停工通知书精选15篇
在生活中，我们用到通知的地方越来越多，通知是运用广泛的知照性公文。相信写通知是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编帮大家整理的停工通知书，仅供参考，欢迎大家阅读。
停工通知书1
质监201 整(停)[ ]号建设工程质量整改(停工)通知书_________________________________________：你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题：___________________________________________________________
□1.整改;□2.局部停止施工，进行整改;□3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。
建设单位项目负责人：监理单位项目负责人：施工单位项目负责人：
相关单位项目负责人：检查人：签发人：
签发单位(盖章)：
年月日
停工通知书2
编号：
施工单位：
你单位在 施工，因违反
规定，经 检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我单位(部门) ，复查合格后才能复工。
发出通知单位： 姓名; 时间：
接收通知单位： 姓名： 时间：
附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
停工通知书3
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇xx年xx月xx日
停工通知书4
工程名称：
编号：( )停字号
上海xx水电安装工程有限公司：
经检查发现，施工现场存在下列重大安全隐患：现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动，立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后，并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查，复查合格后方可恢复施工。
现场管理人员签名：
施工单位接收人签名：
发出日期：
签收日期：
停工通知书5
尊敬的业户/施工单位：
20xx年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：
停工时间：____________
20xx年9月15日—20xx年9月17日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区；物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：
1、20xx年9月14日下午18：00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的'水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
姓名：xxx
___年___月___日
停工通知书6
七城管金沙字[xx]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的`规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）
xx年xx月xx日
当事人：
承办人：
停工通知书7
经检查发现财富广场4#楼工程存在如下质量隐患，按照有关质量技术规范和规程规定，请接到通知后，即日起停工。 存在问题：
1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼，浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。
2、在3天回弹时强度还没有，甚至有的柱砼用手指都能扣掉；
3、就此项质量问题，应立即停工，待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。
河南九州建筑工程有限公司（签章）
经办人： 日期： 年 月 日
项目经理签字： 日期： 年 月 日
停工通知书8
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的`人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!
***工程监理有限公司
20xx年1月26日
停工通知书9
长沙政和工程项目管理有限公司
工 程 暂 停 令
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20002
一式四份：建设、施工、监理、质监
长沙政和工程项目管理有限公司
工 程 暂 停 令
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20001
一式四份：建设、施工、监理、质监
长沙政和工程项目管理有限公司
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20001
一式四份：建设、施工、监理、质监
工程名称： 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号：20003
一式四份：建设、施工、监理、质监
停工通知书10
编号:
xx单位：
你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：
□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
(以上打勾项为唯一选项)
在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。
西峡县公路管理局
接收人签名： 检查人签名：
年 月 日
停工通知书11
沙建管（ ）停第（ ）号
经查，你公司开发的 项目工程，未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条，《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定，属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为，确保该工程的质量和安全，现通知你公司立即停止违章建设。
特此通知
沙洋县建筑工程管理处 年 月 日
建设单位签收人：
监理单位签收人：
施工单位签收人：
停工通知书12
xx单位：
你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：
□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
(以上打勾项为唯一选项)
在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。
xx县公路管理局
接收人签名：
检查人签名：
年 月 日
停工通知书13
编号：xx施工单位：xx
你单位在xx施工，因违反xx规定，经xx检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)xx，复查合格后才能复工。
发出通知单位：xx姓名：xx时间：
接收通知单位：xx姓名：xx时间：
附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
停工通知书14
平安府停〔20xx〕XX号
XXX建房户：
经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的.一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：XXX
接受人：XXXX
二〇XX年XX月X日
停工通知书15
经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。
此文件一式两份签字：
年月日
【停工通知书】相关文章：
停工通知书01-02
停工通知书01-12
责令停工通知书08-04
停工通知书15篇01-08
停工通知书范文通用07-26
停工通知书模板通用08-02
停工通知书（精选6篇）12-10
停工通知书15篇03-05
停工通知书(15篇)03-06
放假停工通知书范文通用10-20