购销合同（经典8篇）
在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的购销合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
购销合同 篇1
甲方：焙客瑞（福州）食品有限公司乙方：
供需双方本着平等，互惠互利的原则，经双方友好协商，就供方向需方提供（新希望乳品系列）货源达成如下协议
一：因市场价格存在不确定因素，为确保合同双方的利益，食品在每隔365天/12月双方重议一次单价，双方协商达成共识后，供方将单价以书面形式告知需方，经需方签字盖章后回传生效，若需方对新的价格不予接受，可解除合同并对此不承担任何违约责任的。
二：交货方式：乙方应将产品按时保质保量送至甲方指定地点，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方需提前5天向乙方订货，乙方应根据甲方订货单上的品种，规格，数量以及送货地点等约定事项送货。
三：验收标准：甲方收到乙方的货物后应立即当面对货物的品名，规格，数量，质量等进行验收，若有发现产品的品名，规格，数量，质量等不符合规定标准及双方约定的标准应立即向乙方提出异议，否则视为乙方通过甲方对交付货物的验收如有不良品及过期产品由甲方报数通知由乙方负责跟换（甲方如有快过期的产品提前15天告知乙方更换），乙方需向甲方支付每店100元/月的管理费（前两个月暂缓缴纳每店100元/月的管理费视为试营期，如试营期后仍有意合作则需补交试营期间的管理费）。
四：结算方式：采用月结上月货款于本月31日进行核对次月20日前支付，甲方向乙方支付的`所有款项应汇入乙方指定的银行账户中，为经乙方书面许可不得跟换该账户或以现金形式支付给个人，否则甲方应承担由此造成的损失，若在乙方无任何违约的行为下甲方必须按约定的结算方式向乙方支付相应的款项，否则每逾期一日甲方应向乙方支付相当合同总价款仟份之五的违约金，延迟十天以上的则乙方有权书面通知甲方解除本合同并向甲方索赔相应的损失同时在甲方延迟支付货款期间乙方有权暂时停止向甲方供货。
五：如因本产品质量引发的一切问题皆由乙方承担
六：双方合作产品供货价需保密，不得以任何形式泄露。
七：若甲乙双方有一方需要终止合同，提前15天以书面形式通知对方，甲乙双方办理结算及退货手续。
本合同一式二份经双方签字并加盖公章后生效（此合同含供货价附件）
甲方 ； 乙方：
签订时间： 签订时间：
购销合同 篇2
甲方(买方)： 乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款：
第一条 乙方所提供的产品及费用清单
甲方支付剩余款项。
第三条 交货期：自收到甲方预付款之日起日内到达甲方指定地点。 第四条 交货地点、费用承担及所有权转移：乙方通过物流发运到甲方指定地点，运费由乙方承担;货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁由乙方自行承担。
第五条 乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附《货物清单》(加盖合同章)，详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单内容验收货物。
第六条 甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方必须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担所有的费用。
第七条 质量保证：
1、乙方承诺甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致，口感有微小差异属于正常。
2、乙方提供的`所有产品必须符合国家有关部门的质量要求，如出现质量问题假一赔十，给甲方造成危害和损失的承担赔偿责任。
第八条 违约责任：
在合同履行期间，乙方延期交货(除双方协商同意免除外)，每延期1日按合同总金额的2%承担违约责任。
第九条 争端的解决：
合同履行过程中出现的一切争端，双方应友好协商解决，协商不成的，任意一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十条 合同生效及其他：
1、本合同未尽事宜，经双方协商后作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
3、本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日起生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 电话： 电话： 开户银行：开户银行： 账号： 账号： 签订日期：签订日期：
购销合同 篇3
甲方： 乙方：
经双方共同协商，加工模板配件，穿墙螺丝乙方接甲方技术要求尺寸加工，尺寸如下表：
双方按照表内尺寸、规格、价格协商同意执行。
质量由乙方送到甲方指定地方北马房钢材市场由采购员、质检员验收，均为货物质量合格。
付款方是甲方验收完，点清数量，一次性结清余款，合同双方签订完毕，付乙方定金3000元。如双方发生争议，由双方友好协商解决，协商未果，可向起诉方当地人民法院裁决解决。
此合同一式两份，双方签字后生效。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
年月日
购销合同 篇4
甲方：湖北省新华书店(集团)有限公司宜昌市分公司
乙方：武汉楚天宇翔传媒有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，甲乙双方在平等互利和协商一致的基础上签订本供应合同。
一：合同金额
乙方负责为甲方供应20xx年秋季中职教材，采购数量及金额以甲方提供的教材报订单为准（附件）。
二：交货时间及地点：
1、交货时间：第一批订单20xx年8月1日前，其余订单20xx年8月25日前。
2、交货地点：甲方指定的`地点（详见教材报订单）。
三：付款方式：
1、中职教材总码洋的＿＿＿为中职教材的应付价款。
2、乙方负责与湖北省新华书店（集团）有限公司办理相关手续，结算书款
四：双方责任于义务：
甲方的责任与义务：
1 、甲方在20xx年＿＿月＿＿日前向乙方提供教材采购清单（ISBN、书名、出版社、作者、数量）。
2、甲方在接到乙方需更换教材版本清单后必须在三个工作日内回告乙方。
3、甲方负责协助乙方做好与省集团的结算工作。
乙方的责任与义务：
