标准设计合同

时间：2023-04-16 10:09:12 其他合同范本我要投稿

标准设计合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的标准设计合同，希望能够帮助到大家。

标准设计合同

标准设计合同1

　　甲方：

　　身份证：

　　乙方：

　　身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约____平方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数：____天，雨天顺延。

　　第二条工程价款

　　工程价款按照每平方米____元包工计算（大写）________元，以实际测量面积计算。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工____天内付工程款____，施工完成后再付款____，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：____年____月____日前结算清楚工程的余款。

　　第五条工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条工程验收

　　双方按本合同第三条约定的'验收标准进行验收。

　　第七条其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

　　第八条违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　签约日期：____年____月____日

标准设计合同2

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　合同编号：___________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：_________

　　发包人：____________

　　设计人：____________

　　签订日期：___________

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局监制

　　二0xx年三月

　　发包人：______________________________

　　设计人：______________________________

　　发包人委托设计人承担______________________工程设计，工程地点为______________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2 发包人提交的基础资料

　　2.3 设计人采用的主要技术标准是：__________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1 合同书

　　3.2 中标函（文件）

　　3.3 发包人要求及委托书

　　3.4 投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　______________________________________________________

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　______________________________________________________

　　第七条费用

　　7.1 双方商定，本合同的设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计____________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2 设计人提交______设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计___________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计___________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。

　　8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1 发包人责任

　　9.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的`劳动保护装备。

　　9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2 设计人责任

　　9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2 、9.1.4、9.1.5

　　规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2 设计合理使用年限为___________年。

　　9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的___________%.

　　9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目

　　开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第___________种方式解决：

　　（一）提交___________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人___________份，设计人___________份。

　　12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：设计人名称：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　项目经理：（签字）项目经理：（签字）

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　建设行政主管部门备案：鉴证意见：

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：经办人：

　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日

标准设计合同3

　　委托方：____________

　　设计方：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程地点：__________________

　　2.建筑面积：__________________

　　3.使用性质：__________________

　　4.房屋结构：__________________

　　二、设计程序

　　1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积___元计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)____元计取，设计费总计_____元。

　　2.设计协议签订后，即由______与乙方方案设计定金为总设计费的____%，即______元。

　　3.乙方在收到____提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在___天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由____审阅。

　　4.在____确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后，乙方在___天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

　　5.施工图由____负责确认，确认后____在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%___元。

　　6.____如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图__元)。现____要求绘制部位效果图___张，总计___元。

　　7.施工图由____签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8.其它约定：

　　三、双方责任

　　一____责任：

　　1. ____保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2.在合同履行期间，____要求终止或解除合同，____应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还____已付的定金；已开始设计的，____应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途____提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4.对未经____确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5.施工中，____要求更改设计图纸必须经乙方同意。如提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而____执意要改的，其一切后果均由____自负。

　　6. ____有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，____对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8.凡____在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为____对设计图纸的`签收

　　和确认。

　　二乙方责任：

　　1.乙方按本合同约定向____交付设计文件。

　　2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4.乙方负责向____施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它

　　1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的形的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2.凡本设计在实施前____或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。____或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3.如本设计项目非本公司施工的，由于____所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，____区内____应支付乙方_____元次的外出费，____区外____应支付乙方_____元次的外出费，____承担交通费及旅差费。

　　4.对提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如____要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请_____人民法院解决。

　　6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　____名称(盖章)：_________电话：___________________

　　乙方名称(盖章)：_________电话：___________________

　　签订日期：________年____月____日________年____月____日

标准设计合同4

　　委托方（甲方）：_________

　　设计方（乙方）：_________

　　经甲，乙双方协商一致，就有关委托设计商标事宜达成如下合同，双方共同遵守。

　　一、甲方委托乙方设计使用在_________商品的商标一套（包括中，英文名称和图形），商标设计稿必须经甲方书面确认定稿。商标要求美观，实用，并能够核准注册。

　　二、甲方支付给乙方设计费________元，自本合同签订之日起_____日内预付乙方_____％，商标定稿后_____日内支付另_____％。

　　三、甲方商标定稿后，委托乙方代理注册申请。注册申请费用由甲方承担，查询费用由乙方承担。

　　四、甲方商标若未能注册成功，乙方免费再为甲方重新设计，并免费为甲方代理注册申请（规费仍需甲方承担），直至注册成功。若商标未能注册成功，乙方不承担甲方由于使用该商标造成的损失。

　　五、本合同一式二份，甲，乙双方各持一份。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签）：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

标准设计合同5

　　上海项目名称

　　规划至建筑扩初阶段设计合同

　　[合同编号：No.]

