钢结构施工安全协议书

时间：2024-06-23 16:49:54 偲颖协议书范本我要投稿

钢结构施工安全简单的协议书推荐度：
相关推荐

钢结构施工安全协议书范本（精选15篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用协议书，协议书能够成为双方当事人的合法依据。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的钢结构施工安全协议书范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

钢结构施工安全协议书范本（精选15篇）

　　钢结构施工安全协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：

　　____

　　二、工程内容：

　　_____

　　三、安全施工措施:

　　1.乙方是安全施工的具体领导者，负责现场本队施工区域的安全施工实施。

　　2.乙方应派一名现场安全施工的专职人员，负责安全施工的教育监督检查。

　　3.明确安全施工责任，责任到到人，层层负责，切实地将安全施工落实到实处。

　　4.进入施工现场需正确佩戴安全帽。

　　5.施工机械机具每天使用前例行检查，特别是钢丝绳安全带每天在上班之前，进行一次性检查确保完好。

　　6.安装和搬运构件板材时须戴好手套。

　　7.在吊装时钢丝绳出现断钢丝和缠结时要立即更换。

　　8.一天工作结束时，要将安装的建筑物得真确支撑，以免发生意外。

　　9.在安装墙板时，使用的`脚手架的每层操作平台要固定牢固，并做好防滑措施，拉好安全绳，系好安全带。

　　10.脚手架与墙板有两个以上的拉接点，并在外侧设两道支撑。支撑要固定在坚实有承载力的地面上。

　　四、防止高空坠落

　　1.现场施工人员均应正确佩戴安全帽，高空作业人员应正确安全带，并要高挂抵用，并系在安全可靠的地方。

　　2.在安全行走之前，屋面板必须完全连接在檩条上，且每侧均与其它屋面板连接。绝不能在部分连接或未连接的屋面板上行走，不得踩在屋面板的波峰上。

　　3.一旦发现屋面板留有油性的物质，立即抹去以防滑到或翻落。

　　五、防止高空坠物伤人

　　1.构件绑扎必须牢固，起吊点应在构件的重心位置。吊装时应平稳，避免震动或摆动。

　　2.在吊装时对构件需绑好，留绳控制方向。

　　3.构件安装后，应检验各构件的连接和稳定情况，当连接确实安全可靠，方可松构卸索。

　　4.严禁在高空向下抛掷物料。

　　六、防止触电事故

　　1.现场用电需有专业人员负责安装维护管理，严禁非电工人员随意拆改。

　　2.各种用电设备必须有良好的接地接零，对于现场用手持电动工具，必须有漏电保护器，其操作必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

　　3.各种电线要经常检查，有问题及时处理。

　　七、保险合同

　　1. 所有现场高空作业人员必须购买人身保险合同（本工程短期保险合同亦可。）

　　2. 工程部随时抽查，如现场高空作业人员无保险，按每人500元罚施工队长。

　　3. 施工人员进入现场前，该工程所有高空作业人员保险合同原件交工程部检验，无保险人员禁止进行高空作业。

　　以上条例如有违犯，视情节严重处于2000元以上的罚款，并且出现人身事故现象均有乙方承担，均与甲方无任何关系。

　　甲乙双方签字（盖章）后生效

　　甲方：乙方：

　　经办人：经办人：

　　电话：电话：

　　日期：日期:

　　钢结构施工安全协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　为进一步规范公司临时用工人员管理，保障临时用工人员在工作中的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全协议书：

　　一、工作概况

　　工作内容：原____公司车库（北厂院内）改造安装彩钢房盖

　　工作地点：原___公司车库（北厂院内）

　　承包方式：采用“固定计件结算”方式支付临时用工工资

　　二、甲乙双方共同责任

　　1、甲乙双方必共同遵守国家、省、市、特化公司及庆阳民爆公司的安全生产的法律、法规、标准、各项制度和安全操作规程。

　　2、服从甲方的统一管理，共同组成作业现场临时安全负责人，对作业人员清楚交接作业安全方法措施，并在作业过程中严格贯彻执行。

　　3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织生产时先落实安全保护措施，防止安全事故发生。

　　4、同抓好临时用工人员的安全教育，严肃安全劳动纪律，规范安全行为，禁止野蛮作业。

　　5、发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　三、甲方的具体责任

　　1、甲方对现场工作场所安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方告知本企业生产现场及库房的安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　2、在安排乙方工作时须针对其工作的具体内容、具体操作要求，提出方法和安全注意事项。

