加工承揽合同

时间：2024-03-05 11:48:26 其他合同范本我要投稿

加工承揽合同优秀（15篇）

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的加工承揽合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

加工承揽合同优秀（15篇）

加工承揽合同1

　　委托单位：（以下简称甲方）

　　加工单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经双方协商一致，特订立本合同。

　　第一条：甲方自年月日起委托乙方为甲方生产加工产品。

　　第二条：加工方式

　　（1）（乙方自备材料），乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或用不符合合同规定的原材料而影响定作质量的，甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货，并由乙方承担相关全部损失。如甲方有指定材料供应商的，乙方必须按指定采购，否则甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。

　　（2）（甲方提供材料，明确规定原材料的消耗定额）甲方按合同规定的`时间、数量、质量、规格提供原材料，乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，对返修的产品不得偷工换料。否则甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。

　　第三条：乙方受甲方委托为甲方生产加工鞋类产品，乙方必须严格按照确认样品和甲方质检人员的合理要求来组织生产。如品质达不到要求，甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。

　　第四条：甲方需要乙方生产之产品的品名、型号、规格、数量、包装、交货期等要求由甲方另行提供，双方确认后乙方必须按期出货，如延期出货，乙方需承担所有损失。

　　第五条：甲方提供给乙方用于生产的所有资料（包括楦头、款式、材料、包装、商标等）

　　乙方必须妥善保管和使用，以免给其他个人或公司所利用，更不能用甲方提供的资料修改或直接生产给甲方以外的个人或公司，否则乙方必须赔偿给甲方每组鞋人民币十万元的损失。

　　第六条：付款：每月的货款甲、乙双方在次月6日前对账，甲方在对账当月15日前付清。

　　第七条：甲、乙任何一方如确因战争或严重自然灾害等不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由，经双方协商确认一致后，免予承担违约责任。

　　第八条：本合同在执行中，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，向广州市仲裁委员会申请仲裁或向广州市人民法院提起诉讼。

　　第九条：本合同自签订之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同未尽事项，双方协商解决，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　委托单位（甲方）：（盖章）加工单位（乙方）：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

加工承揽合同2

　　定作单位：某某项目经理部（以下简称甲方）

　　承揽单位：某某海陆模压有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程项目加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本补充合同，以资共同遵照履行。

　　一、加工品名：某某某某高炉大修工程高炉斜桥上料弧型轨道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、加工总价：捌仟元整人民币（￥：8000.00元人民币）

　　三、本加工构件合同总价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　四、本合同价款已含乙方应缴纳的`税费和各种规费，乙方开具发票。

　　五、加工期限：暂定某某日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　六、交付状态：按甲方提供的加工制作图图示状态交付。

　　七、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　八、本补充合同作为原合同之附件，与原合同具有同等效力。本补充合同其它规定同原合同相同。

　　九、本补充合同经双方代理人鉴字、单位盖章后即生效，至全部构件交付验收合格、结清款项，保修期满后自动失效。

　　定作单位：某某项目经理部

　　承揽单位：某某海陆模压有限公司

　　单位地址：某某省某某市锦丰镇

　　单位地址：某某省某某市杨舍镇

　　委托代理人：委托代理人：

　　执行人：执行人：

　　电话号码：电话号码：

　　签订日期：___年___月___日

加工承揽合同3

　　甲方：（定作方）

　　地址:×××工业城

　　法定代表人:

　　营业执照证号:

　　乙方：（承揽方）

　　地址:

　　法定代表人:

　　营业执照证号:

　　合同编号：合同签订地：×××工业城内

　　乙方是为甲方加工 _____________所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则，为明确双方权利和义务，特订立本合同。

　　一、本合同所指加工行为是：

　　甲方向乙方下达加工订单，由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。

　　二、本合同所指加工之零部件见下表:

　　甲方企业物料代码产品品名、规格单位单价备注

　　1. 根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。

　　2. 本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”

