- 相关推荐
建筑工程合伙协议
随着社会一步步向前发展,很多情况下我们需要用到协议,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么协议的格式,你掌握了吗下面是小编精心整理的建筑工程合伙协议,欢迎大家分享。
建筑工程合伙协议1
建设方:__________
总包方:__________
分包方:__________
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:
本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:
无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:
人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的`各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):_____
____年____月____日
总包方(签章):_____
____年____月____日
分包方(签章):_____
____年____月____日
建筑工程合伙协议2
为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。
一、合伙人组成
合伙人:姓名______,性别:______,现家庭住址:______ 身份证号码:______电话:______
合伙人:姓名______,性别:______,现家庭住址:______ 身份证号码:______电话:______
二、工程项目
广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资,承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设
工程施工地点:广西罗城四把镇棉花村棉花屯
三、合伙宗旨
经双方共同协议,在合理合法的前提下,前期张三方出资承包广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程,本协议明确投资利润分配依据。
四、合伙人及投资金额
本工程预计投资XX万元,前期出资人、出资无万元,前期XX万元本金及借代利息由与共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定,如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资,双方出资人当中某人如果因所出金额不到位,可以内部协商进行借贷,本合同签字之日起,合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳后向各投资人出具收据,投资款用于支付广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担
投资利润与亏损分配比例:(100%)工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后,开工前3月内首先用于归还合伙人的.投资本金、后期再分配利润,(如项目出现亏损,合伙双方按比例分配各占50%亏损)
六、合伙管理
1.建设单位甲方施工方.乙方共同协商签订主合同。
2.施工方合伙事务施工现场执行总负责人负责,在施工过程中的班组确定,材料采购定价等现场一切事务由与双方合伙人管理。
3.合伙事务当中由与负责与收款及业主的衔接工作。
4.合伙事务当中由岀资负责与签订内部承包协议,该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人(各占50%)共同分担。
七、财务管理
由黄亮负责现金及银行帐务存款管理、(发票管理,支出发票及费用由双方签字确认可报销)、任何一方不得私拉乱用工程款项。
八、退伙协议
合伙期间任意一方不得退出,如需退出必须由双方同意方可退出。
九、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)
十、合伙期限
合伙期满,双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。
十一、违约责任及纠纷解决
双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。
十二、协议签订
本合同与XX年XX月XX日签订的广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及 年 月 日签订的工程互相广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份4共页双方签字生效、具有法律效力。
人伙人签字:
年 月 日
人伙人签字:
年 月 日
签订在场人
年月日
1、附件:双方身份证复印件。
2、甲乙双方:(建设工程施工合同)复印件。
建筑工程合伙协议3
甲: 住址: 电话: 身份证号
乙: 住址 电话: 身份证号
丙: 住址 电话 身份证号
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,本着长期合作,互利互惠的原则,通过友好协商,甲、乙、丙三方合作建筑工程项目,就有关合作事宜,特订立本合同。
一、出资比例:
甲:30万人民币,乙:30万人民币,丙:30万人民币。
二、股份分配:一共分为三股,股份分配为:
甲:1股 乙:1股 丙:1股
三、各方的责任:
1、甲和乙的责任:
(1)、负责建筑工程的联系,与工程出资方和工程代理机构的协调、公关
(2)、对整个工程中间出现的问题进行协调,公关
2、丙负责:
(1)、负责与资质公司协商以及相关的合同事宜。
(2)、负责资质公司的标书、资质等竞标的相关材料。
(3)、资质公司干工程,负责与资质公司协商利润。
(4)、资质公司不干工程,工程转包,负责与资质公司协商利润。
(5)、资质公司不干工程,工程不转包即股东干工程,负责与资质公司协商利润。要对建筑工程进行管理和监管。
3、甲、乙、丙三方要给建筑工程节约成本,诚信合作。
四、相关成本费用:
1、甲、乙双方与工程出资方和工程代理机构的协调你、公关费用先自理,结算时计入工程成本。
2、丙用于竞标的报名费,买标书、做标书的费用等,计入工程成本。
3、工程竞标的保证金,与出资者银行的'同期中等利息,所有利息计入工程成本。
4、建筑中的材料、机械、工资等计入工程成本。
5、资质公司干工程、不干工程,给予资质公司的利益计入成本。
五、违约责任
1、本协议签订后,合同任何一方不按照本协议约定履行各自义务,侵犯其他股东的利益,造成损失的,需要赔偿相关损失。
2、纠纷发生后可以协商解决,协商不成的,可以向新蔡有诉讼管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议的变更与终止:
1、三方必须同时发起修改,其他修改无效。
2、本协议终止必须所有股东同意。
七、协议补充:
本合同未尽事宜有甲、乙、丙三方共同协商后签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、合同生效:
本合同一式三份,各人各持一份,自三方签字后生效。
甲方: 签字日期: 年 月 日
乙方: 签字日期: 年 月 日
丙方: 签字日期: 年 月 日
建筑工程合伙协议4
甲方:________________
乙方:________________
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于____公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,签订本合同。
一、工程名称:
1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积_____平方米。
2、厂区道路(砼层厚度为_____公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。
3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)
以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。
二、承包方式:
包工包料(俗称大包)。
三、工程工期:
办公楼工期为_____个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外)。厂区道路管网及附属工程为_____个有效工作日。
四、工程价款:
1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为_____万元。(其中材料价格按照____省定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮____%。道路管网按工程竣工决算总价下浮____%。附属工程按工程竣工决算总价下浮____%。
