建筑工程三方协议书

时间:2024-06-20 18:09:26 炜玲 协议书格式 我要投稿
  • 相关推荐

建筑工程三方协议书范本(精选5篇)

  在生活中,需要使用协议的场合越来越多,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么相关的协议到底怎么写呢?下面是小编精心整理的建筑工程三方协议书范本,欢迎大家分享。

建筑工程三方协议书范本(精选5篇)

  建筑工程三方协议书 1

  建设方:

  总包方:

  分包方:

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:

  本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

  二、承包范围:

  无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。

  三、工程造价及工程款支付:

  人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。

  四、建设方责任

  1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  五、总包方的工作

  1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2. 负责现场临时水电的统一管理。

  3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  六、分包方的工作

  1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7. 负责自行施工范围内的'建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  七、工程质量

  1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  八、违约责任

  1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

  九、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :

  法人代表(或授权委托人):

  签署时间:

  总包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人):

  签署时间:

  分包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人):

  签署时间:

  建筑工程三方协议书 2

  建设单位: (以下简称甲方)

  总包单位: (以下简称乙方)

  分包单位: (以下简称丙方)

  经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将______防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

  一、工程名称:__________ 。

  二、工程地点:_____________。

  三、工程内容:______________。

  四、工程造价:约______万元,___元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

  五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

  六、工期:___________年_________月_______日至___________年_________月_______日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

  七、质量:符合国家现行规范标准要求。

  八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

  九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。

  十、工程款支付方式:

  (1)材料进场后付合同价款的40%;

  (2)底板施工完毕后付合同价款的40%;

  (3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;

  (4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

  经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

  十一、双方的权利和义务

  1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

  2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

  3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

  4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

  5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

  6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

  十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的`资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

  十三:违约责任:

  1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

  2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

  十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

  十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

  十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

  十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

  甲方:(盖章)

  法定代表人(或委托代理人)

  ___________年_________月_______日

  乙方:(盖章)

  法定代表人 (或委托代理人)

  ___________年_________月_______日

  丙方:(盖章)

  法定代表人 (或委托代理人)

  ___________年_________月_______日

  建筑工程三方协议书 3

  甲方:

  身份证号码:

  乙方:

  身份证号码:

  丙方:

  身份证号码:

  经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲、乙、丙三方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确合伙方的权利和义务,三方达成以下协议,以资共同遵守:

  一、项目名称:_________

  二、工程地点:__________

  三、工程造价:暂定_______万元人民币,最后以审定价为准。

  四、出资约定:

  1、甲、乙、丙三方确认同意在工程开工之前由甲方出资___________元,乙方出资______元,丙方出资_____元,总计_____元整,作为中介费和工程前期费用等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方实际出资比例扣除归还,或由甲、乙、丙三方协商该笔款的用途。

  2、后续用款及业主工程款不及时到位或拨付的工程款不足以应付工程进度费用支出时,需垫资时应由甲、乙、丙三方按出资比例共同承担。

  五、权利和义务:

  1、甲、乙、丙三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣

  除各种成本(含工程中介费、消防公司挂靠费、施工队组劳务费、项目经理管理人员工资、奖金和材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方占_____%,乙方占_____%,丙方占____%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲、乙、丙三方按各自所获利润分配比例分别承担。

  2、甲、乙、丙三方确定,采用聘请项目经理承包项目的形式组织施工,合伙方有权对工程进度、质量进行监督,项目经理人选、应由三方进行协商确定。

  3、选用施工人员,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,甲、乙、丙三方应进行协商。

  4、甲、乙、丙三方应保证工程款专款专用,本工程以乙方个人名义在_____银行设立一个共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲、乙、丙三方一致同意,三方签字后方可从银行取款。三方确定一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。

  5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲、乙、丙三方核实签字后才可从财务报销。

  6、三方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过

  程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

  7、任何一方对相关部门的招待在开支前应知会各方,相关费用在三方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报另外两方批准后方可支出。工程资金紧张时各方均不得超额用款。