　　甲方：

　　乙方：

　　签约时间：年月日

　　第一章项目概况第二章设计内容

　　第三章设计费用及付款程序第四章第五章第六章第七章第八章第九章甲方义务乙方责任

　　停建、缓建及合同终止争议解决方式其它说明

　　与设计相关的合同附件

　　第一章项目概况

　　1 项目名称：项目名称

　　2 项目地点：上海区，东至，南至，西至，北至

　　3 项目规模：项目用地面积平方米，住宅及地下建筑面积平方米，配套及商业面积平方米，幼儿园面积平方米（此处可根据项目情况增加其他设施的描述，本括号内文字正式文本中不得出现）。总建筑面积：平方米。

　　4 产品类型：容积率为约的建筑类型产品住宅区，容积率为的商业区。(可根据项目具体情况增加其他业态描述，本括号内文字正式文本中不得出现)

　　第二章设计内容

　　1 2 3 45

　　6 以上各阶段设计内容所规定的.范围及及成果要求详见本合同附件一《项目名称项目建筑设计任务书》 7 设计依据：

　　7.1 本合同所规定的内容。

　　7.2 甲方所提供的地块测量图以及相关政府批准文件。

　　8 本工程设计图纸的编制方法，应以《上海市设计文件编制标准》为标准。 9 设计规范和规定应符合中华人民共和国上海市有关设计规范和设计规定。 10 采用中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图。平面以毫米为单位，

　　立面以米为单位。

　　第三章全程设计费用及付款程序

　　本工程设计费用经双方友好协商，明确为：高层住宅单价：元/平方米；配套及商业单价元/平方米；幼儿园单价: 元/平方米；地下车库单价：元/平米，含围墙、门卫、各类出入口；附属地下室等不再另行计费；按下表估算，总设计费定为人民币万元，大写元整。凡乙方按合同规定提供之设计文件不另行计费。（详见附表）

　　(可根据项目实际建筑类型及收费分类进行表格制作，本括号内文字正式文本中不得出现) 1 付款阶段：

　　1.1 本合同生效后15个工作日内，甲方应向乙方支付总设计费用总额的

　　10%，为万元（大写：元整），作为合同定金。

　　1.2规划设计工作完成，并获得政府批复或甲方认可后，15个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的10%，支付依据按照分期完成实际工作量。

　　1.3 方案设计完成并经过政府审批后15个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的30%，支付依据按照分期完成实际工作量。

　　1.4 扩初设计完成并经过政府审批后15个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的30%，支付依据按照分期完成实际工作量。

　　1.5 乙方交付施工用详图及审核意见后，完成外立面材料部品封样且全套施工图并通过审图公司审查后15个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的20%，支付依据按照分期完成实际工作量

　　1.6 工程竣工，并通过政府验收前办理合同结算，结算完成后15个工作日内，甲方付清余款。

标准设计合同6

　　订立合同双方：

　　建设单位：_____，以下简称甲方;

　　设计单位：_____，以下简称乙方;

　　经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料的准确性负责。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

　　6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的'数量和交付办法

　　本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。

　　第七条其它

　　第八条效力

　　本合同自___年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

标准设计合同7

　　订立合同双方：

　　建设单位：____，以下简称甲方;

　　设计单位：____，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的.定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其它_________。

　　本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

标准设计合同8

　　甲方：乙方：

　　合同订立时间：合同订立地点:

　　本合同甲方委托乙方进行智能化系统的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同信守。

　　一、设计服务内容

　　乙方向甲方提供智能化系统的技术服务。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段，分别提供相应的设计文件(具体见第四条)。智能化工程的子系统可根据工程的具体需求，在下列系统中选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。

