。

　　(2)发包人资信风险。

　　(3)外界环境的风险。

　　(4)合同风险。

　　3.工程合同担保方式

　　担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。

　　4.履约担保是为保障承包商履行承包合同义务所作的一种承诺。

　　5.业主应当在签订工程承包合同时，向承包商提交支付担保，担保金额应当与承包商履约担保的.金额相等。(单选题)

　　6.工程合同的风险处置措施主要有4种:

　　(1)风险回避 (2)风险控制 (3)风险转移 (4)风险保留

　　7.承包人风险管理的主要内容

　　(1)合同签订前对风险做全面分析和预测。

　　(2)对风险采取有效的对策和计划。

　　(3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效控制。

工程资料的合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规，经平等自愿协商，签定本合同，确定劳动关系，共同信守本合同条款。

　　一、工作内容：

　　图纸所设计的工程内容。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方为乙方提供一套完整的施工图纸及相应的办公设备。

　　2、甲方对乙方的工作应予以协助和配合并有权对乙方的工作质量和进度进行监督检查。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应服从甲方的统一管理并接受甲方的`考核，乙方在施工中应严格按照国家规范，施工图纸和有关部门的施工规范进行施工和工作验收，对工作质量进行科学管理，规范操作并及时和项目其它组成人员紧密联系，认真对本项目部出现的有关质量方面的意见和问题及时提出纠正，防止返工式质量问题的发生。

　　2、乙方必须服从甲方管理，按施工进度及时完成并接受上级主管部门

　　对施工现场的检查及提出的要求。

　　四、工资结算及付款方式：

　　乙方工资：试用期为一个月，月薪5000元，试用期满6000元/月。

　　五、争议解决方式：

　　①双方协商解决。

　　②法院诉讼解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

工程资料的合同7

　　甲方：

　　乙方(工程资料承包人)：

　　甲方承包的新疆岐峰电子商务物流园1#、2#、3#、4#、5#、6#商铺及地下商业T1，餐饮区6#、7#商业工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称、地址、承包范围、承包内容及承包期限

　　1、工程名称：新疆岐峰电子商务物流园1#、2#、3#、4#、5#、6#商铺及地下商业T1，餐饮区6#、7#商业

　　2、地点：昌吉市净化北路

　　3、承包范围：工程水电安装资料。

　　4、承包内容：收集整理工程资料。

　　5、承包期限：从项目开工至整个项目竣工。

　　二、合同价款

　　以该工程建筑面积(共平方米)每平方米1元计算，合同总价共￥元(大写：人民币整)，

　　三、付款方式

　　付款方式：合同签定开始工作后，甲方付给乙方资料款付至30%(21000元)及耗材费用5000元，工程中检验收合格、资料同步完成经验收合格，乙方资料款付至50%，节能验收完成、资料同步完成经验收合格，乙方资料款付至80%，竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，乙方资料款一次性全部结清。

　　四、甲乙双方责任

　　甲方责任：

　　1、协助乙方收集本工程所需的所有材料的出厂合格资料及相关手续、检测(复检)报告、实验报告。

　　2、提供乙方完整的'设计图纸、设计变更、工作联系函件等资料。乙方责任：

　　1、负责整理收集项目各工序的工程资料。

　　2、认真落实资料收集整理、完善资料的分类管理。

　　3、自备电脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。

　　五、其他事项

　　1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权拒绝提交资料。

　　2、乙方应对所有资料的时效性、准确性负责。由于乙方资料编制、收集、整理、归档时工作不认真，导致资料存在问题、如造成经济损失，甲方有权追究乙方责任。

　　3、未尽事宜，双方协商解决。

　　4、本协议一式两份，甲，乙双方各执一份，经双方签字后方具法律效力;如履行本合同时发生争议，应及时协商解决。协商不成，任何一方均可向工程所在地仲裁机构、人民法院起诉;工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动失效。

　　甲方(公章)： _________　　　　　　　　乙方(公章)： _________

　　法定代表人(签字)： _________　　　　　法定代表人(签字)： _________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程资料的合同8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　身份证：