  六、违约责任

  1、违反上述规定,一方给另两方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿另两方的损失。

  2、一方弄虚作假,给其他合伙人造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,其他合伙人有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的'合作,是否单独承包本工程。如其他合伙人要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。

  3、任何一方未经其他合伙人同意,不得擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿其他合伙人的损失。

  4、甲、乙、丙三方承诺:施工期间,任何一方未经其他合伙人同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿其他合伙人的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。

  七、争议的解决:

  协议履行中甲、乙、丙三方出现争议,首先应自行协商解决,协商不成可向建设主管部门申请调解,调解不成可向当

  地有管辖权的人民法院起诉。

  八、甲、乙、丙三方与业主、项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约甲、乙方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙、丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  九、本协议的生效和终止。

  本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格且利润分配完毕之日后失效。

  十、本协议一式叁份,合伙人各执一份,具有同等法律效力。

  甲方签字:

  乙方签字:

  丙方签字:

  联系电话:

  联系电话:

  联系电话:

  协议书签订地点:

  签订日期 :___________年_________月_______日

  建筑工程三方协议书 4

  甲方(简称甲方):_________________

  乙方(简称乙方):________________

  丙方(简称丙方):_________________

  根据____________年_________月_______日甲方和乙方签定的`_____________工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下

  1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。

  2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。

  3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。

  4、丙方收款单位及账号:__________________分公司帐号:____________开户行:________________协议订立时间____________年_________月_______日,协议订立地点:_________________

  本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。

  甲方(简称甲方):_________________

  乙方(简称乙方):________________

  丙方(简称丙方):_________________

  ___________年_________月_______日

  建筑工程三方协议书 5

  甲方(建设单位):____________________

  法定代表人:____________________

  地址:____________________

  联系电话:____________________

  乙方(施工单位):____________________

  法定代表人:____________________

  地址:____________________

  联系电话:____________________

  丙方(监理单位):____________________

  法定代表人:____________________

  地址:____________________

  联系电话:____________________

  鉴于甲方拟进行[工程名称]工程建设,乙方具备相应的施工资质和能力,丙方具备专业的工程监理资质和经验,三方经友好协商,就该工程的相关事宜达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:____________________。

  2、工程地点:____________________。

  3、工程内容及规模:____________________。

  二、工程期限

  工程自______年_____月_____日开工,至______年_____月_____日竣工,总工期为______天。

  三、工程价款及支付方式

  1、工程总价款为人民币__________元(大写:____________________元整)。

  2、甲方按以下进度支付工程款:[具体支付节点及金额]。

  四、各方权利和义务

  (一)甲方权利和义务

  1、甲方有权监督工程进度、质量和安全。

  2、甲方应按约定支付工程款。

  3、甲方应提供必要的`施工条件。

  (二)乙方权利和义务

  1、乙方应按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期。

  2、乙方应遵守安全生产法规,确保施工安全。

  3、乙方应接受甲方和丙方的监督和管理。

  (三)丙方权利和义务

  1、丙方有权对工程施工过程进行监理,提出整改意见。

  2、丙方应公正、客观地履行监理职责。

  五、工程质量与验收

  1、乙方应严格按照工程设计和施工规范进行施工,确保工程质量合格。

  2、工程竣工后,由甲方组织验收,丙方参与验收过程。

  六、违约责任

  1、若一方违反本协议约定,应向对方支付违约金人民币__________元(大写:____________________元整)。

  2、如因一方违约给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。

  七、争议解决

  本协议在履行过程中如发生争议,三方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  八、其他条款

  本协议自三方签字(或盖章)之日起生效。

  本协议一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签字或盖章):____________________

  乙方(签字或盖章):____________________

  丙方(签字或盖章):____________________

  日期:______年_____月_____日

【建筑工程三方协议书】相关文章:

三方合同三方合同协议书05-04

三方协议书02-22

三方协议书04-28

三方协议书10-10

三方协议书(经典)05-25

关于三方协议书03-07

三方协议书最新05-25

就业三方协议书11-04

三方协议书通用10-27