务工合同

时间:2024-07-05 11:42:12 其他合同范本 我要投稿

(合集)务工合同15篇

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的用途越来越广泛,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编精心整理的务工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

(合集)务工合同15篇

务工合同1

  甲方(劳务接受方):____________

  电话:________________________

  乙方(劳务提供方):____________

  身份证号码:__________________

  电话:________________________

  紧急联系人:__________________

  电话:________________________

  一、签订本合同时,乙方已年满62周岁,已超法定退休年龄或享受退休待遇。签订本合同后,双方形成劳务合同关系,双方需按照本劳务合同的约定及其补充约定执行。

  二、甲方雇佣乙方到甲方茶园提供劳务,甲方茶叶地址为:_____________________

  三、乙方的试用期全勤劳务报酬暂定为____________元/月,试用期为1-3个月。甲方有权根据乙方实际劳务表现情况(包括技能、态度、出勤等)和甲方的茶园的运营情况,决定是否继续留用乙方或对乙方的劳务报酬进行适当调整。

  四、乙方应在甲方茶园内提供如下劳务:

  1.负责照料茶园,包括茶园内的茶树、蔬菜或庄稼等作物的种植、除草、施肥、采摘等工作(需根据农时和甲方的指示进行)。

  2.做好茶园的卫生打扫及茶园内房舍、工具、设备或机械的日常维护保养等工作。

  3.茶园内人员出入的日常登记及茶园内产出的茶叶、蔬菜、瓜果等物料的过磅登记等工作。

  4.甲方及其授权人员根据茶园具体运营情况指示或安排乙方进行的其他劳务活动。

  五、乙方必须切实维护甲方茶园的利益,不得有任何有损甲方利益行为或任何不利于甲方的'言论,例如:

  1、盗窃甲方财物;

  2、组织、参与或容留他人在茶园内从事任何违法犯罪活动;

  3、与他人合谋损害甲方利益;

  4、故意或过失给甲方造成重大经济损失等;

  5、散布不利于甲方的谣言等。否则,甲方有权立即解除本劳务合同,如给甲方造成经济或名誉损失,甲方有权要求乙方进行赔偿。

  六、乙方应如实告知甲方与劳务有关的各种信息,例如:不能从事上述劳务的疾病状况、家庭情况、有无违法犯罪情况等,否则,如有隐瞒,甲方发现后,有权立即解除本劳务合同。

  七、乙方不得擅离值守,如因个人及家庭等原因不能在茶园内提供约定的劳务时,需提前向甲方请假,获得甲方批准方能离开。如因乙方擅离值守从而给甲方造成损害,甲方有权扣罚乙方相应天数两倍的劳务费。

  八、甲方有权对乙方提供的劳务情况进行检查,如发现乙方违背合同约定或者提供的劳务内容、质量等不符合甲方要求,甲方有权解除合同。

  九、为保证甲方茶园日常运营的稳定,乙方签订本劳务合同后不得无故随意解除合同。乙方如因个人身体等原因不能继续提供劳务的,必须提前告知甲方,否则,甲方有权扣罚乙方壹月劳务费做对甲方的赔偿。

  十、特别约定:乙方毕竟年事已高,必须时刻关注自身健康状况,经常进行必要体检,确保自身身体状况能够胜任上述劳务。如因乙方或其家人故意隐瞒乙方病情或忽视乙方健康状况,发生意外或爆发疾病,一切后果均由乙方自行承担。

  十一、甲乙双方在履行本合同中发生的争议由双方协解决。如果协商不成,依法向有管辖权的人民法院起诉。

  十二、本协议一式______份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方__________________乙方(签字)____________

  身份号码:____________

  电话:____________电话:__________________

务工合同2

  委托方承建方:

  委托方法人:

  身份证:

  居间人受托方:

  身份证:

  一、工程概况

  1、工程名称:________

  2、业主单位:________

  3、工程内容:________

  4、工程价量:________

  二、委托方与业主正式签订工程施工合同含劳务承包合同,协议书等之后,委托方同意支付居间人居间费用等,其居间费用按以上工程量总额提取。居间费所有税费由委托方承担支付,支付方式按工程进度比例走。

  三、居间人的居间费在委托方与业主方签订工程施工合同当日支付。后续款支付方式按工程进度拨付比例按季度支付。先期支付款项在居间费中扣除。

  四、若居间从中促成委托方与业主方签订合同或协议成立,居间人的.任务完成,委托方承建方签订施工合同后,在进场过程中,无论发生任何事故,如资金问题、安全问题等均与居间人无关。委托方应当按照约定支付其居间费用,如委托方在与相关方签约的前后变更人员或推荐其他人接手该项工程,委托方亦应按其约定履行支付居间费用。