　　智能化系统的具体内容：

　　信息设施系统：综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、电话交换系统等。

　　建筑设备管理系统：BA系统、智能照明系统。

　　公共安全系统：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。

　　音视频系统：会议系统、广播系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。

　　机房工程：机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。

　　其他专有系统：如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。

　　二、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式

　　技术服务分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递

　　交甲方，并经甲方审核通过后。当次设计服务完成。

　　1、按年收费方式

　　智能化设计服务费用：设计费用按年设计的建筑总面积收费，分为三档收费。①20万平方米以下，1元/平方米(12万/年为最低年费，)。②20-50万平方米，0.85元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上，0.75元/平方米，(40万/年为最低年费)。

　　智能化施工投标费用：按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费，1000万以下1万/次。20xx万以上1.8万/次。

　　设计费支付：合同签订生效后一周内，甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%，甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%，甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。

　　2、按次收费方式

　　智能化设计服务费用：设计费用按建筑面积收费。收费标准为1.2元/平方米。2万元为最低收费。

　　智能化施工投标费用：按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作，按投标造价收费。1000万以下1.2万/次。20xx万以上2万/次。

　　设计费支付：协议签订后，甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清，甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后，当天内付清。

　　三、甲方应向乙方提供的资料、文件及相关信息

　　1、规划设计

　　需提供项目的名称、地点、规模、用途、业主要求、建筑平面图纸等基本项目信息。具体见附表一。

　　2、方案设计

　　除规划设计提供资料外，还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对方案设计的要求。具体见附表二。

　　3、施工图设计

　　除规划设计、方案设计提供的资料外，还需提供各会议室装饰图包含：顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。

　　4、施工投标

　　招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。

　　四、乙方应向甲方设计资料及文件

　　1、规划设计

　　提供规划设计文件。

　　2、方案设计

　　总述：方案书的总体概述。设计目标、设计亮点、设计重点、管理模式设计等。

　　设计方案书：各系统需求分析、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。

　　设计概算：各系统的设计概算表及系统造价汇总表。

　　设计图纸：各系统的系统原理图。

　　3、施工图设计

　　施工说明

　　信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统：各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。

　　音视频系统：系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。

　　机房工程：机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。

　　全部智能化系统技术参数要求。

　　全部智能化系统拟定的设备清单及预算。

　　4、投标文件

　　商务部分：设备成本核算、资格文件等

　　说明：投标所需的授权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备成本核算。

　　技术部分：招标文件及评分办法要求的施工组织设计、合理化建议、售后服务及培训措施、设计方案书等。

　　五、设计进度

　　针对具体的每个设计项目，设计进行前，甲乙双方需商定设计完成的具体时间。如无特殊要求，按以下的时间进行。

　　1、规划设计

　　乙方收到甲方的正式规划设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。

　　2、方案设计

　　乙方收到甲方的方案设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部方案设计。

　　3、施工图设计

　　乙方收到甲方的施工图设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。

　　4、投标文件

　　乙方收到甲方的投标文件制作请求及甲方需提供的相关信息已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。

　　六、设计质量

　　1、设计的质量目标为：满足国家规范的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。

　　2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、音视频系统、机房工程五个部分进行专业划分，根据每个工程的具体需求，提供具有相应资格的项目设计负责人、设计工程师。组成设计小组，按专业进行各系统的专项设计。

　　3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用适宜的产品进行设计。

　　4、在设计的规划设计、方案设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术手段和甲方做设计沟通，及时了解甲方的实际设计需求，并按讨论结论完成的设计。避免设计的偏离。

　　5、乙方所有设计文件完成后，需经乙方总师办组织的内审通过后，方可递交甲方。

　　6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收标准及方式进行考核。

　　七、设计验收标准及方式

　　设计的验收根据每个设计项目及设计阶段的`不同设计要求来进行。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格，并提交设计验收记录(具体见附表四、五、六)。

　　甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收，并提出验收意见。也可自行进行，在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的建议对设计进行调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。

　　八、甲方责任

　　1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

　　3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量，向设计方酌情支付赶工费。

　　九、乙方责任

　　1、乙方应按现行相关的国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　2、乙方设计的主要设计依据有：

