单位授权委托书

时间：2023-09-17 14:07:02 委托书我要投稿

单位授权委托书【汇编15篇】

　　在委托人的委托书上的合法权益内，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在不断进步的社会中，委托书在处理事务上的使用越来越广泛，在写之前，可以先参考范文，下面是小编为大家整理的单位授权委托书，欢迎阅读与收藏。

单位授权委托书【汇编15篇】

单位授权委托书1

　　一、委托监理单位：XX监理有限公司

　　二、总监理工程师：XXX;专业监理工程师：XXX;监理员：XXX

　　三、委托监理工程范围和内容：

　　1、监理范围：XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。

　　2、监理工作内容：施工阶段监理。

　　四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：

　　1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。

　　2参与工程结算的审查。

　　3、选择工程总承包的建议权。

　　4、选择工程分包人的认可权。

　　5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

　　10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

　　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　五、建设单位赋予监理工程师的权力是：

　　1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求

　　的'，应当报告建设单位要求设计单位改正。

　　2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。

　　3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。

　　4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。

　　5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。

　　6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。

　　7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。

　　8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。

　　9、施工组织协调上的主持权。

　　在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。

　　XX公司

　　法人代表：

　　20xx年6月20日

单位授权委托书2

　　应诉是指向法庭提交答辩状。应诉就是向法庭提交答辩状。通俗讲就是人家告了你，你要回应。当然也可以包括反驳他的观点。

　　委托单位：___________

　　法定代表人：___________ ，职务：

　　受委托人：姓名：___________ ，工作单位：

　　职务：___________

　　姓名：___________ ，工作单位：

　　职务：___________

　　现委托上列受委托人在我单位与___________ 因___________ 纠纷一案中，作为我方的代理人。

　　代理人的授权为

　　一、代为向人民法院提起诉讼；

　　二、代为反驳对方当事人的诉讼请求，进行辩论；

　　三、代为提出回避申请，收集提供证据；

　　四、代为收取人民法院送达的`各种法律文书；

　　五、代为收取调解即时或部分履行过程中产生的一切款、物、凭证。

　　六、代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代为签署和解协议，提起反诉或者上诉；

　　注意：第一、二、三、四、五项为一般代理权限，第六项为特别授权，委托人需要在委托权限数字上挑勾。委托权限若有未尽事项，须另行向法院书面提交。

　　委托单位：______________________ （盖章）

　　法定代表人：___________ （签名或盖章）

　　二零xx年xx月xx日

单位授权委托书3

　　委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxx

　　法定代表人：xx

　　法人授权责任人姓名：xxx

　　联系电话：xxxxxxxxx

　　身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　工作单位：xxxxxxxxx

　　现委托上述授权责任人作为我单位在xxxx日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。

　　本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。

　　后附法定代表人身份证复印件（加盖人名章或签名）和法人授权责任人身份证复印件（加盖人名章或签名）。

　　委托单位：xxxx（盖章）

　　法定代表人：xxx（签名或盖章）

　　法人授权责任人：xxxx（签名或盖章）

　　20xx年xx月xx日

单位授权委托书4

　　你委受理与我方的劳动人事争议一案，依照法律规定，特委托下列人员为我方代理人：

　　（1）姓名：工作单位：

　　年龄：性别：

　　职务：电话：

　　与委托人的关系：

　　（2）姓名：工作单位：

　　年龄：性别：

　　职务：电话：

　　与委托人的关系：

　　代理权限为下列第2项：

　　1。一般代理：有权代为提起仲裁申请，递交证据材料，签收法律文书，参加仲裁活动。

　　2。特别授权：除有一般代理权限外，还有权代为承认、放弃、变更、增加仲裁请求，进行和解、调解，提起反申请等。

　　3。代理权限：

　　委托人（签章）

　　受委托人：（签章）

　　年月日

　　注：

　　1。本委托书一式三份，一份提交给仲裁委员会，一份交受委托人，一份委托人留底。

　　2。委托人是用人单位的，须加斧章；

　　3。受委托人诗民的，还应当提交受委托人身份证复印件；是律师的，还应当提交律师事务所所函。（关于委托代理人的相关规定见背面）

　　（广东省劳动争议仲裁委员会粤劳仲[20xx]8号）

　　第二条当事人委托代理人参加仲裁活动的，由劳动争议仲裁委员会对代理人资格进行审查。

　　第三条职工当事人委托并特别授权代理人参加仲裁活动的，除经劳动争议仲裁委员会批准的以外，本人仍应出庭参加仲裁庭审。

　　第五条当事人应在开庭前将授权委托书送交劳动争议仲裁委员会。代理人的代理权限发生变更或被解除代理的，当事人应当书面告知劳动争议仲裁委员会。劳动争议仲裁委员会应通知对方当事人。

