加工合同

时间：2024-06-03 12:22:14 其他合同范本我要投稿

加工合同

　　随着人们法律意识的建立，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的加工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

加工合同

加工合同1

　　委托方(甲方)：__________________________________

　　受托方(乙方)：__________________________________

　　甲方因生产经营需要，委托乙方生产加工零部件，现经双方协商签订如下合同以资共同信守：

　　一、委托加工物品零部件名称规格型号单位数量交货日期

　　二、甲方提供主要材料耗用定额零部件名称规格型号加工材料名称单位材料耗用定额

　　三、加工费结算定额零部件名称规格型号单位加工费定额(含税)

　　四、加工费结算期限在双方确认挂帐结算后的____月内，甲方付清加工费。

.　　五、生产计划下达、加工拨料核销及财务结算操作规定

　　1、单批次委托加工的`，本合同即为加工计划;多批次委托加工的业务，由甲方另行下达委托加工生产计划书，明确规定加工期限，乙方必须保证在规定期限内交货。

　　2、根据甲方下达的加工计划，甲乙双方办理委托加工拨料手续，由交接双方经办人在《委托加工拨料单》上签证确认。

　　3、产品加工完毕后，甲乙双方办理完工产品交接手续，由交接双方经办人在《加工产品入库单》上签字确认。

　　4、每月结算期，根据当月加工产品数量，甲乙双方办理加工费挂帐结算确认手续，并在本合同规定的付款前，乙方凭增值税专用发票向甲方收取加工费。

　　六、质量要求双方另行签订质量技术协议予以明确规定。

　　七、延期交货的处罚规定乙方延期交货的，按每延迟一天处以2%的经济罚款。

　　八、未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效率。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　签订日期：________年____月____日

加工合同2

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产[]系列产品事宜，达成以下协议：

　　第一条加工产品范畴

　　1、产品品名：____________

　　2、产品规格为：____________

　　3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

　　第二条委托加工订单

　　1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。

　　2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。

　　3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。

　　第三条加工产品质量及责任

　　1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。

　　2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“”商标使用授权书。

　　3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式补偿给甲方；

　　4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

　　加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理；

　　在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户提供售后服务；

　　少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换；

　　若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。

　　5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。

　　6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。

　　第四条原辅料及包装材料供应

　　1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲广东省社会保障局方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的.任何场所使用或许可他人使用。

　　2、乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。

　　3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

　　第五条产品交付与验收

　　1、产品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。

　　2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。

　　3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。

　　4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。

　　5、如甲方认为原辅材料、包装材料及成品出现不良现象时，可向乙方提出异议，并有权通知乙方停止使用不良的原辅材料及包装材料；

　　6、交货时间：自订货计划在乙方确认后第七天开始供货，日供货量为：月订货量万箱以内的，第天不低于万箱，月订货量万箱的，每天不低于万箱，万箱以上的，每天万箱。

　　第六条其他

　　1、合同解除的条件

　　2、争议解决途径

　　3、合同生效时间

　　委托方加工方

　　代表人签字：____________代表人签字：____________

　　代表人姓名：____________代表人姓名：____________

　　____有限公司：________________有限公司：____________

　　____年__月__日____年__月__日

加工合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　因甲方工程需要，经双方协商，选定乙方为甲方供应成品块煤（6000大卡以上），根据乙方所承担成品供应的特点，为更好地明确甲乙双方在本协议中的权利、义务和经济责任，经双方协商，同意签定本协议。

　　第一条供应范围

　　供应范围：项目部的全管区。

　　块煤规格及数量：

　　①块煤体积10cm以上；

　　②块煤规格6000大

　　质量要求：

　　乙方所供应的块煤必须符合本协议要求的标准，否则对乙方进行单价降低15％予以罚款。

　　第二条供应单价

　　本协议实行以过磅签认的供应数量作为协议数量。

　　材料供应单价（含乙方装车费用）:

