协议书

时间：2022-11-03 08:57:53 协议书范本我要投稿

关于协议书

　　在当今社会生活中，用到协议的地方越来越多，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。想写协议却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的关于协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于协议书

关于协议书1

　　甲方：

　　身份证号码：

　　住所：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住所：

　　鉴于：

　　______有限公司（以下简称“公司”）为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，注册资本______万元人民币。

　　公司正准备改制，甲方为了充分调动公司管理人员的工作积极性，激励所有对公司有特别贡献的优秀员工，促进公司持续、稳步、高速发展，增强公司管理人员的归属感，现根据有关法律、法规，甲方拟将其持有的公司______％的股权转让给乙方。为了保证股权转让和激励的顺利实施，保障公司、甲方和乙方的合法权益，双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签订本协议，明确双方的权利、义务，以共同遵守履行。

　　风险提示：

　　股权激励方案落地要注意签订书面合同，不能仅仅公布实施方案及与激励对象口头约定，或以劳动合同替代股权激励合同。

　　中关村在线就是反面例子：公司与若干技术骨干签订《劳动合同》，约定乙方工作满12个月后可以获得甲方分配的股权8万股。这所谓“8万股”的不清晰约定就成了定时炸弹：公司总股本有多少？8万股占公司总股本的比例？该比例对应有多少权益，权益价值按净资产还是市值核定？凡此种种，均没有明确约定，以致最后产生纠纷。

　　一、定义

　　１、“股权”是指甲方根据本协议转让给乙方的公司股权，也指公司改制为股份有限公司后，该股权所对应的公司股份。由于本次股权转让以较低的价格进行，所以本次股权转让对乙方具备一定的激励性。

　　２、“股权转让款”是指乙方因获得股权而需要向甲方支付的款项。

　　３、“股权转让完成日”是指双方共同办理股权变更登记手续完毕之日。

　　４、“登记机构”指对股权登记享有管辖权和/或管理权的有权政府部门。

　　５、“法律”指适用的法律、法规、条例、地方性法规、中央和地方政府规章和规范性文件、能构成法律渊源的司法解释和判例。

　　二、股权数量和认购价格

　　１、甲方按照乙方的职位、工作表现等，决定将甲方持有的公司______％的股权转让给乙方。

　　２、根据公司______年____月____日公司财务账面上明确的公司净资产值（不包括公司原股东已经决议分配的公司利润）乘以本次转让的股权比例确定本次股权转让的价格。

　　３、根据本协议第二款第二项确定的股权转让价格，即乙方需要支付给甲方的股权转让款为人民币______元。乙方应当在本协议签订之日起______个工作日内向甲方支付______元，其余款项乙方应当在______年____月____日之前支付给甲方。

　　三、甲方的权利和义务

　　１、甲方保证并承诺，甲方按照本协议的约定将股权转让给乙方，不影响乙方原先在公司享有的薪资和福利。

　　２、甲方保证并承诺，将配合公司向登记机构办理关于本协议项下股权变更登记的手续。

　　四、乙方的权利和义务

　　１、自股权转让完成之日起，乙方有权参加公司利润分配，本次股权转让完成日之前公司的未分配利润（不包括公司原股东已经决议分配的利润），由公司新老股东共享。

　　２、自股权转让完成之日起，乙方成为公司正式股东，享有法律和公司章程规定的公司股东权利，包括但不限于表决权、决策权，但一定期限内乙方对所持的公司股权的处分权（包括但不限于转让、赠与等）受到本协议的限制。

　　五、权利的限制和相关利益安排

　　１、本协议签订之日至______日起______年内，除了本条规定的情况外，乙方不得处理本协议项下的股权（包括但不限于将本协议项下股权转让、赠与给乙方以外的第三人）。