　　《智能建筑设计标准》GB/T50314-20xx

　　《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

　　《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx

　　《综合布线系统工程验收规范》GB50312-20xx

　　《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

　　《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-1997

　　《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

　　《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

　　《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-20xx

　　《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-20xx

　　《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-20xx

　　《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx

　　《银行营业场所透明防护屏障安装规范》GA518-20xx

　　《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998

　　《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》GA576-20xx

　　《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-20xx

　　《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20xx

　　《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx版)

　　其他国家现行的相关规范、标准

　　3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。

　　4、乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用)，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

　　十、保密责任

　　甲方：

　　1、保密内容：本设计合同内容。

　　2、涉密人员范围：参与合同签订的相关人员。

　　3、保密期限：合同鉴定至合同有效期。

　　4、泄密责任：承担因泄密导致的乙方损失。

　　乙方：

　　1、保密内容：设计项目的名称、地点、需求、业主负责人等相关项目信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。

　　2、涉密人员范围：参与设计服务的全?咳嗽薄?

　　3、保密期限：甲方设计信息递交乙方后至项目实施结束。

　　4、泄密责任：承担因泄密导致的甲方损失。

　　十一、违约责任

　　1、在合同履行期间，甲方单方面要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按设计费的一半支付;超过一半时，按设计费用的全部支付。

　　2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

　　3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失，乙方除负责采取补救措施外，还需承担损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

　　4、由于乙方自身原因，延误了按项目规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，乙方向甲方支付该项目应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。

　　5、合同生效后，乙方单方面要求终止或解除合同，乙方应支付合同总价20%的补偿金。

　　十二、其他

　　1、设计过程中，甲方若需乙方派人同业主进行技术交流或讲标等现场服务，需按次及人数支付相应的费用。

　　2、乙方施工图设计完成，质量验收合格，递交甲方后，即为本次设计完成。设计工作完成，甲方中标后，要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协。

　　3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均在互谅互让的基础上进行协商，协商不成的双方提交常州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

　　6、本合同经双方签章后生效。

　　7、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

标准设计合同9

　　关于装修，其中这个修字演变到如今应该说已经没有修理的意思了，可以说其中应该有修造、修饰的意思。人们所说的装修就是装潢，装潢和装修应该是一个概念。下面是小编为你带来的装饰装修设计合同标准范本，欢迎阅读。

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、设计工程概况

　　1.设计工程名称：

　　2.设计工程地点：

　　3.设计工程面积约：XX平方米

　　4.设计工程范围：

　　二、设计时间

　　1.设计期限：

　　设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的`时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2.设计交图步骤及时间：

　　（1）甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。

　　（2）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币（按以上2（1）支付的人民币定金自动转为首期设计费）乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。

　　（3）甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。

　　（4）甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。

　　（5）工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。

　　三、提交成果

　　序号

　　图纸名称

　　份数

　　内容要求

　　提交时间

　　1 装修设计方案图 1套

　　平面、天花、主要立面、效果图、 20xx年 X月X 日前

　　2装修施工图 2套

　　平面、天花、立面、剖面、大样、 20xx年 X月X 日前

　　备注

　　1、《装修施工图》为AUTOCAD文件且应达到施工队依图施工之深度，效果图张数双方协商；

　　2、上述设计成果应提交打印文档一份。

　　四、双方责任

　　1.甲方应按合同规定及时支付设计费。

　　2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更（除了合理的变更）甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

　　3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

　　4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

　　5.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

　　7.若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

　　8、乙方履行了本合同所规定的义务后，甲方向乙方支付剩余设计费人民币20xx元。

　　9、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

　　五、设计费金额、支付时间与方式

　　1.设计费总额：人民币￥元（）

　　2.支付时间：

　　（1）双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币￥元。（-）；

　　（2）甲方支付第一期的设计费即人民币￥元。（-）；

　　（3）甲方支付第二期的设计费即人民币￥元。（-）；

　　（4）甲方支付第三期的设计费即人民币￥元。（-）；

　　（5）若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方；乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。

　　3.支付方式甲，乙双方共同协商支付方式。

　　六。违约责任和争议的解决

　　1.甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。

　　2.合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方（不可抗力除外）

　　3.甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。

　　七、合同效力

　　本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止 .

