屋面防水协议书

时间：2024-04-18 16:00:04 协议书范本我要投稿

屋面防水协议书

　　在不断进步的时代，越来越多人会去使用协议，签订协议能够保证双方合作愉快。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编整理的屋面防水协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

屋面防水协议书

屋面防水协议书1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲方需求，委托乙方施工______防水工程，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、面积和价格：

　　1．本工程屋面为______平方米，验收合格后按实际结算。

　　2．本工程SBS防水层价格为______元/平方米，工程造价为______元。

　　二、材料要求

　　1、工程使用的SBS及所用材料必须符合国家现行的.规范规定。

　　2、材料规格要求按符合设计要求，达到建设单位及业主满意。

　　3、其它材料按设计图纸要求。

　　三、制作和安装要求：

　　1、符合国家规范及行业标准要求。

　　2、特殊要求按设计要求

　　四、交付时间及地点

　　1、根据甲方需求情况，乙方需在甲方指定工期前安装完成所有工序、全部竣工。

　　2、甲方尽可能的给乙方安装提供方便。

　　3、因乙方原因造成甲方损失由乙方承担相关责任。

　　五、付款及结算方式

　　1．工程施工竣工后，乙方及时向甲方呈报验，甲方及时组织验收。

　　2、最终总价按实际制作安装的长度进行结算。

　　3、付款方式：

　　六、维修服务及合同责任

　　1、工程屋面防水保修为______年，工程验收后由于质量问题，乙方免费负责维修（自然灾害，人为因素除外）。

　　2、如本工程在保修期内出现渗漏等现象及其造成的一切损失均由乙方负责。

　　2、甲方应如期按合同要求付款，如不及时付款，由此产生的一切后果由甲方负责。

　　七、双方约定工期

　　1、本工程工期为______天。（______）

　　2、本工程防水层必须______年______月______日施工结束。

　　3、如乙方没有按以上日期完成甲方罚款乙方______元/天。

　　八、本协议未尽事宜甲乙双方在协商解决。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各一份，自双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：_____年______月______日

屋面防水协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下：

　　一、施工期限：

　　自_年_月_日起至_年_月_日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

　　二、施工方式：

　　乙方包工、包料。

　　三、结算方式：

　　乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的.平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。

　　四、质量责任：

　　因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。

　　五、甲方责任：

　　非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　六、乙方责任：

　　1．乙方施工人员必须持证上岗。

　　2．因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

　　3．乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　七、质保要求：

　　乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、本合同自签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　经办人：经办人：

屋面防水协议书3

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　处理xxxx有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米

　　1、工程地点：

　　xxxx循环经济工业园区

　　2、工程名称：

　　xxxx有限公司10KV配电房防水屋面处理

　　3、工程内容：

　　新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3mm厚，—15°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。

　　二、承包范围及方式：

　　包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：3mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）

　　3、施工厚度要求：采用外3mm厚“ SBS ” 防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为 27元/平方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：

　　按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的`外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。

　　2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十一、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十二、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十三、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为三年；

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十四、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、在保修期间（保修期为三年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。

　　7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十五、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方（盖章）：________

　　甲方负责人签字：________

　　签约日期：________

　　乙方（盖章）：________

　　乙方负责人签字：________

　　签约日期：________

屋面防水协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　双方平等自愿条件下达成如下协议：

　　一、工程地点：河南街联通后院

　　二、材料名称：盘锦禹祥防水卷材4mm

　　三、工程造价：1、约1000m2左右，28元/m2（包工包料）

　　2、其它费用按实际发生造价计算

　　四、甲方工作：甲方负责向乙方提供临时场地屋面清理干净，对工程质量进行监督检查。

　　五、乙方工作：按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

　　六、付款方式：乙方材料及施工人员进入工地，甲方首付材料款贰万伍仟元整，其尾款待工程结束验收合格后按实际面积计算一次性付清，不留质保金。

　　七、质保期：质保期五年（20xx年4月25日至20xx年4月25日止）。

　　八、责任划分：

　　1、在维修期内屋面防水发生漏点，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场划分责任后协商解决维护，如发生不可抗力因素及人为破坏、基层潮气鼓起、墙体龟裂等问题，与乙方无关。如材料自然破损、粘接不牢乙方免费维修。

