质量管理协议书

时间：2024-07-03 09:08:05 赛赛协议书格式我要投稿

相关推荐

质量管理协议书（通用14篇）

　　在现在社会，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够保证双方合作愉快。那么相关的协议书到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的质量管理协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

质量管理协议书（通用14篇）

　　质量管理协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规，确保工程质量优良，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际情况与要求，经协商，甲乙双方在已经签订的高新大道、长江一路、唐渡四路绿化隔离带工程分包合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。

　　第一条双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。

　　第二条双方共同遵守中国建筑______工程局各项质量管理规章制度。

　　第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。

　　第四条甲方责任和权力

　　1、认真执行国家现行施工规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督；

　　2、甲方必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行检验，检验不合格和未经检验的乙方不得擅自使用；

　　3、在各项工程施工作业前，甲方现场管理人员必须对乙方参与施工作业的人员进行口头和书面的技术交底，根据工程特点，说明注意事项，并履行签字手续；

　　4、甲方必须建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，合理的安排施工顺序，为乙方提供作业面；

　　5、对工程的施工难点，甲方应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理、设计和上级主管部门的认可，方可用于施工。施工前，甲方按照专项的施工方案对乙方进行专项的技术交底，并履行签字手续；

　　6、甲方在工程质量检查中发现的质量问题，应责令乙方及时整改，经整改仍不能满足质量要求，甲方有权责令乙方退场；

　　7、对需要隐蔽的工程项目，甲方应做好工程质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，甲方应当通知建设单位和建设工程监督机构进行验收，合格后，甲方方可通知乙方进行下一道工序的施工。

　　第五条乙方责任和权力

　　1、乙方建立自身的质量管理体系，结合工程具体情况制定具有操作性的作业指导书和相关制度；

　　2、按照规定配备专职质检人员一名；

　　3、乙方人员必须严格按照现行的施工规范和检验评定标准进行施工，认真执行甲方施工现场的各项规章制度；

　　4、乙方必须挑选技术熟练的施工人员进入现场施工。对于乙方施工人员在施工中造成的质量问题和出现的质量事故，乙方应承担全部责任；

　　5、乙方在工程项目施工中，应设立一名技术负责人，各个班组设立专职或兼职质检员，经常督促班组人员按照施工技术规范进行施工，及时调整施工人员不规范的施工行为；

　　6、分部分项工程完工后，乙方应作好自检自查工作，合格后，及时通知甲方进行检验，甲方检验不合格，乙方应及时进行整改，整改合格后方可进行下道工序施工；

　　7、乙方应严格按照甲方的安排的`施工顺序进行施工，并随时接受甲方的现场监督和检查；

　　8、乙方应严格按照甲方制定的施工方案进行施工，不得擅自修改施工方案；

　　9、对需要隐蔽的工程，在隐蔽前乙方不得进行下道工序；

　　10、乙方必须全力配合甲方工程质量创优，以确保工程达到双方合同约定的质量创优目标，否则甲方将严格按照合同进行处罚；

　　11、工程完工后，乙方应按照合同约定的内容对工程进行维修和保养工作，保修年限严格按照《建设工程质量管理条例》和甲方与建设单位合同所规定的年限，建设工程保修期，从工程竣工验收合格之日起计算。

　　第六条其他

　　1、若发生质量事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

　　2、本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本协议从甲乙双方签字之日起生效，工程保修期过后，该协议自动失效。

　　4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　质量管理协议书 2

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　为确保高压输电线路安全供电，防止在输电线路保护区内建筑施工过程中造成人身伤亡和设备事故，经甲、乙双方协商，共同签定安全施工协议，内容如下：

　　乙方安全责任：

　　一、凡是施工现场的各种大型机械，例如：塔吊、井字架、汽车吊、翻斗车、挖掘机、布料车、打桩机等等设备，不得进入高压输电线路保护区（线路两侧米范围内）内作业，大型机械旋转范围内其最前端与带电导线的水平距离必须保持米以上。