  五、如委托方不按时或不支付居间费给居间人受托方,居间人受托方有权直接扣押和处理委托方承建方在施工现场所有设备,并且特此合同项人民法院起诉申请支付、委托方承建方放弃进行抗辨,另按每日5‰的费率赔偿。居间人受托方也有权委托业主方或总承包方相关方在委托方承建方承建项目的工程预付款、进度款内代扣给居间人受托方。

  六、本合同与施工合同含劳务承包合同,协议书等同时履行,如委托方与总承包方未签订上述工程施工合同含劳务承包合同、协议书等,本工程居间合同自然失效。本合同空格内手填写部份与其它部份与打印字体具有同等法律效力。

  七、居间人只给委托方出据居间费用收条,不出据发票。

  八、本合同一式四份,委托方、居间人各执二份,经双方负责人、代表签字或盖章生效,居间费用支付完毕后失效。

  委托方签字盖章:

  居间人受托人签字:

  法人代表:

  地点:

  签约日期:_____年____月____日

务工合同3

  甲方(用人单位)

  地址:

  法定代表人(主要负责人):

  乙方(劳动者)

  性别:

  年龄:

  身份证号码:

  现在住址:

  甲方因生产(工作)需要,招聘(以下简称乙方)为甲方员工。根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国劳动法》和《中外合资经营企业劳动人事管理条例》的有关规定,经甲、乙双方协商,特签订本劳动合同,以共同遵守。

  第一条生产和工作任务的要求

  甲方根据生产(工作)需要,安排乙方任工种(岗位),以后可以根据生产经营需要和乙方的业务能力及表现,调整乙方的生产(工作)岗位,并及时鉴定变更合同。

  第二条合同期限

  合同期为年,自_____年____月____日至_____年____月____日(其中试用期为个月,自_____年____月____日至_____年____月____日)。试用期满,合格的定岗使用,不合格的甲方有权调整乙方的生产(工作)岗位,或予以辞退。

  第三条工资待遇

  甲方根据乙方现任职务或工作岗位,确定乙方月标准工资为元,各种津贴按有关规定享受。今后,根据生产经营情况和乙方表现逐步提高乙方工资收入。乙方的原工资等级和月标准工资作为档案工资予以保留。

  第四条劳动保险、劳动保护和福利待遇

  甲方按规定缴纳和办理乙方养老保险基金手续,向乙方支付当地政府规定的卫生费、交通费、书报费等各种津贴,并享受国家规定的法定节假日、公休假、婚丧假、探亲假以及女职工孕期、产期、哺乳期等。

  甲方必须执行国家有关劳动保护、女工特殊保护等法规,采取劳动保护措施,保护安全生产和乙方健康。甲方应根据企业生产、工作的需要,发给乙方劳动防护用品和保健食品。

  甲方实行国家现行工时制度。甲方应严格控制延长乙方的工作时间,确需加班加点,应发给乙方加班工资,每月加班不得超过36小时。

  员工患病或非因工负伤,给予个月的医疗期。医疗期满仍未治愈的,经双方协商可再给予年以内的`医疗期。医疗期内的医药费和病假工资由甲方承担。医疗期满不能从事原工作的,甲方根据需要,安排乙方从事力所能及的工作。

  员工因工负伤,致残或患职业病,医疗期医疗费用,工资待遇,按国营企业标准,由甲方承担,直到作出医疗终结,伤愈后由甲方安排力所能及的工作。

  员工因工死亡,按国营企业规定,由甲方负责支付死亡丧葬补助和职工供养直系亲属抚恤费、生活困难补助费。

  第五条劳动纪律和奖惩办法

  甲方根据生产情况负责制订工艺流程、操作规程和有关生产标准或工作规范,乙方保证严格执行。

  乙方对甲方生产(工作)有特殊贡献,应给予乙方精神和物质奖励。乙方违反劳动纪律或犯其他错误,甲方应在坚持思想教育的前提下,可给予相应的处分或处理。甲方应在作出辞退或开除决定前天通知工会。并报主管部门和劳动部门备案。

  第六条甲、乙方解除合同条件

  符合下列情况之一,甲方可以解除劳动合同:

  (1)乙方在试用期内,发现不符合录用条件的;

  (2)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作或其他工作的;

  (3)乙方严重违反劳动纪律;

  (4)企业宣告解散、破产或濒临破产处于法定整顿期间的。

  乙方被劳动教养和判刑的,劳动合同自行解除。

  下列情况之一的,甲方不得解除劳动合同辞退乙方:

  (1)乙方因病或非因工负伤在规定医疗期内的;

  (2)乙方因工负伤或患有职业病,在治疗、疗养期间和医疗终结经劳动鉴定委员会确认部分或者全部丧失劳动能力的;

  (3)实行计划生育的女职工在孕期、产期和哺乳期间的;

  (4)合同期限未满又不符合本合同解除条件的。

  下列情况之一的,乙方可以向甲方提出解除劳动合同:

  (1)经国家有关部门确认,甲方劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的。

  (2)甲方不按合同规定支付劳动报酬的;

  (3)甲方不履行合同或违反国家有关法律、法规,侵害乙方合法权益的;

  (4)乙方有正当理由要求辞职并经甲方同意的。

  第七条甲、乙双方中止或解除合同后经济补偿

  除本合同第六条第1项(1)、(3)和第2项人员外,甲方解除乙方合同应在30日前通知乙方。

  对于终止劳动合同的员工和按第六条第1项(2)、(4)规定辞退的以及按第六条第4项(1)、(2)、(3)项规定辞职的,甲方应根据乙方在甲方企业的工作年限,每满1年发给相当本人1个月实得工资的生活补助费。

  对于按照本合同第六条第1项(2)规定辞退的,甲方除发给乙方生活补助费外,还须发给乙方相当于本人3至6个月实得工资的医疗补助费。

  对于按照本合同第六条第1项(4)规定辞退的,甲方除发给生活补助费外,还须发给乙方相当于3至6个月实得工资的辞退补偿金。

  对于按照本合同第六条第4项(4)规定,乙方有正当理由向甲方提出辞职的,甲方一般应予以同意,但应在30日前向甲方提出,经甲方批准后可办理解除合同手续。如经甲方出资培训,乙方应赔偿甲方一定数额的培训费。

  第八条违反劳动合同应当承担的责任

  任何一方违反劳动(聘用)合同,给对方造成损失的,应当根据其后果和责任大小予以赔偿。其中,责任属于甲方的,应继续履行合同,同时负责赔偿在合同中断期间乙方的经济损失;责任属于乙方的,赔偿招工(招聘)和技术培训费用。

  第九条争议的解决

  劳动争议发生后,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  第十条其他事项

  甲方:(签章)

  _____年____月____日

  乙方:(签章)

  _____年____月____日

务工合同4

  甲方:__________(以下简称甲方)

  乙方:__________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称与地点:

  该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。

  二、承包方式与要求:

  该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

  三、工程承包单价与资料:

  经双方协商,该工程按__________元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下资料:完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的`节约;与其他队伍配合等资料。

  四、工程质量与安全:

  根据业主要求,该工程质量要求到达优良,因此单项承包务必确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。

  乙方施工人员务必服从甲方管理人员的安排,务必严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每一天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律职责。

  五、礼貌施工与奖罚:

  乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册,然后在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发此刻分清职责后给予罚款。同时,乙方负责人务必管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员务必服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

  六、付款方式与工期:

  该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金__________万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

  七、双方权力与义务

  (一)甲方:

  1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款资料实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

  2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包资料,乙方应无条件遵照执行。

  3、甲方带给给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。

  4、甲方对乙方带给来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,然后对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。

  (二)乙方

  1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法要求,然后主动承担合同资料的全部工作,确保工程质量。

  2、乙主务必按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方务必承担全部职责,甲方概不负责。

  3、乙方有权拒绝甲方不贴合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

  4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,然后不得瞒报,私自使用。同时乙方应带给人员名单、身份证。

  5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,然后如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。

  6、为确保工期,乙方务必按甲方要求,保证工程足够的劳动力,然后不得消极怠工。

  八、违约职责与其他

  1、以上条款双方务必严格遵守,然后任何一方违反或造成工程停工,务必追究违约方职责。

  2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成必须经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

  3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方务必自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

  4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。

  行,不得违反。本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。

  甲方:__________乙方:__________

  代表:__________代表:__________

  __________年__________月__________日

务工合同5

  项目名称(以下简称甲方): 身份证:

  工人姓名(以下简称乙方): 身份证:

  经甲乙双方协商本着互惠互利的原则,甲方聘用乙方在甲方施工区域内进行工作。为保证人身及财产安全,本着公平、公正的原则,特签订如下安全协议:

  一、乙方人员在甲方工地工作时,要严格遵守公司及项目的有关安全规定,遵守施工现场的.安全纪律。

  二、乙方进入施工现场,必须戴安全帽,禁止酒后作业。

  三、从事特种作业人员必须持有特种作业操作证,无证人员禁止操作。

  四、乙方必须服从甲方现场管理人员的指挥和管理。

  五、乙方在工作过程中,注意周围的施工机械及危险物体,注意落石,如有危险或不安全因素,请迅速离开并到安全地方。如遇雨季,注意防汛,注意自身安全,如有安全隐患时,一定要以人为本,安全自保。

  六、乙方上下班途中应注意交通安全,不得无证驾驶汽车、摩托车等交通工具。骑乘摩托车、电瓶车应佩戴安全防护设施。乙方上下班途中出现的交通事故由乙方自行承担,甲方不负任何责任。

  七、乙方在施工现场不得饮酒、打架斗殴、,严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度,如发生意外或违法违规事件,均有乙方自行承担,与甲方不发生任何关系。