　　3、对乙方相对固定人员应进行登记造册，上交身份证复印件及无违纪证明，并协助乙方按名单对作业人员进行“三级”安全教育。

　　4、对乙方作业中的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章、违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改后按双方商定的管理办法进行处理。严重者给予立即终止临时用工协议并清退出厂，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　5、对作业现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　四、乙方的`具体责任

　　1、接受甲方管理人员的指挥和监督，遵守甲方的各项安全管理制度及安全操作规程，并对作业过程中的自身安全负责。

　　2、应指定专人负责临时用工人员安全管理、作业现场安全等具体工作

　　3、临时用工负责人应根据甲方安全作业要求组织好所管辖人员安全。

　　4、对相对固定作业人员须登记造册，定期对作业人员进行安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并及时进行安全教育，未经安全教育的不得进入作业现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

　　5、乙方自带的劳动保护用品及机具、设备，应使用合格产品，一律禁止使用假冒伪劣产品和不合格的设备设施。

　　6、临时作业人员在作业中必须遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。作业中如因乙方作业人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

　　此协议一式两份，经甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方签名：乙方签名：

　　年月日年月日

　　钢结构施工安全协议书 3

　　甲方：___公司

　　乙方：___项目部

　　鉴于钢结构工程施工存在一定的危险性和风险性，为保障乙方工人和施工现场人员的人身安全和财产安全，现双方达成以下协议：

　　一、甲方负责为乙方提供施工现场所需的安全防护设施，如安全网、安全帽、安全鞋等，并定期检查维护，确保设施完好。

　　二、乙方负责组织工人进行安全培训，并配备专业安全管理人员进行现场监管，严格执行安全规章制度，加强现场安全管理，确保施工现场的'安全和稳定。

　　三、甲方和乙方共同负责对施工现场的环境和安全情况进行监督和检查，发现问题及时采取措施进行整改，确保施工现场的安全。

　　四、如乙方工人在施工现场发生人身伤害或财产损失，乙方应立即向甲方报告，甲方应立即派人前往现场协助处理。

　　五、本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。如有变更，双方应及时协商并签订书面协议。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　签字：签字：

　　日期：日期：

　　钢结构施工安全协议书 4

　　甲方（建设单位）：___________________

　　乙方（施工单位）：___________________

　　丙方（监理单位）：___________________

　　为了保障钢结构施工过程中的安全，保证施工人员的生命财产安全，特签订以下安全协议书：

　　一、安全生产责任制

　　甲方、乙方、丙方均应建立健全的安全生产责任制，制定具体的安全生产措施和管理制度，明确各自的职责和任务。

　　乙方应当组织开展施工前的安全培训，确保所有参与施工的人员具备必要的安全知识和技能。

　　甲方、乙方、丙方应当共同加强对施工现场的监督和管理，发现问题及时采取措施解决，确保施工过程中不发生任何安全事故。

　　二、安全生产管理制度

　　乙方应当建立健全的安全生产管理制度，明确施工现场的安全标准和要求，并组织施工人员认真学习。

　　乙方应当在施工现场设置安全标志，确保施工人员能够正确识别和遵守各项安全规定。

　　乙方应当建立完善的施工安全检查制度，对施工现场进行定期巡查和检查，及时发现和处理安全隐患。

　　三、安全生产保障措施

　　乙方应当根据施工需要，配备必要的`安全防护设备，如安全帽、安全带、防护鞋等，确保施工人员在施工过程中能够正确佩戴和使用。

　　乙方应当制定施工过程中的安全操作规程，确保施工人员按照规定操作，减少事故发生的可能性。

　　乙方应当制定施工现场的紧急处理预案，确保在发生突发事件时能够及时采取有效措施，保障施工人员的安全。

　　四、违约责任

　　若甲方、乙方、丙方违反本协议的规定，造成人身伤亡或财产损失的，应当承担相应的法律责任。

　　若乙方违反本协议的规定，造成施工人员人身伤亡或财产损失的，乙方应当承担全部责任，并承担由此产生的全部费用。

　　本协议自签署之日起生效，有效期为钢结构施工期间。本协议的任何修改和补充，必须经甲方、乙方、丙方三方协商一致，并签署书面协议后方可生效。

　　甲方（建设单位）：___________________

　　乙方（施工单位）：___________________

　　丙方（监理单位）：___________________

　　签署日期：_____________

　　钢结构施工安全协议书 5

　　甲方（建设单位）：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　乙方（施工单位）：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　为了确保钢结构施工过程中的安全，特签订本安全协议书，以明确各方的责任和义务。