　　２、出现如下情形时，乙方有义务以本协议约定的股权转让价格（本协议第二款第３项约定的价款）将股权转让给甲方或甲方指定的第三人。

　　（１）本协议签订之日至______日起______年内，乙方离开公司的（不包括本协议第五款第３项规定的各种情况）；

　　（２）本协议签订之日至______日起______年内，乙方有泄露公司商业和/或技术秘密行为的；

　　（３）本协议签订之日至______日起______年内，乙方为了自身利益或者任何第三方（包括但不限于单位和自然人）利益，从事与公司有同业竞争关系的行为；

　　（４）本协议签订之日至______日起______年内，乙方有其他严重损害公司利益或严重违反公司制度和劳动纪律行为的。

　　３、本协议签订之日起至______日起______年内，乙方因为以下情形离开公司的不视为对本协议的违反，乙方处理本协议项下股权不受本协议的限制。

　　（１）乙方因退休而离开公司的；

　　（２）乙方因丧失劳动能力而离开公司的；

　　（３）乙方因精神病丧失民事行为能力离开公司的；

　　（４）乙方没有严重违反公司劳动纪律或严重损害公司利益行为的情况下，甲方因经营需要而主动解除劳动合同的。

　　六、股权的回购

　　１、在股权转让完成日起二年内，公司没有成功上市发行股票的，在乙方要求下，甲方承诺将按照本条的规定对本协议项下的股权进行回购。

　　（１）甲方回购的价格为本协议第二款第３项约定的股权转让款，即______元人民币；

　　（２）甲方应当在乙方提出回购要求之日起______个工作日内，支付股权转让款的______％，余款应当在股权过户给甲方之日起的五个工作日内付清；

　　（３）如果在乙方提出回购要求时，乙方仍未按照本协议第二款第３项的约定支付完毕股权转让款，则甲方仅按照上款的规定，向乙方支付乙方已经支付的股权转让款数额。甲方可以同时要求乙方承担其未按照本协议第二款第３项的约定付款的违约责任，即要求乙方支付未按期支付部分每日万分之______的违约金。甲方可以在向乙方支付回购款项时，直接扣除该违约金。

　　２、乙方在股权转让完成日起二年内所享受的股东权利（包括但不限于分红）并不因为回购而退回或补偿甲方，乙方所承担的股东义务，甲方也不给予任何形式的补偿。

　　七、违约责任

　　本协议任何一方在本协议中所作的任何陈述与保证是错误或不真实的，或该陈述与保证并未得以及时、适当地履行，则应视为该方违约，或任何一方违反其在本协议项下的任何义务或责任，或者未按照本协议的条款和条件履行本协议项下的义务、责任或者承诺，均构成本协议项下之违约。任何一方违约，违约方除应履行本协议规定的其他义务外，还有义务赔偿守约方因其违约所遭受的损失、损害、费用和责任以及承担本协议其他条款和条件约定的、或者本协议所适用法律规定的其他违约责任。

　　八、争议的解决

　　履行本协议一旦发生争议，双方应首先通过友好协商加以解决，协商不成可起诉于原告所在地人民法院。

　　第九条、保密义务

　　１、甲方和乙方有义务对本协议的内容进行保密。甲方除了根据工作的需要向公司其他股东或其他相关人员透露本协议内容外，不得向其他任何人员透露本协议内容。

　　２、乙方不得将本协议的内容向任何人透露，也不得向公司其他管理人员打听其受让的股权情况。

　　３、乙方如泄露本协议内容的，甲方可以要求乙方按照第五款的规定将股权返还甲方或给予甲方补偿。

　　十、其他

　　１、公司的其他所有股东保证并承诺在按照本协议向乙方转让公司股权时，相互放弃对本协议项下股权的优先受让权。

　　２、本协议项下股权转让和其他法律行为涉及的国家税收（包括但不限于个人所得税等），按照法律、法规及其他规范性文件规定由协议双方各自承担，如果规定未明确由哪一方承担的，则由甲方和乙方各半承担。

　　３、本协议为本次股权转让的最终协议，如协议双方在本此之前签订的其他协议或文件的内容与本协议不一致的，均以本协议为准。

　　４、本协议______式______份，双方各执______份。

　　５、本协议自双方签订后生效。

　　甲方（签字或盖章）：

　　______年______月______日

　　乙方（签字或盖章）：

　　______年______月______日

关于协议书2

　　甲方（赔偿人）：_________

　　乙方（被赔偿人）：_________

　　丙方（被赔偿人）：_________

　　_________年_________月_________日，甲方驾驶小轿车与乙方驾驶的摩托车相撞，致使乙丙两人受伤。乙丙被撞伤后被立即送往_________住院治疗。经检查，丙方有八级残疾可能。现乙丙经过_________天住院治疗，伤情恢复良好。乙丙方欲放弃对甲方的追诉，现甲乙丙三方经过友好协商，自愿达成如下赔偿协议，以备共同遵守。

　　一、由甲方赔偿乙丙方医疗费（包括前期住院及二次手术费用）、残疾赔偿金、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、精神损害抚慰金、被抚养人生活费、鉴定费、残疾辅助器具费、交通费等各项费用总计_________元。