　　为了确保工程顺利完成，充分发挥技术力量，加强内部统一管理，落实任务和责任，甲方将承建的__安泰.御华城一期_工程的工程档案承包给乙方，为了落实各自权利和义务，全力配合按期完工，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议，望共同遵守，严格执行。

　　一、工作范围及内容

　　1、建筑竣工资料（渝建竣表格、检验批表格）和监理报验资料的填写和整理。（建筑竣工资料包含：基础、主体、装饰、水电的施工资料,其中保温、涂料、门窗、防水等分包单位的资料由乙方负责收集整理归档）

　　2、负责收集并整理各种材料的合格证、质保书等保证资料。

　　3、负责填报各种材料的复检和试件的检测委托单，收集各报告。

　　4、负责所有建竣资料的装订，费用由乙方负责，并移交档案室。

　　5、工程承包建筑面积约：8.8万平方米(最终以竣工结算面积为准）。

　　二、质量要求：

　　乙方必须按照甲方提供的该工程设计施工图纸及设计更改通知、施工技术、交底记录，并严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（___20）、《建设工程文件归档整理范围》（GB/50328___20）、《工程建设标准强制性条文》以及其他标准、规范来填写和整理资料，保证所做资料全部合格，并能顺利移交档案馆和建设单位。

　　三、工期：

　　根据该工程的施工进度计划，乙方应配合甲方，合理安排人员，按时按质完成工作任务，工期为从开工之日起算21个日历月。如甲方工期超出，超出部分甲方按6000元/月补贴乙方。

　　四、单价及付款方式：

　　甲方按单价2.2元/平方米支付乙方承包费用。付款面积为本工程竣工建筑面积。付款方式：每个月支付6000元。在工程预验收后付足乙方承包费的85%，余15%在档案移交后三日之内付清。并由乙方给甲方出具等额的收款收据。

　　五、甲方应负的责任和义务：

　　1向乙方提供该工程的施工图一套及电子版本，相应的.图纸会审、技术变更核定及设计变更通知单等资料。完工后，向乙方提供完整的竣工图四套。

　　2负责检测所试验费用和档案馆人员到现场检查、验收时的其他费用，负责提供送样车辆。

　　3 提供办公室给乙方，并配置办公桌、文件柜，电脑。向乙方提供免费食宿。

　　4配合乙方相关工作。

　　六、乙方应负的责任和义务

　　1做好工作范围的本职工作，并协助甲方做好相关工作。

　　2负责协调档案馆的联系，保证工作顺利进行。

　　3负责档案资料的所有耗材、辅材以及送档所有档案盒和相关配套资料夹板，后期扫描电子档案及刻盘等所有费用。

　　4按工程进度编写技术档案，按工程进度送检材料，反应出的试验资料真实，数量完整，并符合设计和有关规范要求。

　　5资料整洁，字迹清楚，签字完整齐全。

　　6确保该工程档案资料达到合格，并提交四套完整竣工档案资料。

　　7负责本工程的取样送检，当出现不合格材料时及时通知甲方。并配合甲方进行处理。

　　8负责配合建设、监理、质检、实验室等各单位的工作，配合甲方及建委相关部门的检查验收工作。

　　9乙方应配备2人以上（含2人）的资料人员，乙方可根据工程需要适当进行增减，但必须征得甲方同意。甲方认为应增加资料人员时，乙方应及时增加。否则，甲方有权找人替代，替代人员工资在乙方资料款中全额扣除。

　　七、其它及违约处理

　　1未经过甲方同意，乙方不得私自更换资料人员。否则，甲方按20元/次处以乙方违约金。

　　2施工期间，乙方资料人员应服从甲方的现场管理。如有不服从者，按200元/人/次对乙方进行处罚。

　　3因质检、建设、监理、甲方等相关部门在施工期间检查乙方资

　　料不合格时，乙方应无条件限期整改合格。如乙方未及时整改或整改不合格，甲方有权解除合同，且对乙方资料余款全部不予支付。 4在工程验收后，乙方应按规定时间送交合格的资料到档案馆。如乙方送交资料不合格，甲方所欠资料款全部不予支付。

　　八、未尽事项，双方按照公平、合理、互利的原则，协商处理或签补充协议。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，工程完工，付清全款后本协议自动失效。