　　一、甲方责任：

　　为乙方提供施工场地，并提供必要的施工条件。

　　按照施工图纸和规范要求，为乙方提供合格的钢结构材料。

　　监督施工过程，确保施工安全。

　　负责与当地相关部门联系，办理施工所需的相关手续。

　　承担施工期间因乙方过失导致的损失。

　　二、乙方责任：

　　根据施工图纸和规范要求，严格按照施工工艺进行施工。

　　使用合格的`钢结构材料，并保证材料质量符合规范要求。

　　保证施工过程中的安全，制定施工安全措施，落实施工安全责任制。

　　定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时报告甲方。

　　保证施工现场整洁有序，遵守相关法律法规和规范要求。

　　三、安全保证措施：

　　施工前必须进行全面的安全检查，确保施工场地符合安全要求。

　　乙方必须为施工人员提供必要的安全防护设施和安全培训，确保施工人员安全。

　　甲方应及时向乙方提供安全检查结果和整改意见，并监督整改情况。

　　施工期间应及时排除施工现场的安全隐患，并及时报告甲方。

　　乙方应保证施工现场环境整洁有序，防止污染和事故的发生。

　　四、违约责任：

　　任何一方违反本协议的规定，应承担相应的法律责任和经济责任。

　　违约方应在接到通知后及时整改，并承担相应的经济赔偿责任。

　　若发生人身伤亡事故，违约方应承担相应的民事赔偿责任。

　　五、争议解决：

　　双方如有争议，应协商解决。

　　如协商不成，双方可向当地有关部门申请调解或向法院提起诉讼解决。

　　本协议自签订之日起生效，有效期为整个施工过程。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　签署日期：年月日

　　钢结构施工安全协议书 6

　　甲方（施工单位）：

　　乙方（承包商）：

　　为了确保钢结构施工的安全和顺利进行，双方经过友好协商，特制定以下安全协议：

　　一、安全管理责任

　　甲方负责组织、指挥、监督施工过程中的`安全工作，保障工人人身安全。

　　乙方负责现场施工管理，并严格执行甲方安全规定。

　　双方应定期进行安全生产教育和培训，提高工人的安全意识和应急能力。

　　二、安全施工措施

　　甲方应提供必要的安全设施，包括安全网、安全带、防护眼镜等。

　　乙方应制定详细的施工方案和安全措施，并严格按照施工方案和安全措施执行。

　　在施工过程中，应对钢结构进行检查，及时发现并排除安全隐患。

　　应定期进行安全检查，并对发现的安全隐患进行整改。

　　三、安全事故处理

　　如发生安全事故，双方应立即采取应急措施，保障现场安全，并及时报警。

　　如事故严重，应立即报告上级主管部门和相关单位，协调处理事故。

　　事故原因应及时调查和整改，防止类似事故再次发生。

　　本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为本次钢结构施工期间。双方如有变更或补充，应及时协商并签订书面协议。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　签订日期：