　　二、以上款项先由甲方在保险理赔款不足限额范围内先行支付乙丙余下款项待保险公司理赔后直接打入乙丙提供的银行账号上：_________。

　　三、该赔偿协议为一次性终结协议。

　　1、赔偿的各项费用为一次性赔偿限额，乙丙双方不得就后期治疗产生的费用另行起诉。

　　2、如乙丙后期残疾程度增加，甲方不再负担乙丙因残疾程度增加产生的一切费用，乙丙也不得就因残疾程度增加另行起诉甲方。

　　3、乙丙有义务并应协助甲方办理理赔事项，全面及时提供理赔所需的全部材料。如不提供，须支付甲方因理赔不能造成的各项损失及违约金_________元。

　　4、双方签订此协议后，再无其他争议事项。

　　四、本《机动车道路交通事故损害赔偿协议书》一式三份，甲乙丙三方各执一份，留存。

　　五、本协议书甲乙丙三方签字纳印生效。

　　甲方： _________

　　乙方：_________

　　丙方：_________

　　签订地点：_________签订时间：_________

关于协议书3

　　甲方（转让方）：

　　乙方（承转方）：

　　经甲乙双方协商一致，甲方同意将位于______产权转让给乙方。具体内容如下：

　　一、房屋面积以个人申报单位实际面积为准，按统一建房要求，乙方按时交纳建房款，如不按时交款，后果由乙方自行承担。

　　二、房屋户型、楼层以实际分配方案为主，房屋所有的配套福利，包括停车位、公共设施等，只要是甲方在修建房屋中享有的一切权利，乙方均享有。

　　三、转让费用为______万元，在鉴定合同时乙方付______元定金，在交付建房首付款时，乙方付清转让费及建房首付款，其他建房款按照统一要求分批付清。

　　四、如果以后涉及房屋产权办理相关手续，甲方积极配合办理，产生的所有费用由乙方承担。

　　五、在建房过程中，如有房屋贷款，乙方享有按揭贷款的权利。

　　六、以上房屋转让协议双方自愿签订，如有违约的情况：①若甲方违约，违约金按转让费的两倍付给乙方；②若乙方违约，甲方有权拒绝退还转让费。

　　七、本合同自签字后生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签字）

　　乙方（签字）

　　______年______月______日

关于协议书4

　甲方（买方）：身份证号：

　　乙方（供方）：身份证号：

　　双方本着保护动物，爱惜、尊重生命的人道主义精神，以诚信、公平、合理之原则，经双方充分的平等协商，特订立本合同，双方共同遵守。

　　1．甲方本着为上述宠物提供合适之生存环境，爱护宠物之目的，与乙方订立该买卖协议。

　　2．甲方承诺购买的宠物交接完毕后，尽饲养人之义务，对被买宠物的生命存续期间的防疫、疾病、生育负有照料之义务，并对被买宠物的非正常灭失、受伤、疾病、死亡负有严格的、完全的过错责任；

　　3．乙方有义务向甲方告知宠物健康状况、性格、爱好、生活习惯等情况，为甲方饲养购买的宠物提供必要的`咨询和协助；

　　4．乙方承诺该合同犬只为纯种萨摩耶犬，并保证该合同犬只出售之时健康状况良好，无“犬瘟热”、“犬细小病毒”。

　　5．宠物在出售后十五天内出现传染性疾病“犬瘟热”、“犬细小病毒”致命传染病问题，乙方承担犬只的全部治疗费用或为乙方更换同等价格的宠物或赔偿全部购买款。

　　5．若非宠物健康原因，甲方在购买该宠物后五天内请求退换，应缴纳该宠物出售价格50%的违约金。

　　6．宠物的买卖采取一次性付款，现金结算，款到交接。

　　7．本合约之解释权归甲乙方所有，其他未尽事宜，悉依中华人民共和国相关法律为准。双方因合约所致之任何争议，若经协商仍无法达成共识，双方同意交由甲方或乙方所在地法院裁决。

　　8.本合同经双方签署后生效，本合同一式两份，具有同等效力，由甲乙（甲方乙方）双方各执一份为凭据。

　　甲方：乙方：

　　手机：手机：

　　20xx年 XX月XX日

关于协议书5

　　招聘方：湖州红冠时装有限公司（简称甲方）受聘方：（简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法及相关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、聘用期限：

　　第一条从本合同签订之日起到项目工程完工为止。

　　二、工作内容

　　第二条乙方负责甲方项目经理部办公、生活、实验室电力设施的维修、维护、保养工作。

　　第三条乙方负责甲方厂区各施工段电力设施的维修、维护工作，各施工现场电表抄报工作及线路正规化建设。每两天检查一次线路，看是否有乱接乱拉线路的情况，并将检查情况记录成台帐上报。