　　1、本协议内块煤单价为1150元/吨（需提供运输、材料等完税发票）；

　　2、此单价不受市场条件变化的影响，在合同有效期内不作任何调整。

　　第三条工期要求

　　本协议自签订之日起执行，协议期限为_________年______月______日至______年______月_________日。

　　第四条双方责任

　　一、甲方责任

　　1、甲方应提前三天把需用块煤的用料计划通知到乙方，以便乙方组织备料供应；

　　2、甲方应及时组织有关人员对乙方供应的'材料进行现场验收及签认数量；

　　3、甲方负责乙方运输到甲方项目后的卸车。

　　二、乙方责任

　　1、乙方必须保证供应材料的质量合格，满足本协议的要求，否则卡以上；③本协议总量不小于

　　视为违约；

　　2、乙方根据甲方的用料计划及时组织供应，对于因组织不力或数量满足不了甲方的需求而使甲方在时间与经济上遭受损失，则一切损失由乙方全部承担；

　　3、乙方必须及时提供完税发票；

　　4、乙方在运输过程中发生的一切人员伤亡、机械损坏、运输、安全、路政等全部损失由乙方自行承担全部责任。

　　第五条料款的结算与支付

　　1、本协议按供应进度实行月度结算，中期进度付款不超过总量的80%，供应结束后进行末次结算付款；

　　2、从协议签订之日起两个月内，乙方为组织块煤供应而所需的一切资金由乙方自己负责筹划，在此期间甲方不予以办理拨款；

　　3、乙方的所有款项在完成甲方材料供应后三个月内予以付清。本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字之日起生效，至合同款项结清之日终止。本协议未尽事宜双方另行签订补充协议。

　　甲方代表（签字）：______

　　乙方代表（签字）：_________

　　甲方签章：______

　　乙方签章：______

　　_________ 年____________ 月____________日

加工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方办公楼正门需安装不锈钢门一道，承包给乙方加工安装，经双方共同协商，达成如下协议。

　　二、承包单价及金额：尺寸为：宽4.42米，高2.86米，计12.64平方米，每平方米720元，合计金额大写：玖仟壹佰元整。

　　三、付款方式：乙方加工安装完毕后，由甲方验收合格，乙方开具正式发票一次性付清款项。

　　四、乙方责任：在加工和安装过程中，需注意安全，如出现安全情况，由乙方自行负责。

　　此门保质期为一年。

　　五、完工日期：自合同签订之日起30日内完成。

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　自签订之日起执行。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　年月日

加工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就乙方长期承接甲方委托的加工制造业务长期合作事宜达成如下协议：

　　一、合作关系概述

　　1.1乙方长期承接甲方委托的加工制造业务，并保证产品的生产、质量及提供优质的服务。

　　1.2乙方为甲方加工制造的产品，不能以任何理由提供给任何人。乙方对甲方的产品无经营销售权，以及产品的技术、专利负有保密责任。

　　1.3甲方与乙方根据本合同，协商确定每一笔订单。乙方根据甲方下发、乙方确定的订单，安排生产加工制造。

　　二、产品的订做及定价

　　2.1为确保甲乙双方长期的合作关系，乙方提供给甲方的加工产品应以物美价廉的优势。

　　2.2如果其他厂家能比乙方更低的价格提供相同质量、或者更好的质量时，双方协商在保证质量的'前提下，调整价格。

　　三、产品的来料及成品检验

　　3.1在生产制造之前，由甲方提供产品的样品，经乙方制作样品并以书面的样品确认书提交甲方检验，检验合格后双方各执一份确认书和封存样品，按照确认的样品作为依据生产和保证产品的质量。

　　3.2产品执行的质量标准，应由甲方给予相关检验标准文件。订单另有约定的，按照订单新约定的文件执行。

　　3.3乙方保证，所制作的产品的实际技术参数符合订单标识记载的技术参数。

　　四、包装和运输

　　4.1乙方向甲方提供合格产品，须按照甲方要求的包装，贴标识。订单另有约定的，从约定。

　　4.2交货方式、地点：甲方所在地的仓库，或另有约定的地点。

　　4.3输送的费用由乙方负担，双方另有约定的除外。

　　4.4乙方承担运输中货物损失或者损坏的风险。

　　五、结算方式及期限

　　5.1双方签订合同后，将以此合同作为基础，每次订货都由甲方向乙方下订单。

　　5.2乙方对甲方确认订单以后，按照甲方的要求安排出货时间;另有约定的，从约定。

　　5.3付款结算方式约定：月结，当月产品月底之前出货，检验合格验收之后，次月初对账完毕无误之后，月底前结清所应付款项;甲乙双方对于付款进度以及结算方式另有约定的，从约定。

　　六、违约及解决纠纷的方式

　　6.1如因乙方违约所造成的甲方的经济损失，由乙方承担。

　　6.2如果发生纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决。实在协商解决不了则向本市所在地域的地方法院提出诉讼。

　　6.3本合同有效期为年，自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日止。如果甲乙双方有违约，则合同作废。期满如双方再商定续约。本合同经甲乙双方签章生效。未尽事宜可在双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本合同具有同等法律效力。

　　6.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

　　商祺!