2、付款方式:
(一)乙方进场开工所需_____万元,甲方预付_____万元,(承兑汇票),乙方垫付_____万元。办公楼封顶后付完成工程量的'_____%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的_____%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至_____%,余款___%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
(二)门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的_____%,验收合格并交付甲方后付至_____%,余款____%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
五、施工安全:
乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。
六、工程质量:
1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价。厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。
2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。
七、双方权利义务:
1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。
2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过____天。
3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。
4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。
5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。
6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。
7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。
8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或以后以分包名义转包给第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。
八、违约责任:
合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的____%向对支付违约金。
九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。
十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决。协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。
十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。
甲方:___________
乙方:___________
代表人:_________
代表人:_________
电话:___________
电话:___________
签定日期:_______年_____月_____日
签订日期:_______年_____月_____日
建筑工程合伙协议5
为了明确合伙人的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求,经双方反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守:
一、合伙人组成:
合伙人甲:姓名(以下简称甲方)
合伙人乙:姓名,姓名(以下简称乙方)
二、合伙人共同投资榕江城北新区农贸市场工程。
工程项目名称:xx
工程施工地点:xx
三、合伙宗旨
经甲乙双方合伙人共同协议,在合法合理的前提下,双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同,以公正及合法的平等互利的原则为基础进行经营,明确投资利润分配依据,在合法合理的'前提下而实现各方利益化。
四、合伙人及投资金额:
本工程预计投资xx万元,前期甲乙双方出资人各出资xx万元,后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日,各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款,出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担
投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)
六、合伙管理:
1、合伙事务施工现场执行总负责人:xxx负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。
2、合伙事务当中由xxx负责与xx管理委员会收款及业主的函接工作。
七、财务管理
由合伙人xxx负责现金及银行存款管理(出纳),由合伙人委派xxx负责帐务处理(发票管理),支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。
八、财务制度
设立该项目工程专用帐户,合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。
九、退伙协议
合伙期间一方不得退出。
十、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
十一、合伙期限
合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
十二、违约责任及纠纷解决
双方合伙人必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉当地法院解决。
十三、本合同与《xx》互相联系,不可分割,共同构成本工程项目的合同体系。 .
本合同一式三份,每份共三页,双方各执一份,签字生效。
合伙人甲签字:
年月日
合伙人乙签字:
年月日
建筑工程合伙协议6
为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。
一、合伙人组成
合伙人:___________________________
合伙人:___________________________
二、工程项目
广西罗城棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资,承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设
工程施工地点:广西罗城棉花村棉花屯
三、合伙宗旨
经双方共同协议,在合理合法的前提下,前期张三方出资承包广西罗城棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程,本协议明确投资利润分配依据。
四、合伙人及投资金额
本工程预计投资____________________万元,前期出资人出资__________________元,前期____________________万元本金及借代利息由____________________与____________________共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定,如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资,双方出资人当中某人如果因所出金额不到位,可以内部协商进行借贷,本合同签字之日起,合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳后向各投资人出具收据,投资款用于支付广西罗城棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担
投资利润与亏损分配比例:(100%)工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后,开工前3月内首先用于归还合伙人_________________的投资本金、后期再分配利润,(如项目出现亏损,合伙双方按比例分配各占50%亏损)
六、合伙管理
1.建设单位
甲方____________________施工方.