　　二、保证作业塔吊经有关部门检验合格，在有效使用期限内。塔吊在线路侧作业时，不得吊装超重或长度超过７米的物件，风力大于５级应停止作业，并将吊绳收起。

　　三、做好在施工现场范围内输电线路杆塔的安全防护措施（如做安全护栏和防撞墙等），各种运输车辆不得碰撞输电杆塔、拉线等电力设施，不得在杆塔、拉线周围10米范围内取土。

　　四、要配合甲方在高压线路保护区边界处装设保护网（栏）或警示线，设置安全警告牌。

　　五、要确保施工工具、材料堆放的.位置远离高压输电线路米以外，并采取保证电力设施安全的必要措施。

　　六、在输电线路附近的高层建设施工时，不往输电线路侧抛掷任何物件，要采取可靠措施防止建筑垃圾飘浮物刮至输电线路上造成故障。

　　七、在输电线路保护区内装设或拆除脚手架、剪伐树木时事先和甲方取得联系，经会签同意后方可施工。

　　八、在施工现场设置专职安全员（监督员），负责检查施工安全、布置落实安全措施和现场监护确保线路安全运行。

　　九、一旦发生施工影响的线路故障，马上停止工作，保护现场，及时抢救伤员，立刻向有关部门和供电公司报告。

　　十、由于违章施工造成的一切人身、设备伤害和损失后果自负。

　　甲方安全责任：

　　一、对乙方现场作业人员进行输电线路防护的安全知识宣传和指导。

　　二、对施工现场的输电线路防护措施是否安全可靠进行检查，对乙方施工现场提出保证安全的要求，并监督实施，制止危及输电线路安全运行的施工行为。

　　处罚：

　　乙方如没有落实安全责任，甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电，并处予10000元及以下罚款；造成输电线路故障跳闸的，甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电，责令其停止作业，进行整改，赔偿甲方经济损失，视其情节处予50000元及以下罚款，并追究肇事者的法律责任。

　　甲方：_______________（公章）

　　负责人：_______________

　　线路专责人：_______________

　　联系电话：_______________

　　_____年_____月____日

　　乙方：（公章）_______________

　　负责人：_______________

　　现场安全员：_______________

　　联系电话：_______________

　　_____年_____月____日

　　质量管理协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方中标的__________小学校安工程围墙建设必须要在一年内完工，甲方在学校工作日也要照常施工，这也就给全体师生带来了安全隐患。但本着安全为上，施工先行的宗旨。考虑到双方的切身利益，遵循平等、自愿原则。经双方协商一致，达成如下协议：

　　1、乙方提供给甲方的施工场地，甲方必须用栅栏隔离，做到施工工地与学生活动区域完全隔开。甲方安检员要及时做好巡视工作，防止学生误入施工场地造成意外伤害。

　　2、甲方施工用电器设备必须要做到工作正常，不留安全隐患。施工用电的电线必须要做到挑起高架，防止漏电情况的出现而危及师生生命安全。在甲方停工时必须要做到水、电断路不留安全隐患。

　　3、甲方运输材料的车辆在进出校园时，如遇学生活动时间。甲方要及时于我校的保安和当天的值日教师联系。排除一切的安全隐患才能进入校园。坚决做到有隐患不进校园。

　　4、甲方必须做好施工工人的安全保护工作，排除一切影响施工安全的隐患。做到工人高兴上班、平安回家。

　　5、乙方为保障甲方的施工安全，要做到在教师会上和班主任工作会上进行安全责任的工作安排。要求班主任做好学生的'安全教育，同时

　　要求当班的值日教师切实做好安全巡视工作，严防意外伤害。

　　6、甲方的施工安全责任由甲方单独承担。

　　7、如遇到乙方师生的安全伤害责任，如能协商，由三方协商（甲方、乙方、被伤害方）解决；如协商不一致诉诸仲裁或法律途径解决。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方负责人签字：乙方负责人签字：(单位印鉴)