　　三、加工零部件的技术标准（包括质量要求）：

　　甲方企业物料代码产品品名规格技术标准或要求

　　备注

　　四、加工零部件价格及加工费的确定：

　　1. 乙方加工零部件的价格，由双方依据《报价核算表》确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它原因，需要调整价格的，按该程序重新确认，之前仍按原价格执行。

　　2. 为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低；在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其它厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的，甲方可以终止本合同的履行。

　　3. 加工费计算方法：

　　(1) 对甲方提供的原材料、零部件，应在核定加工零部件价格基础上，扣除甲方提供之原材料、零部件价格，余额为乙方的加工费。

　　(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工，超过规定标准，造成甲方原材料、零部件损失的，甲方有权直接从乙方加工费中扣除。

　　五、加工订货：

　　1. 甲方向乙方下达订单，乙方接受：

　　(1) 甲方以传真或电脑下单（下同）的形式向乙方发出《委外加工生产通知单》订货，乙方确认订单的具体要求后回传，该订单作为甲方向乙方订货的依据。

　　(2) 电话通知订货。但订购的货值或甲方提供给乙方加工的材料货值必须在5000元人民币以下，同时，甲方必须填写《电话通知订货记录》，作为电话订货或更改订单的原始记录凭证。

　　2. 因甲方的生产计划变动，要求更改订货时，乙方接受：

　　(1) 甲方向乙方发出《加工订单更改通知单》或取消原《委外加工生产通知单》从新发出《委外加工生产通知单》，乙方确认后回传。

　　(2) 电话通知更改。但更改的货值必须在5000元人民币以下。

　　3. 如甲方通知取消订单：

　　(1) 订货当天通知取消的，订单取消。

　　(2) 在一个货期段内（非订货当天）通知取消的，乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产，并将己生产数量如实反映甲方，经核实是在乙方生产力范围内的数量，甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用，协助乙方消化为该订单生产的正常备料。

　　4. 乙方需领用甲方提供的原材料、零部件，于订单下达之日，凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续。

　　六、加工零部件的包装、运输与交货：

　　1. 加工零部件的包装，按甲方企业技术规定执行：_______________________________；

　　2. 包装物标识规定：_________________________________________________________；

　　3. 如某加工零部件没有甲方的企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。

　　4. 乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库，运输、装卸费用自负。送货时应包装完整，标识明确，规格统一，并在送货单上注明甲方制订的物料码、名称规格、数量、单位及生产厂的合格证。

　　5. 甲方收到乙方的加工零部件时，经检验合格开具合格检验报告后，开具《收料单》。

　　6. 甲方负责乙方要求回收的加工零部件包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七（7）天内将加工零部件的包装物运走，否则，对包装物的任何问题甲方不负责。

　　七、双方就合同产品所需模具，约定如下：

　　1. 图纸的设计与提供：乙方进行图纸的设计开发，图纸及技术资料需经甲方确认，费用由乙方承担。

　　2. 模具的制造及其费用承担：由乙方承担；

　　3. 模具的验收及其标准：由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定。

　　4. 模具的使用、维修、保养及费用承担：由乙方承担；

　　5. 模具的知识产权：甲方所有；

　　6. 模具的所有权：甲方所有。

　　八、知识产权保护

　　1. 按照双方签订的《知识产权保护协议》规定执行，有商标许可的，还须签订《商标使用许可合同》。

　　九、产品技术、质量标准与控制

　　1. 合同生效后日内，甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及下列文件、资料：

　　(1)

　　(2)

　　(3)

　　2. 产品质量控制：

　　(1) 乙方须先按甲方提供的相关资料、首样等要求，制作样品，并经甲方检验合格后，进行小批量生产。小批量产品质量经甲方检测合格确认后，才能进入批量生产。

　　(2) 甲方有权向乙方派驻技术管理人员并对乙方的产品、材料、零部件及生产装配过程随时进行抽检；乙方应予配合，并免费安排住宿。甲方及时将每次抽检、验收结果通报乙方，以帮助乙方解决质量问题。

　　(3) 甲方原则上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审，并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告，乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查，并对甲方提出的不合格项目及时进行整改。甲方针对乙方质保体系中的不合格项进行二次评审，如仍未达到要求，则可中止或终止本合同。