  八、乙方不容许带病工作,如有身体不适,请尽快就医,注意防暑。

  九、乙方在工作或在施工现场临时休息期间,严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场,如有发生,所造成的一切财产损失及人身意外,一切均由乙方负责。

  一十、禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示、提示标牌。

  十一、非电工禁止动用配电线路和设施。

  十二、禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器具。

  十三、此协议一式二份,经双方签订之日起生效。

  甲方:________________(盖章) 乙方:_______________(签字)

  年 月 日 年 月 日

务工合同6

  甲方:___(以下简称甲方)

  乙方:___(以下简称乙方)

  依照〈中华人民共和国合同法〉、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本工程施工项目达成协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:___

  工程地点:___

  工程承包内容:木工、瓦工、钢筋工、架子工四大工种,由于考虑甲方资金问题,乙方自愿附带机械设备、木方、模板钢管扣件、铁丝、铁钉、电缆、电线等全部土建工程,设备基础除外另行计算(注:塔吊由甲方提供)。

  承包价格:

  经甲、乙双方共同测算,四大工种包括辅助材料在内每平方米叁佰捌拾捌元整,按图纸实际面积计算。

  二、工程质量

  本工程为合格工程,工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的'质量检验评定标准为依据,工程质量达不到约定的质量标准,乙方应承担违约责任。

  三、安全生产及双方责任

  乙方在施工期间,必须以安全为主,对职工进行安全生产教育,每星期召开一次安生生产教育会议,上班期间严禁喝酒、打架斗殴,对乙方属于人为造成的事故,甲方概不负责,重大事故甲、乙双方共同协商处理。

  四、付款方式

  乙方自开工之日起垫付一个月生活费,以后每月有甲方支付给乙方生活费,按每月工程量的60%,工程竣工验收合格后年底基本付清。

  五、后勤事宜

  因甲方施工现场特殊,厂内不准搭建临时工棚,甲乙将就近租住民用房屋为职工住宿,租住期间甲方每月支付给乙方20xx元,为乙方炊事员工资补贴,生活区用水用电双方各一半。

  六、违约责任

  甲方在施工期间确保职工正常上班,如遇甲方资金不到位,影响到乙方的正常生产,发生的误工,必须有甲方承担责任,如甲方施工工期紧,乙方人员跟不上,造成甲方不能正常施工,乙方应承担经济责任。

  现场另时发生的点工按混合工计算每工180元/天。

  设备基础:木工包括木工的材料,模板接触面每平方按照伍拾伍元(55.00元)计算。钢筋工:包括铁丝、机械每吨按玖佰元(900.00元)计算。瓦工:商品砼浇捣、机械每立方按伍拾元(50.00元)计算,(钢筋套筒不在以上价格以内,按市场价另外计算)。

  本协议自签订之日起应共同遵守,不得违约,如单方违约应承担一切责任。

  本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字:____

  乙方签字:____

  ____年____月____日

务工合同7

  甲方:

  乙方:外雇劳务工(姓名)_____,住址___省___县____乡(镇)_____村,身份证号码_________。

  一、 合同书签订范围

  甲方与外雇劳务工签订安全生产管理合同,经甲乙双方协商一致,在自愿负责的原则下签订本合同:

  二、 双方职责

  1、从签订合同之日起乙方必须购买意外伤害保险,若不买保险双方不得签订合同。

  2、乙方劳务人员必须严格服从甲方管理、调派,确保谁叫随到,按时到达作业现场,按时完成工作任务,不得投机取巧。乙方若不服从甲方管理,不遵守以上规定,违反一次罚款200-500元,而且甲方有权解除合同。

  3、乙方不能利用工作之便盗窃,损坏单位财产。否则。除赔偿因自己不法行为的损失外,并根据情节轻重,移交司法机关处理,同时甲方有权解除合同。

  4、乙方劳务人员在执行(乘车回家)工作过程中发生伤亡事故和任何不法行为所造成的一切后果及经济损失均由乙方负责,甲方概不负责。

  5、乙方劳务人员在作业过程中不得私自乱开票,乱填单,弄虚作假,一旦发现,罚款200-500元。甲方有权解除劳务合同。

  6、乙方必须按照甲方的'要求完成装卸(做饭)范围内任务,否则甲方有权解除劳动合同,

  7、乙方在工作过程中,必须保证材料完好,如有损坏或丢失照价赔偿。

  8、乙方完成工作量后,由甲方按照单位规定的价钱开票,并按照我厂挂账程序付乙方工资。

  9、违约责任:

  甲方:在此合同范围期内,再不能向第三方发包,按照第八条规定验收付账。

  乙方:按照此合同第二、九条履行职责,保质保量完成甲交给的任务,否则按照第七条解除劳动合同。

  10、乙方个人行为造成的所有一切严重后果,甲方概不负责。

  11、此合同一式三份,甲、已双方及人力资源科各执一份,合同从鉴定之日起生效。

  甲 方:(签字盖章)