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　协议签订时间__年__月__日

工程资料的合同9

　　建设施工合同

　　1.订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　2.《建筑工程合同》文件的组成：

　　(1)双方签署的合同协议书。

　　(2)中标通知书。

　　(3)投标书及其附件。

　　(4)本合同专用条款。

　　(5)本合同通用条款。

　　(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。

　　3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的`，并附有3个附件。

　　4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。

　　5.重新检验(单选题)

　　检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

　　6.暂停施工

　　(1)发包人原因造成的暂停施工

　　(2)承包人原因造成的暂停施工

　　(3)意外事件造成导致的暂停施工

　　7.不可抗力所造成损失的承担

　　工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

　　8.施工合同的解除

　　1)可以解除的情形

　　(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

　　(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)

　　2)解除合同的程序

　　3)合同解除后的善后处理

　　9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

　　1)赔偿因其违约给发包人造成的损失

　　2)支付违约金

　　3)采取补救措施

　　4) 继续履行

　　10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)

　　订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　订立施工合同的程序：

　　对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

工程资料的合同10

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　1、承包事项：工程技术资料

　　2、承包方式：平米包干，元2，建筑面积为： 2(不包含车库面积)，

　　3、承包范围：土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷，直至竣工。

　　4、办公用品归属：电脑、打印机、纸张、由已方提供，竣工装订由甲方负责。

　　5、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

　　①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。

　　③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

　　④分包工程技术资料：乙方负责检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

　　6、结算

　　7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。甲方负责人：乙方负责人：________年____月____日________年____月____日建筑工程资料承包合同范文二发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　一、承包事项：平顶山飞宇国际汽贸城XX及室外管网道路工程技术资料

　　二、承包方式： 1平米包干，元2，总建筑面积为： 6700 2，价款为： 10050.00 元。大写：一万零伍拾元。 2室外管网定价包干价款为： ( )。 3合计：合同总价款为：(大写：)。

　　三、合同工期：合同工期为________年 9____月 28____日至 ________年 4____月 28____日。

　　四、付款方式 1甲方每月支付乙方工程资料费 .00 (大写：两千元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后____日内无法支付乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权力。 2如果在合同工期内，甲方未完成所有施工任务，导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的`月份内，甲方需按月支付乙方工程资料费 .00 (大写：两千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月计算，15天以上的按全月计算。

　　五、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直至竣工。

　　七、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

　　①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。

　　③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

　　④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

　　八、合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：________年____月____日：

工程资料的合同11

　　一、监理工程师的职责和权利

　　职责：(具体的参见《监理规范》)要了解每一级监理人员的职责

　　权力：(从以下的角度宏观去理解)

　　1) 向承包人发布指令及信息的权力

　　如：发布开工令、停工令、复工令、工程变更令、合同规定之外的检查与试验、重新检查以及合同规定的任何其他指令向承包人提供图纸及其他与工程相关的资料，解释合同(FIDIC)

　　2) 确认权(认可权)与拒绝权

　　如：对承包人提交的施工方法、方案的认可;进场材料的认可;施工质量的认可

　　施工进度计划的认可;修正计划的认可

　　工程计量结果的认可;

　　工程分包的认可;索赔的认可等

　　3) 签证权

　　如：期中支付证书签证权;最终支付证书签证权;竣工证书签证权;缺陷责任证书签证权

　　4) 协调管理权

　　主持召开工地会议，协调工程内部之间的关系;外部关系的协调由业主负责

　　二、承包人的主要合同责任：

　　1、承包人最主要的合同责任是保证工程的施工质量和工期(第8条)

　　2、接到中标通知后28天内提交履约担保(第10条)

　　3、对现场考察的内容规定(第11条)

　　4、对投标报价的完备性和正确性负责，报价中已包含能合理预见到的`风险费用，只有遇到除气候条件以外的其他不利的外部障碍和条件且这种障碍和条件是一个有经验的承包商不能合理预见到的，才可以索赔工期和费用(第12条)

　　5、根据监理工程师提供的书面原始测量资料对工程进行放线，并对其准确性负责。(第17条)