　　三、工作时间和休息休假

　　第四条甲方实行不定时工作制，原则上乙方根据甲方要求和工作需要以及电力设施的运行使用情况开展工作。

　　第五条节假日，如果甲方项目经理部及各工区生产、生活电力设施发生故障，乙方必须放弃休假进行维修，直至排除故障，正常运行为止。

　　四、劳动报酬

　　第六条甲方根据乙方履行的岗位职责、工作业绩、日常表现及业绩考核情况，按月以货币形式支付给乙方工资。

　　第七条甲方在岗期间实行工资标准为试用期 1000元／月。

　　第八条年终甲方根据乙方岗位职责、工作业绩、日常表现及绩效考核等情况，适当考虑年终奖的发放标准。

　　第九条乙方工作期间可在项目部及各工区食堂就餐。

　　五、劳动保护及劳动条件

　　第十条甲方向乙方进行必要的安全教育，并提供必要的劳动保护条件。

　　第十一条电力设施维修、维护、保养的工具由乙方自备，但甲方提供电力设施维修、维护、保养所需的配件和材料。

　　六、劳动合同的解除

　　乙方有下列情况之一，甲方可以解除本聘用合同。

　　第十二条在试用期间，因业务技能原因，不能胜任该项工作。第十三条施工现场因电力设施发生故障，乙方不能及时抢修，导致工程施工因电力设施无法正常运行而造成停工。

　　第十四条对各工区施工现场电表不按电力部门规定时限抄表，多报或漏报给经理部造成较大经济损失。

　　第十五条违反操作规定，造成人身伤亡、电力设备损毁等责任事故。第十六条不听从项目经理部的工作安排，工作期间长期不在岗履行岗位职责。

　　第十七条由于乙方身体及其他原因，不能继续履行本聘用合同甲方所安排的工作，乙方必须提前10天通知甲方，经甲方同意后，结清乙方工资，解除聘用。

　　第十八条本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，本合同自双方签字之日起生效。

　　第十九条双方约定的其他事项

　　甲方（签字）：湖州红冠时装有限公司乙方（签字）：

　　日期：

关于协议书6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　身份证号：________

　　甲方与乙方就___________________纠纷(__)___仲案字第____号一案，现甲方与乙方在自愿、平等的基础上协商一致，达成如下和解协议：

　　一、双方确认乙方就该案件向甲方支付的款项为人民币____________元整(￥________)。乙方应于本协议签订之日向甲方一次性支付上述款项，甲方应在收到上述款项时向乙方出具相应发票。

　　二、本协议执行完毕后，乙方与甲方之间就该案件及其事由不再存在其他任何经济和法律责任。

　　三、本协议自双方签署之日起生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：________

　　代表人：________

　　日期：________

　　乙方：____________

　　日期：________

关于协议书7

　　出租方：（以下简称甲方）身份证号码：

　　承租方：（以下简称乙方）身份证号码：

　　乙方承租甲方楼整套作为生活居住，甲乙双方经友好协商，一致达成以下协议：

　　一、甲方将其所在位于的房屋楼整套作为生活居住，出租给乙方使用，房屋租凭协议书。

　　二、租赁期限：自 _____年____月__日到____年____月____日止。

　　三、租金及付款方式:

　　1. 租金优惠至每季元整（大写数字/元整），乙方在起租日前十天支付给甲方，押金为元。

　　2. 租金先付后用，一季一付，在每季的前10天将下一季的房租付清，协议书《房屋租凭协议书》。

　　4. 甲方在收到乙方租金（包括押金)后，应开具收据给乙方。

　　四、乙方履约事项：

　　1、乙方及时清付所使用的水、电、煤气等费用。

　　2、乙方保证不转租房屋，并遵守国家法律、法规和物业的管理制度，如乙方造成甲方房屋和邻居利益受损，甲方可以提前解约，除不返还预付的房租和押金外，还可进一步向乙方索赔和采取其它法律措施。

　　3、乙方发现水管、下水管道堵漏时，要及时疏通，或请专修人员来处理，费用由乙方负责。

　　4、为了消防安全和房屋设置，乙方不得在房内用煤球炉取暖、烧饭，不得用电炉用煤球炉取暖、烧饭，发现一次扣押金五百元（＄500元）。

　　五、甲乙双方任何一方在租赁期内解约，必须提前一个月通知对方，否则违约方应支付对方违约金元。

　　六、租赁期满，甲方对协议书第四条和第五条进行验收，如无损坏，乙方也无其他违约行为，甲方应退还押金，否则甲方有权酌情扣除押金，并保留采取法律措施的权利。

　　七、本协议一式二份，经双方签字即生效。

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

关于协议书8

　　（以下简称甲方）

　　（以下简称乙方）

　　根据乙方提出用电申请，甲方同意向乙方供电。为了明确供用双方责任，按照公司有关规定，甲乙双方对有关事宜达成如下协议：

　　1、乙方应遵守港区施工用电安全管理规定，供应用电设备为2台电焊机。

　　2、电源由铁路边配电箱直接提供，本着计划、节约、安全用电的规定，乙方如有改变用电容量，应提前向甲方申请，经同意后方可接入使用，否则以违章用电处理,甲方单方有权中止供电。

　　3、甲乙双方维护管理责任范围。甲方以配电箱进线为界，乙方自配电箱出线后，应自行负责维修保养，确保用电安全。对乙方责任范围内出现任何安全事故与甲方无关。

　　4、严禁私自迁移、更改容量和擅自违章转让电能对外供电，若造成甲方用电设备的损坏，乙方负责赔偿或修复。

　　5、用电量以计量电表抄度为准，双方确认后计量结算。电表的原始计量度数由双方确认后为准。电价和计量均按甲方对外统一每度元收费计算，电费每月底结算一次,乙方应按甲方规定期限交付电费，如果逾期不交，