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　地址：

　　电话：

　　日期：

加工合同6

　　上诉人(一审被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，汉族，住___________________，身份证号：________________。

　　被上诉人(一审原告)：______________市_______________区_______________服装有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。

　　第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，汉族，住________________，身份证号：__________________。

　　上诉请求：

　　1、请求依法撤销佛山市顺德区人民法院(20__)佛顺法均民初字第_______________号判决，依法驳回被上诉人的诉讼请求;

　　2、由被上诉人承担本案一、二审全部诉讼费用。

　　事实与理由：

　　上诉人认为，一审法院认定事实不清，适用法律不当。本案第三人并非上诉人的员工，上诉人根本没有委托第三人对涉案的货物质量、数量等予以确认，更没有委托其代为签收对账单。第三人签收对账单行为为个人行为，由此导致的法律后果应由期个人承担，上诉人对此不负任何责任。此外，被上诉人对第三人签收对账单事宜，未尽到应有的`谨慎审查义务，且向一审法院提供的《交货质量特别约定》、《对账单》证据存在重大瑕疵，其并未完成举证责任，应承担举证不能的不利后果。一审法院在未查清事实基础上，错误适用法律，违背事实根据，严重损害了上诉人合法权益。

此致

_____________人民法院

　　上诉人：_________________(签名)

　　_____年_____月_____日

加工合同7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　一、乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

　　二、乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

　　三、乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

　　四、材料由_________方负责。

　　五、若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。

　　六、验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。

　　七、乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

　　(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。

　　(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。

　　(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。

　　(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

　　八、通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的'磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

　　九、乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

　　十、按期交足定货而合格率为100%，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价_________奖励金。

　　十一条、试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_________分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

　　十二、加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分等级。

　　十三、付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_________。

　　十四、乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。

　　甲方(签章)：_________　　　　　　　　乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

加工合同8

　　委托方： (以下简称甲方)

　　被委托方： (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方生产加工工年月饼馅料系列产品，为维护甲.乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

　　第一条代加工内容

　　甲方委托乙方为其加工20xx年月饼馅料系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

　　第二条甲方责任：

　　1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方饼馅料系列产品。

　　2、向乙方提供甲方营业执照、税务登记证、食品流通许可证等合法证明相关法律文件。

　　3、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、要求、交货时间等。

　　4、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。

　　5、甲乙双方严守商业秘密。

　　第三条乙方责任

　　1、严格按照甲方的委托内容及要求从事生产加工活动。

　　2、按甲方确定的款式、数量、质量及生产期限进行生产。

　　3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

　　第四条付款方式及交货地点：

　　甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内向乙方支付总货款30%作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后经财务核实即付款，交货地点为。

　　第五条验收标准：

　　双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起7日内必须对产品进行验收。

　　第六条违约责任：

　　1、因乙方未按甲方要求的`时间交货，乙方应承担;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

　　2、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值10%的违约金。

　　3、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

　　第七条合同有效期限：

　　本委托加工合同期限为个月，自20xx年06月日起至20xx年09月日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

　　第八条合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向当地委员会申请仲裁。

　　第九条本合同正本一式二份，双方各持一份经双方代表签字盖章后生效。

　　第十条其他未尽事宜另行订立。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

加工合同9

　　出卖人：

　　合同编号：

　　买受人：

　　签订地点：

　　第三条出卖人对质量负责的条件及期限：按相应出厂产品质量负责。

　　第四条包装标准，包装物的供应与回收：合理包装达到运输、装卸要求，出卖人保障良好工业产品状态交付，包装物不回收，包装费用出卖人承担。

　　第五条合理损耗标准及计算方法:国家标准计算损耗第六条尺寸偏差：国家允许标准

　　第七条其他特殊项目要求：无第八条标的'物所有权：自交货之日起转移。

　　第九条交（提）货方式、地点:出卖人送货地点为买受人仓库。

　　第十条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽运，运费由需方自行承担。第十一条检验标准、方法、地点及期限：按本合同约定的质量标准，在供方厂内验收。

　　第十二条买受人就检验结果提出异议的期限：乙方验收后签字，若有异议由双方提出更改案。

　　第十三条结算方式、时间及地点厂内验收提货提货一次付清第十四条担保方式：无

　　第十五条本合同解除条件：依据《中华人民共和国合同法》规定执行。第十六条违约责任：按照双方约定事宜进行执行。

　　第十七条合同争议解决方式：由双方协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

　　第十八条生效条件：双方签字或盖章时起生效。第十九条其他约定事项：

加工合同10

　　委托方：___________（以下简称甲方）

　　被委托方：_________（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

　　第一条代加工内容

　　甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式（或开发信息）、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