　　钢结构施工安全协议书 7

　　甲方：钢结构施工公司

　　乙方：承包单位

　　为确保钢结构施工过程中的安全，双方经协商达成如下协议：

　　一、甲方负责：

　　制定施工计划和安全方案，确保施工安全；

　　按照施工图纸和设计要求进行钢结构制作和安装；

　　严格执行施工现场安全规定，配备必要的安全设施；

　　提供施工所需的各种安全设备和劳动保护用品，确保工人的安全；

　　组织工人进行安全培训和考核，提高工人的安全意识和安全技能。

　　二、乙方负责：

　　遵守甲方的安全规定和要求，认真履行安全生产职责；

　　负责提供必要的人员、机械设备和材料，确保钢结构施工顺利进行；

　　配合甲方的`安全管理，积极协调处理施工中出现的问题；

　　提供工人必要的安全防护设施和劳动保护用品，确保工人的安全；

　　配合甲方对施工现场进行安全检查，及时发现和处理安全隐患。

　　三、安全保障措施：

　　施工现场必须设置警示标志和防护措施，保证施工安全；

　　工人必须佩戴安全帽、安全鞋等劳动保护用品；

　　严禁在施工现场进行违法、危险和不安全的活动；

　　发现施工现场安全隐患，必须立即采取措施，并报告甲方处理。

　　四、违约责任：

　　若一方违反协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任；

　　违约方应立即采取措施予以纠正，并承担相应的赔偿责任。

　　五、争议解决：

　　本协议的履行和解释适用中华人民共和国相关法律法规。双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。

　　六、协议生效：

　　本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至钢结构施工完成并验收合格之日止。

　　甲方：钢结构施工公司（盖章）

　　乙方：承包单位（盖章）

　　日期：___年___月___日

　　钢结构施工安全协议书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　现有甲方将建的________厂房工程以包工方式发包给乙方施工，为确保工程保质保量，结合本工程具体情况，经双方协商特定以下协议：

　　一、承包方式：采用包工方式。

　　二、承包范围：土建部分，主体工程，里外墙面粉刷。

　　三、乙方提供：一切建房所需工具，内外墙架根据建设局现行规定进行施工。

　　四、施工安全，乙方必须按照有关规范现行落实各项施工措施施工用电安全围护，做好在职人员安全思想教育对施工人员进行人身意外伤害保险，落实好安全施工措施，如发生事故，一切费用由乙方负责自理。

　　五、工程建筑面积_______m2，工程款为_______元/m2。面积若有增减按实际进行计算。

　　六、质量要求，乙方必须按照国家有关施工验收规范，确保工程质量，工程质量要求达到合格。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方：乙方：

　　_____年____月____日_____年____月____日

　　钢结构施工安全协议书 9

　　合同编号：

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：陕西北元化工集团300万吨聚氯乙烯生产线（二期）

　　2、工程地点：陕西省榆林市锦界神府经济开发区

　　3、资金来源：企业自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：二期生产线新增工程图纸范围内全部钢结构的制作安装

　　三、合同工期：

　　1、开工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同工期总日历天数 300 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：执行国家规范标准

　　五、合同价款

　　金额（大写）：陆佰肆拾柒万柒仟元（人民币）￥：6，477，000 元

　　六、双方一般权利和义务

　　1、发包人工作

　　（1）使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

　　（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

　　（4）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

　　（5）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　2、承包人工作

　　（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

　　（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

　　（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；

　　（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

　　（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

　　（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

　　发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

　　七、开工及延期开工

　　1、承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　2、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　八、工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

　　（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正

　　常进行；

　　（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　（6）不可抗力；

　　九、工程竣工

　　1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

　　2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

　　3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

　　十、质量与检验

　　1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　十一、安全施工

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　3、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　十二、合同价款与支付

　　1、合同价款及调整

　　（1）、招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的`中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

　　（2）、合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

　　（3）、固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

　　（4）、可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

　　（5）、成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

　　2、工程量的确认

　　（1）、承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

　　（2）、工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。

　　（3）、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　3、工程款（进度款）支付

　　（1）、在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）的80%。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

　　（2）、发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

　　（3）、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　十三、材料设备供应

　　1、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

　　2、承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　4、工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　5、承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

　　6、由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

　　十四、工程变更

　　29、工程设计变更

　　29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　（2）增减合同中约定的工程量；

　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

　　十五、竣工验收与结算

　　1、、竣工验收

　　（1）、工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

　　（2）、发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　（3）、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　（4）、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

　　（5）、发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

　　（6）、中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

　　（7）、因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

　　2、竣工结算

　　（1）、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　（2）、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办的银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

　　（3）、发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　（4）、发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　（5）、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

　　（6）、发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　十六、质量保修

　　1、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起一年。

　　2、质量保修责任

　　（1）、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　（2）、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　（3）、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　3、质量保修金的支付

　　工程质量保修金一般为施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5 %。发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

　　十七、合同生效

　　1、合同订立时间：

　　2、合同订立地点：

　　3、本合同一式三份，签字盖章双方约定 10日后生效。

　　发包人（签字）：

　　承包人（签字）：

　　年月日

　　钢结构施工安全协议书 10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方委托乙方完成工，总面积（重量）约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任，保证本工程顺利进行，经友好协商，达成下列合同以兹共同遵守：