  乙 方:(签字盖章)

  介绍人:(签字盖章)

  年 月 日

务工合同8

  甲方:

  乙方:

  工程名称:××××平基工程(以下简称“本工程”)

  工程地址:×××××

  工程概况:基础平场,土石方爆破、挖运、市政管网,总造价按签订的施工合同实际方量计算,土石方单价按施工方税后价按土石方实际比例(土方:砂岩:页岩)分段据实结算,计费标准如下:

  1、×××元/m3(土石方比例为1:5:4)

  2、×××元/m3(土石方比例为1:6:3)

  3、×××元/m3(土石方比例为1:7:2)。

  油料、炸药由甲方供,按照挂牌价加上管理费后的×××计算(预计单价:油料××××元/吨,炸药××××元/吨,雷××××元/个,具体数额以合同为准)。保证金按签订合同量金额按照合同为准比例打入×××××指定账户。月进度80%比例结算,工程结算款直接入专用直通账户,不经过其他账户中转。保证金在施工进场后3个月内按比例不计息退还给专用直通账户。

  经甲、乙双方一致协商,在公平、公正、自愿的前提下达成如下协议:

  一、甲方与中标方签订施工合同后,甲方自愿支付乙方本工程费用(包括:拓展信息费、差旅费、交通费、食宿费、通讯费、劳务费、招待费等支出),按照该工程签订的方量每立方米元现金支付给乙方,总费用共计元(大写:)。

  二、支付方式和时间:

  1、乙方促成甲方与中标方签订施工合同后,成功打入保证金后,甲方支付给乙方现金×××万元整

  2、甲方进场施工后7个工作日内支付乙方总费用×××万元整

  3、剩余的费用按照月进度结算比例支付乙方,支付时间为月进度结算当日起三个工作日内。总费用支付完毕后或甲方未签订施工合同,本合同自动失效。

  三、如甲方不按以上条款支付此款时,乙方可持本合同向本项目公司扣取此款。

  四、如甲方私自转让此工程项目,甲方应同样支付此款给乙方,并承担由此产生的`一切经济损失和责任。

  五、乙方后续工作补充约定:促使甲方与中标方达成该项目的合同完善,如果甲方与中标方发生合同纠纷,乙方不承担任何经济责任损失,乙方只负责协调甲方与中标方之间的矛盾,直至调节完善。

  六、本合同经甲、乙双方签字后生效,一式两份,甲、乙方双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  签约时间:

务工合同9

  依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间合同第四百二十四条、第四百二十六条、第四百二十七条之规定,经当事人双方协商一致同意订立如下合同条款,并共同遵照执行。

  委托人(工程承包方): (简称:甲方)

  居间人(受托人): (简称:乙方)

  工程名称:

  工程地点: 修文县龙场镇新春村 工程内容: 土石方(含地基)挖运(含爆破运输) 工程价款: 按实际发生计算

  一、委托方与建筑方或总承包所方(相关方)正式签订工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)之后,委托人同意支付居间人(委托方)劳务合作酬金等,其综合酬金按总方量每方 提成支付。

  二、居间人(受托方)的酬金在委托人与相关签订工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)或具有进场手续交桩点的同时,首付 万元,以后 如第一次支付的综合酬金逾期不能付款,按每天一千元收取滞纳金。

  三、其它

  1、如因委托人的原因造成居间人(受托人)损失,居间人(受托人)有权追偿;

  2、委托人与发包方签订施工合同的一切经济责任及法律责任均由受托人自行负责,与居间人(受托人)无关,但居间人(受托人)可协调期周边关系。

  四、居间人(受托人)促成委托人与建设方或总承包方(相关方)签订合同,协议成立,委托人应当按照约定支付其综合酬金,如委托人在与相关签约的.前后变更人员或推荐其他人承接该工程,委托人亦应按其约定履行支付酬金的责任(具体办法由委托人负责,参照合同法第76条之规定办)

  五、如委托人不按时或不支付综合酬金给居间人(受托方),居间人(受托方)可持此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令。

  六、居间人(受托方)也有权委托业主或总承包方(相关方)在委托人(承建方)承建项目工程预付款、进度款内代扣给居间人(受托方)。

  七、居间人(受托人)的酬金应交纳的个人所得税由委托人承担交纳。

  八、委托人继续承建建设方或总承包方、相关方的工程均按本合同执行,并协商支付居间综合酬金的数额。

  九、无论合同名称或工地负责人发生变化,甲方付给乙方的劳务费用必须遵约履行。

  十、如果甲方不按时或不按实际工程质量支付给乙方劳务报酬,乙方可委托发包方代扣或委托有关部门负责清欠,甲方则要负责支付有关部门的清欠费用。

  十一、委托人与工程发包方签订合同后,委托人把合同书复印件及法人身份证复印件各一份并加盖公章交受托方。

  十二、本居间合同,受托人及间人(受托方)均应严格保密,如任何一方将本合同内容对任何人泄密,导致不能签订施工合同等不利因素,所产生的一切后果均由泄密方负责,并承担损失。