　　第二条甲方责任

　　1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。

　　2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件

　　3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）、数量、技术要求、交货时间等。

　　4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。

　　2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件

　　3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）、数量、技术要求、交货时间等。

　　4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。

　　5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。

　　6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

　　7、甲乙双方严守商业秘密。

　　（1）本合同所签订的'上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。

　　（2）甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。

　　第三条乙方责任

　　1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

　　2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。

　　3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

　　4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。

　　5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。

　　6、严守甲方的商业秘密。

　　7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。

　　第四条付款方式及交货地点

　　甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款，乙方提供的.货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。

　　第五条验收标准

　　双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求（以书面内容要求为准）作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。

　　第六条违约责任

　　1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价______%的违约金；如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

　　2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币______万元违约金，并追究乙方法律责任。

　　3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值______%的违约金。

　　4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

　　第七条合同有效期限本期限为______个月，自______年______月______日至______年______月______日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

　　第八条合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第九条本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后生效。

　　第十条其他未尽事宜另行订立。

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表人：__________代表人：__________

　　日期：____________日期：____________委托加工合同篇6

　　甲方：（委托方）

　　乙方：（受委托方）

　　兹有甲方因业务需要，委托乙方加工优质大米，经双方协商，达成如下协议：

　　第一条：加工物：大米。

　　第二条：合同期限：自签订之日起至

　　第三条：加工物的技术标准、质量要求按照GB/T19266标准要求。

　　第四条：加工物包装物设计、印制由甲方负责，并有甲方提供给乙方。

　　第五条：成品包装物使用乙方的生产许可证、卫生许可证。

　　第六条：甲方负责产品的运输、销售及相应的售后服务。

　　第七条：乙方负责产品的加工、产品的出厂检验及出厂前的质量控制、储存管理。

　　第八条：甲方付给乙方加工费为，此项费用每下个月月初统一结算，本产品规格分别为。

　　第九条：加工物（五常大米）原料采购由乙方负责，原料必须是五常境内种植的优质水稻。

　　第十条：加工物（成品）交付时间、方式由双方根据实际情况再行制定。

　　第十一条：加工物（成品）交付时需双方在交付现场签字确认。第十二条：加工物（成品）出厂后由于运输、保管不当造成的产品质

　　量问题乙方不负责任。

　　第十三条：甲方未及时向乙方支付货款，乙方有权留置加工物。第十四条：因甲方未及时向乙方支付货款给乙方造成的损失，应向乙方做出货款总额的20%的赔偿。

　　第十五条：因乙方未及时向甲方提供加工物（成品），给甲方造成损失，应向甲方做出加工物（成品）价值总额20%的赔偿。第十六条：加工数量：

　　第十七条：加工地点：哈尔滨市五常市安家镇安家村玉生屯。第十八条：本协议需双方法人签字、加盖公章后方可生效。第十九条：本协议一式五份，甲乙双方各执一份。

　　第二十条：其他未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方：

　　法人签字：

　　乙方：

　　法人签字：

加工合同11

　　___________(以下简称甲方)与___________(以下简称乙方)就原物料及成品委托承揽加工事项，通过友好协商，于___________年___________月___________日双方同意订立合约条款如下，以为双方共同遵守：

　　第一章合同组成及内容

　　本合同规范由乙方供料并委托甲方承揽加工后，将全数加工制成品交付乙方之一切相关法律行为。

　　乙方提供原材料清单如下：

　　ABS胶料PC胶料

　　甲方在约定期限内按约定要求将以上胶料注塑成形送返乙方指定仓库。

　　第二章合同价格及结算方式

　　委托加工原物料、成品等所涉费用，由双方协商决定并注明于发票/采购单。

　　加工费、运杂费、保险费等款项的结算，应遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，付款采每月结算形式并在乙方采购单及甲方发票上注明，亦可采用信用证结算方式。

　　第三章质量要求及运输方式

　　各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定，就有关标准之任何变更，应经双方同意始生效力。

　　发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。

　　发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

　　乙方对甲方供料及甲方对乙方运送加工制成品之运输，由乙方负担。

　　第四章成品验收标准和方法

　　甲方将加工制成品送达双方约定交付地后，乙方应于三日内验收，倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知，即于送达后第四日起视为加工制成品已通过验收。