乙方____________________
共同协商签订主合同。
2.施工方合伙事务施工现场执行总负责人__________________负责,在施工过程中的班组确定,材料采购定价等现场一切事务由____________________与____________________双方合伙人管理。
3.合伙事务当中由____________________与____________________负责与收款及业主的衔接工作。
4.合伙事务当中由____________________岀资负责与____________________签订内部承包协议,该内部承包协议当中的'利润及风险由双方合伙人(各占__________%)共同分担。
七、财务管理
由黄X负责现金及银行帐务存款管理、(发票管理,支出发票及费用由双方签字确认可报销)、任何一方不得私拉乱用工程款项。
八、退伙协议
合伙期间任意一方不得退出,如需退出必须由双方同意方可退出。
九、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)
十、合伙期限
合伙期满,双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。
十一、违约责任及纠纷解决
双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。
十二、协议签订
本合同与___________年_________月_______日签订的____________区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及__________年_______月________日签订的工程互相广西罗城棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式____份、双方签字生效、具有法律效力。
人伙人签字:____________
人伙人签字:____________
签订在场人:____________
1、附件:双方身份证复印件。
2、甲乙双方:(建设工程施工合同)复印件。
建筑工程合伙协议7
为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。
一、合伙人组成
合伙人:
合伙人:
二、工程项目
广西罗城XX棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资,承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设
工程施工地点:广西罗城XX棉花村棉花屯
三、合伙宗旨
经双方共同协议,在合理合法的前提下,前期 张三 方出资承包广西罗城XX棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程,本协议明确投资利润分配依据。
四、合伙人及投资金额
本工程预计投资______万元,前期 ______ 出资人、 ______ 出资 无 ________万元,前期______万元本金及借代利息由______与______共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定,如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资,双方出资人当中某人如果因所出金额不到位,可以内部协商进行借贷,本合同签字之日起,合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳后向各投资人出具收据,投资款用于支付广西罗城XX棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担
投资利润与亏损分配比例:( 100 %)工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后,开工前3月内首先用于归还合伙人 ______ 的投资本金、后期再分配利润,(如项目出现亏损,合伙双方按比例分配各占50%亏损)
六、合伙管理
1、建设单位 甲方______ 施工方、 乙方______共同协商签订主合同。
2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人 ______ 负责,在施工过程中的班组确定,材料采购定价等现场一切事务由______与______双方合伙人管理。
3、合伙事务当中由______与______负责与收款及业主的`衔接工作。
4、合伙事务当中由______岀资负责与______签订内部承包协议,该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人(各占 50%)共同分担。
七、财务管理
由黄X负责现金及银行帐务存款管理、(发票管理,支出发票及费用由双方签字确认可报销)、任何一方不得私拉乱用工程款项。
八、退伙协议
合伙期间任意一方不得退出,如需退出必须由双方同意方可退出。
九、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)
十、合伙期限
合伙期满,双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。
十一、违约责任及纠纷解决
双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的 10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。
十二、协议签订
本合同与______年______月______日签订的广西罗城XX棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及______年______月______日签订的工程互相广西罗城XX棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式 两 份、每份 4 共页双方签字生效、具有法律效力。
人伙人签字:______ ________年 ________月 ________日
人伙人签字:______ ________年 ________月 ________日
签订在场人 ________年 ________月 ________日
建筑工程合伙协议8
为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。
一、合伙人组成
合伙人:__________
合伙人:__________
二、工程项目
_____________________承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资,承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设
工程施工地点:________________________
三、合伙宗旨
经双方共同协议,在合理合法的前提下,前期_______方出资承包______________承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程,本协议明确投资利润分配依据。
四、合伙人及投资金额