　　第六条当事人可以委托下列人员作为代理人：

　　（一）律师；

　　（二）当事人的近—亲属；

　　（三）有关的社会团体或者所在单位推荐的人；

　　（四）有正当理由经劳动争议仲裁委员会许可的`其他公民。

　　无民事行为能力、限制民事行为能力或者可能损害被代理人利益的人，以及劳动争议仲裁委员会认为不适合作代理人的人，不能作为劳动仲裁代理人。

　　第七条当事人委托律师作为代理人的．代理人应提交律师事务所开具的介绍信，仲裁工作人员应查验律师执业证书。

　　第八条当事人委托近—亲属为代理人的，应提供当事人户籍所在地公安机关出具的亲属证明或机关出具的亲属关系证明书。

　　第十条有正当理由经劳动争议仲裁委员会许可的其他公民．主要指以下情形之一：

　　（一）取得了法律职业资格证或律师资格证的公民；

　　（二）获得企业法律顾问资格的公民；

　　（三）从事法学研究、教育工作的公民；

　　（四）从事劳动保障部门、工会组织、企业协会工作的公民：

　　（五）法律规定的其他法律工作者。

　　第十三条公民代理人参加劳动仲裁活动不得向当事人收取报酬。当事人与代理人应签订不收费的协议书，并提供给劳动争议仲裁委员会。不向劳动争议仲裁委员会提供不收费协议的，劳动争议仲裁委员会有权取消其代理资格。

　　第十四条委托代理人提供虚假证明、证件，欺骗劳动争议仲裁委员会的，劳动争议仲裁委员会应当取消其代理资格。

单位授权委托书5

　　企业名称：

　　单位性质：

　　地址：

　　成立时间：年月日

　　经营期限：

　　姓名：系 (投标人名称)的法定代表人(职

　　务：电话： )。

　　特此证明。

　　企业名称： ( 盖单位章)

　　年月日

　　注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

单位授权委托书6

　　委托单位：________________

　　法定代表人：________________

　　受委托人：姓名：________，工作单位：________________

　　职务：________，职称：________________

　　姓名：________，工作单位：________________

　　职务：________，职称：________________

　　现委托上列受委托人在我单位与_____________________因_____________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

　　代理人____________的代理权限为：_________________

　　代理人____________的代理权限为：________________

　　委托单位：________________(盖章

　　法定代表人：________________(签名)

　　____年____月____日

　　委托人： ;身份证号码： ;联系电话 .

　　受托人： ;身份证号码： ;联系电话 .

　　就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜，委托人对受托人授权如下：

　　1、授权受托人代理委托人向中关村证券清理组提交并接收申报债权的`有关资料;

　　2、授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。

　　本授权委托书自委托人签字之日生效。

　　委托人(签字)：

　　受托人(签字)：

　　XX年月日

单位授权委托书7

　　x公司

　　现委托下述受委托人在我单位与贵公司办理货款（合同号：xx结算事项中，作为我单位的代理人，代理与贵公司办理银行转账支票、承兑汇票等货款结算的手续。

　　附：受委托人签名：xxx

　　身份证号码：xxxxxxxxxxxxx

　　住址：xxxx

　　电话：xxxxxxxxxxxxx

　　委托单位：xxx盖章）

　　法定代表人：（签名）

　　日期：

单位授权委托书8

　　中国电信股份有限公司成都分公司：

　　因业务经营需要，我公司( 委托方全称 ) 特委托( 被委托方全称 )公司，全权代表我公司( 委托方全称 )开具20xx年11月至12月终端结算发票及结算终端款，此委托只限于开票及终端结算。由此产生的一切纠纷由委托方和被委托方协商处理。特此委托。

　　委托方：被委托方：

　　委托方：财务专用章被委托方：财务专用章

　　我是会计11级01班学生，因家庭经济困难，特申请贫困生。我来自济宁鱼台一个贫困的家庭，一家四口人，家还有上学的弟弟和年迈的奶奶。父母均在家务农，靠种地为生。由于年收入平均起来只有八千多点，还要顾及到正在读中学的弟弟和我，爸妈知道只靠家里这点收入是无法付得起弟弟和我的着高昂的学费的'，也只能趁农活比较清闲的时候偶尔的去镇里给别人打打零工挣点钱来维系家用，家里的奶奶身体也是欠佳，经常生病，对于奶奶的身体，爸妈虽然也很头疼，但是更多的却是心疼，总是无微不至的照顾，无论医疗费多贵，爸妈也从来不在乎，只希望奶奶身体能够健健康康!