　　甲方（签字盖章）

　　电话：

　　乙方（签字盖章）

　　电话：

　　合同签订时间：20xx年月日

标准设计合同10

　　委托方：_______（以下简称甲方）

　　受托方：_______（以下简称乙方）

　　甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、设计工程概况

　　1、设计工程名称：

　　2、设计工程地点：

　　3、设计工程面积约：平方米

　　4、设计工程范围：

　　二、设计时间

　　1、设计期限：

　　设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2、设计交图步骤及时间：

　　（2）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币（按以上2

　　（1）支付的'人民币定金自动转为首期设计费）乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。

　　（3）甲方确认立面方案、天花方案即支付

　　第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。

　　（4）甲方签字确认设计施工图后即支付

　　第三期设计费人民币，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。

　　（5）工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。

　　三、提交成果

　　序号

　　图纸名称

　　份数

　　内容要求

　　提交时间

　　1 装修设计方案图 1套

　　平面、天花、主要立面、效果图、________年____月____日前

　　2装修施工图 2套

　　平面、天花、立面、剖面、大样、________年____月____日前

　　备注

　　1、《装修施工图》为ACAD文件且应达到施工队依图施工之深度，效果图张数双方协商；

　　2、上述设计成果应提交打印文档一份。

　　四、双方责任

　　1、甲方应按合同规定及时支付设计费。

　　2、甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更（除了合理的变更）甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

　　3、甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

　　4、乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

　　5、乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

　　7、若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

　　8、乙方履行了本合同所规定的义务后，甲方向乙方支付剩余设计费人民币元。

　　9、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

　　五、设计费金额、支付时间与方式

　　1、设计费总额：人民币元

　　2、支付时间：

　　（1）双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币元。

　　（2）甲方支付

　　第一期的设计费即人民币元。

　　（3）甲方支付

　　第二期的设计费即人民币元。

　　（4）甲方支付

　　第三期的设计费即人民币元。

　　3、支付方式甲，乙双方共同协商支付方式。

　　六、违约责任和争议的解决

　　1、甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。

　　2、合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方（不可抗力除外）

　　3、甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。

　　七、合同效力

　　本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止、

　　甲方（签字盖章）________________

　　电话： ________________

　　乙方（签字盖章） ________________

　　电话： ________________

　　合同签订时间：_______年______月____日

标准设计合同11

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　合同编号：_________(由设计人编填)

　　设计证书等级：_________

　　委托方：_________

　　设计方：_________

　　委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。

　　1.2 国家及地方有关规划设计管理法规和规章

　　1.3 规划项目批准文件

　　1.4 其他：_________

　　第二条设计依据

　　2.1 委托方给设计方的委托书或设计中标文件

　　2.2 委托方提交的基础资料

　　2.3 设计方采用的主要技术标准是：

　　□《城市规划编制办法》

　　□《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)

　　□《村镇规划标准》(GB50188-93)

　　□《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)

　　□《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)

　　□《武汉市城市建筑规划管理技术规定》

　　□《武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》

　　其他：_________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1 合同书

　　3.2 中标函(文件)

　　3.3 委托方要求及委托书

　　3.4 投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)

　　名称：_________

　　规模：□用地_________□人口_________□其他_________

　　阶段：□区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他

　　设计内容：_________

　　第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

　　□地形图纸_________(比例尺_________)

　　□地形图电子文件(□光盘□软盘)

　　□其它资料_________

　　□时间_________

　　第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间

　　□蓝图_________套

　　□彩图_________套

　　□说明书或文本_________套

　　□时间_________

　　第七条费用

　　7.1 根据本合同第1.1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_________万元。

　　7.2 双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1 本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　8.2 设计方提交_________设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元;之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_________%，计_________万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。

　　8.3 费用支付方式，经双方协商为：_________。

　　第九条双方责任

　　9.1 委托方责任

　　9.1.1 委托方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。委托方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;委托方交付上述资料及文件超过规定期限 15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的'时间。

　　9.1.2 委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。

　　9.1.3 在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费;不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4 委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5 委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。

　　9.1.6 委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。

　　9.1.7 委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8 设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

　　9.1.9 承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

　　9.2 设计方责任

　　9.2.1 设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、

　　9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2 设计合同有效年限为_________年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。