　　甲方有权停止供电。今后电业局电价有变化，则甲方的电价也随之调整。

　　6、乙方用电前向甲方缴纳用电抵押金500元，协议终止后返回。

　　7、协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　8、以上协议一式两份，甲乙双方各存一份。

　　甲方：（盖章）

　　委托代表人：

　　联系电话：

　　签定日期：

　　乙方：（盖章）委托代表人：联系电话：签定日期：

关于协议书9

　　甲方：地址：

　　联系人：传真：电话：

　　电子信箱：

　　乙方：地址：

　　联系人：传真：电话：

　　电子信箱：

　　甲、乙两边经友爱洽谈，就乙方担任甲方旗下商城网站 (称号可变更)在互联网上的推行、推行、运营以及别的电子商务效劳等有关事项达成如下协议：

　　第一条、协作原则

　　两边秉承充沛信赖、在改变中共同发展、追求共同利益的原则，就在商城网站的全体电子商务市场运作进行充沛协作。

　　第二条、协作期限

　　两边的协作期限自年月日起至年月日止。合同到期以后，如果两边赞同继续协作，本合同将主动续签，继续有用!

　　第三条、乙方效劳内容

　　乙方承受甲方的托付，担任的运营咨询参谋效劳，并向甲方供给如下电子商务效劳：

　　1、依据甲方的要求并在不违反互联网的运营规矩下担任运作 (包含商城的运营策划、数据库办理、搜索引擎优化优化办理、商城后台办理等)的操作流程，确保商城前期的正常运作，并担任全线的推行策划、宣扬，及网站的优化，以确保商城后期的正常运作。

　　2、担任的商城开发、页面方案、产品上架等建造作业(中心所发生的第三方费用需甲方承当)。乙方上述一切的建造作业经甲方书面承认后方能对外发布。

　　3、依据甲方的要求，担任为的运营(包含、但不仅限于推行推行、促销策划及活动页面方案、年度推行活动方案、期间促销活动、产品主题活动、商城本身推行活动等)的供给参谋辅导效劳。

　　4、合作甲方的仓储依据推行方案及时采购，确保库存足够;对商城售出的产品供给仓储、分检、包装、发货办理及物流对接流程的帮忙与咨询。

　　第四条效劳费用：

　　1、乙方代运营效劳期个月，每个月效劳费用为元( 圆整)。

　　2、付款时刻：以月结的方法，按月初和月尾别离付清效劳费;即每个月所发生的效劳费分两次付清，总计圆整。

　　3、代运营的效劳费用不包含商城建造费用。

　　4、付款方法：现金支票、现金或银行汇款，乙方指定的收款帐户为：开户称号：开户银行：银行账号：

　　第五条两边权利职责

　　1、乙方应当派遣具有有关丰厚经验的专业人员建立专项效劳团队为甲方供给本合同项下的电子商务效劳。

　　2、未经甲方书面赞同，乙方不得将本协议中的全部或许有些职责转让或托付给第三方。

　　3、甲方应按本协议约好金钱及时付款，否则视甲方违约。如有违约，甲方须按未付金额的日 0.5 %违约金向乙方付出。

　　4、在乙方供给效劳过程中，甲方须给予一定帮忙，包含向乙方供给每季度产品常识训练、产品材料、商城建造材料等。

　　第六条、保密职责

　　1、对乙方供给给甲方的任何物品、材料、文件、公司消息及数据等(以下简称“保密信息与物品”)，甲方应恪守下列保密规则：除为履行本协议之意图外，不得在任何场合对任何自己、商号或公司走漏保密信息与物品，不得运用保密信息与物品为别的产品做促销或广告。

　　2、本协议停止时，将保密信息与物品偿还乙方，或许按照乙方的指示予以销毁。

　　3、本协议停止后，甲方需继续恪守本协议第六条规则的保密职责。

　　第七条、别的

　　1、本协议一式两份，自两边签字盖章之日起收效，甲乙两边各执一份。

　　2、本协议未尽事宜，由两边友爱洽谈解决，洽谈不成由甲方地点人民法院诉讼统辖。

　　3、本协议附件及补白与本协议具有同等法律效力。

　　( 以上协议如有不足之处，甲、乙两边友谊洽谈后进行修正增加 )

　　甲方：乙方：

　　代理人：代理人：

　　年月日年月日

关于协议书10

　　甲方：（合作企业）

　　乙方：中国铁人三项运动协会

　　本着支持中国体育运动事业及铁人三项运动发展，更好地充分利用体育资源，树立（企业＊＊产品）良好的品牌形象和品牌的推广，互利互惠，就甲方与乙方国家铁人三项队合作事宜，达成以下协议：