　　6、对施工现场的安全、环保负责(第19条)

　　7、工程移交前对工程、现场材料及尚未安装的工程设备负责照管(20条)

　　8、负责办理工程一切险、第三方责任险、施工设备险、职工人身意外险(第21-25条)(工程一切险、第三方责任险的保险范围参见培训教材后附录)

　　9、选择合理的运输线路，运输工具，运输方法，合理地分载，避免损害旧有道路和桥梁。(第30条)

　　三、质量管理

　　1、隐蔽工程覆盖前的检查和覆盖后重新剥开检查的规定(第38条)

　　2、监理工程师指令做合同规定之外的检查规定(第36条)

　　3、不合格材料和设备的拆运(第39条)

　　四、进度管理

　　1、暂时停工的规定(第40条)

　　2、工期延长的规定、承包人延期申请与监理受理程序(第44条)

　　3、交工验收和交工证书(第48条)

　　1) 交工验收程序、条件

　　2) 费用承担

　　4、缺陷责任期(第49条)

　　1) 缺陷责任期开始时间

　　2) 承包人在缺陷责任期内的责任

　　3) 缺陷修复费用的分担

　　4) 缺陷责任证书的法律意义(第61条)

　　五、费用管理

　　1、计量的相关规定(第55、56、57条)

　　1) 对清单所列工程量的2种规定

　　2) 对清单细目漏报单价或总额价的规定

　　2、支付证书与帐单

　　1) 期中支付证书(开具证书的程序、条件)

　　2) 最终支付证书(最终支付证书生效日为承包合同终止的标志)

　　3) 帐单是承包人提交监理工程师的，包括月结帐单(月支付申请报表)

　　交工结帐单、最后结帐单、清帐书

工程资料的合同12

　　甲方：______项目部

　　乙方：__________

　　甲方承包位于的工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：______

　　一、承包方式

　　甲方以单价计价（建筑面积）的方式将本工程技术资料交由乙方编制和整理。

　　二、承包内容

　　包括但不限于以下内容：______

　　1、工程保证资料、管理资料、施工资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档；

　　2、负责本工程所有建筑材料实验送检（主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验等），整理、归档实验检测报告和材料；

　　三、承包价格

　　以该工程建筑面积（平方米）每平方米1。5元计算（税后价），已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。

　　四、付款方式

　　经双方协商一致，乙方同意甲方按工程进度分期付款如下：______

　　1、本合同生效且常驻工地的资料员到工地开始工作后，向乙方按月支付工资元；

　　2、基础验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的30%；

　　3、主体验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的50%；

　　4、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的10%；

　　5、竣工验收资料备案完成（包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案）且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费，如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案，则甲方在竣工验收四个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。

　　6、本工程施工工期为15个月，如工期延期，由甲方另行支付现场资料员工资计每月元。

　　五、甲方义务

　　1、为乙方配备电脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等；

　　2、为乙方现场资料员提供中餐伙食；

　　3、乙方外出送检材料时，为乙方提供交通方便，并支付送检材料运输费。

　　4、沟通协调乙方与监理、建设单位之间的关系。

　　六、乙方义务

　　1、配备一名资料员驻守工地现场办公。驻工地资料员应当相对稳定，未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员；

　　2、保证所有资料、半成品试验及时到位，与工程进度同步进行，不得因材料实验、资料的原因影响材料的'使用及工程进度；

　　3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度，按照本合同的约定完善资料的编制整理；

　　4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令，负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作；

　　5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作；

　　七、合同变更和终止

　　1、除出现本合同约定解除的情形外，未经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或者解除本合同；

　　2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求，若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改，甲方有权单方解除本协议。

　　3、工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动终止。

　　八、不可抗力

　　因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的，该方在履行合理通知义务后，可依法主张免责。

　　十、争议解决

　　本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。

　　十一、合同生效

　　本协议一式两份，甲，乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方（签字）：______

　　乙方（签字）

　　______年______月______日

工程资料的合同13

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　1、承包事项：

　　2、承包方式：平米包干，元2，总建筑面积为： 2，总价款为：元。大写：。

　　3、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直至竣工。

　　4、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承担。

　　5、工作分工

　　乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

　　①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。

　　③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

　　④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

　　6、结算

　　地下室顶板结构封顶后付全部资料费的`30%，主体结构封顶后付全部资料费的40%，竣工验收备案后付全部资料费的30%。

　　7、资料整理要保证验收合格。

　　8、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程资料的合同14

　　一、合同法对合同的定义：

　　合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

　　二、合同的订立

　　1、合同订立的形式：

　　1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式

　　法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)