  十三、委托方和受托方就该项目在项目所在地共同设立银行账户,共同监管直至受托方的劳动酬金全部付清,账户全部移交给委托方管理。

  十四、本合同一式份,委托人执份,居间人(受托人)执份,经双方负责人、代表签字或盖章生效,本金支付完毕后失效。

  委托人签字(或盖章): 居间人(受托人)签字: 身份证号码:

  签订日期: 年 月 日

  签约地点:

务工合同10

  日前,国家统计局黑龙江齐齐哈尔调查队在对该市135家私营企业调查后认为,由于劳动力市场供大于求及员工流动性大等原因,新《劳动合同法》自今年1月1日实施后,多数私营企业的劳动合同签订率仍较低,造成权利和义务责任不明,劳动者的合法权益无法得到有效保障。

  调查结果显示,被调查的135家私营企业中,签订劳动合同的员工只占三成,有的即使签订书面合同,但合同的格式、内容也不规范,导致劳动关系双方权益的不对等现象时有发生。许多私营企业不实行8小时工作制,随意延长劳动时间,部分企业用工不规范,强迫工人长期加班加点,有的还拖欠、克扣工人工资。据调查,80%的务工者不享受双休日,加班后能得到加班费的比例也较低。

  分析认为,私营企业不签劳动合同的主要原因是劳动力市场供大于求,就业困难。由下岗职工、失业人员和农民工组成的群体在劳动力市场上处于明显的弱势地位,其中有些人为了获得一个普通的劳动岗位,甚至放弃签订劳动合同等方面的合法权益。调查中发现,一些务工者由于缺乏法律保护意识,自身维权意识不强,在问及权益受到侵害你如何解决时,竟有43.6%的.人选择了忍让。

  企业员工流动性大也是原因之一。私营企业的员工很多属于临时用工,没有劳动合同,对员工的约束较弱,存在“今天干,明天走”的现象,人员极不稳定。另外,由于各地社会保险衔接困难,在政策上也有一定差异,许多外来务工人员考虑到在务工当地参保几年,一旦回家乡又是一件麻烦事,因此不愿参保。

务工合同11

  甲方

  乙方

  甲方将湖南省______风电厂升压站主体劳务工程承包给______修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。

  一、工程名称:

  湖南省城步县风电厂升压站

  二、工程地点:

  三、工程日期:

  ______年______月______日——______年______月______日

  四、承包方式:

  清包主体劳务

  五、劳务单价:

  1、房建主体按建筑面积计算每平方米 __________________元整;

  2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方 __________________元整;

  3、扎钢筋 __________________元整/吨,模板按展模面积 __________________元整/平方;

  4、外脚手架 __________________元整每平方;

  浇地坪 __________________元整每平方;

  雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。

  5、计时工资:大工 __________________元整/天;小工 __________________元整/天;

  六、工作内容:

  本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。

  不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。

  七、甲方责任:

  1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用。

  2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。

  3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作。

  4、确保民工的'生活费和劳务工资。

  5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资。

  八、乙方责任:

  1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料。

  2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生。

  3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量。

  4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放。

  九、付款方法:

  1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费。

  2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的__________________%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的__________________%30天内一次性付清。

  十、未尽事宜双方另外协商解决

  甲方:_________乙方:_________

  法定代表人:_________ 法定代表人:_________

  ______年______月______日 ______年______月______日

务工合同12

兹有:

  _________用人单位(以下简称甲方)与其单位临时工:________(男,出生年月日:________,身份证号码:_________________,户籍地址:___________,籍贯:_______,以下简称乙方)自________年________月________日起开始发生劳动用工关系。

  ________年____月____日,乙方在工作期间发生工伤事故,其结果(小腿部位)受到伤害。

  事故发生后甲方立即对乙方采取了积极的医救措施,并已承担了乙方医疗期间所发生的所有医疗、护理及其他相关费用。

  现正在吃药慢养。基于乙方主动提出要求与甲方解除临时劳动用工关系,自己回家慢养。

  为此,甲方也尊重其意愿,同意终止与乙方的劳动用工关系。双方协定自________年________月________日起,终止劳动用工关系。双方现依法就“乙方工伤伤残之赔偿”达成如下一致条款,并特签订本协议,以资共同信守。