　　一、甲方义务：

　　1. 向乙方每年提供**万元人民币用作赞助或冠名费用。

　　2. 向乙方提供价值＊＊元人民币的＊＊产品，数量为＊＊（根据实际需要确定），用于乙方队员在比赛或训练中使用。

　　3．有义务向乙方提供最新的产品。

　　4．向乙方提供给用于宣传的广告光盘、照片、宣传册等相关资料。

　　5. 甲方可享有乙方主办比赛的赞助优先权。

　　二、乙方义务：

　　1.授予甲方＊＊产品为“200＊－200＊年度中国国家铁人三项队专用（指定）＊＊产品”称号，并颁发证书。允许甲方在授权产品的外包装上及在该产品的各种宣传图片、文字、活动、音像、国际互联网上使用“中国国家铁人三项队专用（指定）**产品”的字样，用于甲方的品牌推广。

　　2.在合作协议期间不再接受同类产品的合作及授予其它产品为“中国国家铁人三项队专用（指定）＊＊产品”称号。

　　3．每年度向甲方提供中国国家铁人三项队运动员将参加国内、国外比赛的赛事文字资料（包括赛事名称、时间地点、方式、参赛队员具体名称资料及合作企业产品的使用情况）。

　　4．提供中国国家铁人三项队运动员参赛（训练）使用合作企业产品的照片或（录像）。

　　5．在乙方主办的国内各类比赛上（已签订协议的比赛和独家赞助的比赛除外）：

　　（1）为甲方制作和放置合作产品的宣传广告牌1块（规格6×1米，广告牌清样由甲方提供），并于赛后15日内提供赛事广告牌照片。

　　（2）为运动员提供产品的宣传资料。

　　6．授权甲方在协议期内有权使用国家铁人三项队运动员的照片或资料用于甲方的品牌推广（不包括电视广告的使用，如需使用另行商议）。

　　7.中国国家铁人三项队对同类产品需另外采购时，乙方应优先选购甲方的产品，但甲方须提供优惠价格（不得高于一级代理价格）。

　　8．在中国铁人三项运动协会官方国际互联网站上提供合作产品的介绍和链接（如需网上售卖，合作方式另行商议）。

　　三、双方应遵守上述约定，任何一方如有违约，守约方享有每次向违约方索赔赞助总额2倍以上的罚款，并保留法律诉讼的权利。

　　四、协议自****年**月**日至****年**月**日。协议期满后，双方可酌情续签协议，甲方享有优先权。

　　五、本协议一式六份，双方各执三份。

　　六、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方代表签章：乙方代表签章：

　　时间：时间：

关于协议书11

　　甲方：________公司

　　乙方：________公司

　　本工程于20_____年___月___日通过协商，由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》，并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程项目

　　1.1工程概况工程名称：______

　　工程地点：______

　　工程内容：路面沥青摊铺

　　工程数量：

　　1.2工期

　　合同工期，共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误，乙方不得以任何理由拖延工期)，乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的，乙方不承担延期责任。

　　1.3工程质量

　　按国家标准为合格工程。

　　1.4单价及工程量

　　1.4.1结构层为_cm的中粒式沥青混凝土+_cm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为____元/㎡，粘油层为____元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。

　　1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用__万元，设备出场费用乙方承担。

　　1.5承包方式包工包料。

　　第二条图纸

　　甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。

　　第三条甲方职责

　　3.1开工前__天内组织乙方进行图纸交底。

　　3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。

　　3.3涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。

　　第四条乙方责任

　　4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工，保质保量的按期完成任务。

　　4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。

　　第五条工程质量标准和等级

　　5.1本工程由乙方施工，引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时，乙方应负责进行整修或返工，所发生费用由乙方承担。

　　5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏，乙方不承担责任。

　　第六条安全责任

　　乙方承担施工过程中产生的一切安全责任，并承担一切费用。

　　第七条材料、设备供应

　　7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。

　　7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场，甲方承担进场费用壹万元。

　　7.3各类材料、半成品均根据规范规定，在使用前由乙方进行试验，检验合格验收后方能使用。

　　第八条工程量

　　工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。

　　第九条付款方式

　　9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后，__个工作日内甲方支付乙方本工程总价款__%。余__%作为质保金，质保期满质保合格无质量问题，无违约行为，经甲方负责人签字确认后，__个工作日内一次性无息付清余款。

　　9.2在甲方向乙方支付合同价款前__个工作日内，乙方应向甲方提供正式的建安发票，否则，甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时，责任由乙方自负。

　　第十条工程验收

　　沥青面层的验收由甲方组织乙方协助，因水稳层引发的损害，乙方不承担任何责任。

　　第十一条质保期限

　　该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为__年。

　　第十二条合同终止和解除

　　双方在履行合同过程中，遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响，致使双方都无能力履行合同时，经国家有关机构认证，本合同即行终止和解除，并按国家政策处理善后事宜。