　　(4) 乙方同意将加工零部件之主要原材料及关键零配件供应商名单及价格之详细书面资料送甲方备案，乙方更改零配件及其供应商前必须经甲方书面确认并报甲方备案。乙方已通过3C认证的产品品种，零部件不得更改。

　　(5) 一般情况下，乙方可在甲方推荐的供应商范围内选择，也可选择符合甲方质量要求的其它供应商，但应向甲方提供该供应商生产的'关键零配件足够检验数量的样品，经甲方检测合格并书面确认、封样交甲方后，方可采购并投入生产。

　　(6) 虽然甲方根据经验或样品检测结果向乙方推荐供应商，或者同意了乙方选定的供应商，或者借甲方名义采购原材料、零配件后向乙方提供，或对加工零部件进行了检验。但是甲方的认可或受托购买行为并不代表乙方进货质量控制责任的免除，由乙方对所采购零配部件的质量承担责任。虽然甲方进行了上述质量检验与控制活动，但甲方不对加工零部件的质量承担任何责任，由乙方承担全部的产品质量责任。

　　3. 质量整改

　　(1) 同一型号的加工零部件，乙方若连续出现二次不合格，甲方可发出整改通知书，并可应乙方要求，派出技术检验人员予以帮助，但其费用由乙方支出，经整改仍不合格的，甲方有权终止与乙方之间的合同履行。

　　4. 产品技术、质量与控制，不合格品与产品质量事故的处理适用双方签订的《质量保证协议书》。

　　十、加工费的结算

　　1. 加工费的结算方式为：每月二十五（25）日前结清截止上月二十五（25）日检验合格的加工零部件之加工费，扣除加工费__________作为质量保证金，乙方根据余额开具发票，甲方以三（3）个月承兑汇票的方式支付加工费（乙方如要求将承兑方式改为现汇支付，由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方）。

　　2. 质量保证金于双方终止业务来往的年内结清。第一年结算_______%，第二年结算________%，第三年结算____________%。

　　十一、验收方法

　　1. 甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收，验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行。双方如对质量问题产生争议的，按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。

　　十二、对加工零部件提出异议的时间和办法

　　1. 甲方在验收过程中，如果发现加工零部件的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应妥为保管并在天内向乙方提出书面异议。书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期；不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法和检验情况；提出不符合规定的加工零部件的处理意见。在付款期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2. 乙方在接到需方书面异议后，应在___________天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　3. 加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题，乙方应对此负全部责任，甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的加工零部件，乙方应负责退、换。由此引起所涉及之加工费无法按时付款的，甲方不承担任何责任，但由此造成甲方不能生产或延误的，其损失由乙方承担赔偿责任。

　　4. 加工零部件出现售后质量问题的，由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测，报告确认属乙方责任的，由乙方承担全部责任。

　　十三、乙方违约责任：

　　1. 乙方不能按时、按质、按量交货的，根据不同情况进行处理，具体如下：

　　(1) 因质量问题批次检验不合格退货的，扣罚当批货值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件；不能在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件品的，应及时知会甲方，并按第（4）条接受扣罚。

　　(2) 因质量问题批次检验不合格让步接收的，扣除当批货值的10%；

　　(3) 因批次或零星不合格（料废）造成停工、返工或全检的，按未能按期按量交货造成停工处理，按50元/工时累计扣罚，物料损失由乙方负责；

　　(4) 未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的，扣罚违约金3000元/次；

　　(5) 未能按期、按量交货或不合格造成出货延误，批次或零星不合格（料废）造成出货延误的，扣罚违约金5000元/次，损失另计；

　　(6) 故意将不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品的，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；

　　(7) 未经确认，私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；

　　(8) 送货实物数量或重量不足，扣除欠货价值10～100倍的违约金；

　　2. 乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，除按以上进行扣罚，乙方还必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。

　　3. 乙方因加工零部件的包装不符合合同规定，除按以上进行扣罚，乙方必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成加工零部件损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4. 乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的加工零部件，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担。

　　5. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商的，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，并自动解除乙方未按时完成部份的订购计划。

