安装合同

时间：2023-05-26 19:46:05 其他合同范本我要投稿

【精选】安装合同模板合集5篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的地位越来越不容忽视，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的安装合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【精选】安装合同模板合集5篇

安装合同篇1

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同》的相关规定，本着“诚实信用”的原则，经双方友好协商，现就乙方为甲方提供安装塔吊事宜达成如下协议，共同遵守：

　　一、乙方为甲方在拆装塔吊台，独立高度塔吊米。（具体技术参数依据塔吊使用说明书。）并在塔吊使用期间提供全时维修保养服务，提供维护人员及所有配件，钢丝绳由甲方提供。

　　二、工程时间：20xx年月日至工程完工。

　　三、拆装费用：（按一台塔吊的`拆装费用计）

　　四、维护费用：元。（按一台塔吊每月的维护费用计）

　　五、付款方式：拆装费在每台塔吊安装完成后支付，维护费用在每月月底支付。

　　六、付款方法：

　　付款时间双方共同协商确定，但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。

　　七、责任：

　　甲方：

　　1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。

　　2、组织工人配合乙方施工的进行。

　　3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。

　　4、介绍地下设施，汽车吊停放地点的地质情况。

　　5、协调各方面工作，做好安全技术交底工作。

　　乙方：

　　1、按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。

　　2、接到甲方维修通知，乙方必须在一小时安排维修人员到场维修。

　　3、乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。

　　4、参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。

　　5、乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理塔吊安装及检测等全部相关手续。

　　6、施工人员做好自我保护及其他人员的保护。

　　7、作业全程符合施工规范，高空作业按相关规范施工，杜绝违章作业、违章指挥，在施工中出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任，费用自负。

　　8、按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。

　　9、损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。

　　七、违约责任：

　　1、甲方违约，甲方一次性向乙方赔偿本安装工程款的10%。

　　2、乙方违约，如延误工期，每延误一天安装乙方赔偿甲方总工程款的10%；如中途不能进行安装，乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。

　　3、乙方未能在规定时间内及时到场提供维护服务，每次乙方向甲方赔偿人民币贰佰元。

　　八、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。（根据情况而定是否备案）

　　九、其它：

　　甲方：

　　法定代表人：

　　签约时间：乙方：法定代表人：年月日

安装合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：

　　第一条：工程承包范围

　　1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。

　　1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。

　　第二条：工程承包方式及合同单价

　　2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。

　　2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。

　　2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。

　　对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。

　　第三条：工程承包内容

　　乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：

　　母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

　　第四条：工期和工程进度

　　4．1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。

　　第五条：项目经理与技术负责人

　　5．1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭。

　　5．2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。

　　5．3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。

　　第六条：工程质量

　　6．1乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2%的经济处罚。

　　6．2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。

　　6．3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。

　　第七条：协作与配合

　　7．1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。

　　7．2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。

　　7．3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。

　　7．4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。

　　7．5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。

　　第八条：月计价（结算）及拨款

　　8．1本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10％作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。

　　计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。

　　8．2乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。

　　8．3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。

　　8．4为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。

　　8．5根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。

　　8．6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。

　　8．7根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。

　　8．8本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。

　　第九条：材料供应

　　9．1为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。

　　9．2用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。

　　9．3主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。

　　9．4乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。

　　9．5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。

　　9．6因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。

　　第十条：甲方责任

　　10．1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。

　　10．2负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。

　　10．3指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。

　　10．4负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。

　　10．5提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。

　　10．6负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。

　　10．7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

　　第十一条：乙方责任

　　11．1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。

　　11．2乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。

　　11．3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。

　　11．4严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。

　　11．5乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。

　　11．6乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度

　　11．7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。

　　11．8按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。

　　11．9负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。

　　11．10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。

　　11．11不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。

　　11．12因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。

　　第十二条：安全及文明施工

　　12．1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。

　　12．2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。

　　12．3甲方将在乙方前三期的'工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。

　　12．4为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。

　　12．5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。

　　12．6施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000～8000元的罚款。

　　12．7乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500～1000元/次的罚款。

　　第十三条：违约责任

　　13．1 乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：

　　（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时；

　　（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；

　　（3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；

　　（4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；

　　（5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。

　　13．2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。

　　第十四条：履约保证

　　14．1 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证金壹拾万元，工程竣工后无违约情况给予退还。

　　第十五条：质量保证金条款

　　15．1为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。

　　第十六条：合同附件

　　16．1 乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。

　　16．2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。

　　第十七条：争议解决

　　17．1 协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。

　　第十八条：协议生效与终止

　　本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

　　第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　甲方：（公章）乙方（公章）

　　代表：代表：

　　日期：年月日

安装合同篇3

　　采购方：（下称甲方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　供货方：（下称乙方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购并由乙方负责安装有关事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、合同标的