　　委托方法人签字：被委托方法人签字：

　　委托方法人身份证号：被委托方法人身份证号：

　　联系电话：联系电话：

　　帐户名：帐户名：

　　帐号：帐号：

　　本人因原因，无法亲自来校领取本人的学位证书和毕业证书等毕业材料，本人特委托_________(身份证号： )代领本人的毕业(学位)证书等毕业材料。受委托人所代理领取行为经本人授权，合法有效。代为领取所产生之后果自负，因代领过程中所发生的毕业证书、档案材料遗失等事项，责任自行承担。

　　开户行：开户行：

　　委托书签订时间：

单位授权委托书9

　　兹委托XXX(被委托人信息，一般是姓名，性别，身份证号)替OOO(你的信息，要写你是该单位职工)办理XXX事情(内容自己看着写)。

　　委托单位：______________

　　法定代表人：______________ 职务：______________ 联系方式：______________

　　受委托人：

　　就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的.事宜，委托人对受托人授权如下：

　　委托权限：参与调解和签署和解协议;参加法庭开庭;调查、提交有关证据;代书和代收法律文书;代为承认和放弃诉讼请求;代为变更诉讼请求、撤诉、提起反诉等。

　　(1)姓名：______________工作单位：______________电话：______________

　　(2)姓名：______________工作单位：______________电话：______________

　　现委托以上受托人在我__________________________________一案中作为我方____________代理人.

　　为特别授权代理人，其他代理权限为：1、代为提出，变更，放弃，承认诉讼请求;2、代为提出异议;3、代为调解;4、代为提起反诉，上诉。

　　为一般授权代理人，其代理权限为：1、调查取证;2、出庭应诉;3、交收法律文书。

　　以上授权自即日起至本案终结止，代理人不得转委托。

　　我单位授权 (身份证号 ) 为我单位及我单位所属职工代为办理住房公积金相关业务的经办人员，具体权限为登记、开户、变更单位或职工信息、汇(补)缴、提取、封存、转移、销户等事宜。

　　委托单位：______________(盖章)

　　法定代表人：______________(签章)

　　____年____ 月____ 日

单位授权委托书10

　　武汉市汉南区建筑工程质量监督站：

　　兹委派 xxx 为项目负责人，代表我公司（单位）和我本人带领项目设计单位进驻江景湾住宅小区一期（春江堰一期）工程现场，并全权负责履行建设工程施工图设计工作。履行相应义务，主张相应权力，承担相应责任。按照建设工程设计规范要求，主持项目设计单位的工作。在授权范围和合同有效期内，对项目设计工作事宜所作的承诺、签字、谈话我均予以承认。委托期限从 20xx 年 7 月 18 日至 20xx 年 9 月 18日（若有变更，以后续委托书为准）。特此委托！附：被委托人个人资料：

　　被委托人： xxx 性别： x 年龄： x岁职务：项目负责人注册执业证书编号： xxxxxxx 身份证号： xxxxxxxx 电话： xxxxxxx 被委托人：（签字）

　　法定代表人：（签字）授权单位：（公章）地址：xxxxxxx 邮编：xxxxxx

　　年月日

单位授权委托书11

　　xxx财政局：

　　根据x政〔20xx〕第55文件和x财办〔20xx〕第15、16号文件精神和有关规定，兹委托你单位对xxx市xx区xxxx中学新建xxxxxxxxxxxx等工程进行评审，该工程已竣工，造价约xx万元，经相关部门验收合格。请按照国家有关政策、法规及预算定额规定，本着客观、公平、公正的原则认真进行评审及时为我们出具评审报告。

　　xxx市xxx区xxxxxxx中学

　　二0一一年八月十九日

　　项目主管部门领导签署意见：

　　财政部门领导签署意见：

　　单位授权委托书四

　　单位盖章(公章)：

　　法定代表人签字(或盖章)：

　　经办人签字：

　　年月日

　　单位授权委托书五

　　____________财政局：

　　本人因在外地，不能亲自办理会计从业资格证调转出相关手续，现委托同志作为我的合法代理人全