撤销司法鉴定申请书

时间:2024-02-21 08:30:25 常用申请书 我要投稿
  • 相关推荐

撤销司法鉴定申请书

  在市场经济发展迅速的今天,各种申请书频频出现,我们在写申请书的时候需要注意问题。一起来参考申请书是怎么写的吧,下面是小编为大家收集的撤销司法鉴定申请书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

撤销司法鉴定申请书

撤销司法鉴定申请书1

  申请人:姓名:_________,性别:______,出生年月:____________,民族:______,工作单位:____________,职业:______,住址:____________,联系电话:____________。

  被申请人:__________________单位名称(要写全称),地址:____________,联系电话:____________。

  法定代表人(负责人):____________姓名,职务:____________。

  申请事项:

  申请对申请人与被申请人之间的医疗纠纷作医疗事故技术鉴定;

  事实和理由:

  ____________年______月______日,申请人到被申请人处就诊,因______________________________(写明事实经过及要求申请作医疗事故技术鉴定的理由,可分两段写,第一段写事实,第二段写明理由。)

此致

  ____________县(区)卫生局

  申请人:____________

  ____________年______月______日

  附:证据材料________________________。

撤销司法鉴定申请书2

  申请人:____,女,汉族,住__________________。

  委托代理人:____,______事务所律师。

  ______诉申请人财产损害纠纷一案,你院委托______市中级人民法院对______房屋损害原因及解决方案所作出的《法庭科学技术鉴定书》(以下简称鉴定书),申请人认为该鉴定书认定的事实与客观事实严重不符,且鉴定结论缺乏公正性和完整性,故此特申请重新进行鉴定。

  要求重新鉴定的`理由如下:

  1、____________________________________________________________。

  2、____________________________________________________________。

  3、____________________________________________________________。

  综上所述,由于______市中级人民法院法庭科学技术鉴定所出具的《技术鉴定书》认定的事实与客观事实严重不符,且鉴定结论缺乏公正性和完整性,特依法申请人民法院对本案所涉损失的原因重新进行鉴定。

  申请人:______

  ____________年______月______日

撤销司法鉴定申请书3

  申请人:_________________建筑工程公司,公司地址:_________________。

  法定代表人:_________________。

  被申请人:_________________房地产开发有限公司。住所地__________

  请求事项

  对以下争议事项进行司法鉴定:_________________

  1、增加、变更工程量的价款。

  2、已报预算未审定的工程款。

  3、工程招标清单范围内的工程量材料价格调增价款。

  4、被告原因延误工期造成的人工机械台班费等各项损失。

  事实与理由

  申请人与被申请人之建设工程合同纠纷案(_________民初字第_____号)已由贵院立案审理,由于:_________________

  1、双方对结算方式作出了完全不同的约定;

  2、施工中增加、变更的工程量较多;

  3、非因施工方的原因造成工期顺延、顺长、多次停工;

  4、施工期间材料价格的超出商业风险的巨幅上涨。

  5、索赔数额和最终结算无法达成一致。

  6、有关规定:_________________《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条的'规定“当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确定,或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外”。以及《省民事审判工作座谈会纪要(_____高法〔20________〕201号)》的规定“对于工程价款合同约定不明确或者合同被确认为无效,可以通过评估或者鉴定的方法确定工程价款”;“合同对工程价款没有约定或者约定不明,工程竣工后,当事人双方又不能达成结算协议的,也无法采取其他结算方式结算工程款的情形下,可以委托工程造价审计部门对工程款的数额予以审定”。

  基于以上理由,特此申请对有关专业问题就行司法鉴定,请予准许。

此致

  ________人民法院

  申请人:_________________

  日期:_________________

  __________年_____月_____日

【撤销司法鉴定申请书】相关文章:

撤销申请书05-09

司法鉴定申请书07-26

司法鉴定申请书08-15

司法鉴定申请书模板05-17

有关司法鉴定申请书05-18

处分撤销申请书06-24

撤销执行申请书09-27

撤销申请书范文07-04

处分撤销申请书07-05

作弊撤销申请书05-24