　　（单位印鉴）

　　质量管理协议书 4

　　甲方：

　　乙方：

　　从开工到施工的过程中，为保证生产安全，保障施工人员及财产安全，将紧紧围绕安全为中心，精心组织，精心施工，按期保质保量完成生产任务，特制定以下协议，并双方严格履行：

　　一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。

　　二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。

　　三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，才能解除警戒信号。

　　四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库。

　　五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。

　　六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。

　　七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的`打架、斗殴事件，乙方负全部责任。

　　八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。

　　九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。

　　十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计图纸要求，争创优良工程。

　　十一、施工工期：______年___月___日进场开工，___年___月___日完成。

　　十二、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、对工程进度、工程质量、安全文明生产进行监督，并组织验收。

　　2、对施工生产中的有关技术及质量问题提出处理意见。

　　3、按施工设计要求，为乙方提供施工测量、放线基准点的交设和布防，已方便乙方科学合理的实施施工步骤方案。在施工过程中和完工后按照设计要求、以及甲方制定的相关施工方案，技术标准及质量规范进行工程检查和验收。

　　4、有权对乙方在施工中发生的所有违规行为进行经济处罚。

　　乙方责任：

　　1、乙方严格遵守甲方、业主和监理单位的所有规定，如发生不利后果，由乙方负全部责任。

　　2、严格遵守工程安全操作规程，安全施工，对于发生的安全事故由乙方全部负责。

　　3、乙方必须和施工现场人员搞好协作，绝不容许发生打架斗殴及偷盗事件，发生的所有后果由乙方全部负责。

　　4、在施工过程中，乙方接受甲方的工程质量、施工进度、安全生产等有关检查。

　　5、做好安全用电，严格按照爆破规程操作，杜绝一切伤亡事故的发生。

　　6、凡乙方在本项工程施工过程中与其他单位的`一切经济纠纷由乙方自己负责处理，甲方不承担任何责任。

　　7、乙方必须按照甲方要求的工期和质量标准完成本项工程，如发生工期延误和质量事故，所有责任由乙方全部负责。

　　8、乙方必须服从甲方的正确管理，甲方若让乙方违反安全操作规程或不能保证安全的情况下进行爆破作业，乙方可以拒绝执行。

　　十三、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

　　十四、如在施工过程中发生其他新的情况，甲乙方有权提出合同补充条款，合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　十五、其他合同与本合同如有抵触，以本合同为准，本合同签字盖章后生效，完成双方约定的工作内容后即终止。

　　十六、施工期间若因政策或其它不可抗拒因素造成延误、工期顺延。

　　甲方(盖章)：

　　甲方代表人(签字)：_____年___月___日

　　质量管理协议书 5

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地址：______________

　　3、分包工程范围和内容：___________

　　4、分包形式：____________

　　二、工程项目期限：

　　自____年____月____日起开工至____年____月____日止完工。

　　三、协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

　　（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

　　（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派______负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派______负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的`督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

　　8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

　　9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

　　10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

　　11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

　　12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

　　13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

　　15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

　　16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

　　17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向____区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。

　　19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

　　20、其他：____________

　　21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式六份，甲、乙方各执二份，送劳动局劳动保护监察科、区（县）城建办（建设局）安监站各一份备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　单位名称：

　　法人代表或法人委托人：

　　地址：

　　联系电话：

　　日期：

　　质量管理协议书 6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强供水工程施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，保证人身、设备及用电安全，确保甲方发包给乙方的工程顺利进行。现根据国家有关法律法规，经甲乙双方平等协商、意见一致，签订安全生产责任书如下：

　　第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的.安全生产政策、法律、法规。

　　第二条：甲方承担的安全责任、权利；

　　（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守相关安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施。