本工程预计投资________万元,前期 ________ 出资人、 ________ 出资 无 ______万元,前期________万元本金及借代利息由________与________共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定,如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资,双方出资人当中某人如果因所出金额不到位,可以内部协商进行借贷,本合同签字之日起,合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳后向各投资人出具收据,投资款用于支付广西罗城棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担
投资利润与亏损分配比例:__________( ________%)工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后,开工前3月内首先用于归还合伙人 ________ 的投资本金、后期再分配利润,(如项目出现亏损,合伙双方按比例分配各占_______%亏损)
六、合伙管理
1.建设单位 甲方________ 施工方. 乙方________共同协商签订主合同。
2.施工方合伙事务施工现场执行总负责人 ________ 负责,在施工过程中的班组确定,材料采购定价等现场一切事务由________与________双方合伙人管理。
3.合伙事务当中由________与________负责与收款及业主的衔接工作。
4.合伙事务当中由________岀资负责与________签订内部承包协议,该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人(各占 50%)共同分担。
七、财务管理
由黄X负责现金及银行帐务存款管理、(发票管理,支出发票及费用由双方签字确认可报销)、任何一方不得私拉乱用工程款项。
八、退伙协议
合伙期间任意一方不得退出,如需退出必须由双方同意方可退出。
九、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)
十、合伙期限
合伙期满,双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。
十一、违约责任及纠纷解决
双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的_______%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。
十二、协议签订
本合同与________年________月________日签订的._____________________承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及________年________月________日签订的工程互相_____________________承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式 两 份、每份_______页双方签字生效、具有法律效力。
人伙人签字:__________ ______年 ______月 ______日
人伙人签字:__________ ______年 ______月 ______日
签订在场人 ______年 ______月 ______日
1、附件:__________双方身份证复印件。
2、甲乙双方:__________(建设工程施工合同)复印件。
建筑工程合伙协议9
用人单位(甲方):
员工(乙方):
根据《中华人民共和国劳动法》和《劳动合同条件》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成如下协议:
一、合同期限
(一)合同期限
甲乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限。
1、固定期限年,合同期从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日
2、无固定期限,合同期从xx年xx月xx日
3、完成一定的工作为期限,从__日起至工作完成止。
(二)试用期限
试用期限为__个月。(试用期包括在合同周期内,如无试用期,则填写"无")
二、工作内容
(一)乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为
(二)乙方的工作任务或职责是:
三、工作时间
1、甲方安排乙方每日工作小时。
2、甲方由于生产经营需要,经与工会和乙方协商后,在保障乙方身体健康的条件下延长不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,加班加点每月不得超过三十六小时。如属法律、行政法规定的其他情形延长工作时间,不受上款规定限制。
四、工资待遇
(一)乙方正常工作时间的工资按下列第( )种形式执行,不得低于宝安区最低工资标准。
1、乙方试用期工资__元/月;试用期满工资为__元/月( __元/日)。
2、其他形式:
(二)甲方每月__日为发薪日。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资,不得克扣或无故拖欠乙方工资。
(三)乙方加班加点工资、假期工资及特殊情况下的工资支付按《深圳市员工工资支付条例》等法律法规的有关规定执行。
五、甲方为乙方提供的`劳动保护和劳动条件、社会保障和福利待遇以及本合同的变更、解除和终止、劳动争议的处理等事项按照国家和省、市相关劳动法律法规规章和政策执行。
六、双方认为需要约定的其他事项:(内容不得违反法律法规及相关规定,可另加双方签名或盖章的附页):
七、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________
乙方:_________________________
_________年________月_______日
建筑工程合伙协议10
为了明确合伙人的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求,经合伙人反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守:
一、合伙人组成:
合伙人:__________________,性别:______
现家庭住址__________________。
身份证号码:____________,电话:______
合伙人:__________________,性别:______
现家庭住址__________________。
身份证号码:____________,电话:______
合伙人:__________________,性别:______
现家庭住址__________________。
身份证号码:____________,电话:______
合伙人:__________________,性别:______
现家庭住址__________________。
身份证号码:____________,电话:______
二、四名合伙人共同投资,承包(即:____________)住宅楼。
工程项目名称:住宅楼房。
工程施工地点:_______________________。
三、合伙宗旨
经四方共同协议,在合法合理的前提下,四方出资承包住宅楼房建设工程,本协议明确投资利润分配依据。
四、合伙人及投资金额:
本工程预计投资________万元(建地面积约_____平方米,共____________幢,分______期建设,首期建设______幢,后期建设______幢,首期约投资________万,后期投资约________万。具体投入资金按工程进展需要而定计划)。合伙人均按计划比例出资。按股份出资比例分配:合伙人分配比例为____________%;合伙人____________分配比例为____________%;合伙人____________分配比例为______%;合伙人____________分配比例为______%(除按上述分配出资,合伙人作为前期花费本项目的居间人,经协商约定,由合伙人____________负担______%的出资额作为合伙人