　　第十三条违约责任

　　13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属于单方违约，违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

　　13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款，如甲方原因延迟支付工程价款，每延迟一天，由甲方支付乙方本工程总价款__%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定，每延迟一日，由乙方支付甲方本合同总价款__%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。

　　第十四条争议解决

　　本合同履行中发生争议，双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十五条附则

　　15.1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。

　　15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。

　　15.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签约日期：_____年____月____日

关于协议书12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于年月日签订《》，约定由甲方向乙方提供光伏系列产品，由于甲方提供的部分产品与乙方的具体要求有偏差，且存在一定的质量问题。为妥善处理甲乙双方之间存在的争议，减少双方因此产生的损失。根据诚实信用、公平互助的原则，经甲乙双方经充分友好协商，就合同赔偿事宜达成以下共识：

　　一、甲方因产品质量问题，同意向乙方支付赔偿金人民币元。（自本协议签订之日起3日内支付）

　　二、甲方向乙方支付产品质量赔偿金后，对于《》项下产品任何质量问题，乙方承诺免去甲方因该产品所产生质量问题的一切责任。

　　三、甲方赔偿乙方后，应当采取必要的措施(如维修、检查、排除危险等措施)，以避免损失的扩大。乙方同时应当为甲方提供切实、有效的协助义务。

　　四、本协议具体最终法律效力，如之前有与本协议相抵触的约定，按本协议约定为准。

　　五、有关或执行本协议的一切争议应该友好协商解决。若达不成协议，甲乙任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　其他

　　1、本协议自甲乙双方签字或盖章后，发生法律效力。

　　2、本一式两份，双方各执一份具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

关于协议书13

　　甲方：

　　身份证号：

　　乙方：

　　身份证号：

　　经甲、乙双方协商一致，决定双方合伙购买的位于虞城县路号的房产，现就相关事宜约定如下：

　　一、该房产建筑面积平方米，单价元，共计元。

　　二、甲方出资元，占该项房产的产权比例为%，乙方出资元占该房产的产权比例为%，出资方式均为现金。

　　三、甲乙以双方合资购买该项房产主要用于，管理权约定为：

　　四、甲乙双方如有一方出卖对该房产的所有权份额，另一方在同等条件下有优先购买权。

　　五、该房在办理房产登记时应登记为双方共有。甲乙双方如因产权、管理等事项发生争议，可以将该项争议提交商丘市仲裁委员会仲裁解决。

　　六、本协议一式二份，甲乙丙各执一份，自双方及其配偶签字之日起生效。

　　甲方(签名)：配偶(签名)

　　乙方(签名)：配偶(签名)

　　签约时间：年月日

关于协议书14

　　立协议人： _郭赵孙_（简称甲方）

　　_______（简称乙方）

　　兹为就与乙方合伙经营江苏中通建材科技有限公司，现因乙方决定退伙另谋事业，经甲乙双方协商一致议定退伙合同如下：

　　第一条甲乙双方经营的江苏中通建材科技有限公司，兹经甲乙双方协商同意：乙方于_____年____月____日退伙，脱离合伙关系。特立此退伙协议。

　　第二条乙方退伙后，终止与甲方之间关于江苏中通建材科技有限公司的一切合作关系和合作协议。自_____年____月___日起，江苏中通建材科技有限公司归甲方所有，由甲方全面接管并继续该公司事务，承担相应的债权债务。

　　第三条合伙期间公司的债务责任承担参照《中华人民共和国民法通则》处理。乙方的相关债务如系个人名义，则与甲方无关; 如系江苏中通建材科技有限公司名义债务，必须出具公司公章，方为有效和承认。

　　第四条乙方退伙后，江苏中通建材科技有限公司的基础设置归甲方所有，应保持不变，不能随便拆迁和更改。

　　第五条退伙协议签订日，经甲乙双方，财产分配和找补、

　　支付方式如下：现有江苏中通建材科技有限公司所有财物及股权归甲方所有，公司所有的债权债务归甲方承继。甲方应支付乙方人民币______(大写)万元(包括乙方全部出资)。

　　支付方式：在本协议签订后，甲方应支付乙方的上述款项分四期支付：1.在江苏中通建材科技有限公司投产三个月后，甲方支付乙方上述款项的 %，本期款项不计利息。2.在20xx年12月底，甲方支付乙方上述款项的 %，本期款项按年利率10%计息。3.在20xx年7月底，甲方支付乙方上述款项的 %，本期款项按年利率10%计息。4.在20xx年12月底，甲方支付乙方上述款项的 %，本期款项按年利率10%计息，本息全部付清。若甲方在此期间将江苏中通建材科技有限公司整体转让的，在完成转让后一个月内，应按上一款计算标准一次性付清所有款项本息。