　　（二）甲方建立健全安全生产保障体系，将安全生产工作贯穿于供水工程施工的全过程中。

　　（三）甲方有权对安全意识差、不听指挥、违规操作的乙方人员责令退场。

　　（四）甲方随时对乙方施工过程中的安全生产工作进行监督检查，发现违规操作现象及时要求乙方停工整改，合格后方可复工。

　　（五）甲方不得要求乙方违反安全管理规定和操作规程进行施工。

　　第三条：乙方的责任、权利；

　　（一）乙方是供水工程施工安全的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规章制度；对于违反安全管理规定和操作规程的有权力拒绝施工。

　　（二）乙方负责为所有乙方工作人员办理工伤保险，并根据需要为从事危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在未办理工伤保险的情况下，施工过程中发生的人身伤亡等事故，由乙方承担全部负责；

　　（三）乙方应对施工现场的安全生产负全责，保证现场施工人员及过往行人的生命财产安全。乙方工作人员不得违章作业，酒后作业，疲劳作业。

　　（四）乙方在施工现场人员必须配备有齐全的安全防护用品，不能满足安全生产需要时，人员不得进入施工现场。

　　第四条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全生产规定及安全管理制度。开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全交底。在施工现场必须做到：

　　（一）高空作业必须系好安全带，设专人监护并做好相关保护措施；

　　（二）沟槽及工作坑开挖时必须设置围挡及安全警示标志。

　　（三）现场操作人员必须穿戴劳动保护用品。

　　（四）现场的机械设备，需有专业人员操作驾驶。

　　（五）现场用电必须有专业电工进行作业，非专业人员不得操作。

　　（六）进入施工现场前，要对机具、用具进行安全检查，消除事故隐患。

　　（七）吊车下管时必须有专人指挥，吊臂下严禁站人，时刻注意上方高压电线。

　　（八）沟槽开挖时现场应设专人监督指挥，保证施工人员人身安全。

　　（九）交通路口必须设置安全标志，白天设路障，晚上加挂红灯。

　　（十）雨季施工要采取各种防滑措施，机电设备采取防漏电措施。

　　（十一）施工过程中必须严格遵守安全操作规程，严禁违规操作。

　　第五条：安全责任

　　（一）本责任书约定期间，由于乙方疏忽造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

　　（二）本责任书约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

　　第六条：本责任书一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　部门负责人（签章）：

　　身份证号码：

　　_________年_____月_______日

　　质量管理协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　监理方：

　　甲乙双方就甲方承包给乙方的马鞍山依据《安全生产法》相关规定，经双方协商，现就本工程范围内的安全生产事宜达成如下协议：

　　一、乙方在工程中应加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

　　二、乙方应依据甲方提供的设计图纸和施工委托进行施工，严格按照相关安全操作规程实施操作，在施工前必须对楼顶及周围其它设施的分布情况进行确切的核实，确保安全后方可开工。

　　三、乙方负责甲方的设备安全，若由于乙方在安装时造成业主房屋严重损坏，乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切费用。

　　四、乙方应建立安全责任制度，安排专职的施工安全员负责施工现场安全，对于可能发生安全事故的区域必须设置醒目的标志；

　　五、在甲方单位内部场地施工时，遵守甲方单位的相关规章制度。

　　六、乙方必须配备必要的`劳动防护用品，以避免、减少伤亡事故的发生。

　　七、乙方应按有关规定，采取严格的`安全防护措施，保证施工人员及施工场地的安全；乙方在施工期间由于自身安全措施不力所造成伤亡事故及财产损失的，应自行承担全部责任和因此所发生的一切费用。

　　八、甲方负责办理乙方在甲方单位内施工时甲方单位内部的相关手续，乙方需遵照执行。

　　九、甲方应对乙方的施工安全进行检查，对于存在的施工安全隐患和问题的，甲方有权要求乙方在规定期间进行整改，逾期达不到整改要求的，甲方有权做出停工处理，必要时甲方有权终止合同。