　　1、采购清单

　　2、货物品牌：

　　3、产地：

　　4、乙方所供货物，必须为指定产地原厂产品。货物必须符合中华人民共和国国家规范、标准，深圳市地方规范和标准及中华人民共和国行业标准中最高标准，且适合在深圳地区使用。

　　5、货物使用的材料、颜色、型号、外形、规格等，均必须与经甲乙双方确认封样的样品一致、为全新货品。货物的性能必须满足设计要求、合同要求。货物进场时，乙方应向甲方出示报关单原件，并提交其复印件及出厂质量检测报告。

　　6、上述单价为固定价，不因人工、材料、型号及甲方采购数量、汇率、税费等任何因素而变化，上述单价包括了乙方将货物运至交货地点，并负责运至指定位置且调试完成后所需的一切费用，包括但不限于全部货款、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、现场调试费、保管费及卸车搬运费、验收费、检验费、利润、税金等与甲方为实现合同目的全部相关费用。

　　上述单价的有效期为年，自本合同签订之日起计算。若超过有效期后，甲方向乙方发出订货通知的，对乙方不具有约束力。

　　7、上述采购清单中的数量和总价为暂定数量和暂定总价，甲方有权根据自己实际需要单方调整该数量，并相应调整合同总价款；甲方调整采购数量的，乙方不得因此要求调整合同单价或要求甲方另行支付其它任何费用，应无条件配合。

　　二、初步检验

　　1、乙方依甲方通知将货物运达甲方指定仓储地，甲方按照合同约定，对货物的外包装外观、数量、型号等进行初步检验。该检验非货物的正式验收交货，不作为结算依据。双方各自指定的授权委托人应在该初步检验单上签章，初步检验单一式四份，甲方乙方各持两份。初步检验完成后，全部货物由甲方代乙方在上述指定仓储地负责保管，直至货物按合同约定时间调试完毕，甲方代为保管期间，货物风险由乙方承担。

　　2、在初步检验过程中，如有发现进场的货物不符合合同约定的，乙方应无条件在24小时内予以更换或补货；若24小时内未能按合同约定将全部货物进场的，每超过一天乙方应支付合同暂定总价款1%的违约金。

　　3、乙方超过七天仍未能将全部货物进场的，甲方有权单方解除本合同，并在约定违约金外，另由乙方赔偿甲方合同暂定总价款30%的约定损失。甲方也有权选

　　择就仍未进场的.货物单方撤销订货，并在约定违约金外，另由乙方赔偿甲方合同暂定总价款20%的约定损失。

　　三、供货安装

　　1、货物安装前，乙方必须到安装地点检查现场情况，判断能否进行实地安装和实地安装所需的必要的条件支持。乙方应将安装所需的必要条件书面告知甲方。若由于甲方未提供必要的条件而影响工期的，乙方将不负延误责任。

　　2、乙方确保交付的每台货物应独立包含维修保证书、产品说明书、出厂合格证等文件。

　　3、乙方提供的货物必须由乙方专业人员安装。

　　4、现场安装货物所需的水、电由甲方提供，乙方不承担该水、电费用及相关的配合、管理费用。

　　5、对于在甲方或他人使用乙方供应的货物期间，由于货物质量或安装等问题而造成甲方或任何第三人的人身、财产受损的，一切责任均由乙方承担。

　　四、正式验收交货

　　1、乙方按照甲方通知要求将货物安装调试完毕后，经验收合格的，双方办理正式验收交货手续。正式验收时，若发现货物不符合合同约定的，乙方应在24小时内无条件更换或返工。

　　2、乙方在上述24小时内仍不能达到上述要求的，每超过一天乙方应向甲方支付合同暂定总价款1%的违约金。

　　3、超过七天仍未能达到上述正式验收交货要求的，甲方有权单方解除本合同，并在约定违约金外，另由乙方赔偿合同暂定总价款40%的约定损失。甲方也有权选择就仍未完成验收交货的货物单方撤销订货，并在约定违约金外，另由乙方赔偿合，