　　9.2.3 设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。

　　9.2.5 由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6 合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。

　　9.2.7 设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条争议解决方式

　　11.1 本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。

　　11.2 当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_________种方式解决：向武汉仲裁委员会申请仲裁;向_________人民法院提起诉讼。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1 委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2 设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。

　　12.3 委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.5 本合同双方签字盖章即生效。一式四份，委托方二份，设计方二份。

　　12.6 本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

标准设计合同12

　　发包方（甲方）：_________

　　承包方（乙方）：_________

　　资质等级：

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：_________

　　2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容：_________

　　3、工期：_________

　　4、工程质量标准：_________

　　5、工程造价：_________

　　6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如

　　未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签，甲方应在签时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给

　　对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。；

　　2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿

　　对方相应的经济损失；

　　4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10、合同争议的.解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　1、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向合同签订地人民法院起诉。

　　11、其他具体规定

　　1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，

　　甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________元（此费用不在工程价款内）；

　　2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，

　　甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

　　12、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签

　　（盖章）后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、合同履行完后自动终止。

　　4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签）：

　　乙方代表（签）：__________________

　　签约日期：_________年_________月_________日

　　签约地点：_________

标准设计合同13

　　委托方（甲方）：______

　　设计单位（乙方）：______

　　现甲方委托乙方进行室内装饰项目的设计工作，为保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国合同法》和国务院颁发的《建设工程勘察设计合同》、《中华人民共和国消费者权益保护法》，以及其它有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，经协商签订本合同，甲乙双方共同遵守。