　　十、本协议一式三份，三方签字确认后生效。

　　甲方代表：乙方代表：监理方：

　　（公章）（公章）（公章）

　　日期：日期：日期：

　　质量管理协议书 8

　　甲方：______________，___族，身份证号码：________________________

　　通讯地址：_________________，联系方式：________________________。

　　乙方：______________公司，法定代表人：_____________

　　通讯地址：_______________________，联系方式：_______________。

　　经甲、乙双方平等、自愿共同友好协商，就甲方委托乙方为其进行空中乘警培训工作事宜达成一致意见，为明确责任，避免纠纷，双方明确下列条款，共同严格遵守，不得反悔。

　　一、甲方自愿委托乙方为其培训到______公司担任空中乘警工作事宜，乙方同意为甲方培训合格后到______公司担任空中乘警工作，并参加笔试及面试培训事宜。

　　二、培训对象情况：__________姓名_____，性别___，民族___，出生日期_________，身高_______，毕业学校______________，专业______________，学历______________，身份证号码_____________________。(以上信息由甲方提供，如有不实，造成不能安排工作，一概由甲方自行负责)

　　三、乙方承诺保证为甲方________培训录用到________公司入职参加空中乘警的工作，且保证甲方与________公司签订的法律劳动合同为正式用工合同，每月基本工资不低于________元。以上条例乙方如未能全部保证将无条件退还甲方已付给乙方的全部费用(如甲方患有色盲、色弱或重大疾病等身体健康原因以及家庭政审不能通过的因素除外)。

　　四、签订协议后，甲方自愿在笔试前付给乙方培训费人民币________元，在面试前甲方付给乙方培训费人民币________元，并于与________公司签订正式用工合同后___日内，向乙方给付剩余培训费用________元，合计________元(大写：_________________元整)，同时，乙方需向甲方提供收据。甲方通过筛选、笔试、面试、体检、公示后，甲方不得随意终止办理培训工作事宜，甲方如有违反条例乙方概不负责，甲方已付给乙方的所有费用将一律不予退还。(如因甲方体检和政审非本人原因未被单位录取，乙方无条件在公示期内一次性全额退还甲方已付培训费用)。

　　五、有下列情形之一，可以解除合同：

　　1、甲乙双方协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

　　4、一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　5、以上3、4项由守约方行使。

　　六、违约责任

　　若一方未履行合同约定的'义务，另一方则有权要求解除合同，并要求赔偿违约金_______元。

　　七、争议的`解决方式

　　本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　八、其他

　　1、本协议载明的双方通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

　　2、任意一方为实现本协议所载明的权利而产生诉讼的，与诉讼相关的费用由败诉方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。

　　3、本协议自双方签字或盖章后生效。

　　4、本协议一式二份，双方各执一份，具备同等法律效力。

　　甲方：__________乙方：__________

　　_____年_____月____日________年_____月_____日

　　质量管理协议书 9

　　甲方：________

　　乙方：________

　　经双方共同协商，就甲方委托乙方的一切工程（含零星工程）施工的安全责任问题，订立如下协议：

　　一、凡甲方委托乙方的一切工程施工项目（含零星工程）适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。

　　二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的.安全生产制度和客户的安全规定。

　　三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。

　　四、乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

　　五、由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

　　六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。

　　七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：________日期：________

　　质量管理协议书 10

　　甲方：________

　　乙方：________

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育有乙方负责。

　　10、遵守甲方提出的.各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

　　16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对乙方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　五、补充条款：

　　补充条款如下：

　　1、乙方按甲方要求日期交齐相关手续及证件，否则除承担全部责任，还要承担上级或公司对甲方的处罚。

　　2、_________________

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：________日期：________

　　质量管理协议书 11

　　甲方：________

　　乙方：________

　　为认真贯彻"安全第一、预防为主"的方针，确保施工生产的安全，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓生产必须抓安全。因此，双方特签订本工程项目施工安全生产责任状。