　　6. 加工零部件错发到货地点或接货人的，乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，并承担由此增加的费用。

　　十四、甲方的违约责任

　　1. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。

　　2. 甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失；甲方如错填到货地点或接货人，应当承担乙方因此所受的损失。

　　十五、合同的变更、解除：

　　1. 合同期内，甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《合同法》第94条规定的解除合同条件的情况出现，均可解除合同。

　　2. 乙方连续或累计二个月未能按时交货的，或生产的合同产品发生重大质量事故的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

　　3. 合同因任何原因而解除，乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等，归还甲方。

　　十六、不可抗力

　　1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十七、其他

　　1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发加工零部件或其他货物来充抵。

　　2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。经双方签字并加盖合同专用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或终止于合同完全履行或其他解除事由出现时。

　　3. 执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

　　4. 双方签订的《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《商标使用管理合同》、《知识产权保护协议》为本合同的附件。

　　十八、其他需约定事项：

　　1. ____________________________________________________________________________

　　2. ____________________________________________________________________________

　　3. ____________________________________________________________________________

　　4. ____________________________________________________________________________

　　5. ____________________________________________________________________________

　　甲方：乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

加工承揽合同4

　　定做方：______________

　　承揽方：______________

　　根据规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。

　　2、制作内容：_______________________________________________________。

　　(1)主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；

　　系列___________；

　　吨位：___________；

　　单价约___________；

　　(2)次钢构材质：___________；

　　吨位：___________；

　　单价约___________；

　　(3)其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为___________，______________________。

　　2、合同签订当日甲方付___________，______________________给乙方作为合同定金。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。

　　最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□

　　(2)其他检测项目：

　　(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：_______年___月___日开始提货。

　　五、包装及运输：

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。

　　要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。

　　由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。

　　否则由此引起的`工期延误以顺延。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。

　　九、附则：

　　1、本合同_____式________份，双方各执________份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。

　　甲方：__________委托代理人：______________联系方式：______________开户行：______________账号：______________

　　乙方：__________委托代理人：______________联系方式：______________开户行：______________账号：______________

加工承揽合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：华同公司屋顶彩钢防水工程

　　工程地点：华同公司

　　工程内容：彩板房主体，外墙，内部截断，室内外门窗

　　二、工程承包范围。承包范围：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自带施工工具。甲方已有的材料由乙方出车出人拉到施工现场。

　　三、承包工程价格及面积

　　1、工程面积约为400平方米，最后结算按照实际面积结算，实际面积以东南西北墙体边缘计算；

　　2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。

　　四、协议工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。

　　五、工程质量标准：符合安全标准。

　　六、甲方必须保证施工场地路通、电通。

　　七、乙方必须按协议所设计施工，保证工程质量，按期完工。

　　八、在施工过程中，乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工，若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

　　九、结算方式：工程验收合格后，工程量按实际完工的`面积结算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．签订合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工验收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范围：保修期一年，保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修，但人为损坏和自然灾害不属保修范围。