　　一、甲方委托乙方设计内容及费用：

　　工程项目：______

　　建筑室内面积：M2收费标准：/ M2室外花园面积：M2收费标准：/ M2预计设计费：元（以上设计费用不包含消防审批出图）注：

　　二、甲方应在年月日前向乙方提交以下设计基础资料。

　　（1）原建筑平面蓝图及现场尺寸。

　　（2）其它补充材料。

　　三、设计工作

　　1、在本合同生效之日起，乙方在天内完成本项目的所有施工图设计工作。

　　2、在年月日之前，乙方完成设计图扩初部分出图工作。

　　3、在施工图扩初方案经甲方审批通过并在乙方接到书面批复意见后天内完成确定的全部施工图（扩初加节点大样）。

　　4、由于甲方原因造成设计方案返工，每重做一轮方案，应另行支付乙方本工程设计费的50%。甲方要求中途停止设计，应及时通知乙方，并付清相应阶段的设计费。

　　5、乙方应根据甲方书面要求对设计进行调整，但甲方应提前七天通知乙方，并给乙方合理的设计周期，若工作量变化较大，则双方应协商后适当延长设计周期。

　　6、设计制作总工期天作为乙方的总控制进度，若由于甲方原因造成周期延长，则乙方总控制进度相应延长。

　　7、乙方的每一程序设计制作均以书面确认书形式报与甲方批复并签字认可，方可进行下一程序。若甲方在收到乙方确认书起七日内未作批复，则表示默认该方案。

　　四、乙方按上级规定标准收取设计费，具体如下：

　　1、签定合同即支付50%设计定金。

　　2、平面方案及效果图方案确定即支付30%设计费。

　　3、整套施工图完成交底即支付10%设计费。

　　4、施工进度现场跟单结束即支付剩余10%设计费

　　5、甲方提取全部的施工图时需付清余款，乙方拒绝甲方以任何理由先取图后付款；

　　6、由于甲方原因停止设计，按已完成的设计进度收费。甲方如需乙方编制预算或出效果图则另行收取：预算：效果图（制作费）：

　　五双方职责：

　　（一）甲方：

　　1、按时向乙方提供本工程设计所需基础资料；

　　2、按时答复乙方设计内容的认可意见并签字，按时支付合同规定的各阶段设计费；

　　3、维护乙方的.成果，不得擅自修改、转让他方重复使用；

　　4、设计阶段完成后，负责设计文件的审批及有关工作。

　　（二）乙方：

　　1、按时交付符合合同和规范要求的设计施工图纸：施工图纸（A3）共计甲方另需增加份数，乙方核收增加份数的成本费（每份元）；

　　2、对施工图进行一次性技术交底（具体时间双方商定），（如需现场施工跟单，跟单次数及相关费用另计），参加竣工验收；

　　3、在施工过程中，设计人员应及时做好施工配合工作。

　　六甲方违约责任：

　　1、甲方未按时提供设计基础资料，造成设计工作停工或窝工，应按照乙方的实耗工日增付费用，同时乙方设计进度向后顺延；

　　2、由于计划变更或其他原因不履行合同时，无权请求返还定金，并就支付乙方已完成部分工作相应的费用后，合同相应失效；

　　3、设计过程中甲方变更设计原则和基础资料或因提供的基础资料有误造成设计停工、返工或需重作设计时，甲方应增补设计返工费或结清原合同规定的已完成设计工作的设计费，另行签订。

　　七乙方违约责任：

　　1、乙方未按合同规定按期向甲方提交设计图纸，应偿付逾期违约金。

　　2、乙方由于设计严重错误，造成重大质量事故，应部分或全部扣罚与该部分相当的设计费，并应负责完成补救设计；

　　3、单方面解除合同，应双倍返还定金给甲方。

　　八本合同经双方代表签字后即生效

　　完成合同所规定各项内容后即自动失效。

　　九本合同一式份，甲乙双方各执份。

　　本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：_______（签章）

　　负责人：_______地址：_______电话：_______传真：_______

　　签订日期：_______年_______月_______日

标准设计合同14

　　甲方：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　现住址：

　　工程地址：

　　乙方：________________装饰工程有限公司

　　联系电话：

　　营业执照号：

　　资质证号：

　　地址：

　　法人代表：

　　兹有甲方委托乙方承担______________装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：

　　第一条设计工作概况

　　1.1设计工作流程（附件）

　　1.2设计收费标准及工作范围表（附件）

　　第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：

　　第一阶段：方案设计

　　2.1.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等），乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：

　　①效果图________张；

　　②平面结构图________张；

　　③天花平面图________张；

　　④平面布置图________张；

　　⑤地面材质图________张；

　　⑥主要材料清单。

　　2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；

　　2.1.3若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可；

　　2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可；

　　2.1.5设计周期：________天。即________年____月____日至________年____月____日。

　　第二阶段施工图绘制

　　2.2.1在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;

　　2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；

　　2.2.3施工图绘制周期，签订施工合同后________天。

　　第三条设计费支付方式：

　　3.1乙方按套内面积___________平方米，每平方米________元收取设计费，总设计费人民币大写____________元，小写￥__________元。

　　3.2付款方式：

　　3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：________________元；（注：若总设计费的60%总金额少于________________元的，则该订金为________________元，且则须一次性付清）

　　3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。

　　第四条双方的权利与责任：

　　4.1甲方

　　4.1.1确定一名甲方代表________________，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认；

　　4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为__________元。）

　　4.1.3配合施工图交底；

　　4.1.4配合材料的确定；

　　4.1.5参与竣工验收。

　　4.2乙方

　　4.2.1根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计；

　　4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料；

　　4.2.3根据甲方签认的`设计方案进行施工图绘制；

　　4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决；

　　4.2.5参与施工交底；

　　4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。

　　第五条违约责任

　　5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。

　　5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。

　　5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。

　　5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失

　　5.6由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。

　　第六条附则

　　6.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；

　　6.2本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　6.3本合同履行完后自动终止；

　　6.4双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

　　甲方（签字）：

　　__________年____月____日

　　乙方（盖章）：

　　签约代理人：

　　__________年____月____日

标准设计合同15

　　甲方：_____________________________

　　乙方：_____________________________

　　现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本协议，双方承诺信守执行：

　　一、委托事项

　　_______________________________________________________

　　二、付款方式

　　1.甲方需在协议签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。

　　2.设计完成后，甲方需在三天内签字或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。

　　三、设计的时间根据本协议附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在_____个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_______工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

　　四、知识产权约定

　　1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。

　　2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。

　　五、双方的权利义务

　　甲方义务：

　　1.甲方按照协议约定支付相关费用；

　　2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

　　甲方权利：

　　1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的`作品提出修改意见；

　　乙方义务：