　　第六条乙方退伙后，须将合伙期间的一切帐单、凭据于___年___月___日交与甲方，预期作废。同时应将原来签订的合伙协议、场地租赁协议等书面文件交与甲方处理。合伙期间，系由甲乙双方名义对外签订的合同，自本协议成立之日起，其合同权利和义务均变更为甲方享有和承担。

　　第七条甲乙双方合伙关系截止_____年____月___日为止收支结算已经甲乙双方会算结束，甲乙双方已确认并无异议，日

　　后退伙协议甲乙双方均不得主张重新分配或任何请求。

　　第八条原合伙期间使用场地，均全部变更至甲方名下，以甲方名义办理房屋租赁变更手续。江苏中通建材科技有限公司交由甲方管理，自本协议签订之日起，乙方须搬离。

　　第九条乙方退伙后，江苏中通建材科技有限公司的盈亏均由甲方自行承担，与乙方无关。合伙期间的一切委托授权行为均因乙方的退伙而归于无效。

　　第十条本协议壹式叁份，乙方执壹份，甲方执贰份为凭。

　　（签字页）

　　甲方签字：________________________

　　地址：____________________________

　　身份证:____________________________

　　退伙人(乙方)：___________________

　　地址：_________________________

　　身份证号码：_____________________

　　__________ 年_____月日

关于协议书15

　　简要案情

　　20ZZ年9月26日晚甲乙双方及职工因故发生纠纷并引起互殴双方各有受伤但乙方受伤相对较重为妥善解决此事双方依据浙江省高级法院、省检察院、省公安厅《关于当前办理轻伤犯罪案件适用法律若干问题的意见》的有关规定特达成如下调解协议

　　一、双方就各自不理智行为表示遗憾并向对方表示道歉和相互谅解。

　　二、甲方同意在本协议签订后一次补偿乙方误工费、营养费、交通费等各种损失共计陆万陆仟元整60000.00元医疗费等乙方痊愈后按实结算。本补偿已包括了乙方所有损失。

　　三、乙方请求公安机关不再处理本案并不再追究甲方所有法律责任。

　　四、本协议双方签字后互不干涉任何一方不得再就本案滋生他事。

　　五、本协议一式三份公安机关一份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。

　　1、根据刑事诉讼规定，刑事案件的起诉分为公诉案件和自诉案件。轻伤害案件可以自诉，重伤害案件必须公诉，没有一点成为自诉案件的可能。

　　2、自诉案件自诉人与被告人可以自行各解，法院也可以进行调解，无论是当事人自行调解，还是法院进行调解，只要调解、调解成功，自诉人都有撤诉的权利。当事人之间进行调解或者法院进行调解是指案件起诉到法院之后的事，这不叫私了。所谓私了，就是指案件未经公安司法机关处理，而是当事人双方私下的进行和解或调解。如果不是严重的刑事犯罪，当事人之间均可以私了，但是如果构成严重刑事犯罪，当事人之间私了是无效和违法的。

　　3、公安机关侦查终结的案件首先移送检察院批捕科（又叫侦监科），由批捕科进行审查决定是否予以批准逮捕，如果不构成犯罪或者属于自诉案件，检察院只能把案件退回公安机关，由公安机关撤销案件或者移送法院作为自诉案件进行处理。当然，公安机关也可以撤销案件，并告知被害人向法院提起自诉。此时公安机关已经不应再进行调解，如果案件到了法院，当然可以进行调解（一般是就民事赔偿部分进行调解，刑事责任部分不可能进行调解。社会上所说的刑事案件调解好了，是指民事赔偿部分调解好，双方当事人达成调解协议了。自诉案件如果民事赔偿部分调解好，被告人一般都会要求自诉人撤诉，此时法院不要求再对刑事部分进行审理了。公诉案件被告人与被害人就民事赔偿调解达成协议后，被告人一方往往会要求被害人一方出具书面的谅解书，同时由被害人提出要求法院对被告人从轻处罚。）

　　4、如果经调解达成协议，协议书的内容一般包括以下内容：一是双方当事人或者委托代理人的姓名等基本情况；二是协议的具体内容，如甲方一次性赔偿乙方多少钱、以后因此事永无纠纷、要求司法机关对被告人从轻处罚或者适用缓刑，如果是自诉案件可以要求自诉人撤诉等；三双方当事人签名或者捺指印。关键注意：赔偿钱数、永无纠纷、表示谅解、要求从轻处理这几个方面。调解协议就按照上述内容进行写就行了，无需赘述。

　　5、是否在公安机关协调下进行均可以，但是调解结果及相关手续必须交到办案单位的承办人。

　　6、调解好的案件必须要有协议书、谅解书、收条。

【协议书】相关文章：

协议书04-04