　　第五章违约责任

　　甲方违约责任

　　甲方未按约定质量交付加工制成品，应当负责修整或调换。

　　甲方交付加工制成品数量少于约定，应当照数补齐。

　　第六章合同解除

　　本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合同的.手续。

　　第七章知识产权保护及守秘义务

　　双方应信守职业道德，未经对方书面同意，不得将任何于业务过程中知悉对方包括但不限于生产工艺、技术、商业秘密及其它各类信息，泄露于包括对方员工在内之任何第三人，违者守约方保留一切法律追诉权利。

　　第八章特别条款

　　乙方提供给甲方的是海关监管保税料件，因此甲方在生产加工中所产生的边角料等需全部返还至乙方。如双方违反此条款所产生的一切后果由违约方承担。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　甲方：惠州泰利电子有限公司

　　乙方：科时电子(惠州)有限公司

　　公章：_______________________

　　公章：_________________________

　　法定代表人：___________________

　　法定代表人：___________

　　开户银行：___________

　　帐号：___________

　　法定地址：___________

　　电话：___________

　　传真：___________

　　日期：___________年___________月___________日

加工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

　　一、项目名称和地点

　　1、项目名称：型广告塔座

　　2、工程地点：

　　二、工程内容：

　　1、依据甲乙双方确认的施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍_漆，工程做法及选材标准详见施工图。

　　委托加工数量为_型广告塔座。

　　2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装……面板、马道、基础、灯具由乙方自理。

　　合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套

　　三、承包方式和造价：　_型广告塔座，单价每座_元合计人民币_元，大写：_元整;

　　本项目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工广告塔钢结构及基础施工

　　四、工程价款支付、结算方式：　付款方式：

　　合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的_%，计人民币_元;

　　钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的_%，计人民币_元;

　　之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价_元的_%;

　　合计人民币_元座广告塔共计_元;

　　3%作为乙方的`保修保障金合计人民币_元，满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。

　　五、工程期限为天，其中加工配件天，运输天，安装天。

　　六、双方责任　甲方责任

　　1、甲方负责广告塔的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。

　　协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人_元计，工期相应顺延。

　　2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。

　　甲方协助乙方选好材料堆放场地。

　　3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用;

　　材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

　　4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

　　5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。

　　如工程款不能及时到位，工期相应顺延。

　　造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。

　　施工人员误工每人每天元。

　　6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。

　　7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔进行处理或拍卖，同时此合同终止。

　　乙方责任

　　1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔结构安全性。

　　广告牌设计基本风压为/㎡广告塔质保期为年，保修期为年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失;

　　如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;

　　在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;

　　在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的_%赔偿甲方损失。

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

　　4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。

　　如遇到无法抗拒自然灾害或停电原因，工期顺延。

　　5、工程质量验收：

　　以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款;

　　钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始;

　　如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

　　6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。

　　7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。

　　以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

　　8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。

　　七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;

　　协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

　　八、附件：《钢结构广告塔主体安装质量验收表》

　　附则：

　　合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。

　　本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。

　　经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。

　　如图纸内容变更，附变更备忘录。

　　本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》，省工程建设标准。

　　验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。

　　本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。

　　甲方代表人签字：

　　乙方代表人签字：

加工合同13

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　为提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，依照《中华人民共和国合同法》和有关实施条例办

　　法，在平等自愿、等价有偿、诚实信用原则的基础上，经双方友好协商一致签订本合同。具体条款如下：

　　第一条产品名称、规格、含税单价、包装要求、交期、技术标准

　　第二条材料提供

　　1。乙方提供的罗纹，松紧带，腰绳，甲方提供除罗纹，松紧带，腰绳外所有面料和辅料。

　　2。乙方在加工过程中必须使用甲方提供的材料加工，未经甲方书面许可，乙方不得擅自更换，不得使用任何第三方提供的材料。

　　3。乙方自行提供的辅料需保证质量

　　4。加工所需主、辅料由甲方送到乙方加工厂，双方对数量、外观进行查验，由乙方签收。

　　第三条加工

　　1。乙方按甲方提供的样品及相关工艺技术资料进行加工生产，并对甲方的设计保密。

　　2。乙方在对甲方提供的材料裁剪前，必须核实单件服装所需原材料的用量是否与甲方要求相符合，确定无误后方可裁剪。未经核实或核实有误未向甲方说明并经甲方书面答复，致使原材料浪费或其他一切后果均由乙方承担。