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：_______

　　2、工程内容：_______

　　第二条：安装施工付款方式

　　1、乙方按照甲方提供的图纸施工，使用材料标准、规格按照计算。

　　2、工程单价：按照计算（税前）。

　　3、安装施工总费用约，大写

　　4、乙方施工对以及机械进入施工现场，甲方应支付给乙方生活费元，大写。

　　5、元作为进度款，大写

　　6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方，本部分工程款合计：元大写元

　　7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。

　　8、若因甲方原因未按时支付工程款，则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。

　　第三条：质量控制、安全生产、其他要求

　　1、乙方严格按照甲方提供的（图纸、要求）组织施工，严把质量关，并接受甲方的监督。使工程质量合格。

　　2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如：不合格，乙方负责维修。

　　3、若本工程安装完毕后甲方不验收，不按照约定付款，而擅自投入使用，乙方不再承担本工程的质量责任，并视为本工程验收合格。

　　4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求，提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料；提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的`食宿用房；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　5、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。

　　6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。

　　7、甲方应保证施工期间不受外界干扰，确保工程顺利施工，若因场地限制，协调乙方施工机械进场。

　　8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承担。

　　9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场，或者非乙方原因造成的安全事故由责任方负责。

　　10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所，和水电。

　　第四条：施工工期

　　1、根据双方协商，商定总工期天（日历天），自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工，工期自此计算。

　　2、遇下列情况，经甲方现场代表认可、签字后，工期相应顺延。

　　2、1甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；

　　2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；

　　2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；

　　2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风

　　2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款；

　　2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；

　　2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的

　　第五条：维修期

　　一年内自然损坏免费维修，接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费，人工费。

　　第六条：争议违约

　　1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解，调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。

　　2、若甲方不按合同履行义务，应赔偿给乙方造成的实际损失，并且顺延本工程工期。

　　第七条：本合同一式2份，双方各持一份，两份具有同等效力

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　代表人：_______

　　电话：_______

　　地址：_______

　　日期：_______

　　钢结构施工安全协议书 11

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：

　　第一条：工程概况

　　拆除工程于山大兴隆校区教学楼5号楼顶，面积约500平方米，楼顶钢结构简易棚。

　　第二条：工程承包范围

　　屋面钢结构支撑、外部钢平台附属物。

　　第三条：工期

　　1、合同工期：7日历天（雨天顺延）

　　2、开工日期：年月日；

　　3、完工日期：年月日；

　　第四条：质量标准

　　1、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解，并按甲方要求码放到指定地点。

　　2、乙方应文明施工，最大程度的保护屋面完整性做好安全防护；

　　第五条：工程价款及付款方式

　　1、工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为：元（万元。价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金、税金费用以及因拆除损坏的'屋面地面等修复费用。

　　2、施工前交付施工管理押金5000元。

　　3、拆除工程完工后，经甲方现场管理人员验收合格后一周内结清施工押金。

　　4、施工管理费：1000元

　　第六条：甲方责任和义务

　　甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作；

　　第七条：乙方责任和义务

　　1、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥；

　　2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底；

　　3、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行；

　　4、乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用；

　　第八条：合同争议、解决方式

　　1、双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。

　　第九条：其他

　　合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。如单方违约，违约方承担一切责任。

　　甲方：

　　乙方：

　　代理人签字：

　　年月日

　　钢结构施工安全协议书 12

　　发包人： (以下简称“甲方”)

　　承包人： (以下简称“乙方”)

　　依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青岛房地产交易中心雨棚钢结构工程经协商订立本合同：

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容及范围：

　　四、承包方式：

　　第二条合同文件及图纸

　　一、本合同文件及解释顺序

　　除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1) 双方签订的补充协议

　　(2) 本合同条款

　　(3) 中标通知书

　　(4) 投标书及其附件

　　(5) 标准、规范及有关技术文件

　　(6) 图纸

　　(7) 工程量清单

　　(8) 工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　二、适用法律、标准及规范

　　1、适用法律法规：国家有关法律、法规和西安市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

　　2、适用标准、规范名称：《建筑结构设计术语和符号标准》(GB/T50083-97)、《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-20__)、《工程结构设计基本术语和通用符号》(GBJ132-90)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-20__)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-20__)、《钢结构设计规范》(GB50017-20__)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50202-20__)、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-20__)、《钢架结构工程质量检验评审标准》(JGJ78-91)、《热轧钢板和制带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB709-88)、《焊条分类及型号编制方法》(GB980)、《焊接用焊条》(GB1330)、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》、《钢结构制作安装施工规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《钢焊缝手工超声波探伤方法结果分析》、《建筑钢结构焊接规程》、《手工电焊焊接接头的基本形式与尺寸》、《工程建设施工现场焊接目视检验规范》、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》