　　一、乙方的安全生产责任：

　　1、严格安全管理，认真组织落实施工组织设计（或施工方案）中的施工安全技术措施，建立统一规格的五牌一图，现场有安全标志、色标、警示牌，做到文明施工。

　　2、领导所属班组定期召开安全工作例会，认真开展每周一次安全日活动，对照建筑施工安全检查表，经常检查生产现场的安全管理，认真查出事故隐患，制定各种安全技术措施，确保施工全过程的安全生产。

　　3、组织学习安全操作规程，并检查执行情况，对新工人必须进行安全教育，特别是劳动用工的管理和教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品，负责检查特殊作业人员是否有持证上岗。

　　4、督促指导班组严格按工艺规程和安全操作，制止违章指挥和冒险作业的行为。

　　5、对现场搭设的"二架一网"及安装的大型机械、电器设备（配合机管员）等安全防护装置，必须有技术交底的'验收手续，方能使用。

　　6、对工地不安全隐患，由市或公司安全部门工程处安全员所发出隐患通知书必须签字，并按通知限期整改。

　　7、发生工伤事故尤其重大伤亡事故、重大未逐事故，要保护现场，立即报告参加事故调查结果，填表上报，落实整改措施，不得隐瞒不报。虚报或有意拖延报告，更不能擅自处理。

　　8、工地建立岗位责任制和防火措施，督促有关人员做好施工安全各项技术内业资料。

　　二、安全奖罚条例：

　　1、乙方在项目施工过程中，保证认真贯彻执行劳动法、建筑安装工程安全技术规程及部、省、市、公司一系列安全规定、规程及法规、法令。严格遵守一切安全指令，严禁违章作业，按照“一标三规范"的标准要求做好施工现场的一切安全防护设施。做到：在公司的安全检查及上级主管安监部门的定期或不定期检查中评分值在80分（含80分）以上

　　主要内容包括：

　　①安全管理

　　②文明施工

　　③脚手架

　　④三宝、四口、五临边

　　⑤施工用电

　　⑥井字架

　　⑦塔吊、电梯

　　⑧施工机具

　　⑨消防卫生等九项的工地现场、轻伤事故频率不超过1人次/每季度。年终时甲方奖励乙方2000~4000元。

　　2、乙方工地在主管部门或公司安全检查中出现安全不合格时（检查评分值不到70分）视评分值之高低甲方对乙方罚款2000~4000元。

　　3、乙方工地在市安监部门或公司安全检查中发现安全防护设施缺项或不合格，同时，经过一次限期整改后复查都不合格的，甲方对乙方罚款3000~5000元。

　　4、工地发生工伤事故，不上报公司，而且没有妥善处理好，工伤者投诉到市有关主管部门，有损公司形象和声誉者，甲方对乙方罚款5000元。

　　5、乙方工地发生重大伤亡事故，除承担事故的一切责任外，视事故情节轻重，甲方对乙方罚款8000~15000元。触犯安全法规者，要追究刑事责任。

　　本责任状一式二份，甲乙双方各一份，具有同等效力。甲乙双方签名盖章后即生效。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：________日期：________

　　质量管理协议书 12

　　甲方：________

　　乙方：________

　　为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全责任协议书，具体责任条款如下：

　　一、施工安全生产管理目标

　　1、不发生轻伤及以上事故；

　　2、不发生直接经济损失10万元及以上非人身伤害事故；

　　3、不发生重大机械事故；

　　4、不发生火灾事故；

　　5、不发生急性中毒事件；

　　6、不发生大气污染、水污染、噪音等扰民事件；

　　7、施工人员安全培训教育率达到100%，特种作业人员持证上岗率达到100％；

　　8、施工现场安全达标率100%，施工现场文明施工达标率100%。

　　二、甲方的安全责任：

　　1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

　　2、建立健全安全生产管理制度：

　　设立项目部安全管理机构，建立健全安全生产责任制，落实安全管理体系，配备专职安全管理人员，健全规章制度，制定各工种安全生产操作规程并做好技术交底。甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前经监理审批后报甲方项目技术部备案。