　　2、合同订立的方式：

　　要约——承诺的方式

　　1) 要约的概念——希望和他人订立合同的意思表示

　　2) 要约的特征：(以此判断是否构成为要约)

　　a)内容具体确定

　　b)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束

　　3)要约的生效——要约到达受要约人时生效

　　4)要约撤回——要约生效前可以撤回

　　5)要约撤销——要约生效后但受要约人未作出承诺前

　　6)要约失效：

　　a)拒绝要约的通知到达要约人

　　b)要约人依法撤销要约

　　c)承诺期限届满，受要约人未作出承诺(为新要约)

　　d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)

　　7)要约邀请——希望他人向自己发出要约的意思表示

　　合同法规定：寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请

　　8)承诺的概念——受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)

　　9) 承诺的'特征：

　　a) 承诺的内容应当与要约的内容一致

　　b) 承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出

　　c) 承诺应当在要约规定的期限内到达要约人

　　3、合同内容一般应包括的条款：(参见合同法第十二条)

　　4、合同成立的条件：(合同关系生效)

　　1) 承诺生效时合同成立

　　2) 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当时人签字或者盖章时生效

　　3) 采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。

　　4) 采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

　　三、合同的效力

　　1、合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)

　　1) 依法成立的合同，自成立时生效;

　　2) 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定;

　　3) 附生效条件的合同，自条件成就时生效;

　　4) 附生效期限的合同，自期限届至时生效。

　　2、有效合同——依法订立的合同，有效应具备的要件为：

　　1)主体合格

　　2)内容合法

　　3)代理有效

　　4)程序和形式合法

　　3、无效合同的五种情形：

　　1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

　　2) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

　　3) 以合法形式掩盖非法目的;

　　4) 损害社会公共利益;

　　5) 违反法律、行政法规的强制性规定。

　　4、可撤销合同

　　1) 因重大误解订立的;

　　2) 在订立合同时显失公平的

　　3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立的合同

　　5、效力待定合同

　　1) 无权代理、越权代理订立的合同

　　2) 限制行为能力人超越其行为能力订立的合同

　　3) 无处分权人处分他人财产

　　6、无效合同的确认及其法律后果：

　　1) 无效合同的最终确认权归法院或仲裁机构

　　2) 合同确认为无效，则无效合同自始自终无效

　　3)法律后果为返还财产、赔偿损失、追缴财产

　　7、可撤销合同在撤销前应按有效对待，一旦被撤销则等同于无效合同，撤销权人应在自知道或理应知道撤销事由之日起一年内行使，利益受损害的一方为拥有撤销权。未经当事人请求，法院和仲裁机构不能主动撤销合同。

　　8、无效免责条款

　　提供格式化条款的一方如果免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。

　　格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释，格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

　　四、合同的履行

　　1、合同履行的原则

　　1) 全面履行原则

　　2) 诚实信用原则

　　3) 守法原则

　　2、抗辩权

　　1) 先履行抗辩权(不安抗辩权)

　　2) 同时履行抗辩权

　　3) 后履行抗辩权

　　3、代位权

　　4、撤销权

　　五、合同的变更和转让

　　1、合同变更的概念——指对合同的内容进行调整或改变，而主体关系不变。

　　2、合同变更要当事人协商一致;法律、行政法规要求要办理批准、登记手续的要遵照其规定。

　　3、合同转让——指合同主体关系的改变(既合同的权利、义务关系的改变)

　　六、合同的解除与终止

　　1、合同终止的七种情形：

　　1) 债务已经按照约定履行;

　　2) 合同解除;

　　3) 债务相互抵消;

　　4) 债务人依法将标的物提存;

　　5) 债权人免除债务;