　　3。为保证乙方加工生产的.产品品质，在对原材料大量裁剪、缝制前，乙方应制作十套首批样，经甲方确认，大货正常进行。

　　4。加工过程中如发现材料有问题，应及时与甲方联系，不能私自使用，如未通知甲方，乙方承担全部责任。

　　第四条验收方法及质量异议：

　　1。完成后，乙方须按甲方要求完成检验、装箱后，于大货交货期截止两日前通知甲方抽查检验，装箱费用均由乙方承担。乙方交付货物时，甲方或甲方委托人根据上述合同约定的质量、工艺标准和确认的样品进行验收。

　　2。如果发现制做不合格品，乙方需按甲方要求无条件返修。但由于乙方加工原因造成无法修复且不能按正品入库的，此部分产品甲方有权拒绝支付加工费用，造成原材料损失的乙方应当赔偿损失。

　　3．乙方在接到甲方来函或来人提出的产品质量异议时，应在三日内给予甲方回复，并提出处理方案，否则甲方即视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。（公休日顺延）。

　　4。产品出货后，甲方的原版样衣、相关技术资料以及剩余的主、辅料经甲方清点后与该批成品货物一起退还甲方。

　　第五条货款结算方式：

　　合同签定后甲方预付30%（12525元整），余款（29225元整）提货付清，乙方开具17%增值税发票寄给甲方。

　　第六条违约责任

　　1。未经甲方同意，乙方逾期交货的，每逾期一天，应按逾期未交货物加工费的2％向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的全部经济上的损失费用。

　　2。未经乙方同意，甲方逾期付款的，每逾期一天，应按延期付款部分的2％向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　第七条其他

　　严禁乙方将甲方所属商标或带有甲方所属商标的产品外流出工厂，也不可将相关合作信息透露给他人，联系时只可跟甲方指定联系人联系，否则因此造成的经济损失由违约方承担。

　　第八条本合同依法签订，具有法律效力，自双方签字盖章起生效，生产单是本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。合同生效后，甲乙双方必须全面履行合同中规定的义务，任何一方均不得随意变更或解除合同，如确须变更或解除时，应按《合同法》关于变更和解除的条款办理，协商解决，协商不成，守约方可向当地人民法院提出诉讼。

　　合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。传真件与原版具有同等法律效力。如因本合同引起纠纷，经双

　　方协商未妥，可以交由甲方当地国家仲裁机构仲裁。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（或授权代表人）：法定代表人（或授权代表人）：经手人：经手人：

　　日期：年月日日期：年月日

加工合同14

　　合同编号：________________

　　签订日期：________________

　　定作方：________________（以下简称甲方）

　　承揽方：________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　第一条加工成品

　　品名：_______________

　　货号：_______________

　　面料：_______________

　　颜色：_______________

　　尺码：_______________

　　第二条服装数量

　　1、计量单位

　　_______________

　　2、数量

　　_______________

　　第三条原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具体见下：

　　材料名称数量质量：

　　______________

　　提供日期：

　　_______________

　　单价：

　　_____________

　　总金额：

　　_______________

　　第四条服装质量

　　加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

　　第五条技术资料、图纸提供

　　1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。

　　2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在_____天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在_____天内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

　　4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

　　第六条报酬

　　1、加工单价：

　　_________

　　2、总金额（元）：

　　___________

　　第七条包装方式

　　内用，外用包装，包装费由方承担。

　　第八条服装交付

　　1、交货地：

　　_________

　　2、产品的交（提）货期限：

　　________

　　第九条服装验收

　　1、验收期间：__________

　　2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。

　　3、验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

　　4、验收标准：与样衣款式、做工一致。

　　5、验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

　　6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

　　7、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

　　第十条定金/预付货款

　　（1）甲方应于___年___月___日前向乙方交付定金___元；甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

　　（2）甲方应于___年___月___日前向乙方交付预付款___元；甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

　　第十一条报酬结算

　　付款期限：甲方应于验收无误收货之日起___日内，一次付清合同约定的全部款项。

　　第十二条留置权

　　如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

　　第十三条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的'违约金。

　　（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　（4）超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时时，乙甲方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　（1）未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　（2）交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。

　　（3）未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。

　　（4）逾期交付定作物，应当向甲方偿付违约金为外发加工总费用的10%元/天。

　　未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。

　　（5）不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的10%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

　　（7）未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换，补齐的，由乙方对工作质量，数量承担责任。

　　（9）擅自调换甲方提供的原材料，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十七条争议解决

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。