安装合同篇4

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、交货及安装工程地点：

　　二、项目总造价

　　1、本路灯项目含税总造价为人民币：

　　2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

　　三、款项支付

　　1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

　　2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的'85%;

　　3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。

　　4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。

　　四、供货及安装：

　　1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。

　　2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。

　　五、安全责任

　　乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。

　　六、维修保养

　　本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;

　　七、违约责任

　　甲乙双方互相协商解决。

　　八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托法定代表人：委托法定代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　日期：日期：

安装合同篇5

　　灯具供货安装合同

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、合同工期：

　　供货日期：合同签订之日（预付款到账）起25天内运送到田方指定工地，即年月日前所有灯具运抵施工现场，装并交验完毕。

　　6、产品质量：优质

　　7、合同价款：

　　优惠后总价（大写）：小写：元

　　以上价款为固定总价，包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。

　　第二条甲方工作

　　1、向已方提供货物存放地的约定：甲方提供现场货物存放地，乙方自行摆放、保管。

　　2、负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产

　　品质量进行抽查，对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。

　　3、做好合同执生过程中的相关协调工作。

　　4、指派作为甲方驻工地代表，负责对产品质量、进度等进行全面管理，并负责

　　办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。

　　5、甲方需协调相关单位，为乙方提供工作便利。

　　第三条乙方工作

　　乙方未能履行下述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。

　　1、未经甲方同意，不得将本工程转给第三人。

　　2、根据工程需要，提供和维修工程使用的灯具照明产品，负责因产品质量原因产生的安全

　　事宜，并承担相应费用；

　　3、指汽船派（电话）为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行，

　　按双方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方发出的指令组织指导施工，确保保质、保量、按期完成施工任务，解决由方负责的务项事宜。

　　4、遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方。

　　5、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　6、遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》，严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育，随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　7、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　8、服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。

　　9、乙方在交货时通知甲方验收，甲方应在三日内完成验收，逾期视为合格，乙方负责安装验收前的.成品保护工作，出现破坏应及时更换修补，承担相关费用。

　　10、已方负责上报本工程相关竣工资料。

　　11、效果图经相关部门已认可，乙方应甲方提供的效果图，联系设计单位完善施工图设讦，因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收，则乙方承担给甲方造成一切损失。

　　第四条关于工期的约定

　　1、因以下情况严得影响工程施工，造成工期延误的，经甲方确认后工期可相应顺延：

　　（1）设计变更和工和量增加；（2）不可抗力。

　　2、因乙方责任，不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的，工期不顺延。第五条关于工程质量的约定

　　1、本工程以甲方相关质量验收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。

　　2、发生重大伤亡及其他安生事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，乙方必须赔偿给甲方造成的损失，并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准，返工费由乙方承担，并且工期不予顺延。

　　4、非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修或更换，支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。

　　5、工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内，除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换，质保期外，乙方也需要进行维修，费用甲乙双方商定。

　　第六条关于合同价款与支付的纳定

　　1、双方商定本合同价款采用固定总价方式。

　　2、因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　3、工程支付方式：合同签订后付合同部价款20％做为预付款；货物全部到场，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50％作为质保金，质保期后无质量问题一周内付清（无利息）。

　　4、付款时，乙方需要开具符合甲方要求的发票。第七条关天才洋供应的约定

　　1、乙方付责施工中所有的材料供应，费用乙方承担。电线电缆、灯具材料选用详见附件（供货清单）。

　　2、乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新提供符合要求的产品，承担由此以生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3、乙方采购的材料在使用前，乙方应甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由乙方承担。

　　4、甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时，有权求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　第七条违约责任

　　1、乙方必须按照合同中确定的交货日期交货，否则，每延误一天，甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一；延误达十天（含十天）以上的，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作，按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息，承担因合同银除给发包人造成的一切损失，并一次性向发包人支付合同总价款10％的违约金。

　　2、产品未达到合同约定的质量本、示准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准，返工所发的费用由乙方承担，并且工期不予顺延。

　　3、乙方应妥善保护施工现场的设施，如造成损失照价赔偿。

　　4、 K如乙方违约，由此给甲方造成的所有损失，山乙方赔付，并一次性支付给甲方总价款的10％做为违约金。

　　第八条争议处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。

　　2、协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第十条附则

　　1、本合同工式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等交力。

　　2、本合同双方签字盖章之日起生效。

　　3、合同的实质性变更（包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更）必须以书面形式，并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。

　　4、本合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。附件：

　　甲方（公章）：乙方(公章）：