　　十二、本协议甲乙双方必须遵守，任何一方不得违约，如有一方违约按30000元处罚；

　　十三、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　电话：电话：

　　签定日期：20xx年xx月xx日签定日期：20xx年xx月xx日

加工承揽合同6

　　甲方(委托方)：

　　乙方(加工方)：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：

　　一、委托加工产品品名、单价及金额

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供原材料，乙方负责加工产品。

　　三、质量要求及技术标准

　　1、乙方严格按照甲方提出质量要求进行加工。

　　2、技术标准参照国家标准执行。

　　四、包装要求及交货地点，运输方式

　　1、乙方按甲方要求进行包装。

　　2、甲方指定地点交货。

　　3、运输方式为陆运，运费由甲方负担。

　　五、结算方式

　　1、乙方全部交货后，由乙方开具发票交与甲方。

　　2、甲方以现金或银行汇款方式与乙方结算。

　　六、违约责任

　　1、乙方必须严格按照双方规定时间交货。

　　七、解决合同纠纷的方式

　　1、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。

　　委托方(甲方)：

　　加工方(乙方)：

　　代表人签字(或印章)：

　　年月日年月日

加工承揽合同7

　　承揽方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

　　定作物名称：xx

　　型号：xx

　　规格：xx

　　质量要求：xx

　　计量单位：xx

　　数量：xx

　　加工费：xx

　　单位总价：xx

　　第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。

　　第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。

　　第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称：xx

　　型号：xx

　　规格：xx

　　质量要求：xx

　　计量单位：xx

　　数量：xx

　　单价：xx

　　总价：xx

　　图纸、技：xx

　　术资料及：xx

　　交付时间：xx

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输

　　材料名称：xx

　　交付时间：xx

　　交付地点：xx

　　交付数量：xx

　　包装要求：xx

　　检验方法：xx

　　运输方法：xx

　　运费承担：

　　第六条加工费结算办法与时间xx。

　　第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

　　5.甲方不能交付定作物的'，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。

　　6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。

　　3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　(一)甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行

　　为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：xx。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　(1)提交xx仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx

　　法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签订地点：xx签订地点：xx

加工承揽合同8

　　定制人：_________________

　　承揽方：_________________

　　一、定制(加工)产品名称、数量、金额、供货时间及数量：

　　产品名称规格单位数量单价金额

　　二、材料的提供：由承揽方包工包料，产品价格包括原材料的价格及加工费。

　　三、交货地点：方式：付款条件：款到发货

　　四、其他要求：合同以传真件确认为准。

　　五、本合同经双方或代理人签章后生效，双方也可通过信件和数据电文等方式签订合同。

　　六、违约责任：承揽方、定制方违反合同约定的，应依本合同的'约定承担责任。合同没有约定的，应依《民法典》的规定承担责任。

　　定制方：_________________地址：_________________联系人：_________________电话：_________________

　　承揽方:_________________地址：_________________联系人：_________________电话：_________________

　　日期：_________________

加工承揽合同9

　　甲方：

　　乙方：身份证号码：

　　经甲乙双方共同协商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原则下达成以下协议。

　　一、承包方式：乙方给甲方采伐每棵树，甲方给乙方支付1元钱的'代班费及安全管理的保证金。

　　二、工资价位是现场论价，价款方式是一处完工到另一工地时，支付前一工地的工资，年底结清半年的所有工资。

　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人管理好从业人员的安全，森林防火，一旦发生火灾安全事故，由乙方自行承担，甲方不负责乙方因安全事故所带来的一切损失和责任。

　　四、所有从业人员必须听从承包人杨正均的工作安排。

　　以上条款，甲乙双方仔细阅读后无异议，特签此合同，本合同至签字之时产生法律效益。

　　甲方：

　　乙方：

加工承揽合同10

　　供方：合同编号：

　　需方：签订地点：

　　产品名称、型号、厂家、数量、金额签订时间：

　　产品名称

　　商标

　　规格型号

　　备注

　　计量单位

　　数量

　　价款

　　单价

　　总价

　　搅拌浇灌机

　　混凝土发泡砌块技术及发泡剂制作技术

　　混凝土物理发泡技术及发泡剂制作技术

　　首付定金（）

　　合计人民币金额（大写）：

　　第一条设备部分

　　1、供方负责提供免蒸养砌块全套设备(搅拌机、储料仓等设备)

　　2、供方负责设备的安装、试运营，必须达到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15个工作日内交货。

　　第二条技术部分

　　1、供方负责提供免蒸养砌块化学发泡技术物理植物发泡技术，保温砖砌块填充物的发泡技术。

　　2、供方负责提供以上两种成形材料的发泡剂制作技术，保证达到客户的要求。

　　3、供方负责需方的要求至达到检测合格（泡沫混凝土标准）。

　　4、供方提供的技术做出来得产品容重每立方不能超过140公斤，每立方价格不能超过90元。

　　第三条付款方式

　　定设备时首付10%定金，设备制作成形运到需方目的地，设备到达需方要求付40%，余额50%至发泡技术发泡剂的制作技术完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技术全部提供给对方）