　　3、双方另有约定列入补充条款。

　　4、双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

　　三、图纸

　　1、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

　　2、甲方对图纸的特殊保密要求：无。

　　第三条双方的权利义务

　　一、双方派驻工地代表

　　甲方派驻工地代表姓名：联系方式：

　　乙方派驻工地代表姓名：联系方式：

　　任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。

　　二、甲方的权利与义务

　　1、甲方有权要求乙方更换不合格的施工人员。

　　2、甲方负责协调乙方与总包单位及相关施工单位的配合关系。

　　3、审核乙方工程进度计划，对乙方提交的工作联系单，甲方应及时审定并提出明确意见。

　　4、按照合同约定，按时按量向乙方支付已完成合格工程进度款并进行验收结算。

　　三、乙方的权利与义务

　　1、服从甲方现场管理，做到安全施工和文明施工，编制施工进度计划。

　　2、根据甲方项目总体工程进度计划，进行现场施工，应及时按施工要求向甲方报送工程资料，保证资料与工程同步。

　　3、严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同总工期完工和交付。

　　4、工程结束后按要求提供肆套竣工资料(含竣工图)。

　　5、乙方进场前一周，应向甲方报施工组织设计。

　　6、钢结构验收规范中所有试验费应由乙方承担。

　　7、乙方应配合提出土建技术要求或图纸。

　　第四条施工组织设计和工期

　　一、合同工期

　　开工日期：暂定为年月日，具体开工日期以甲方进场通知书为准。

　　二、进度计划

　　乙方必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符的，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

　　1、延期开工：

　　因甲方原因造成延期开工的，可顺延工期;乙方不能按时开工的，应提前7日书面通知甲方并征得甲方同意，甲方不同意延期的或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不予顺延。

　　2、暂停施工：

　　因甲方原因停工的，可相应顺延工期;因乙方原因停工的，由乙方承担甲方因停工造成的损失，每日500元，工期不顺延。

　　3、工期延误：

　　由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1) 甲方未能按约定日期提供图纸及开工条件;

　　(2) 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　(3) 因工程量变化或重大设计变更影响工期;

　　(4) 非乙方原因停水、停电等原因造成停工;

　　(5) 不可抗力及自然灾害;

　　(6) 甲方同意工期相应顺延的其他情况;

　　(7) 其他可调整工期的因素：

　　乙方在以上情况发生后3日内，就延误的内容支出向甲方、监理方提出报告。甲方在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

　　第五条质量标准

　　一、工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》中相关条款执行。

　　二、双方对工程质量有争议时，由项目所在区质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

　　三、质量保修

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　1、工程质量保修范围和内容：

　　2、质量保修期：本工程的质量保修期年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　四、质量保修责任

　　1、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

　　2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。如乙方未能及时抢修事故，甲方自行抢修或另行委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。

　　乙方联系人：电话：

　　五、保修费用：在保修期内由乙方承担。

　　六、质量标准：双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。

　　第六条安全施工

　　一、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的`监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　3、安全施工的其他要求依据合同附件《安全文明生产协议》。

　　二、事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

　　第七条合同价款与支付

　　一、合同价款

　　1、甲方保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　2、合同价款(大写)：暂定人民币：(小写)：。

　　二、付款方式

　　1、甲方按进度支付工程款：

　　2、每次付款前乙方须提供符合甲方财务管理部要求的收款收据,乙方于第一次支付进度款前提供甲方财务部要求的发票。甲方财务管理部于从收到乙方提供的发票及收款收据时起算，15日内以转账的方式支付。

　　第八条材料设备供应

　　一、乙方自行采购材料及设备，甲方有权对现场材料进行品牌、质量审核，不达标材料不得进场使用和安装。

　　二、乙方供应的材料，必须保证规格质量符合设计及规范要求并按钢结构验收规范做相应材料、焊接等复试报告。

　　三、乙方所提供的材料必须以甲方开标前提供的样本为准，所有材料必须经甲方检验合格后方可使用。

　　四、对施工过程中发现不合格产品及以次充好的材料，因使用上述材料造成工程质量不达标的，乙方支付甲方结算价款20%违约金，并且甲方保留继续追偿经济损失的权利。

　　第九条工程变更与签证

　　一、工程变更的程序

　　1、甲方有权对本工程设计图纸提出变更意见，乙方应按甲方意见进行变更并施工,不得拒绝。设计变更必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按图进行施工。