　　九、未尽事宜，双方协商解决，可补充协议。此协议一式四份，双方各持两份。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　年月日

屋面防水协议书5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关的法律、行政法规的规定并结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商同意，特签订本协议。

　　一、工程名称：

　　宜州市第一小学教学综合楼屋面防水工程（以下简称本工程）

　　二、工程地点：

　　宜州市城中西路

　　三、承包方式：

　　包工包料

　　四、承包单价：

　　不论材料上涨或下降，本工程均按实际施工面积以贰拾元/㎡进行结算。

　　五、结算方式：

　　经甲乙双方现场实际丈量签证确认的工程量乘以本协议第四条规定的.单价进行结算。

　　六、付款方式：

　　单项工程完工后十日内甲方按乙方已完成工程质量的百分之肆拾支付工程款，工程竣工验收合格后二个月内甲方将工程款支付给乙方至工程款总额的百分之玖拾柒，余下工程款作工程质量保修金，工程保修期满后十日内一次付清。

　　七、工程质量：

　　按国家现行的质量验收规范达合格标准。

　　八、材料规格：

　　材料由乙方自行采购，材料规格为1.5㎜聚氨脂防水涂料。

　　九、甲方责任：

　　甲方负责协调好施工现场各班组的工作，乙方如需加班，甲方负责电线的拉接。

　　十、乙方责任：

　　乙方必须严格按照设计图纸及施工规范进行施工，施工质量必须达到合格标准，施工中如有返工，所有返工费用均由乙方负责；乙方施工人员必须服从甲方现场管理人员的管理，如不服从且造成甲方损失的由乙方负责赔偿；乙方必须按照安全施工规范进行施工，施工中所发生的工伤事故均由乙方自负；本工程施工所需用的工具由乙方自理。

　　十一、工程质量保修期：

　　属于乙方承包范围的所有工程内容均执行保修，保修期内出现的质量问题均由乙方负责维修，维修费用由乙方负责；保修期内出现工程质量问题时，乙方必须于接到甲方通知之日起三日内派员进行维修；本工程的质量保修期为伍年。

　　十二、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自签字盖章之日起生效

　　望双方共同遵守执行，如有未尽事宜，届时双方另行协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字、盖章）：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年月日

屋面防水协议书6

　　1、屋面防水施工协议书

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方以包工、包工期、包质量与包安全的方式将淇县人民医院医技楼屋面防水卷材施工工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，结合具体情况，经协商一致签订本协议，并共同遵守。

　　一、施工内容

　　淇县人民医院医技楼工程屋面sbs防水卷材施工的全部施工内容(包括刷底油、卷材垂直运输、卷材热熔粘贴、细部处理等等)

　　二、施工单价

　　屋面防水卷材施工第一层单价为4.5元/m2，第二层单价为4元/m2。

　　三、施工期约

　　20xx_年_月_日到20xx_年_月_日，总工期天。

　　乙方应在本协议工期内完成本工程，若因乙方原因致使工期延误，每延误一天对乙方处以500元/天罚款。

　　四、施工结算工程量以最终粘贴面积计算。第一层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付本层工程款的75%。第二层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付全部工程款的75%。工程竣工验收后支付至90%，剩余10%为质保金待两年质保期过后一次性支付完成。

　　五、工程质量

　　质量标准应达到各项规范规定要求。防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道根、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。24小时闭水试验应无渗漏现像。若渗漏甲方有权要求乙方无条件修补直至无渗漏为止。

　　六、施工安全

　　1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守工地各项规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥和监督管理。

　　七、施工保修

　　1、本防水工程保修期两年。

　　2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

　　八、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效

　　力，违约方应支付违约金并对所造成的'损失负全部责任。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日

　　2、屋面防水工程专业施工协议书

　　甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲、乙双方平等协商，甲方将司法局办公楼顶防水工程分包给乙方施工，工程量以实际竣工面积为准。依据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律法规，本着平等自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成承包合同条款如下，以资共同遵守。

　　第一条工程概况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、承包方式：包工包料、包质量、包安全生产、包工期、包资料、包税金、包屋面及