　　3、建立安全教育制度：

　　要对乙方施工人员进行安全教育；包括新入场工人（或进入新的岗位）一级教育、经常性教育；做好安全资料记录、收集、整理、归档工作。

　　4、建立安全生产检查制度。

　　1）公司、项目部定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录；有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。

　　2）甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

　　3）督促乙方认真执行天庆公司的各项安全生产规章制度和HSE管理程序；

　　4）督促检查乙方做好劳动保护和职业病防治工作；

　　5）督促检查乙方做好环境保护和文明施工工作；

　　6）具体检查方式及有关事项按照《甘肃警院301工程施工现场安全检查制度》（附件1）。

　　5、建立安全生产事故报告处理制度：

　　按有关规定实施事故报告、并按“四不放过”的原则调查处理事故。建立健全应急救援预案。甲方应积极配合乙方在发生事故时的抢救工作；

　　三、乙方的安全责任：

　　1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。

　　2、建立健全安全生产管理制度：

　　1）必须严格遵守国家相关制度和甲方制定的各项安全规章制度、操作规程和甲方下发的HSE管理程序，严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。（附件2）

　　2）施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，企业资质证书和委托书等原件经监理审核后将复印件（总监签字的复印件）送甲方项目技术部备案。

　　3、建立安全教育制度：

　　开工前，乙方应组织全体施工人员进行三级安全教育（甲方一级和乙方二三级）并经考试合格后上岗，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报甲方项目技术部备案。特种作业人员必须持有相应的有效的.特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。

　　4、建立安全生产检查制度。

　　1）乙方必须定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录，对工程所在地建筑安全监督机构或甲方安全管理人员下发的事故隐患整改通知书要及时整改并写出事故隐患整改反馈单，经建设单位、监理工程师及施工企业负责人验收签字后，报工程所在地建筑安全监督机构或甲方项目技术部和工程管理部各一份。

　　2）乙方在每天班前班后检查施工人员的劳动保护，督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品，交待施工安全注意事项。

　　3）对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况，有权拒绝施工并向甲方汇报。

　　4）施工单位应派专职安全生产管理人员现场监督检查施工组织设计中编制的安全技术措施和施工现场临时用电方案的落实情况。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审批签字后实施。

　　5、建立安全生产事故报告处理制度：

　　1）乙方施工过程中发生人生伤亡和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　2）乙方应对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报并负责经济赔偿及善后处理。

　　6、施工现场安全管理：

　　1）现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

　　2）乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。

　　3）危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

　　4）乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。施工需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。

　　5）乙方应做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，材料码放有序，保持施工现场的美观整洁，防止造成环境污染。

　　6）乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　7）乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　8）乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　四、安全考核与处理

　　1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济补偿。

　　2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

　　3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

　　4、发生人身死亡事故、人身和设备重大事故，给乙方按死亡人数处以乙方20万元/人（次）的经济处罚。

　　5、发生人身重伤事故、人身和设备事故，处罚乙方1万元/人（次）的经济处罚。

　　6、乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从施工款内扣除。

　　7、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　8、乙方未设置安检人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　9、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元/人次承担违约责任。

　　10、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按500元/天承担违约责任。

　　11、施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担5000元/次的违约责任。

　　12、日常管理结合《甘肃警院301工程安全文明施工管理处罚条例》。

　　五、其他

　　1、本协议书作为工程项目施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。

　　2、本协议书一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方签字盖章生效，共同守信执行

　　甲方：________乙方：________

　　日期：________日期：________

　　质量管理协议书 13

　　甲方：________

　　乙方：________

　　为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

　　一、甲方职责

　　1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

　　2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

　　4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

　　5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

　　二、乙方职责

　　1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（jtj076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

　　2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

　　4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的`行为。

　　5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

　　6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

　　7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

　　8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

　　9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

　　10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

　　三、违约责任

　　如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

　　本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：________日期：________