　　2、乙方发现设计错误或与实际不符之处，应及时通知甲方，由乙方负责提供正确的设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

　　3、乙方不按设计图纸及甲方要求施工，乙方应无条件返工，并承担由此造成的一切损失，且工期不予顺延。

　　4、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

　　5、变更引起的工程量增减执行签证，办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式六份。

　　6、现场签证单统一使用甲方公司制定的现场签证单格式，此单由乙方填写后附原始计量凭证，甲方及监理审核并须加盖甲方、乙方的公章，不符合本要求的签证单无效。

　　7、若该项变更涉及合同价款减少的，乙方在报审结算时应如实申报，如有意瞒报或未报时，乙方应向甲方支付变更后总价20%的违约金。

　　二、工程变更中的认价原则

　　因变更而导致合同价款的增减，需经甲方审核确认，因此产生的工期相应顺延。确定原则如下：

　　1、合同中已有适应于变更工程的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款。

　　2、合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作参照确定变更价格，变更合同价款。

　　3、合同中没有类似和使用的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准执行。

　　三、工程变更中合理化建议

　　乙方在施工过程中提出的合理化建议，涉及到对设计图纸的变更及对材料设备的换用，须经甲方书面同意，未经同意擅自更改或换用时，乙方承担因此发生的费用并赔偿甲方全部损失，总工期不予顺延。

　　第十条竣工验收与结算

　　一、竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，乙方以书面形式通知甲方，并向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方在收到以上文件后10日内组织验收。甲方如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

　　二、隐蔽工程的中间验收

　　施工过程中及时清理现场，重点交通道路和重点地区应在当天清理完毕，保持场地整洁。

　　当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自检，并于48小时前书面通知甲方、监理方检验。验收合格，甲方、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内甲方、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，乙方可自行组织验收，甲方、监理方应承认验收记录。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，所需费用由乙方承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。

　　三、结算

　　1、包工包料，综合单价包干，工程量按实结算。

　　2、每个钢结构雨棚竣工验收合格后一个月内，乙方向甲方提交竣工结算书及完整的结算资料(含工程变更签证原件)，逾期未提交部分，视为乙方自动放弃该部分结算款项。

　　3、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三个月内，依据合同约定结算方式进行核实和结算，确认本工程结算总价，并出具书面审定意见。

　　第十一条不可抗力因素

　　一、本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况如战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素，对于经营状况严重恶化及安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

　　二、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行本合同时，一方有权通知另一方解除合同或双方协商将履行合同的时间予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

　　三、不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的有关证明，并取得另一方认可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合以减少不可抗力的影响。不可抗力影响消除后应24小时内通知另一方。

　　四、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十二条违约

　　1、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方工程师同意顺延的工期竣工的，甲方处以乙方每天壹仟元整的罚款，此罚款从应付工程款中予以扣除。

　　2、阶段性节点工期若延后5天，甲方有权单方面终止合同，乙方必须在接到甲方书面通知后3日内无条件退场，由此造成的所有损失由乙方承担。

　　3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应返工，直至施工质量达到设计和规范的要求，并承担逾期竣工的违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失(包括但不限于因逾期交付而导致向第三方的赔偿责任)。

　　4、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行的情形出现，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　5、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10日通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第十三条补充条款

　　一、与本次工程施工相关的城管、卫生、扰民等全部费用由乙方承担(含在综合单价内)。

　　二、乙方在施工现场按甲方指定的接入点安装水表、电表，乙方每月按实际用量加损耗分担以市场价向甲方缴费。

　　第十四条争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成向西安仲裁委员会提请仲裁解决。

　　第十五条其他事项

　　一、本合同自双方盖章签字后生效。

　　二、本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　三、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

　　四、与本合同有关的所有的招投标文件、附件、会议纪要、洽谈函等书面资料均是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等效力。图纸所包含所有内容及双方有关工程的交底纪要、施工界面划分、工作联系单、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　五、如乙方转包工程项目，甲方有权单方面终止合同，乙方应在3日内清场撤离工地，并承担由此给甲方造成的全部损失赔偿责任。