的居间费补偿)。本合同签字之日,各投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付该住宅楼房建设工程及其他与本工程相关的支出。若合伙人之一者未在约定的时间投入资金,减少其相应出资比例,该合伙人的最终出资比例占有额以实际投资计算。
五、盈利分配及债务(亏损)承担
投资利润与亏损分配比例:(按出资比例分成)工程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金在分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)
六、合伙管理:
1、合伙事务施工现场执行总负责人:________负责。在施工过程中的班组确定、材料采购定价等现场一切事务由四方合伙人委派________全权管理。
2、合伙事务当中由________负责与供地方的关系工作。
3、合伙事务当中由________负责代表四位出资人与供地方住宅楼建设工程签订合作建设协议。该协议当中的利润及风险由四位出资人(按出资比例)共同分担。
七、财务管理
由________负责现金及银行存款管理(出纳),________方负责帐务处理(发票管理),支出发票及费用由________签字方可报销。
八、财务制度
设立该项目工程专用帐户,合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。
九、退伙协议
合伙期间一方不得退出,如需退出务必由四方同意方可退出。
十、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
十一、合伙期限
合伙期满四方按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
十二、违约责任及纠纷解决
四方必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的______%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉法院解决。
十三、本合同与________年________月________日签订的'《__________________》及________年________月________日签订的《》互相联系,不可分割,共同构成本工程项目的合同体系。本合同一式四份,每份共四页,双方签字生效,具有法律效力。
十四、组成合同的文件
四方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
合伙人签字:__________________
合伙人签名:________________
合伙人签名:________________
合伙人签名:________________
________年________月________日
建筑工程合伙协议11
一、共同投资人资料
甲方:_________身份证号:乙方:_________身份证号:丙方:身份证号:丁方:身份证号:戊方:身份证号:甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就五方共同出资筹办 公司,达成如下协议。
二、共同投资人的投资额和投资方式
三、利润分享和亏损分担
1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同
投资人以其出资总额为限对 公司承担责任。
3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
4、若共同投资的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
四、事务执行
1.共同投资人委托 方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:
(1)在行使及履行作为公司发起人的权利和义务;
(2)在 公司成立后,行使其作为 公司股东的权利、履行相应义务;
(3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;
2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况, 方有义务向其他投资方报告共同投资的.经营状况和财务状况(五方协商经营状况、财务情况为一季度一次);
3. 方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;
4.共同投资人可以对 方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由共同投资人共同投票决定(小数服从多数)。
5.共同投资的下列事务必须经所有共同投资人同意:
(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;
(2)以上述股份对外出质;
(3)更换事务执行人。
五、投资的转让
1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意;
2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;
3.共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。
六、其他权利和义务
1. 方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;
2.共同投资人在 公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;
3.任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;
4. 公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。 司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单 方在处理对外事务时,如若涉及经济支出,应问询共同投资方,征得多数人一致意见后,由甲方全权处理。
七、运营责任
为保证公司高效运营, 方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作安排,组建正规化的财务人员及财务系统,并委任 方为公司运营的全职副总经理,协助 方工作。
八、其他
1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。
2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,共同投资人各执一份。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________ 丙方(签字):_________丁方(签字):_________ 戊方(签字):_________
___年____月____日
【建筑工程合伙协议】相关文章:
建筑工程投资合伙协议04-23
合伙企业合伙协议03-23
合伙企业的合伙协议03-02
有限合伙企业合伙协议03-21
合伙人合伙协议03-16
合伙企业合伙协议7篇03-24
合伙企业合伙协议(7篇)03-25
合伙企业合伙协议8篇03-28
合伙企业合伙协议(8篇)03-28