1、乙方需按照甲方的要求提供正版图书，若发现有盗版、伪劣商品，由此产生的一切法律和经济后果均由乙方承担
2、乙方按照甲方的教材采购清单采购图书，乙方在接到甲方采购清单的三个工作日内将有问题或需换版本的教材回复给甲方，并提供2-3个同类版本供学校挑选。个别包销品种必须由出版社提供书面证明，由甲方向学校反馈信息后更换其版本。
3、乙方根据甲方订单要求全力做好教材采购工作，必须在合同约定时间内完成教材采购。
4、开学后所有补订教材乙方必须在接到甲方订单起14日内将教材送到指定仓库。
5、乙方提供的图书若存在印刷、装订及在运输过程中造成的破损等质量问题必须无条件退书和换书，
6、所有教材按照学校需求实行多退少补，乙方必须无条件退货和换货。
六：违约责任。
1、20xx年8月25日后凡出现超过3种以上未到品种的情况，乙方需按照未到教材每种每天1000元计算赔偿甲方。
2、开学后补订教材14日内送到指定仓库，延迟的教材按照每种每天1000元计算给予赔偿。
3、任何一方因不可抗力不能履行合同时，均不承担违约责任。但应及时通知对方并提供有效合法证明，善后事宜，双方协商解决。不可抗力包括地震、台风、洪水、火灾、战争、政府禁令及其他不能遇见的事件。
本合同一式三份，双方盖章签字生效，具备同样的法律效力。
甲 方（盖章） 乙方（盖章）
委托代表： 委托代表：
电话： 电话：
签字地点：湖北省新华书店（集团）有限公司宜昌市分公司会议室
签字时间：20xx年＿＿月＿＿日
购销合同 篇5
甲方：
(需方)
乙方：
(供方)
为增强甲乙双方的责任感，在平等、自愿的.基础上，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守：
第一条：产品质量标准、和产品质量承诺
按国家行业标准执行，以甲方指定的产品及规格为标准，产品在正常使用下所供的电子产品质保为1年，保修期内，电子产品出现质量问题，应由乙方提供质量保修。
第二条：交货时间、交货地点
合同签订后，乙方应按甲方所供灯具应由乙方送至甲方使用工地，乙方负责安装。
第三条：付款方式：
本合同总货款计人民币：(见附表及清单)经甲乙双方协商一致，在货到工地安装完后付清全部货款。
第四条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议同样生效。
甲方(需方)：
乙方(供方)：
_______年______月_______日
购销合同 篇6
甲方：
乙方：
乙方需购电线电缆、装饰装修材料一批，经甲、乙双方共同友好协商，特订立以下合同条款，甲方愿意以最优惠的市场价格销售给乙方。
一、货物数量及价款
数量、总价详见购置清单。
二、交货日期：
三、付款方式：
四、数量和质量要求：
1、数量：甲、乙双方当面点清。
2、质量：乙方在使用时如发现残、次品货物，立即通知甲方，并将原包装整件保持不动，退回给甲方，甲方收到退回的货物后照数以正品货物补齐给乙方，退回和补给货物的.运输费、装卸费由甲方负责。
五、运输：
六、其它相关约定：
在甲、乙双方共同遵守信用的情况下，甲、乙双方自愿长期进行购销往来，除每批次货物价格数量变动外，本合同其它条款不变。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章生效，具同等法律效力。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日
购销合同 篇7
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的'安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇8
供方：保定弘强橡胶机带有限公司 签订地点：
需方：
一、名称、型号、数量、金额、供货时间 签订时间： 年 月 日
产品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 交货时间
工 业 品 买 卖 合 同
甲 方：*************公司 合同编号：hc2011052402
乙 方：*************公司 签订日期：20xx年5 月 24日
甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供以下产品事宜达成如下合同：
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
产品名称
单位
数量
单价 (元)
合计 (元) 交货期
摘要 含17%的增值税发票
第二条 质量标准： 严格按图纸及技术要求加工
第三条 乙方对质量负责的条件及期限： 乙方要确保质量，若检验不合格，甲方要求乙方及时退换。
第四条 包装标准、包装物的供应与回收： 铝合金盒。
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
第六条 合理损耗标准及计算方法：
第七条 标的物所有权自 甲方付全款 时起转移，但甲方未履行支付合同款项义务时，合同的物属于 乙方 所有。
第八条 交(提)货方式、地点： **************** 朱修伦收
第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担： 快递 费用乙方负担
第十条 检验标准、方法、地点及处理方式：即国家检验标准，(+/-1μ的精度)并出据出厂检验合格报告。
第十一条 成套设备的安装与调试：
第十二条 结算方式、时间及地点： 电汇、 合同签订后，甲方支付乙方50%，验收合格后一次性付清货款。
第十三条 担保方式(也可另立担保合同)：
第十四条 本合同解除的条件：
第十五条 违约责任：
第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的'争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 一 种方式解决：
(一)提交 甲方所在地的 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条 本合同自 双方签字盖章后 起生效。
第十八条 其他约定事项： 双方友好协商。
【购销合同】相关文章：
建材购销购销合同03-03
购销合同样本-购销合同10-09
耗材购销合同格式：购销合同08-08
【精选】购销合同01-28
购销合同06-29
购销合同（经典）09-19
购销合同[经典]09-25
购销合同（精选）10-06
【经典】购销合同12-12
购销合同(精选)12-16