  第一条:乙方确认:在签署本协议时,甲方已经向乙方交付一次性伤残费用金________万元,即人民币________元整(¥________元)。

  第二条:第一条所付费用金________万元包含因伤所引发的一切有关费用。

  第三条:乙方所发生的一切后果及费用自己负责,不再与甲方有任何关系。

  第四条:本协议签订后,除本协议规定的'赔偿费用金额外,乙方不再向甲方主张其本次工伤依法可获得的其他工伤待遇,亦不得主张其他与劳动关系相关的任何权利,双方之间无其他纠葛。

  第五条:本协议自双方代表签字之日起生效。本协议一式三份,双方各执一份,由甲方向有关部门备案一份。

  用人单位(甲方):_________________

  用人单位代表(签字):_________________

  劳动者(乙方签字):_________________

  证明人(签字):_________________

  签署日期:________年________月________日

务工合同13

  甲方名称:

  甲方法定代表人或委托代理人:

  甲方住所:

  乙方姓名:

  性别:

  乙方住所:

  身份证号码:

  根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关法律、法规,经甲乙双方协商一致,同意签订本合同,双方同意遵守。

  一:合同期限:20xx年4月1日至20xx年8月30日。

  二:工作内容、地点:

  1:乙方同意甲方的安排,在甲方工地担任 岗位工作。

  2:乙方必须按照甲方对本岗位生产任务和责任制的要求,完成规定的工作任务。

  三:劳动保护和劳动条件:

  1:乙方在甲方工作期间,享受甲方同工种工人所享受的劳动保护待遇。

  2:乙方在甲方的工作期间、方式,按甲方同工种劳动合同制规定执行。

  四:乙方在甲方工作期间的劳动报酬,社会保险、福利待遇:

  1:按月支付乙方 元,不足月时,按日支付乙方 元。

  2:劳动报酬均含奖金、津贴、社会保险等待遇。

  3:劳动报酬不低于当政府击规定的最低工资标准。

  4:乙方在劳动合同期内,与甲方职工享受同等的政治、福利待遇。

  5:乙方在合同期内因工伤、患病、死亡或非工负、死亡等,均按国家或甲方有关规定执行。

  五:劳动纪律:

  1:乙方在合同期内,必须服从甲方管理和教育,自觉遵守劳动纪律和国家有关法律、法规、规章制度等规定,积极参加甲方组织的政治、技术、安全、质量、规章制度等各方面的教育和培训。

  2:乙方必须严格遵守国家和甲方制定的操作规程和规章制度,确保安全生产。

  3:乙方必须服从甲方的工作安排,并根据工作的需要进行随时调整。

  六:劳动合同终止、解除条件:

  1:劳动合同期满或者甲、乙双方约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。

  2:乙方有下列情形之一甲方可以解除劳动合同:

  (1) 无正当理由完不成合同所规定的施工(生产)任务或不胜任甲方安排工作的:

  (2) 严重违反劳动纪律、打架、斗殴、无理取闹、不服从指挥,影响生产、工作秩序的:

  (3) 贪污行贿、赌博、盗窃、营私舞弊等违法行为,不够行事处罚的:

  (4) 违反安全技术操作规程,造成人身或设备事故,或浪费材料,能源,造成经济损失的'。

  (5) 患病非因工负伤,医疗期满不能从事原工作的。

  (6) 法律、法规、规章制度等规定可以解除劳动合同的其他情形,如劳动教养等。

  3、有下列情形之一,乙方可以解除劳动合同:

  (1):甲方从履行劳动合同,损害乙方合法权益的:

  (2):经国家有关部确认,劳动,安全、卫生条件恶劣、严重危害身体健康的:

  (3):甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

  七:违反劳动合同承担的责任:

  1:甲、乙双方因劳动合发生争议,经甲、乙双方协商或经劳动争议调解委员会调解无效时,应向本合同工程所在地劳动争议仲裁机构申请仲裁。

  2:劳动争议处理过程中,任何一方不得有激化矛盾和扩大事态发展的行为,该行为给另一方造成经济损失的,激化矛盾的责任方应赔偿另一方的经济损失。

  3:任何一方违反本合同,给对方造在经济损失的,应根据其责任大小和后果,依照国家规定予以经济赔偿。

  八:本合同一式两份,甲、乙双方各一份,自甲乙、双方代表签字且甲方盖章、乙方按手印之日起生效。

  甲方(盖章):

  乙方:

  代表人(签字):

  身份证号码:

  年 月 日

  年 月 日

务工合同14

  甲方(雇佣方):

  乙方(被雇佣方):

  根据《合同法》及有关法律规定,为明确双方权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方机械租赁事宜协商一致,订立本合同。

