停工通知书(15篇)
现如今，越来越多地方需要用到通知，通知的种类比较多，根据其不同的作用可主分为转文性通知、指示性通知、事务性通知、任免通知等。你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编帮大家整理的停工通知书，欢迎阅读与收藏。
停工通知书1
七城管金沙字[xx]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的`规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）
xx年xx月xx日
当事人：
承办人：
停工通知书2
XXXX户：
你在XXXXX擅自进行XXXX施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。 送达人：XXX
接收人：XXX
二〇XX年XX月X日
停工通知书3
平安府停〔20xx〕XX号
XXX建房户：
经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的`一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：XXX
接受人：XXXX
二〇XX年XX月X日
停工通知书4
xx县建设局：
7月x日，我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查，发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题：1、《城乡规划法》学习培训工作不到位，仅1人参加自治区培训;2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;3、城市近期建设规划，住房建设规划没有按程序通过批准;4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%，未达到规定要求;5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立，未建立并实施乡村规划许可证制度;6、无批前批后公示，无规划网页，资料缺乏时效性;7、无规划委员技术审查单，未开展规划动态信息监测，规划信息没有及时统计;8、规划编制经费不足，部分规划编制工作比较滞后，规划指导作用没有完全发挥，边规划边建设，建了拆，拆了建现象依然存在，造成城市居民，农村村民拆迁户损失过大，引起了一定的上访案件发生;9、乡、镇规划管理机构还不健全，乡镇规划助理员配备不到位，没有切实发挥作用，日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。10、县执法队伍薄弱，执法机构不健全，城乡规划执法范围过大，执法人员配备不足、执法力量不够，执法交通工具、缴费严重短缺，不能及时发现和制止违法建设。
检查人员：
检查部门：
xx建设局
年七月十二日
停工通知书5
建房住户：
地址：
相关法律法规、技术标准： 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。
存在问题：
1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一 层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安 全隐患，并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。
土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。
整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。
签发人： xxx
签发日期： 20xx 年 3 月 25 日
安监机构： (公章)
说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改。
停工通知书6
____________：
你单位 工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题： ___________________________________________________________
□ 1.整改;
□ 2.局部停止施工，进行整改;
□ 3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。
建设单位项目负责人：
监理单位项目负责人：
施工单位项目负责人：
相关单位项目负责人：
检 查 人 ： 签发人：
签发单位(盖章)：
年 月 日
注：此表相关责任单位各存一份、监督站存档一份。
停工通知书7
江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司
你单位施工的 厂房，办公室 工程，经检查存在下列重大安全隐患：
1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，
2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的'要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位： □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员：
xx市建筑安全监察站 建设单位签收人：
监理单位签收人：
电话
施工单位签收人:
停工通知书8
建房户：
经 城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在 擅自修建的房屋，。你的'行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：
停工通知书9
恩施兴州建设有限责任公司：
20xx年3月13日，你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故，现责令你单位立即处置事故、配合调查，并暂停工程施工。
xx市住房和城乡建设局
年3月13日
停工通知书10
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇一七年xx月xx日
停工通知书11
编号：xx施工单位：xx
你单位在xx施工，因违反xx规定，经xx检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)xx，复查合格后才能复工。
发出通知单位：xx姓名：xx时间：
接收通知单位：xx姓名：xx时间：
附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
停工通知书12
河南xx有限公司：
经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。
当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。
限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时 回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。
特此通知。
当事人签字：
甲方人员签字：
日期：
停工通知书13
长沙政和工程项目管理有限公司
工 程 暂 停 令
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20002
一式四份：建设、施工、监理、质监
长沙政和工程项目管理有限公司
工 程 暂 停 令
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20001
一式四份：建设、施工、监理、质监
长沙政和工程项目管理有限公司
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20001
一式四份：建设、施工、监理、质监
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20003
一式四份：建设、施工、监理、质监
停工通知书14
xx单位：
你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：
□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
(以上打勾项为唯一选项)
在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。
xx县公路管理局
接收人签名：
检查人签名：
年 月 日
停工通知书15
xxx：
鉴于你在建的 (位于 )占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响 整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
人民政府
20 年6月7日
送达人：
接收人：
【停工通知书】相关文章：
停工通知书01-02
停工通知书01-12
责令停工通知书08-04
停工通知书15篇01-08
停工通知书模板通用08-02
停工通知书（精选6篇）12-10
停工通知书范文通用07-26
停工通知书15篇03-05
放假停工通知书范文通用10-20