　　甲方：(章)

　　乙方：

　　年月日

　　钢结构施工安全协议书 13

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例:

　　一、工程内容：

　　钢结构及彩钢瓦安装(行车梁不在安装内)，甲方提供一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。

　　二、工期：

　　经甲乙双方协商，本工程从___年___月___日起至___年___月___日止，总工期为___天，如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等)工期顺延。

　　三、质量及技术标准

　　所有材料必须达到合格。

　　四、双方责任：

　　1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。

　　2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担。

　　五、付款方式

　　1、本工程建筑面积14575平方米，安装费单价为33元/平方米，工程总价为48.0975万元，合同签订3日内，先预付生活费人民币计3.5万元，钢结构梁柱吊装结束付10万元，屋面板安装结束付15万元，墙面板安装结束付10万元，余款年底结清，扣3%的质保金，一年后付清(乙方不向甲方提供任何票据)。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方仪式、窝工而带来的.各种损失，应由甲方承担。

　　六、安全施工

　　乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范、统一安排，自备安全用品，高空作业必须系安全带，佩戴安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工，如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

　　七、开工及延期开工

　　1、乙方应按合同约定的工期开工。

　　2、因甲方原因造成不能按合同的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方推迟开工日期，并相应顺延工期人。如甲方没有提前通知乙方给乙方造成的开工损失由甲方承担。

　　八、工程质量

　　1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

　　2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

　　4、工程保修期为一年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

　　九、争议

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，工程结算完毕，付清工程款项后，合同自动失效。

　　甲方(签章)：_______

　　乙方(签章)：_______

　　代理人(签字)：_______

　　电话：_______

　　协议签订时间：___年___月___日

　　钢结构施工安全协议书 14

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括：灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。

　　一、承包范围

　　甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。至工程完工验收，交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。

　　二、承包价款

　　73.8(柒拾叁万捌仟圆整)万元，乙方进场之日起，主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护)，至合同全部内容施工完毕工期为20天，不能按时完成罚款5000元。

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：大、小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料；劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)；安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)；文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；原材料送检试验费用。

　　本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　三、开工日期

　　自乙方进场开始计算，工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　四、付款方式

　　工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运行正常。签合同后付乙方首付款5万，乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后，甲方付给乙方工程款95﹪，剩余5﹪作为质保金，一年后付清。

　　五、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

　　2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

　　3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检查乙方在施工中存在的问题。

　　4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　6、协助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证，其费用由乙方自理)。

　　六、乙方责任

　　1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

　　2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承担。

　　3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

　　7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，禁止使用回族人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派专人值班。

　　9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工，在施工现场不打架、斗殴。

　　10 、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

　　11、质量缺陷的经济责任

　　12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格或质量缺陷，均由乙方负责返工或修复工作，其费用(人工、材料、机械)由乙方承担。

　　13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的'奖惩，享受同样的福利待遇；具体考核情况，见相关责任考核制度。

　　七、施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　八、工程保修

　　1.保修范围、期限：____壹年____

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　九、保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　十、争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

　　2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　2.3 仲裁机构要求停止合同工作；

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　十一、不可抗力

　　1.按照标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　十二、合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　十三、合同终止

　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　十四、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。

　　十五、合同生效

　　本合同双方约定签字后生效。

　　合同签订时间：______________ 合同签订地点：______________

　　甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：______________

　　甲方电话：______________ 乙方电话：______________

　　钢结构施工安全协议书 15

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就钢结构工程的钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3建筑面积：平方米

　　二、承包内容

　　2.1承包范围：

　　2.1.1轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。

　　2.1.2除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

　　2.2合同总价：

　　2.2.1 元（合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准）。

　　三、加工制作技术要求

　　乙方必须按甲方提供的图纸及国家GB50205-2001规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。

　　四、项目联系人

　　1. 甲方委派为项目负责人。

　　2. 乙方委派为项目负责人。

　　五、工程价款结算及付款方式:

　　1．工程预付款：

　　工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。

　　2. 工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。

　　六、工期要求

　　6.1本工程开工日期：

　　6.2如乙方不得不拖延加工或暂停加工，必须在此之前向甲方提交一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期。

　　七、技术要求

　　7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。

　　八、违约处理

　　1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的`违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。

　　2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。

　　九、合同争议

　　甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。

　　十、其他条款

　　10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。