　　卫生间防水分项工程验收合格、工程造价一次性包死等。

　　4、承包范围：屋顶防水工程。按要求本防水工程屋面采用sbs改性沥青防水卷材，厚度5mm，四周均贴至泛水高度，出屋面竖井及遇阴阳角转弯处应附加一层，并做纤维布加强（300mm宽），出屋面管道防水应包裹立管高300mm。

　　第二条合同价款、工程量、工程总造价及付款方式

　　1、合同单价：屋面防水工程32.0元/㎡。（以上单价一次性包死，含主材费、辅材费、人工工资、税金等）

　　2、工程量：屋面防水工程面积为㎡。工程量按实际发生的量计算，如工程量超出在10%范围内不另行计价。

　　3、工程总造价：

　　4、付款方式：

　　乙方负责全额垫资施工，一直垫资全部工程结束为止，经甲乙，监理三方验收合格后，支付工程总造价的30%工程款，余款70%待工程竣工验收合格后在支付65%工程款。余下5%作为质保金五年届满后一周内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。

　　第三条、工程质量要求：

　　1、防水工程质量标准：合格。

　　2、乙方在施工过程中必须按照国家现行规范、标准、图集的要求施工，不允许偷工减料。

　　3、工程施工质量必须符合《弹性体改性沥青防水卷材》gb18242-20xx及《地下防水工程施工质量验收规范》gb50208-20xx，防水施工所用的材料必须有产品合格证和性能检测报告，并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，检测费用由承包方承担。材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求，不合格的产品严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计五年。

　　第四条、工程工期：至工程开工之日起天。

　　第五条、甲乙双方权利和义务：

　　甲方权利和义务

　　1、甲方负责提供水、电源连接点。

　　2、检查、督促防水材料的质量、厚度及材料质量。

　　3、根据协议条款支付工程款。

　　乙方权利和义务：

　　1、负责向甲方提供材料的合格证书、材料的检测报告、材料样板及乙方施工资格证书，材料经检测中心检测合格后方可进场施工。

　　2、负责防水分项工程底部基层的处理施工。

　　3、严格按照设计图纸、标准图集及强制性条文和国家防水工程规范标准施工，合同工期，保质保量完成合同内容。

　　4、在施工过程中，乙方应按建设单位和国家标准要求施工，如防水工程质量不能通过职能部门验收，乙方无条件返工至合格为止，而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。

　　6、工期责任：乙方必须确保工程进度，严格按甲方的施工进度计划要求，合理的组织施工。如乙方不能按合同工期完工，每延迟一天罚款元。

　　8、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。

　　9、乙方在施工过程中出现伤亡事故，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方自行负责承担与甲方无关。

　　第六条、施工安全

　　1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。

　　2、乙方应严格按照安全操作规程进行施工，负责管理。

　　3、乙方应采取严格的安全防护措施，保证施工工期内无事故发生。

　　第七条：工程验收

　　乙方在防水工程结束后，应根据国家颁发的施工验收规范，设计院及工程所在地质监站的要求，对工程实体和各检验批、资料进行自检、自评、自检合格。将整理好的全部防水分项工程验收文件、资料报送甲方及相关职能部门组织验收。

　　第八条、工程保修

　　1、按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中，关于工程质量保修有关规定执行。

　　2、乙方再收到甲方发送的维修通知后，24小时内派人到达维修现场进行保修，否则甲方有权自行派人维修，其维修费用按实结算，由乙方承担。该费用直接从质保金中扣除，若维修费用超过质保金，乙方必须补足。

　　第九条、违约责任

　　1、协议书签字后即生效，协议生效后，双方不得违约，如发生违约造成的经济损失，应向违约方索赔，若双方协商不一致时，可到项目所在地法院仲裁解决。

　　2、未尽事宜，双方另行协商解决，另行补充条款与本协议书具有同等效力，本协议书一式贰份，甲乙双方各持壹份。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　_年_月_日_年_月_日

　　3、屋面防水维修工程承包协议书

　　甲方：荆州市军沙商贸有限公司

　　乙方：荆州市沙市建筑防水装饰工程部

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。