  第一条:出租物品名、数量、规格、单价以本合同后附工程量清单约定为准,实际结算以实际产生的工程量多少进行结算(租赁设备费用含操作人员各类费用)。

  第二条雇佣方工作

  1、雇佣方应在租赁物进场前日以书面(或口头)通知被雇佣方详细的进场时间地点和其它具体细节。

  2、负责现场安全管理和操作人员的安全教育和任务交底,杜绝违章指挥、违章作业。

  第三条被雇佣方工作

  1、按照雇佣方的要求如期完成租赁物的进场、保养等工作。

  2、被雇佣方驻雇佣方现场的工作人员需遵守现场的各项规章制度,听从雇佣方的指挥和安排,对于严重失职和违章操作,雇佣方有权通知被雇佣方换人,被雇佣方应立即派合格的工作人员到现场工作,操作人员持证上岗。

  4、被雇佣方在雇佣方现场的企业形象宣传、设备外表标识,必须遵守雇佣方的有关规定。

  5、向雇佣方提供有关的租赁资质证明文件和负责办理机械检测和安全使用手续,提供机械相关资料以及特种作业操作人员的操作证。

  6、被雇佣方应为租赁物做财产保险。

  7、被雇佣方按雇佣方要求做好机械设备发生故障时的所有应采取的措施,以确保施工生产的`顺利进行。

  8、被雇佣方操作手在工作期间发生安全事故以及给雇佣方造成的损失由被雇佣方负责,雇佣方概不负责。

  9、被雇佣方操作手及租赁物造成第三方伤亡及经济损失,由被雇佣方承担全部责任和费用。

  第四条机械设备使用、维修、保养

  1、租赁物操作手劳务费用由被雇佣方负责,安全管理教育由被雇佣方负责,工资、食宿和社会保险等一切费用由被雇佣方负责,与雇佣方无关。

  2、租赁物在租赁期由被雇佣方负责日常燃油及辅助材料,由被雇佣方负责日常附属油料、修理费用和保养费用,使设备保持良好状态。

  3、租赁物在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由被雇佣方对此承担全部责任。

  4、被雇佣方应编制在租赁物租赁期间的维修保养计划,保证有足够的配件库存,按计划进行维修保养,及时修复或更换不合格的配件,并承担相应的费用,以便保证能够正常运转,满足雇佣方的需要。

  第五条违约责任

  1、被雇佣方不能按期提供本合同约定的租赁物,应向雇佣方偿付违约期造成的损失,雇佣方有权要求被雇佣方继续履行合同,逾期未完成任务的雇佣方有权单方解除合同。

  2、被雇佣方提供的租赁物不符合本合同约定的质量、数量、规格、型号等要求,应向雇佣方偿付违约期造成的损失,雇佣方有权选择继续使用该租赁物或解除合同;

  3、被雇佣方不按期派人协助雇佣方对租赁物进行验收、调试、安装,致使租赁物不能正常使用的,被雇佣方除继续履行外,应向雇佣方偿付造成的损失;

  第六条争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。

  协商不成,双方约定诉讼管辖地为“雇佣方所在地人民法院”管辖处理。

  本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力,双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的,均不得对抗此约定。

  第七条其他约定事项:

  第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。

  本合同一式俩份,双方各执壹份,附件部份都是合同的组成部分。

  雇佣方(章): 被雇佣方(章):

  法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

  电 话: 电话:

  日 期:年 月 日 日 期:年 月 日

务工合同15

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守

  第一条合同期限"本合同五年期限"

  第二条职务销售电脑销售

  第三条工作时间除法定节假日(清明、五一、国庆),每天工作时间为八小小时,上下班时间按甲方规定执行,(每月最多请假两天,若超过一天则按一天工资扣)8:30~12:00 13:30~18:00)(以完成一定工作量为期限的.合同,工作时间由双方商定.)

  第四条劳动报酬及要求

  (一)乙方月薪__ ¥2800 __元.(第一个月押半个月的工资,至年底发)若需增加,则按乙方的技术水平、劳动态度和工作效率评定,根据所评定的级别或职务确定月薪。

  (二)乙方应当严格遵守甲方单位各项规章制度,遵守劳动纪律,服从分配,坚持按时出勤,积极劳动,保证完成规定的各项任务。

  (三)甲方为乙方提供午餐。

  第五条违约责任

  〈一〉乙方年底前擅自解除合同则抵消半个月的押金.

  〈二〉乙方违反劳动纪律或操作规程,给甲方造成经济损失的,甲方有权对其实施管理及分配本合同于20xx年3_月__21__日起生效.甲乙双方不得擅自修改或解除合同.合同执行中如有未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,当事人应协商解决,协商不成时,任何一方均可向单位主管机关或劳动合同的管理机关请求处理本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章):__________________   乙方:_________________________

  代表人(签字):________________   身份证号码:____________________

  _________年________月_______日   _________年________月_______日

【务工合同】相关文章:

务工合同06-11

务工合同06-11

务工合同04-20

劳动务工合同03-12

劳务务工合同11-01

业务工程合同04-05

业务工程合同02-18

劳务工合同04-10

务工合同书11-06

劳务工合同04-12