　　第四条违约责任

　　本合同一经签字，双方必须无条件遵守，如有一方违约，付给受害方总价款60%违约金。

　　1、合同争议的'解决方式：本合同发生争议，由双方人当事人协商解决，协商不了的向供方人民法院提起诉讼。

　　2、本合同自签字之日起生效。

　　第五条在供方没有营业执照等因素，需方委托武汉半岛砖机设备有限公司监督，督促配合半岛公司完成需方的要求。

　　供方需方

　　单位名称：单位名称：

　　单位地址：单位地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　此合同有效期二年

加工承揽合同11

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的'合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

加工承揽合同12

　　甲方：（委托方）________

　　乙方：（承揽方）________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量：

　　1、名称：________。

　　2、数量：________。

　　以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜：

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

　　2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

　　4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

　　5、产品出厂的运输费用由乙方承担。（甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜）

　　6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在________天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的'事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：

　　该项目合同总体加工费用________万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在________个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付________%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。

　　3、本合同自双方签定之日起生效，一式________份，甲乙双方各执________份。

　　甲方：________

　　盖章：________

　　签约人：________

　　职务：________

　　电话号码：________

　　乙方：________

　　盖章：________

　　签约人：________

　　职务：________

　　电话号码：________

　　时间：________年________月________日

加工承揽合同13

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

　　开户行：开户行：

　　帐户：帐户

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

　　定作物品名或项目规格

　　型号计量

　　单位数量价款或酬金交货数量及交货期限

　　单价总金额

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　________年____月____日________年____月____日甲方：中国________公司，地址：________电话：________电传：________

　　法定代表人：________职务：________国籍：________

　　乙方：____国________公司，地址：________电话：________电传：________

　　法定代表人：________职务：________国籍：________

　　双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

　　第一条加工内容

　　乙方向甲方提供加工________(产品)________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

　　第二条交货

　　乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。

　　第三条来料数量与质量

　　乙方提供的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。

　　第四条加工数量与质量

　　甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。

　　第五条加工费

　　甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币________元;合同订立第________年起的加工费双方另议，但不得低于每套____币____元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

　　第六条付款方式

　　乙方将不作价的.原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

　　第七条运输与保险

　　乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。

　　第八条不可抗力

　　由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

　　第九条仲裁

　　本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：

　　1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;

　　2.中华人民共和国法律;

　　3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。

　　仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

　　第十条合同有效期

　　本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。

　　第十一条合同的续订

　　本合同有效期届满之前____月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

　　第十二条合同文本与文字

　　本合同正本一式____份，甲乙双方各执一份。

　　本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。

　　第十三条其他

　　1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的____%.

　　2.甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。

　　第十四条合同条款的变更

　　本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

　　甲方：________________(盖章)乙方：________________(盖章)

　　代表：________________代表：________________

　　________年____月____日

加工承揽合同14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口业务达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口至_________业务，乙方接受甲方委托。

　　二、合同标的：_________

　　产品名称：_________

　　数量：_________

　　合同金额：_________

　　拟出运日期：_________

　　出运港：_________

　　到货港：_________

　　外方付款结算方式：_________

　　三、双方责任及义务：

　　(一)甲方职责：

　　1.负责与外商签订所有出口合同，并对合同的全部内容负责;

　　2.负责安排生产、出运、交货;

　　3.负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;

　　4.承担业务的全部费用及风险，保证按合同条款(合同标的')的全部内容执行，并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。

　　(二)乙方职责：

　　1.负责按甲方提供的合同内容对外签订出口合同;

　　2.提供出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;

　　3.负责出口结汇;

　　4.结汇后一周内，将货款转付甲方账户。

　　四、违约责任：

　　如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失，由违约方承担。

　　五、甲方出具的担保函是本协议不可分割的一部分。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份。

　　自签字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

加工承揽合同15

　　合同编号：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料、图纸提供办法

　　1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的`时间和地点

　　1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成的，向长春仲裁委员会申请仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

　　甲方(盖章)：_____________

　　乙方(盖章)________________

　　授权代理人(签字)：_______