　　6) 债权债务同归于一人;

　　7) 法律规定或当事人约定终止的其他情形。

　　2、合同解除的方式：(由合同当事人一方或各方解除合同)

　　1) 协议解除 (当事人协商一致可以解除合同)

　　2) 约定解除 (根据事先订立的合同，约定解除合同的条件，条件满足时拥有解除权人可以单方面解除合同)

　　3) 法定解除 (当事人根据法律规定的解除合同的条件单方解除合同)

　　3、法定解除的五种情形：

　　1) 因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

　　3) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

　　5) 法律规定的其他情形。

　　七、违约责任

　　1、违约的概念——当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的构成违约

　　2、承担违约责任的方式：

　　1) 继续履行

　　2) 采取补救措施

　　3) 赔偿损失

　　4) 支付违约金或没收定金双倍返还定金等

　　3、违约责任的免除——因不可抗力导致当事人违约的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

　　4、不可抗力——是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

　　八、合同争议的处理

　　1、合同争议处理的方式：

　　1)和解(协议)

　　2)调解

　　3)仲裁(一裁终局)

　　4)诉讼(二审为终审)

　　2、合同纠纷仲裁的原则：

　　1) 自愿仲裁原则

　　2) 公平原则

　　3) 独立仲裁原则

　　4) 一裁终局原则

　　4、仲裁程序：

　　1) 仲裁申请和受理

　　2) 组织仲裁庭(由3名或1名仲裁员组成)

　　3) 开庭和裁决(以不公开为原则)

　　九、合同的鉴证、公证

　　1、合同鉴证——一般由合同的签定地或履行地的合同管理机关进行

　　2、合同公证——由公证处进行

　　3、合同鉴证与公证除法律规定必须进行的以外，一般合同实行自愿原则。

工程资料的合同15

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：东营东街村民1#2#住宅楼

　　2、工程地点：鹿泉市寺家庄镇东营东街红旗大街西侧

　　3、工程结构：剪力墙结构

　　4、结构层数：地下两层，地上二十七层甲方承包的东营东街村民1#2#住宅楼工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料、安全资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：

　　二、承包方式：甲方以包干的方式将东营东街村民1#2#住宅楼工程技术资料、安全资料交由乙方编制和整理并竣工备案。

　　三、承包内容：工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档(承包的分项工程为：土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆工程、保温工程、桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯等资料，乙方负责最后的归总备案)，各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令的传递与落实、回复。本工程所有建筑材料检测实验(主要包括：钢材、水泥、管件、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验;水、电检查、主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验)，以及各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料汇总整理，与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。

　　四、承包单价：按本工程实际建筑面积.2元/平方计算，上述承揽内容中。如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为，一经发现，甲方有权给予经济处罚，并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力。

　　五、付款方式：该工程无预付款。主体施工到五层验收合格，资料同步完成经验收合格，支付监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的%;以后主体每七层完工验收合格、资料同步完成经验收合格，支付监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的%;主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格，由监理、建设单位认可后乙方资料款付至%，安装工程施工到五层支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%;以后安装工程每七层付一次支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%，竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，由监理、建设单位及相关职能部门认可后乙方资料款付至%，竣工验收资料备案完成后，乙方资料款付至%，(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)，余下%一年内无问题一次性付清。

　　六、甲方责任：

　　1、为乙方提供办公所需设备，电脑、打印机、复印机、办公桌椅、资料柜、订书机、、打印复印纸张、订书钉、壁纸刀、胶水、资料盒。

　　2、提供乙方完整的设计图纸(一套)及设计变更资料。

　　3、协助乙方收集本工程所需的所有材料的出厂合格资料及相关手续。

　　4、甲方协助乙方材料取样、试件的取样，试块的制作、拆模与养护工作。

　　七、乙方责任：

　　1、保证所有资料、半成品试验及时到位，与工程进度同步进行。不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。

　　2、资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

　　3、资料软件有乙方承担。

　　4、认真落实资料收集整理、归档的相关制度，完善资料的分类管理。

　　5、及时传达政府职能部门的.有关指示、指令。负责与检测中心、监理单位及建设单位的联络及相关工作。

　　6、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作。